城市及道路照明工程施工合同.pdf

《城市及道路照明工程施工合同.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《城市及道路照明工程施工合同.pdf（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、安 装 工 程 施 工 合 同 编 号：工程名称：工程地点：建设单位：施工单位：签订日期：年 月 日 安装工程施工合同 发包方：以下简称甲方 承包方：以下简称乙方 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规;遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则;双方就张家堡广场照明工程;特订立本合同.1.合同内容 1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程范围：施工工期 2.1 开始工作日期：年 月 日 2.2 结束工作日期：年 月 日 2.3 总日历工作天数为：天 2.承包方式 本工程为包工包料不包含灯具采购的承包方式.3.合同价款及付款方式 4.1 合同总价款暂定人民币：

2、元;大写：4.2 付款方式 4.3 合同价款计算：依据施工单位二次设计的施工图、设计变更、签证;执行全国统一安装工程预算定额陕西省价目表 2001、陕西省房屋修缮工程安装工程费用定额 2001 及配套文件工程类别依据三类工程取费;不计取养老保险统筹和安全、文明施工定额补贴费计取赶工费;费用额甲乙双方协商.本合同包括的主材价格按甲方认价计取.5.双方责任 5.1 甲方责任：5.2 乙方责任：“工完、料净、场地清.6.暂停施工 6.1 当碰到重大质量事故;安全事故或其他甲方代表认为确有必要暂停施工时;应当以书面形式要求乙方暂停施工;并在提出要求后 12 小时内提出书面处理意见.乙方应当按甲方要求停

3、止施工;并妥善保护已完工程.乙方实施甲方代表作出的处理意见后;可以书面形式提出复工要求;业主代表应当在 2 小时内给予答复.甲方代表未能在规定时间内提出处理意见;或收到乙方复工要求后 2 小时内未予答复;分包方可自行复工.因甲方原因造成停工的;由甲方承担所发生的追加合同价款;赔偿乙方由此造成的损失;工期顺延.因乙方原因造成停工的;由乙方承担发生的费用;工期不予顺延.6.2 非甲乙双方的原因;切是不可抗拒的原因天气、人为因数可进行暂时停工.7工程延误 对以下原因造成竣工日期推迟的延误;经甲方代表确认后;工期相应顺延；7.1 甲方未按合同约定提供所需资金、指令、批准、答复等;致使施工不能正常进行；

4、7.2 经甲方认可的设计变更和工程量增加；7.3 一天内非甲方、乙方原因停电造成停工累计超过 8 小时；7.4 因甲方采购的灯具不能按时到施工现场;或其它甲方原因造成乙方的人员窝工;乙方有权索赔窝工费;同时工期顺延.8不可抗力 8.1 张家堡照明工程为冬季室外施工;由于天气下雨、雪等天气原因造成不能施工;工期相应顺延;乙方可索赔费用和工期.8.2 非甲乙双方的原因;而是不可预料的外界因数影响造成的停工;工期相应顺延;乙方可索赔费用和工期.9变更 施工中甲方对原设计进行变更;应在变更前 3 天;向乙方发出书面变更通知;乙方按通知进行变更.因变更导致的费用整甲按合同的结算办法方法计价;延误的工期相

5、应顺延.10验收 10.1 安装工程开始前;乙方应提供主材的相关资料及材料报验单;报给甲方;甲方要在 2 小时内对材料的质量进行检查.10.2 隐蔽前通知甲方;经甲方验收合格后方可隐蔽.10.3 灯具安装调试完毕后;经甲方验收合格;作为本工程的最终质量验收.11.工程质保期 11.1 本工程质保期为工程验收合格之日期一年.保修期内如工程发生故障;乙方必须在接到通知后的 12 小时内派人员维修;因产品质量问题引起的工程维修;甲方支付维修所发生的费用;乙方维修.因安装问题引起的工程维修;乙方负责免费维修.11.2保修期满后;乙方应建立24小时电话热线跟踪服务;若工程发生故障;乙方应在接到通知后 2

6、4 小时内赶赴现场维修;以最优惠的成本价维修更换.12违约责任 12.1 本工程验收质量必须达到乙方承诺的合格标准.12.2 除不可抗力外;甲乙双方应严格遵守本合同条款;否则;违约方须承担违约责任.12.3 若乙方未能按本合同工期完工;每延误一天;支付合同总价的万分之二的违约金;若甲方未能按本合同支付工程款;乙方有权停工;甲方支付误工费;由此造成工期延误由甲方负责.13.争议的解决 凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议;合同各方应通过友好协商解决：如果协商不能解决;任何一方均可向本合同项目工程地人民法院提起诉讼.14.其它 14.1 由于开挖路面原因移动部分苗木时;乙方请甲方代表现场确认;甲方代表同意后;乙方挖处苗木;苗木的种植工作不在乙方合同范围内;乙方不负责.14.2 乙方不负责乙方开挖的水泥路面和地板砖的修复工作.14.3 本合同如有未尽事宜;经双方友好协商;另签补充协议.14.4 本合同一式六份;甲乙双方各三份.发包方盖章：承包方盖章：法定代表人：法定代表人：经办人：经办人：电 话：电 话：单位地址：单位地址：时 间：时 间：开户行及账号：