太阳能光伏发电简单版安装合同.docx

《太阳能光伏发电简单版安装合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《太阳能光伏发电简单版安装合同.docx（30页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 太阳能光伏发电简单版安装合同 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 经甲乙双方友好协商，本着节省能源、爱护环境、互惠互利的原则，经双方磋商达成以下协议： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包范围：包工、包料、包质量、保安全、包工期、包文明施工。 4、工程质量：符合施工验收标准要求 5、产品规格：采纳“ 牌水箱容量L;内桶为品级进口不锈钢板，板材厚度为 mm;外桶为厚 mm彩钢板材，端盖为厚 mm镀铝锌板，保温材料采纳聚氨酯整体发泡，厚度为 cm;支架采纳优质镀铝锌板加工，外表静电喷塑处理，实际以样品为准;真空管为“ ”牌，规格为581800mm16支。最终以乙方供

2、应给甲方的样品为准。 二、工程造价 (1)“贝斯特”牌 型共 台，单价为 元/台，总价为 元(￥ )。 (2)结算以固定综合单价，单价包括太阳能热水器制造、途中运输(到甲方工地现场)、安装材料(管件及太阳能专用管等)、用于固定太阳能热水器和避雷接地的帮助用材、安装调试、利、税等全部费用。 三、付款方式 合同签订付总价的15%，每月付到已完工程量的60%，完工验收合格付到已完工程量的80%，竣工验收两个月内付到工程量的95%，余款作为质量保证金，保质期二年，保质期满一个月内一次性付清。 四、甲方责任 1、甲方向乙方供应水、电、设备堆放场所。 2、甲方土建满意太阳能产品安装施工条件时，提前5天通知

3、乙方。 3、甲方按时支付工程款。 五、乙方责任 1、乙方应保证全部太阳能热水器符合并到达乙方从前送至甲方的样品质量标准，符合国家太阳能行业质量、安装技术标准及标准，保证验收通过。 2、施工过程中，乙方不得擅自移动太阳能热水器的安装位置，不得破坏屋顶原有的设施，如确属必要，应书面通知甲方，由甲方负责处理。甲方不容许的状况下如有损坏由乙方按价赔偿。 3、本型号的太阳能热水器产品，必需具备产品合格证、出厂质保书、生产许可证。 4、太阳能热水器的安装，必需猜测到雷击等自然天气现象的危害，应有防雷击措施。 5、工期90天，逾期乙方担当2023元/天的违约费，如遇雨天等不行抗拒因素，工期顺延。详细安装时间

4、以甲方通知为准。 6、太阳能热水器通水前需与甲方工程部核准。 六、违约 甲、乙双方均应遵守以上条款，不得违约。假如有一方违约而给另一方造成损失，违约方赐予相应的赔偿。如有争议，双方协商解决，协商未果，可向当地人民法院起诉。 本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。 甲方(公章)：_ _年_月_日 乙方(公章)：_ _年_月_日 太阳能光伏发电简洁版安装合同 篇2 甲方：_ 乙方：_ 依据中华人民共和国合同法和有关法律的规定，双方在“公平、自愿、协商全都”的根底上签订本合同，共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 二、合同价款及产品 1、合同价款：_元(大写：_元整)。 2、产品及

5、价格：_(品牌)吨保温水箱一台，每吨单价_元)。空气能5P机一台，单价。 注：2.1本工程价款已含税金，并开具工程发票。 2.2工程价款中含：运输费、安装工时费、调试费、检测费等。 三、合同工期 1、合同签定后，备料期为10天，安装工期为10天，规划安装时间为20_年11月20日至20_年11月30日，详细甲方提前5天通知乙方。 四、工程款支付： 甲方在支付乙方工程款时，由乙方开具收款收据给甲方。 1、合同签订生效后，首付预付款15000_元(大写：)。 2、货到安装地点后付款10000_元(大写：)。 3、安装完毕调试运行正常后，甲乙双方检验合格一次性付清尾款7200_元(大写：)。注：若甲

