安全生产协议书（13篇）.docx

《安全生产协议书（13篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安全生产协议书（13篇）.docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 安全生产协议书（通用13篇） 发包人：_ 承包人：_ 鉴于承包人以取得建筑施工企业安全生产许可证，故双方依据中国安全生产和劳动爱护的法律法规，全都同意签订本安全生产协议，作为主合同的附件，并与主合同具有同等的法律效力。 1、治理目标 遵守建立工程安全生产治理条例的规定，实现安全生产治理目标：无重伤、无死亡、无坍塌、无中毒、无火灾、无重大机械事故等。 2、发包人权利和义务 2.1权利 （1）监视检查承包人各项安全治理工作，制止违章作业，遇有危急紧急状况可令其停顿作业施工。 （2）检查承包人作业人员持证状况，有权制止无证操作、违章操作。 （3）依据有关规定，对违章违纪人员进展经济惩罚。 （4）工

2、程结算前应确认双方无遗留劳动安全纠纷，方可进展财务结算。 2.2义务 （1）帮助承包人做好施工前的安全教育和考核。 （2）配备安全巡检人员，帮助承包人监视检查作业和施工现场安全技术措施的落实。 （3）介绍施工作业环境，供应必要的安全作业条件，根据规定的程序准时办理施工有关安全手续。 （4）定期召开安全工作会议。 3、承包人义务 （1）承包人应严格遵守国家有关劳动爱护法规及发包人各项安全治理制度，对进入施工现场的全部施工单位工作人员要做好安全教育，安全技术交底，同时填写书面记录；特别作业人员必需持证上岗。 （2）依据工程工程制定安全施工方案，并征得发包人安全部门同意。 （3）严格履行发包人特种作

3、业工作审批制度，依据各个施工阶段，将对断路、动土、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必需报批，并指派专人负责现场监护。 （4）对特别的工程或采纳特种作业方法的工程要制定应急救援预案，实行严留防范措施，配备抢险救援的有关器材。 （5）施工单位现场作业人员应配戴符合安全要求的防护用品。 （6）施工单位进入施工现场车辆、机具设备要符合安全要求，附件齐全牢靠。 （7）要坚持文明施工，要求各施工单位，危急作业区域应设警示标志，并配备专职安全检查人员负责现场施工作业。 （8）遇有风力在六级以上、大雾天、雷暴雨、冰雪天等恶劣气候影响施工安全时，限止露天作业。 （9）施工作业中发生人身伤亡，要按国家规

4、定程序报告有关部门的同时，准时报揭发包人，并要求施工单位负责爱护好现场。 （10）承包人对施工工地的安全负有全面的责任，任何第三人在施工场地发生伤亡事故的，除依法由第三人担当责任的外，均由承包人担当相应的责任。 4、安全措施 4.1施工环境 根据施工总平面布置的要求，严格治理各项施工设施。在根底施工阶段，将全部基坑周边围蔽，设立防护栏，并在道路旁边的基坑装设安全警示灯，边坡直立严禁攀爬、防止触电的警示牌。制止电焊机进入底板范围，确保电源电缆与钢筋脱离接触。 4.2设备安全 设备机具的安全性和修理治理上严格设备进场的性能检查，严抓安装就位后的安全调试，并建立设备卡准时记录使用过程的故障、修理、保

5、养状况，以保障施工设备的正常运转。对于特别设备如塔吊、桩机等必需取得劳动监视部门的检验合格证方准使用；对井式提升笼强制要求使用12种安全装置，经检验合格并配备劳动监视部门认可的安全员方可投入使用。 4.3消防治理 根据有关消防治理条例配备消防器材和设施，设置了消防水管，合理设置消防设施，如灭火器、消防箱、消防水池、消防沙堆等。整个消防系统配置完善、消防通道畅通，特殊是宿舍、仓库、脚手架、模板堆场和易燃易爆物品临时存放点等重点监控部位，消防措施应得力有效。 4.4安全用电 始终严格执行建立部施工现场临时用电安全技术标准（jcj4888）的要求，临时用电针对不同施工阶段和不同专业特点，均编制有专项

