园林景观工程施工合同范本(标准版).doc

《园林景观工程施工合同范本(标准版).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《园林景观工程施工合同范本(标准版).doc（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 园林景观工程施工合同范本【本文档格式word版可参考可修改编辑】甲 方：*单位或个人乙 方：*单位或个人签订日期：*年*月*日签订地点：*省*市*地 园林景观工程施工合同范本 发包方：以下简称甲方 承包方：以下简称乙方 根据中华人民共和国民法典、建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。 第一条工程概况 1.工程名称：别墅园林景观工程。 2.工程地点：润成科技院内 3.工作内容：别墅周边约5000平方米景观工程设计及施工，施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。 第二条工期 本工程工期为60天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日现场

2、具备开工条件开始计算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。 一如遇下列原因工期顺延： 1.未及时签审施工图纸和施工组织计划； 2.设计变更； 3.甲方未能按期提交施工场地； 4.连续4小时遇雨和停水、停电； 5.未按合同规定时间拨付工程款项； 6.遇不可抗拒因素。 二竣工验收： 1.甲方在收到乙方竣工报告的5日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算； 2.若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上。 第三条工程合同价款及支付方式 1.经双方商定本项目免收设计费，本工程暂定造价520000元预算详见合同附件一； 2.本工程按甲方审定预算中各项目的

3、综合单价办理结算； 3.结算工程量以现场实际收方量为准。 4.合同签订后5日内，甲方支付乙方工程预付款100000元整； 5.工程竣工并验收合格后15日内，双方按合同第三条第2、第3款办理结算，结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%，余结算总额的5%作为保修金，保修期满后甲方付清余款。 第四条关于设计调整更改 本工程涉及设计调整更改工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同第三条进行增减。 第五条保修期 1.保修期：从乙方递交竣工报告后的第七日起算，保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期一年，工程部分保修期为一年。 2.成活率：植物管护移交时按行规达到95%的成活率

4、。 第六条双方的责任 一甲方责任： 1.保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电； 2.合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图，并以书面形式通知乙方； 3.负责协助办理施工的各项进场手续。 4.负责协调现场各施工单位间的关系； 5.若施工变更应以书面形式通知乙方； 6.按合同规定时间按时付款。 二乙方责任： 1.按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工； 2.接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理； 3.文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工； 4.负责施工中的成品保护； 第七条甲、乙双方现场代表及责任 1.甲方现场代表：甲方代表作为现场签证代表

5、； 2.乙方现场代表：乙方代表作为接受甲方书面通知的代表 第八条材料的认定及采购 1.乙方应按设计要求对材料自行采购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。 2.设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。 第九条违约责任 一甲方违约责任： 1.甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失； 2.甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采取措施补救或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失； 3.甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的5向乙方支付逾期违约金。 二乙方违约责任： 乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的5向甲方支付违约金。 第十条争议解决方式 在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。 第十一条本合同经双方签字盖章后生效。 第十二条未尽事宜，双方协商解决。 第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。 甲方盖章：乙方盖章： 代表人：代表人： 本合同签订日期年月日 如需要请下载第5页，共5页