6、方不按合同履行付款，有权撤回设备。 五、保修与售后效劳 1、自安装完工之日起，热水器整机保修三年，配件(掌握器、安全泄压阀、管道)保修一年。 2、规定保修期内，凡属于制造问题发生的故障，均可免费修理。 3、以下状况不属于免费修理范围，可供应修理效劳，但要收取材料费： (1)用户使用不当(搬运、磕碰、输入不适宜电压等)造成的损害或正常日久损耗。 (2)未经本公司许可，自行或非本公司特约安装修理点安修理造成的损害。 (3)因不行抗力(如火灾、水灾、地震、战斗等)造成的损害。 4、在保修期内，乙方接到通知48小时内必需到现场处理。 六、双方职责 1、甲方职责 1、按本合同规定办理工程款支付手续。 2

7、、协调总包单位供应监时堆放场地。 3、协调总包单位供应电源接口。 4、工程安装时，所使用的水电费用。 2.乙方职责 1、乙方需配专业技术人员进展施工安装，在规定的合同工期内完成该工程。乙方在施工过程中必需听从甲方的治理和现场监理的监视。 七、违约责任 除不行抗力及政府政策行为缘由，双方应严格根据合同条款履行义务，不得违约，否则守约方有权按合同总造价的50%向违约方追究违约责任，违约金缺乏弥补损失的应赔偿缺乏局部的损失。 八、合同终止 九、其他 1、双方如有新的商定，应签订本合同的补充协议，其同样具有法律效力。本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方友好协商解决;协商不成时，可向甲方所在地人民法

8、院起诉。 2、本合同自双方签字盖章之日起生效，款项付清后失效。本合同一式二份，甲方壹份，乙方壹份。 甲乙双方合同权利义务履行完毕，本合同终止。 甲方(公章)：_ _年_月_日 乙方(公章)：_ _年_月_日 太阳能光伏发电简洁版安装合同 篇3 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 甲乙两方就馨和嘉苑太阳能热水系统工程，经友好协商，对系统设计达成了共识，现就有关事宜签字协定如下： 一.技术参数 1.容水量，管数管径外壳材质内胆材质支架材质其它：依据甲方小区业主的要求，有需要其它型号的，经甲方同意后可供应其它型号，报价另行商定。 2.配件： 3.冷热水管、电线管路按四方预留位置链接，甲方

9、依据实际状况施工。 二.验收方式 验收由甲方、乙方、业主方三方共同进展。系统所采纳的全部材料均为优质品，符合国家的相关标准。系统验收标准按技术参数及施工方案进展详细指标低于国家相关行业指标或标准的，应以国家标准为依据进展验收。 三.费用及付款方式 1.每台热水器报价为人民币：(，帮助器件： 2.付款方式为 四.甲方责任及义务 甲方供应施工用电、用水至施工现场。甲方供应施工屋面有关设计资料。施工方案及安装位置确定后，甲方如需更改设计或增减局部工程，经双方确认后予以实施。 五.乙方责任及义务 1.乙方应保证系统配置及功能符合并到达“系统技术参数”及相关行业国家标准的要求。 2.施工过程中乙方不得擅

10、自移动、破坏甲方屋顶原有的设施，如确属必要，应书面通知甲方并由甲方负责处理。 3.乙方应提前由甲方共同确定安装位置。乙方的施工质量应符合安全要求(包含避雷要求)，如因乙方施工方案缺陷和施工质量不符合安全要求而造成损失，乙方应担当全部责任。 4.乙方施工中的安全问题全部由乙方负责。 六.双方违约责任。 1.如有一方违约，给对方造成损失的，除赔偿损失外，另支付违约金元。 七.乙方质量承诺及售后效劳 1.太阳能热水器主机三年内质量问题由乙方免费更换。帮助器件及掌握系统一年内质量问题乙方免费更换。超出质量保证年限或非质量问题(人为破坏、使用不当)造成的损坏，乙方只收取工本费，终身效劳。 2.自然灾难导

11、致的太阳能主机损坏，乙方承诺免费更换。乙方承诺的售后效劳应在报修后24小时内到达现场，不能影响甲方小区内业主的正常使用。 3.乙方承诺系统的正常使用寿命为20xx年。 八.如有任何一方违约，双方首先友好协商解决，协商不成违约方有权诉诸法律。 九.本合同自甲方、乙方两方签字、盖章之日生效。本合同共3页，一式两份，甲、乙两方各执一份。 甲方(公章)：_ _年_月_日 乙方(公章)：_ _年_月_日 太阳能光伏发电简洁版安装合同 篇4 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国合同法，结合本工程的状况，经双方协商签订本合同，以资共同遵守。 一、乙方供应产品明细 1、产品名称：艾普利太阳能热水器，合同设备清单