6、设计方案，坚持做到三级配电，两级爱护，电箱实行一机、一闸、一爱护制，照明、动力分别设置，采纳tns接零爱护系统。在施工现场及临设范围设置防雷系统，保证雷雨季节施工作业及居住环境的防雷安全。钢屋盖吊装作业时，重点监视吊装施工临时用电方案的实施，合理架设用电线路。装修期间重点对电箱少装漏电爱护器进展整顿，严峻查处使用拖板和乱接乱拉行为。 5、事故处理 发生伤亡事故，无论何种状况，双方都要准时向各自的上级主管和劳动部门报告。依据企业职工伤亡事故报告处理方法和国家劳动部有关伤亡事故统计方法调查处理，统计报告。 6、本协议于_年_月_日双方签字盖章后生效。本协议一式二份，甲乙双方签订后各持一份。 发包人

7、（盖章）：_承包人（盖章）：_ 代表（签字）：_代表（签字）：_ _年_月_日_年_月_日 安全生产协议书 篇2 甲方： 乙方：钢筋班组（班组） 为了加强对各队、班组的施工安全目标治理，保证各队、班组切实落实好各项安全措施，保证各队、班组在各项施工中无事故，落实“谁主管、谁负责”的原则，将责任落实下去，特制定本包保责任书。 一、包保指标： 1、无死亡、无重伤、无火灾，轻伤事故率3。 2、职工安全教育率100%。 3、分局部项，各工序安全交底率100%。 4、事故损失率掌握在0.4万元/百万元 二、确保措施： 施工队长、班组组长是安全施工的关键人物，对施工现场的状况，班组人员的思想状况，施工环境

8、的变化，班组人员的调动，他既应熟识又要款待起着安全施工的主导作用，因此： 1、队长、班组长是本队、班组的第一安全责任人，对施工安全负全面责任。因此，要坚决贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针和政策，全面执行国家劳动法，强化安全治理，承受公司、工程部及有关部门的安全检查和指导。 2、负责本队、班组人员的安全和身体安康，要熟识本队、班组人员思想、技术、身体状况等，要依据每个人的实际安排适当工作。 3、要努力学习技术，教育本队、班组人员熟识本工种的操作规程，严格执行安全生产的规章制度，在任何状况下，均不得违章蛮干，有权拒绝一切违章指令，并可向上级报告。 4、组织队、班组的安全活动，开好班前、班后

9、安全会，对新调入的工人进展现场安全教育，承受专职（兼）安全员的指导。 5、要常常检查作业区的安全施工状况，发觉问题准时解决，对于不能解决的问题要实行临时性掌握措施并准时上报。否则，对重大事故隐患和违章要赐予必要的经济惩罚。（穿插作业造成的事故后果，哪方造成事故哪方负责） 6、施工现场发生伤亡事故，要准时上报并组织人员分析事故缘由，提出防范措施。 7、要加强对施工机具使用的治理，要讲明操作方法和留意事项，根据操作规程操作，常常检查使用状况，预防事故的发生。 8、加强安全宣传和安全教育，对本班组的人员进展分局部项、逐工序的安全技术交底率要到达100%，安全教育率要到达100%。 9、因安全工作不落

10、实，造成各类人员、设备、火灾、交通等事故，要视情节依据公司安全生产奖惩细则赐予惩罚。 甲方： 工程部施工队、班组： 乙方： 工程部经理： 队长： 年 月 日 安全生产协议书 篇3 甲方： 乙方： 分包工程： 第一条 为了加强施工现场安全治理，保障电信设施、设备安全畅通和施工人员及其它有关人员的人身安全，依据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国合同法及甲方公司相关安全治理规定，甲乙双方签订安全生产责任协议。 其次条 本协议书适用于土建、消防系统建立、安装、改选、改造工程；通信管道、通信线路、通信设备安装工程施工现场的安全生产、文明施工活动。 第三条

