委托勘察合同委托勘察合同协议书(3篇).docx

《委托勘察合同委托勘察合同协议书(3篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《委托勘察合同委托勘察合同协议书(3篇).docx（15页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 委托勘察合同委托勘察合同协议书(3篇)托付勘察合同 托付勘察合同协议书篇一 _监理人：(签章)_ _住宅：_住宅：_法定代表人：(签章)_ _法定代表人：(签章)_ _开户银行：_开户银行：_账号：_账号：_邮编：_邮编：_电话：_电话：_本合同签订于：_年_月_日 其次局部标准条件 词语定义、适用范围和法规 第一条以下各词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义： (1)“工程”是指托付人托付实施监理的工程。 (2)“托付人”是指担当直接投资责任和托付监理业务的一方，以及其合法继承人。 (3)“监理人”是指担当监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。 (4)“监理机构”是指监理人派驻本工

2、程现场实施监理业务的组织。 (5)“总监理工程师”是指经托付人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。 (6)“承包人”是指除监理人以外，托付人就工程建立有关事宜签订合同的当事人。 (7)“工程监理的正常工作”是指双方在合同专用条件中商定，托付人托付的监理工作范围和内容。 (8)“工程监理的附加工作”是指：托付人托付监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容; 由于托付人或承包人缘由，使监理工作受到阻碍或延误，因而增加工作或持续时间。 (9)“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，依据第三十七条规定监理人应当完成的工作，或非监理人自己的缘由而暂停或终止监理业务，其善

3、后工作及恢复监理业务的工作。 (10)“日”是指任何一天零时至其次天零时的时间段。 (11)“月”是指依据公历从一个月份中任何一天开头到下一个月相应日期的前一天的时间段。 其次条北京市建立工程托付监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及合同专用条件中议定的部门规章或北京市的地方法规、地方规章。 第三条本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。 如合同专用条件商定使用两种以上(含两种)语言文字时，汉语应当为解释和说明本合同的标准语言文字。 监理人义务 第四条监理人按合同商定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向托付人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成合同专

4、用条件中商定的监理工程范围内的监理业务。 在履行合同义务期间，应当按合同商定定期向托付人报告监理工作。 第五条监理人在履行本合同的义务期间，应当仔细、勤奋地工作，为托付人供应与其水平相适应的询问意见，公正维护各方面的合法权益。 第六条监理人使用托付人供应的设施和物品属托付人的财产。 在监理工作完成或中止时，应当将其设施和剩余的物品按合同商定的时间和方式移交给托付人。 第七条在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。 托付人义务 第八条托付人在监理人开展监理业务之前应当向监理人支付预付款。 第九条托付人应当负责工程建立的全部外部关系的协调，为监理工作供

5、应外部条件。 依据需要，如将局部或全部协调工作托付监理人担当，则应当在合同专用条件中明确托付的工作和相应的酬劳。 第十条托付人应当在双方商定的时间内免费向监理人供应与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。 第十一条托付人应当在合同专用条件商定的时间内就监理人书面提交并要求做出打算的一切事宜做出书面打算。 第十二条托付人应当授权一名熟识工程状况、能在规定时间内做出打算的常驻代表(合同专用条件中商定)，负责与监理人联系。 更换常驻代表，要提前通知监理人。 第十三条托付人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限准时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予

6、以明确。 托付勘察合同 托付勘察合同协议书篇二 托付人(全称)： 监理人(全称)： 依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循公平、自愿、公正和诚信的原则，双方就下述工程托付监理与相关效劳事项协商全都，订立本合同。 一、工程概况 1. 工程名称： ; 2. 工程地点： ; 3. 工程规模： ; 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费： 。 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释一样。 三、组本钱合同的文件 1. 协议书; 2. 中标通知书(适用于招标工程)或托付书(适用于非招标工程); 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关效劳建议书(适

7、用于非招标工程); 4. 专用条件; 5. 通用条件; 6. 附录，即： 附录a 相关效劳的范围和内容 附录b 托付人派遣的人员和供应的房屋、资料、设备 本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成局部。 四、总监理工程师 总监理工程师姓名： ，身份证号码： ，注册号： 。 五、签约酬金 签约酬金(大写)： (￥ )。 包括： 1. 监理酬金： 。 2. 相关效劳酬金： 。 其中： (1)勘察阶段效劳酬金： 。 (2)设计阶段效劳酬金： 。 (3)保修阶段效劳酬金： 。 (4)其他相关效劳酬金： 。 六、期限 1. 监理期限： 自 年 月 日始，至 年 月 日止。 2. 相关效劳期

8、限： (1)勘察阶段效劳期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。 (2)设计阶段效劳期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。 (3)保修阶段效劳期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。 (4)其他相关效劳期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。 七、双方承诺 1. 监理人向托付人承诺，根据本合同商定供应监理与相关效劳。 2. 托付人向监理人承诺，根据本合同商定派遣相应的人员，供应房屋、资料、设备，并按本合同商定支付酬金。 八、合同订立 1. 订立时间： 年 月 日。 2. 订立地点： 。 3. 本合同一式 份，具有同等法律效力，双方各执 份。 托付人： (盖章) 监理人： (盖章) 住宅： 住