12、附后。 2、订购数量： 3、单价：) 4、总金额：元) 5、包装方式：由乙方按公司标准包装 二、付款方式 1、甲方在签定合同后向乙方支付10%的货款，作为前期进场固定件安装费用。 2、乙方货到甲方工地付合同款40%的货款。 3、太阳能与热水器安装到位后，产品移交后供应税票一周内付合同款45%的货款，另5%作为质量保证金，自验收之日起，满二年结清。 三、安装 1、乙方在签定合同后应积极协作工地现场进程，听从甲方现场协调。甲方负责供应水电等安装条件，乙方负责安装调试，确保在20xx年5月30日前全部安装调试完毕、验收合格。逾期乙方担当甲方相应的经济罚款。 2、安装标准符合太阳能安装现行标准，高标准

13、进展施工安装，保证验收合格。 3、乙方进场材料，甲方供应临时场所，由乙方负责保管，爱护。 4、乙方安装期间，要注意室内外成品爱护。 5、乙方对自己工作中存在的垃圾要准时清理，保持环境清洁。 6、乙方必需在滨海配备专业修理人员或修理点。 四、安全生产 乙方对施工人员进展安全性生产教育，要按安全标准施工作业，严防安全事故发生，如有安全事故发生，均由乙方自行负责，与甲方无涉。 五、质量保证与售后效劳 1、乙方承诺所供应甲方的产品质量有可追溯性，集热器、水箱及管道保修5年、电子产品保修二年。自交付之日计算。 2、在生产质量保质期内，如消失产品质量问题，甲方有权随时要求乙方免费修理;如属甲方人员使用不当

14、不能正常使用，乙方也应准时供应修理效劳，但应收取工本费。 六、合同的修改 任何对本合同条款的变更、修改均需双方签订书面的修改书。变更后的内容与本合同(被修改局部除外)具有同等法律效力。 七、违反责任 1、甲方在安装前一个月必需通知乙方，乙方延期交货、甲方延期付款，除双方协商同意免责外，均按未交付/为支付本合同价款日的2 担当违约责任。 2、双方违约应赔偿另一方总价的10% 八、争端的解决 合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。假如友好协商不能解决，各方均可向甲方人民法院起诉。 九、合同生效及其它 1、本合同应在双方法定代表签字，单位盖章、预付款到达乙方指定账户后生效。 2、本合

15、同正本一式四份，具有同等法律效力。 3、合同如有未尽事宜，须经双方共同协商后作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。 甲方(公章)：_ _年_月_日 乙方(公章)：_ _年_月_日 太阳能光伏发电简洁版安装合同 篇5 甲方： 乙方： 经甲、乙双方仔细协商和考核，以公平互利为原则，以共同开发 太阳能热水器市场为目的，在中华人民共和国合同法及其它相关法律、法规指导下，甲、乙双方签定此经销合同，以便利双方共同遵守，确保维护甲、乙双方共同利益。合同内容如下： 一、经销范围： 经乙方申请，甲乙考核后，甲方授权乙方在 (省、自治区) (市、地区)独家代理经销 牌太阳能热水器，甲方不能在此区域内设立其它

16、经销处，乙方应积极完成区域内市场开发，品牌宣传工作，完成销售及售后效劳工作，乙方不得做有损甲方利益的事情。 二、销售任务： 依据当地太阳能市场销售实际状况，甲、乙双方协商确定，乙方在一年内完成销售 台( 孔)的任务。假如有明显证据证明乙方在一年内无法完成任务的50%，甲方有权提前终止合同，不担当违约责任，否则甲方无权单方面中止合同。 三、提货及付款方式： 1、合同签订7天内乙方不提货，甲方可以单方终止合同，不担当违约责任。 2、乙方第一次供应不能少于 台，每次发货应款到账后发货。 3、在运输途中如有损坏的状况，乙方应积极与当地货运部协商解决，如解决不了，可通知甲方，由甲、乙双方共同与货运部协商

17、解决。 四、产品质量： 1、甲方保证向乙方供应质量合格的产品、并供应相关证明文件。 2、甲方承诺产品质量保修五年，在保修期内，消失质量问题甲方免费负责调换或修理，假如由于乙方行为造成产品不能正常销售或使用，甲方收取适当本钱费用，负责调换或修理。 3、甲方依据真空管卡，补偿消失问题的真空管。 4、需要修理或调换产品和部件时，乙方应先将有问题产品或部件返还给甲方，甲方验收核实后，供应调换或修理。 五、供货价格： 甲方按全国统一供货价向乙方供货，详细产品价格及相关问题参考太阳能统一供货价格表执行。 六、销售支持政策： 乙方有权享受甲方的相关政策支持，详细细节参考太阳能销售政策执行。 七、合同有效期