11、 甲方有权（而非义务或责任，下同）对乙方施工现场安全进展监视。甲方代表有权对施工现场的安全治理进展指导和监视，乙方必需听从甲方代表的治理和监视检查，工程相关单位应积极协作，确保施工现场安全。 第四条 乙方对施工现场的安全治理必需坚持安全第一、预防为主的方针，留意安全施工、文明施工，确保电信设备、设施安全和人员安全。 乙方应当执行国家、地方、行业主管部门有关标准、标准、规程。 乙方在施工过程中必需严格遵守以下规定： （一）通信管道、线路施工现场，应特殊重视并遵守以下要求 1、必需设立警示信号标志，白天用红旗，晚上用红灯，以便引起行人和各种车辆的留意。必要时应设围栏，并请交通民警帮助，以保证安全。

12、 2、施工区域，有平行与交越电力线缆，必需实行相应措施，避开发生人员伤亡事故。 3、施工人员进入人（手）孔作业，应先探明人（手）孔内有无有毒、易燃气体，避开发生中毒大事。 4、施工人员进展登高作业，应先检查登高工具和保险装备，避开发生摔伤事故。 5、现场施工用电源线架设高度，必需满意安全要求；必需安装警示红灯。 （二）在通信机房内施工，应特殊重视并遵守以下要求 1、必需制定确保运行设备安全措施。 2、设备开箱后，包装箱等易燃杂物应马上搬离现场。 3、施工时，不得将导线头子遗留在设备内。每天下班前，必需清理施工现场。 4、施工期间确须进入通信系统，应办理借用口令手续，用毕马上归还。 5、施工期间

13、布放线缆，撤除竖井、巷道防火封堵物，布放线缆完毕后，应马上重新封堵。 6、设备安装完毕，必需经监理、督导、电力维护人员检查、测试无误后，方可接通电源。 第五条 施工现场的安全生产实行施工企业法定代表人承包负责制，由乙方法定代表人承包负责。施工现场的安全生产治理，乙方法定代表人应指定工程经理为主要责任人。 因乙方施工及施工治理缘由造成通信设备、设施损坏、通信阻断、人员伤亡等，一切责任、后果和损失由乙方全部担当。 第六条 乙方应当依据工程实际特殊制定安全生产施工方案和专项技术措施，配置专（兼）职安全监视检查人员。 第七条 乙方应当自开工之日起，在施工现场设置到达国家标准的安全防护设施，并对作业人员

14、配备合格的个人防护用品。 第八条 特别工种作业人员，必需参与建立行政主管部门或者法律、法规规定的有关行政主管部门组织的安全生产教育培训，经考核合格后，方可上岗作业。 第九条 施工现场发生伤亡事故，除根据法律、法规规定向有关行政主管部门和甲方报告外，施工企业还应当准时向当地建立行政主管部门报告。对伤亡事故不得隐瞒、有意拖延报告或者谎报。 第十条 施工现场应当符合以下要求： （一）安全、干净、美观，对建立单位及甲方通信设施、设备应赐予爱护； （二）材料堆放整齐有序，不得影响建立单位及甲方正常生产秩序和通信畅通； （三）垃圾准时处理，不得就近乱堆乱倒； （四）户外施工因特别状况确需夜间或雨天施工的，

15、乙方必需有安全施工措施（方案），报工程经理批准前方可施工。需夜间在大路上施工的，要设立夜间警示灯和安全防护栏； （五）符合卫生标准； （六）搭建作业人员临时宿舍，应坚固，通风，布放照明电线必需安全； （七）阻挡无关人员进入施工现场。 第十一条 乙方应当遵守以下规定： （一）不得在施工现场溶融沥青或者燃烧油毡、油漆等易产生有毒、有害烟尘和气体的物质； （二）不得从高处向下抛撒建筑垃圾； （三）不得将有毒有害废弃物作土方回填； （四）制止在施工现场吸烟或使用明火，确因施工需要进展明火作业，应经安全保卫部门批准办理动火证； （五）需进入生产机房进展施工的，乙方应到建立单位或甲方相关部门办理出入通信要