9、宅： 邮政编码： 邮政编码： 法定代表人或其授权 法定代表人或其授权 的代理人：(签字) 的代理人：(签字) 开户银行： 开户银行： 账号： 账号： 电话： 电话： 传真： 传真： 电子邮箱： 电子邮箱： 托付勘察合同 托付勘察合同协议书篇三 工程名称：_ 工程地点：_ 合同编号：_ 勘察证书等级：_ 发包人：_ 勘察人：_ 签订日期：_ 发包人：_ 勘察人：_ 发包人托付勘察人担当_任务 依据民法典、建立工程勘察设计治理条例、建立工程勘察设计市场治理规定、深圳经济特区建立工程质量治理条例及国家有关法规规定，结合本工程的详细状况，为明确责任，协作协作，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商全都

10、，签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称：_ 1.2工程建立地点：_ 1.3工程规模、特征：_ 1.4工程勘察任务托付文号、日期：_ 1.5工程勘察任务(内容)与技术要求：_ 1.6承接方式：_ 1.7估计勘察工作量：_ 其次条发包人应准时向勘察人供应以下文件资料，并对其精确性、牢靠性负责。 2.1供应本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。 2.2供应工程勘察任务托付书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。 2.3供应勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.4供应勘察工作范围地下己有埋藏物的资料(如电力、

11、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及详细位置分布图。 2.5发包人不能供应上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。 第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。 第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。 4.1开工及提交勘察成果资料的时间。 4.1.1本工程的勘察工作定于_年_月_日开工，_年_月_日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的缘由未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特别状况

12、(设计变更、工作量变化、不行抗力影响以及非勘察人缘由造成的停、窝工等)时，工期顺延。 4.2收费标准及付费方式。 4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准_计取费用;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费工程，由发包人、勘察人另行议定。 4.2.2本工程勘察费预算为_元(大写_)，合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金，计_元(本合同履行后，定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度_%时，向勘察人支付预算勘察费的_%的工程进度款，计_元;勘察工作外业完毕后

13、_天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的_%，计_元;提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。 第五条发包人、勘察人责任 5.1发包人责任 5.1.1发包人托付任务时，必需以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按其次条规定供应文件资料。 5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未供应上述资料、图纸，或供应的资料图纸不行靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身损害或造成经济损失时，由发包人担当民事责任。 5.1.3发包人应准时为勘察人供应并解决勘察现场的工作条件和消失的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、撤除地

14、上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进展的有关问题、平坦施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等)，并担当其费用。 5.1.4若勘察现场需要看管，特殊是在有毒、有害等危急现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危急作业的现场人员进展保健防护，并担当费用。 5.1.5工程勘察前，若发包人负责供应材料的，应依据勘察人提出的工程用料规划，按时供应各种材料及其产品合格证明，并担当费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。 5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。 5.1.7为勘察人的工作人员供

15、应必要的生产、生活条件，并担当费用;如不能供应时，应一次性付给勘察人临时设施费_元。 5.1.8由于发包人缘由造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。发包人应支付停、窝工费(计算方法见6.1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时，发包人应按每提前一天向勘察人支付_元计算加班费。 5.1.9发包人应爱护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特别工艺(方法)、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的工程;如发生上述状况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。 5.1.10本合同有关条款规定和

16、补充协议中发包人应负的其它责任。 5.2勘察人贡任 5.2.1勘察人应按国家技术标准、标准、规程和发包人的任务托付书及技术要求进展工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。 5.2.2出于勘察人供应的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿赐予补充完善使其到达质量合格;若勘察人无力补充完善，需另托付其他单位时，勘察人应担当全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直承受损失局部的勘察费外，并依据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的_%。 5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包

17、人的人员一起验收发包人供应的材料。 5.2.4勘察过程中，依据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术标准要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。 5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，担当其有关资料保密义务。 5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。 第六条违约责任 6.1由于发包人未给勘察人供应必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算)，工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。 6.2由

18、于勘察人缘由造成勘察成果资料质量不合格，不能满意技术要求时，其运工勘察费用由勘察人担当。 6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进展勘察工作的，不退还发包人己付定金;己进展勘察工作的;完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计_元;完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。 6.4发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。 6.5由于勘察人缘由未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。 6.6本合同签订后，发包人不履行合同

19、时，无权要求退还定金;勘察人不履行合同时，双倍返还定金。 第七条本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商全都，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 第八条其它商定事项：_ 第九条本合同发生争议，发包人、勘察人应准时协商解决，协商或调解不成的，可以由_仲裁委员会仲裁。 第十条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定向市规划与国土资源局及派出机构备案。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。 本合同一式_份，发包人_份、勘察人_份。 发包人名称：_勘察人名称：_ (盖章)(盖章) 法定代表人：(签字)_法定代表人：(签字)_ 托付代理人：(签字)_托付代理人：(签字)_ 住宅：_住宅：_ 邮政编码：_邮政编码：_ 电话：_电话：_ 传真：_传真：_ 开户银行：_开户银行：_ 银行帐号：_银行帐号：_ 建立行政主管部门备案：_鉴证意见：_ (盖章)(盖章) 备案号：_经办人：_ 备案日期：_年_月_日鉴证日期：_年_月_日