18、1年(自 年 月 日至 年 月 日止)合同期满后，乙方享有优先续约权。 八、违约责任： 任何一方单方面违约应向另一方赔偿相应经济损失，合同仲裁地为甲方所在地。 甲方(公章)：_ _年_月_日 乙方(公章)：_ _年_月_日 太阳能光伏发电简洁版安装合同 篇6 托付单位： 设计单位： 工程地点： 合同编号： 签订日期： 福建省泉南投资开发有限公司（以下简称甲方）托付福建省水利水电勘测设计讨论院（以下简称乙方）担当福建海西光伏发电系统工程施工图阶段的设计工作，经双方充分协商，同意签定本合同，以资双方共同遵守。本合同遵守中华人民共和国合同法。 一、任务依据 甲方托付书，以及国家和地方有关工程设计治理

19、的法律、法规、规章及标准性文件。 二、工作内容 依据国家有关规程标准进展福建海西光伏发电系统工程施工图阶段设计工作，乙方应无条件协作甲方完成方案报建工作；施工图设计应满意初步设计、方案设计批准文件要求，并满意设计任务书规定的设计深度要求。 三、供应成果时间和数量 1.乙方于合同正式签订后20天内完成电气主接线图、电气设备布臵图、光伏组件根底图、电缆预埋图、掌握设备图等设计工作，并向甲方供应施工图一式捌份和全部图纸DOC、DWG、 JPG格式的电子版光盘壹份。 2.乙方于设备供给商供应正式图纸后一个月内完成全部施工图设计工作，并向甲方供应施工图一式捌份和全部图纸DOC、DWG、 JPG格式的电子

20、版光盘壹份。 3.依据甲方办理各种报建手续的需要，乙方须在设计正式施工图之前，协作甲方的要求供应报批用图纸，时间上需满意甲方办理手续的进度要求，且该费用已包含在本合同总价中。 四、费用及付款方式 1.经双方商定，甲方同意支付乙方本工程设计费万元整。设计费已包含乙方为履行本合同所必需的一切费用、支出和酬劳，包括进展设计的支出和酬劳，指派工作人员的交通、差旅、食宿费用，以及为本工程供应询问、协作、帮助义务所需的费用等等。 2.经双方商定，甲方同意按以下方式付款： 乙方供应第一批施工图并通过审查后一周内，甲方支付给乙方元整。 全部施工图供应并通过审查后一周内，甲方支付给乙方元整。 余款在工程竣工验收

21、完工后一周内，甲方一次结清合同余款。 在甲方每次付款前，乙方应向甲方供应相应金额的可计入工程开发本钱的.税务发票，否则甲方有权拒绝支付款项且不需担当逾期付款的违约责任，直至乙方供应前述发票。 3.甲方要求乙方提交成果份数超过本合同规定份数局部，甲方应另行支付工本费。 五、双方职责 （一）甲方职责 1.合同签订后三天内，负责向乙方供应设计工作所需的有关资料（含接入系统资料、地形图、房屋建筑构造图及上级有关部门的批准文件等），并协作乙方到现场勘测了解状况。 2.负责如期支付给乙方设计费。 3.甲方拥有乙方供应的全部设计成果、设计资料和文件的学问产权和相关财产权 利。但甲方应维护和敬重乙方的设计成果

22、，在未征求乙方同意的状况下，不得修改设计成果或将设计成果供应给第三方使用。 4.甲方有权为营销需要而使用乙方的名称和标志，包括但不限于通过报纸、杂志、广告以及网络媒体等。同时，甲方有权公开的对乙方的设计成果进展介绍和评论；乙方确认，此种形式的介绍和评论不构成侵权。 （二）乙方职责 1.严格遵守设计标准和质量标准，保质按期完成设计工作，并对整个工程工程设计的适用性、正确性、完整性、经济合理性全面负责。设计合理使用年限为年。甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，乙方应全力协作，且不收取赶工费。 2.乙方交付设计资料及文件后，按规定参与有关的设计审查，并依据审查结论负责对不超出原定范围