16、害部位介绍信，方可进入施工。 （六）施工所需的工程、运输车辆均由承包单位自备或租赁。承包方要确保驾驶员能够对车辆定期进展维护、保养，运输设备、材料的车辆应考虑好运输线路，作到在运输过程中遵守交通规章，留意施工安全，不消失任何过失。承包方因工程施工所租赁的车辆必需有合法、齐全的手续，必需严格根据安全标准使用使用。 第十二条 违反本协议书第六条、第十二条、第十三条之任一款的，由甲方要求乙方改正，并由乙方支付甲方1000元以上5000元以下的违约金。法律、法规另有规定，从其规定。 第十三条 屡次违反本协议书相关条款，甲方有权取消乙方参与通信工程建立资格。情节严峻的，报告司法机关追究其刑事责任。 第十

17、四条 本协议执行过程中发生纠纷，双方应协商解决。协商不成由甲方所在地人民法院解决。 第十五条 本协议书作为双方施工合作框架协议的附件，自签订之日起生效。 甲方： 乙方： 法定/授权代表： 法定/授权代表： 签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日 安全生产协议书 篇4 甲方： 乙方： 身份证号码： 乙方现为甲方员工，在甲方担当 一职，为明确双方的权利和义务，保障员工及其他相关人员的安全，依据国家和广东省的相关法律法规的规定，经甲乙双方协商全都，达成如下协议： 1、乙方确认：甲方在乙方正式上工前已对乙方进展了完全的安全生产教育，乙方也明知了 的工作流程、操作留意事项、及其他安全生产措施。

18、2、在工作当中，乙方必需自觉遵守法纪，遵守甲方安全治理规章制度、措施、规定。严格遵守安全操作规程。对违反本条款所造成的损失和后果，由乙方担当。情节严峻的甲方有权终止合同。 3、乙方在工作当中若发觉有安全隐患，应随时去除，若发觉有未成年人在工作现场，应停顿工作，将未成年人带至安全地带后再行工作。 4、甲方有权对乙方在工作过程中，违反国家安全生产、消防、交通、治安治理政策、法规，违反甲方安全治理规章，不听从甲方治理等行为进展惩罚，直至单方解除合同的权利。 5、乙方在工作过程当中，要爱惜甲方的各种设施、设备。严禁偷盗、挪用、破坏工厂的安全防护设施、警示标志、材料、机械设备以及消防器材等。凡违反本条款

19、，一经发觉加倍惩罚，严厉处理，情节严峻的送公安机关处理。 6、乙方必需遵守劳动纪律，在工作中按规定正确佩带和使用个人防护用品，严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗，严禁在宿舍内私拉电线；冬季，严禁在宿舍内使用电炉子等电器设备；夏季，严禁到河塘中游泳、洗澡。凡乙方人员违反本条款规定，所造成的损失由乙方担当。 7、员工亲朋及员工子女在工厂陪待、留宿、逗留等须向工厂报告并经工厂批准，未经工厂批准，擅自滞留工厂发生人身、财产损害大事，后果由员工及员工亲属本人担当，与甲方无关。 8、员工、员工亲朋、员工子女不得在工厂内打架斗殴，更不准携带管制刀具、铁、木、枪械进入工厂。 9、员工亲朋、员工子女，不得在工厂内翻窗爬墙

20、，不得在工厂堆放的木料上爬玩，也不得在工厂其他堆放物上爬玩，不得进入工厂的生产车间。员工应当教育好其子女遵守工厂的各项规章制度，保障其子女的人身安全，员工子女滞留工厂期间发生人身、财产损害大事，后果由员工及员工子女本人担当。 10、员工、员工亲朋、员工未成年子女在厂内外发生违法犯罪、扰乱社会治安行为的，责任自负； 11、因乙方的过错，造成甲方或他人财产或人身损害或甲方被惩罚，乙方应负赔偿责任。 12、本协议为劳动合同的从合同，随劳动合同生效而生效，劳动合同解除之日起，本协议自然失效，但因乙方违反协议，造成损失，主合同终止，不影响本协议责任条款的效力。 甲方： 乙方： 身份证号码： 年 月 日

21、年 月 日 安全生产协议书 篇5 甲方： 乙方： 甲方为“佛山（商会企业）名优产品选购博览会（以下简称：展会）”指定主承建商；甲方托付乙方承包搭建经双方协商同意的指定施工工程。本着友好合作、共信共利，和保证展会顺当进展的原则，甲乙双方就展会个人施工安全责任，达成以下协议： 一、甲方积极与展场（馆）和展会主办方协作，将展场和展会布展施工的各类规章要求等，以有效方式准时和有效的传达给乙方； 二、乙方在展会布展施工中，必需严格遵守展场和展会布展施工的各类规章；如是乙方单方面缘由，造成的展场物件损失、布展材料损坏，施工人员操作不当造成自身或他人损害的，或施工时间以外乙方施工人员造成的自身或他人损害，责

22、任完全由乙方全部担当； 三、甲方为乙方没有购保的施工人员购置“个人意外损害保险”（展期，50万最大保额），其购保费用由双方协商后，通过适宜方式解决；在甲方告知乙方需要购置“个人意外损害保险”的状况下，乙方代表单方面未向甲方供应全面的购保人员精确身份证信息，或打算不为施工人员购置“个人意外损害保险”的，施工人员造成的自身或他人损害，乙方担当全部因此造成的责任，甲方不负任何法律责任。 四、如乙方在展会布展施工中，单方面缘由，造成施工人员意外损害的，双方应积极协作保险公司，其医疗和救治费用由保险公司按投保范围来支付； 五、如产生医疗和救治费用和后续未尽事宜，可由双方友好协商解决；也可通过法律等程序，

23、解决问题； 六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方代表（签章）： 乙方代表（签章）： 签署时间： 签署时间： 安全生产协议书 篇6 工程名称： 工程地点： 施工总承包方： 工程负责人： 安全工作直接关系到每个职工的人身安全，关系到国家集体个人利益。为了确保施工人员的生命安全，杜绝伤亡事故的发生，强化安全治理工作，增加经济效益。特签订本协议书。责任人必需严格遵守。 1、严格执行中华人民共和国安全生产法、建立工程安全生产治理条例、天津市建立工程施工安全治理规定、JGJ5999建筑施工安全检查标准及市、区安全治理的有关规定。 2、各工程负责人要对本单位的安全生产工作全面负责。全面落实公司制定的

24、安全生产责任制度，安全生产规章制度和安全操作规程。仔细执行公司的”职业安康安全治理体系标准和环境治理体系标准。 3、各工程部要保证本单位安全生产条件所需资金的投入。对列入工程概算的安全作业环境及安全施工措施费用，应当用于施工安全防护用具及设施的选购和更新，以及安全措施的落实和安全生产条件的改善，不得挪作它用。 4、从事工程机械作业人员、安装拆卸工、起重信号工、登高架设作业人员、电、气焊、锅炉、压力容器等作业人员必需根据国家有关规定，经过安全作业培训并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。 5、责任单位应当向作业人员供应安全用具和安全防护服装，并书面告知危急岗位的操作规程和违章作业的危害。

25、6、施工现场使用的各类工程机械要严格执行天津市青龙建筑安装工程有限公司操作规程的有关规定。施工现场的安全防护用具，其它工程机械要做好备案、检测、修理和保养工作，驾驶人员必需持证上岗。施工机具及配件必需由专人治理，定期进展检查、修理和保养。建立相应的资料档案，并根据国家有关规定报废。不得使用国家明令制止和淘汰的设备。 7、各责任单位应当对治理人员和新进场作业人员进展安全生产教育培训。培训考核不合格的人员不得上岗。未经教育培训或教育培训不合格的，不得上岗作业。 8、各个工程要根据建筑施工企业安全生产治理机构设置及专职安全生产治理人员配备方法的要求，配备与其规模相适应的专兼职安全员，对施工中的安全生