23、的内容做必要调整补充。 3.在施工期内，准时派遣乙方员进驻现场，协作施工，负责技术交底和施工过程中的设计修改工作。乙方应积极协作现场施工的需要，遇到重要问题，乙方应在接到甲方通知后4小时内委派相关人员到指定地点处理解决施工中的技术问题，并当天即时办理洽商、纪要或临时设计变更文件，并在此后48小时之内补交正式文件；否则乙方应担当相应损失，每发生一次，乙方同意甲方从设计费中直接扣除5000元作为违约金；确有需要延特长理时间的疑难问题，与甲方商定后准时处理。 4.参与甲方组织的技术会议和工程验收工作。 5.乙方出具的全部变更、洽商等文件必需事先取得甲方的书面确认，未经甲方书面确认，乙方不得受理或确认

24、施工单位及甲方的商业合作伙伴提出的任何变更恳求。 6、乙方应向甲方供应工程设计组组成人员架构及人员名单。该人员名单作为合同附件。乙方必需确保所列乙方员在本合同执行期间有足够的时间和精力投入本工程设计。同时，乙方须明确一名工程负责人进展双方全部事项的沟通和协调工作，该人员必需贯穿工程始终，乙方的主要乙方员未经甲方同意不得变更，甲方同时有权要求调换其认为不能到达效劳要求的人员，乙方应当准时调换。 7.乙方同意执行甲方供应的限额设计要求，详细详见合同附件设计任务书。乙方的设计成果超过限额设计要求的5%，甲方将托付询问机构对设计图纸进展评审，经过评审，假如此状况属于正常，甲方认可乙方的设计成果，询问费

25、用由甲方担当；否则，乙方应根据评审意见进展免费修改，并担当询问费用，该费用将直接从设计费用中扣除，由此引起的设计成果交付时间的延迟根据本合同有关条款规定执行。 六、设计变更程序 1.若发觉设计图纸及文件有错、漏、缺等问题时，由乙方设代组准时发出修改通知单，并加盖设代组公章后生效。 2.甲方要求变更或修改设计图纸时，应事先向乙方提出书面意见，由乙方讨论后向甲方做出书面答复。 七、违约责任 1.由于甲方缘由造成设计的重大返工或重新设计，甲方应另增加设计费，同时提 供设计成果时间另行商定。双方在此明确：合同总价中已包含一般性的设计修改费用，除非工程发生方案颠覆性的变化修改（颠覆性变化的界定指整个方案

26、的重新调整或某个子项的重大调整所引起的初设或施工图设计的重大变更，原则上修改内容应到达原定设计内容的30%），原则上不再增加设计费用。 2.由于乙方供应图纸资料遗漏或错误而引起的返工，每发生一次，乙方同意免收直承受损失局部的设计费并由甲方从设计费中直接扣除该行为造成的工程本钱增加额的.10%作为违约金，并由乙方连续完善设计。损失严峻的依据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的100。 3.若乙方未能准时履行本合同项下的相关合同义务或履行义务不符合合同商定的，则甲方有权临时不支付当期的设计费，直至乙方履行合同义务符合商定为止。若拖延履行合同义务或履行义务不符合合同

27、商定未予改正达10天，甲方有权解除合同，乙方应按本合同总价的30%向甲方支付违约金。 4、由于乙方自身缘由，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该工程应收设计费的千分之五，延误超过20天，甲方有权终止合同并停付设计费，乙方还向甲方应支付甲方损失金额的30%作为违约金；如造成甲方其他经济损失的，乙方还应予以充分足额赔偿。 5、合同生效后，乙方缘由导致合同终止或被解除的，乙方应向甲方双倍返还预付款，并依法担当违约责任。 6、乙方不得将本合同项下的任何局部业务以任何形式转包、分包给第三人，否则甲方有权解除本合同，乙方应当返还甲方全部已付款，并双倍返还预付款，造成

28、甲方其他损失的，乙方仍应足额赔偿。 八、学问产权 1.乙方由于履行本合同而获得的甲方的工程资料，包括但不限于甲方供应的技术资料、图纸以及乙方依据本合同所完成的全部设计成果和资料，均属于甲方的商业机密，乙方不得随便复制，不得向与乙方无关人员或第三方展现、传阅。乙方违反此保密条款给甲方造成损失的，乙方应当向甲方支付人民币5万元的违约金。若该违约金缺乏以弥补甲方因此而蒙受的损失，则甲方有权向乙方追偿。 2.乙方应确保其供应给甲方的设计成果及相关资料不存在任何的学问产权（包括但不限于著作权、专利权）纠纷和争议。否则，乙方应当赔偿甲方因此而蒙受的全部损失。乙方除依法保存备份存档外，不得再留存任何副本。未