26、产全面治理，做好巡察督察工作，发觉现场存在安全隐患时准时上报，对违章指挥、违章作业的应马上制止。 9、施工现场要严格执行天津市建立工程施工现场文明施工治理标准的有关规定。 10、仔细贯彻中华人民共和国劳动法。工程负责人要按国家有关规定与招收的农夫工签定劳动合同并办理工资卡和工伤保险，对从事危急作业的人员办理意外损害保险。 12、施工现场要建立消防安全责任制，对职工进展安全教育，学习防火学问，进展消防演练。健全消防保卫制度和检查制度，并做好检查记录。 13、施工现场要配备消防设施和灭火器材。对易燃易爆物品存放地点严禁吸烟。明火作业必需有防火措施。严禁用电热毯及电炉子取暖，一律取消明火取暖。 14

27、、工程负责人应实行有效措施，必需严格执行工程安全生产法律、法规，避开各类事故的发生，如发生安全防火责任事故所造成的经济损失和法律责任，一律由工程责任人负责。 15、公司安全部门，对于检查出的问题视情节赐予限期整改及停工整改的处置。情节严峻的要处以经济罚款。工程部对提出的整改意见必需马上组织落实，并按要求严格落实整改，整改完毕报整改回复单。 16、对于施工中消失的伤亡事故，承包人要准时上报。事故的处理要根据“四不放过”的原则进展。事故的直接损失和间接损失由工程负责人负担。 17、双方商定其它事项： 本协议一式三份，双方各执一份，上报甲方或上级主管部门一份，在甲乙双方盖章、签字前方可生效。 签订单

28、位： 公司法人： 工程责任人： 年 月 日 年 月 日 安全生产协议书 篇7 甲方：_ 乙方：_ 因到安康村村委会的道路路面狭窄，影响行人和车辆进出，其次，道路两旁农户猪圈影响村容村貌，故安康村总支、安康村委员会讨论，打算对道路两旁农户猪圈进展搬迁，需征用乙方局部土地，经甲乙双方协商，现就土地征用等事项达成以下协议： 一、征地范围：征用土地位于_处，征地四至：东至_；南至_；西至_；北至_。 二征地面积：甲方征用乙方土地共_平方米，土地类型属_。 三、征地补偿总额：征地_平方米，共补偿_万_仟_佰_拾_元（元正） 付款方式：甲方应在协议签订后2个月内支付征地补偿款。 四、乙方在被征地上种植的青

29、苗在领取征地补偿后15天内做好清理工作，以空地方式交由甲方使用，土地空出后，未经甲方同意，乙方不得再到被征地上从事种植等一切活动。 五、乙方应保证甲方所征土地权属清晰。如消失土地权属争议，概由乙方负责。如经甲方帮助而未能到达调处目的时所造成的损失由乙方负责赔偿。 六、本协议未尽事宜由甲乙双方协商解决。 七、本协议一式三份，各份具有同等法律效力，双方签字按手印生效。 甲方（公章）：_ 负责人（按手印）：_ 乙方（按手印）：_ 代表签字（按手印）：_ _年_月_日 安全生产协议书 篇8 托付单位：_公司(简称甲方) 施工单位：_(简称乙方) 工程名称：_工程 一、总则 为了贯彻落实“安全第一，预防

30、为主”的安全生产方针，确保安全施工无事故。依据国家安全生产法相关政策法规，为维护甲乙双方合法权益，在协商全都的根底上，特签订本安全责任合同书。 二、甲乙双方责任 (一)、甲方的责任 1、施工过程期间，甲方监控乙方安全生产治理制度、岗位责任制度、安全操作规程的实施，积极帮助乙方，防止施工过程中安全事故的发生。 2、甲方现场安全施工治理代表，本着“安全责任重于泰山”的原则精神，积极主动帮助乙方抓、管安全工作，对消失的安全隐患，实行“三不放过”的原则，准时整改和制订安全措施，做好本职工作。 3、甲方治理代表，本着“实事求是”的工作原则，积极主动协作乙方有组织、有规划，合理有序的施工。 (二)乙方的责