29、经甲方许可，乙方不得将该设计成果应用于其他工程，否则乙方应当向甲方赔偿5万元的违约金。若该违约金缺乏以弥补甲方因此而蒙受的损失，则甲方有权向乙方追偿。 3.乙方对设计成果进展宣传及出版需征得甲方同意。本合同未尽事宜，双方本着实事求是精神协商解决。 九、其他 1.本合同未尽事宜，双方本着实事求是精神协商解决。 2.本合同发生争议，双方当事人应准时协商解决；协商不成时，双方当事人可向工程所在地人民法院提出诉讼。因起诉所支出的诉讼费和律师费由败诉方担当。 3、本工程设计任务书、双方认可的来往电报、传真、会议纪要、以及就本合同未定事宜双方签订的补充协议等，均作为本合同的组成局部，与本合同具有同等法律效

30、力，如相互之间消失冲突，以在后签订的合同或文件为准。 4、本合同自双方签字之日起生效，待双方已尽本合同全部责任后自动失效。 5.本合同一式陆份，双方各持叁份，具有同等法律效力。 甲方： 负责人： 联系人： 通讯地址： 邮政编码： 电话号码： 开户银行： 帐号： 乙方： 负责人： 联系人： 通讯地址： 邮政编码： 电话号码： 开户银行： 帐号： 太阳能光伏发电简洁版安装合同 篇7 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国合同法及相关法律规定，为明确甲、乙双方的权利、义务，经双方在公平、自愿的根底上，就YYY“10MW分布式太阳能光伏并网发电站工程”合作事宜协商，签订本协议。 _年，乙方租赁甲方屋顶12

31、.61万平方米建立“10MW分布式太阳能光伏并网发电站工程”(以下简称“工程”)为使工程尽快完工和顺当通过验收，甲、乙双方经友好协商，达成如下全都条款： 一、工程建立所需资金：由乙方自筹解决。 二、由乙方负责工程融资、设计、施工、验收、运营、维护、收益、处置，工程产权归乙方全部。 三、屋顶租赁：经协商，乙方租用甲方屋顶建立工程，采纳分块发电，电站所产生的电能以用户侧并网，供甲方优先使用，甲方根据市场工业用电价格月结算费用、余电上网模式。租赁期限为_年，自_年_月_日起，至_年_月_日。租赁满_年后，光伏电站归甲方全部，其节能效益全部由甲方受益，详细操作如下： 1、甲方固定租赁费用：自光伏电站验

32、收投入运行之日起20xx年内，根据1元/平方/月实际租赁面积，每月一结算。 2、乙方发电收益计算公式为：电价光伏电站发电甲方用量-固定租赁费+光伏余电上网电价余电上网电量，甲方用电电价根据当地电网工业用电峰段价格确定。 四、各方责任： 1、甲方责任： (1)、积极协作乙方完成工程验收所需工作; (2)、保证优先使用工程运行后所发电力，按月支付电费给乙方; (3)、在工程建立和电站运营过程中，为加快工程进度，提高效率，全力协作乙方工作，供应便利; (4)、在工程运行期内，确保电站不被人为破坏、受损或盗窃。假如上述状况发生，将担当修理职责或费用; (5)、全面协作乙方申请国家各级政府的政策支持。

33、2、乙方责任： (1)、负责工程建立所需资金的筹集; (2)、负责工程设计、施工、验收和维护; (3)、每月依据甲方所支付的电费，开具一般发票给甲方; (4)、屋面电站维护以及因屋面电站缘由导致的建筑物屋面防水维护：在产权转移前(1-20xx年)由乙方负责并担当相关费用;产权转移后(20xx年后)由甲方负责并担当相关费用。 五、电站产权转移 乙方有权将电站转移给第三方，甲方有优先购置权。电站转移给第三方后，本合同下乙方权力和义务由第三方担当。 六、违约责任： 1、甲方未按合同商定支付光伏电站月电费，逾期每天应支付所欠款项10%作为违约金支付给乙方。(注：甲方支付电费时间为乙方发票到达甲方2日内