31、任 1、乙方必需按上级安全治理部门及总承包单位的要求配备安全设施，并制订切实可行的安全施工措施，完善各项安全治理制度，并将安全制度及责任落实到班组和每个员工，同时与每个员工签订安全责任书。在施工期间，乙方必需积极参与并承受甲方的安全教育和各种形式的安全检查活动，严格遵守甲乙双方签订的合同准则，严格执行安全操作规程及各项施工安全治理制度，听从甲方治理代表指挥，不得违章作业，冒险蛮干。 2、本工程由乙方担当一切安全责任及安全事故处理费用。 3、乙方应设立安全治理机构班子，并设专职安全员一人，负责本工程的安全治理工作。详细负责对施工现场、建筑材料、供电设施、设备安全及运行状况、井下操作等安全工作进展

32、重点治理，并与甲方安全治理人员协调沟通安全治理工作事务。 4、若乙方不按有关规定和总承包方的要求配备安全设备;未制订安全施工措施;不按施工组织设计规定的工序(尤其是钢筋砼护壁)施工;不听从甲方的正常治理，盲目抢工程进度、违章操作、乱搭电源、无掌握配电箱、冒险蛮干;未经甲方同意，擅自转变配电设施，生产运输工具行驶不标准，所造成的安全责任事故，乙方担当一切责任和经济损失。 5、乙方在施工期间应对员工不断进展治安条例、劳动纪律、操作规程、作业制度的治理教育与培训。员工不得打架、斗殴、饮酒取闹、违纪违法，造成恶劣影响有损公司信誉，由此造成的一切损失和后果，均由乙方担当责任。 6、乙方应加强对机台班组、

33、员工宿舍、食堂生活重点治理，严禁使用电炉，乱搭接电线照明等不标准行为;乙方员工施工期间不请假、不报告擅自外出，上班不穿工作服、防护鞋、不戴安全帽的，一律处以_元一次罚款。员工发生任何意外和安全事故，均由乙方担当一切责任和处理费用。 7、乙方必需给下井员工购置保险(即人身意外险)。 三、甲乙双方有关事宜 1、本责任合同书自双方签订之日起生效，工程完工验收后三月内失效。本责任合同书一式_份，甲乙双方各执原件_份。 2、协议双方如有争议，应尽可能通过协商、调解解决。协商、调解不成，双方同意向乙方所在地人民法院提起诉讼。 甲方(签章)：_乙方(签章)：_ 代表：_代表：_ 工程安全员：_工程安全员：_

34、 _年_月_日_年_月_日 安全生产协议书 篇9 甲方：_ 合同编号：_ 身份证号码：_ 签订地址：_ 乙方：_ 签订日期：_年_月_日 法定代表人：_ 为加强_工程施工安全治理，维护人身和财产安全，保障工程施工顺当进展，依据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国安全生产法及其他法律、行政法规的根本原则，甲、乙双方经协商全都，就甲方托付乙方的_工程施工安全达本钱协议，共同遵照执行。 第一条 适用范围 本协议适用的范围：自本协议签订之日起，但凡甲方托付乙方施工的工程均适用本协议，乙方承包工程的施工安全应当贯穿工程施工全部区域范围的全过程。工程施工应当符合国家的建立工程施工安全标准。 其次条 甲方权

35、利 1甲方有权催促、检查乙方落实各种安全防护措施，有权制止违章作业，确保劳动者和设备安全。 2在工程施工过程中发生的一切安全事故，甲方不负任何责任；但可帮助乙方进展事故处理。 第三条 乙方责任 1乙方必需对属下各生产工人的安全生产和安全保卫负责。 2乙方应当制定工程施工安全的目标和措施，改善作业人员的作业环境和条件。 3乙方应当建立施工安全保障体系，严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进展施工，以确保施工的顺当进展。 4乙方应当按规定为施工人员供应劳动防护用品、用具，并告知其正确的使用方法。 5乙方应当建立员工安全教育培训制度，未经安全教育、培训的员工不得上岗作业；特种