34、付清) 2、若电站运行未满20xx年需要撤除，如属乙方缘由，乙方应担当屋面电站撤除和屋面恢复的全部费用以及给甲方造成的直接损失;如属甲方缘由，甲方应按未满20xx年局部的电费收入赔偿乙方损失，损失额的计算公式为：电站撤除上一年度乙方发电收益分成(20-已运行年数) 3、任意单方面违反上述协议条款，按有关法律追究违约责任，并赔偿对方的一切经济损失。 七、争议的解决方法：协商或诉讼。诉讼由甲方所在地的人民法院裁决。 八、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。 甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 代表人签字： 代表人签字： 签约时间：_年_月_日 签约时间：_年_月_日

35、太阳能光伏发电简洁版安装合同 篇8 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 依照中华人民共和国合同法及相关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚信原则，合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。 1、根底施工局部包括：场地平坦、场地开挖、根底制作、屋面防水及其附属施工。（注：本工程屋面防水由发包方施工） 2、电气安装局部包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的全部设备安装调试。 二、工期 开工日期： 并网日期： 竣工日期： 四、合同价格和付款方式 合同价格 本合同为固定总价合同（含税），不做工程决算。合同总价格为人民币（大写）：元（小写金额元）。合同总

36、价已包括了合同中规定的总承包方应担当的全部义务（包括供应货物、材料、设备、保险、效劳等义务）以及为实施和完本钱合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本工程施工前的预备、进退场前的场地平坦、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的%，本合同的质保期为年，在竣工验收合格次日开头计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。 五、施工质量和质量检查 1、工程质量 （1）、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必需严格按施工图所提要求和标准进展施工。 （2）、发包

37、方确定为不合格的工程，承包方必需返工重来，费用由承包方自行担当。假如因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成规划。 2、质量检查： 六、解决争议的方法起诉讼。 （1）调解要求停顿施工，且为双方承受。 （2）法院要求停顿施工。 七、违约 1、甲、乙双方商定，违约应担当以下经济责任： （1）、发包方不能准时给出指令、确认、批准、不按合同商定履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应担当违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。 （2）承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和标准的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应担当违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且2

38、3发包方无故恶意拖欠工程款的，付的工程款不予退还。 九、合同的生效及终止 1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。 2、本合同在双方完成相互商定的内容后即告终止。 十、合同份数 本合同正本一式肆份，发包方执贰份，承包方执贰份，具有同等效力。 甲方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_日 乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_日 太阳能光伏发电简洁版安装合同 篇9 发包方（甲方）： 承包方（乙方） 根据中华人民共和国合同法，结合本工程实际状况，遵守公平、自愿、公正和诚恳信用原则，经双方协商达成如下协议： 1、工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3承包

39、内容：支架安装（包含（前后）立柱的焊接、支架安装、组件安装）、材料装卸等，不含太阳能发电板调试工作。 1.4承包方式： 包工不包料（含装卸费） 1.5工期： 开工日期：年月日 实际施工天数：天 1.6工程质量：合格 1.7合同价款（人民币大写）： 安装费按太阳能光伏发电板元/W计算，材料装卸费按元计算。 2、双方工作 2.1甲方工作 2.1.1甲方派技术人员现场指导安装，并向乙方进展现场交底。 2.1.2办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和爱护。 2.1.3指派为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进展监视检查，办理验收

40、、变更、登记手续和其他事宜。 2.2乙方工作 2.2.1严格执行施工标准、安全操作规程、防火安全和环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进展施工，做好各项质量检查记录。 2.2.2指派为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 2.2.3遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场治理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。 2.2.4施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随便拆改原设施物构造及各种设备管线。未经甲方同意，乙方擅自拆改原设施物构造或设备管线，由此发生的损失或造成的事故（包括罚款），由

41、乙方负责并担当损失。 3、工程价款及结算 3.1依据甲方供应的施工图纸功率为万瓦，安装费用为元（不含装卸及搬运费）。 3.2安装工程完成后，安装费及材料装卸费用7日内一次付清。 3.3本工程无保修金，不含税。 4、违约责任 4.1甲方或乙方未按本协议条款商定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应担当相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。 4.2乙方应妥当爱护甲方供应的设备，如造成损失，应照价赔偿。 4.3本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决。 5、附则 本合同一式两份，双方各执一份,均具同等法律效力。 甲方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_日 乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_日