36、作业人员，必需经过有关部门的安全技术培训，经考试合格，方可持证上岗。 6乙方应当依据不同施工阶段的施工防护要求，实行相应的施工安全防护措施，在施工中应设置明显安全标志，昼夜均能确保行人及过往车辆安全；施工现场应当设有必要的预防危害人体安康和安全急救的设施及抢救措施。 7现场施工安全防护措施应当符合国家劳动安全、卫生标准。 8遵守当地政府和有关部门对施工场地文明施工、交通卫生和施工噪音等治理规定。严禁参加黄、赌、毒、邪，听从安全指导，确保劳动者安全。 9乙方应当依据工程的特点编制施工组织设计，制定施工安全技术措施，并向施工人员进展书面安全技术交底，被交底人应当在交底书面材料上签字。 10乙方应负

37、责为工程施工人员购置必要的保险。在施工过程中若造成任何工程、财产的损失和人身损害的赔偿，由乙方担当全部责任及所发生的费用并处理善后。 11乙方应承受甲方的安全监视，发生人身事故或危及生产运行的担心全状况，应马上报告甲方。 12乙方进入机房施工，未经现场值班人员同意，不得擅自触碰或移动机房内任何设备，如发觉有上述行为的，甲方有权处以乙方罚金_元/次。如由此发生安全事故，全部损失由乙方负责。 第四条 违约责任 1若乙方违反本协议所商定之内容而导致发生各类安全事故的，造成的一切法律后果由乙方自行担当；甲方不负任何责任。 2若乙方在施工区域和施工过程中未按中华人民共和国建筑法、中华人民共和国安全生产法

38、等有关安全法律、法规做好安全措施而导致发生各类安全事故的，乙方应担当一切法律后果；与甲方无关。 第五条 争议的解决 1本协议适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。 2本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方商定，凡因本协议发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择以下第_种方式解决： （1）将争议提交_仲裁委员会仲裁； （2）依法向_人民法院提起诉讼。 第六条 不行抗力 1在本协议履行过程中，如因不行抗力导致活动终止或带来损失，甲乙双方各自担当自己损失，互不担当违约责任。 2任何一方因遇到不行抗力致使全部或局部不能履行或拖延履行本

39、协议的，应自不行抗力大事发生之日起_日内，将不行抗力状况以书面形式通知另一方，并自不行抗力发生之日起_日内，向另一方提交导致其全部或局部不能履行或拖延履行的证明。 第七条 变更与补充 1本协议中如有未尽事宜，由双方当事人共同协商全都，签订书面补充协议，书面补充协议与本协议具有同等法律效力。 2除法律本身有明确规定外，后继立法（本协议生效后的立法）或法律变更对本协议不应构成影响。各方应依据后继立法或法律变更，经协商全都对本协议进展修改或补充，但应实行书面形式。 第八条 通知 1本协议要求或允许的通知或通讯，不管以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。 2前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容

40、到达被通讯人（在本协议中列明的住宅）的法定地址或住宅或指定的通讯地址范围。 3一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_日内，将变更后的地址通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果担当法律责任。 第九条 生效 本协议壹式_份，协议双方各执_份。由双方法定代表人或授权的代理人签署与加盖公章后生效。 甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_ 授权代理人：（签字）_ 授权代理人：（签字）_ 住址：_ 住址：_ 邮政编码：_ 邮政编码：_ 联系电话：_ 联系电话：_ 传真：_ 传真：_ 日期：_ 日期：_ 电子信箱：_ 电子信箱：_ 开户银行：_ 开户银行：_ 账号：_ 账号：_ 安全生产协议书 篇10 出租单位（以下简称甲方）：_ 承租单位（以下简称乙方）：_ 依据中华人民共和国安全生产法及中小型工业生产企业安全生产告知书有关规定，经双方协商全都，签订本协议。 1、乙方的法定代表人