安装合同范文5篇.docx

《安装合同范文5篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安装合同范文5篇.docx（20页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 安装合同范文5篇 发包人（以下简称甲方）：承包人（以下简称乙方）：风险提示：发包人的相对义务 依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建立用地规划许可证、建立工程规划许可证、建立工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应帮助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能准时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其有关其它法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本仓库夹芯保

2、温板安装工程施工事项协商全都，结合本工程详细状况，双方特签订如下协议。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、承包方式： 5、承包内容： 二、合同总额及付款方式 1、合同总额：工程合同总价款：_万元整。 2、本工程实行综合单价不变，工程量按实际完成量进展结算。 3、付款方式 （1）根据外墙保温工程形象进度的60%拨付进度款。竣工验收合格后，预留5%的保修金，剩余款项一次性付清。 （2）在保温工程完工后验收合格后，准时将资料交甲方汇总，并经监理、甲方验收合格。 三、合同工期 1、本工程详细开工日期以甲方或监理工程开工通知日期为准；工程开工7天前乙方应依据双方商定的工期

3、等提出的确可行的总工期掌握规划报总监理工程师、甲方代表审批后严格实施。 2、乙方应当根据甲方书面指定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于甲方通知的开工日期前3天，以书面形式向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内开工，工期不予顺延。 四、甲乙双方工作甲方工作 1、协调各单位及现场内各个穿插作业班组的关系，保障乙方工程能顺当进展。 2、明确施工内容和范围，向乙方进展设计交底和技术交底，审查乙方供应的施工方案。 3、按合同商定的工程款支付方式，办理工程款的拨付工作。乙方工作风险提示：对于选

4、购材料和工程设备的义务与责 承包人选购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新选购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人担当。 发包人供应的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同商定的，或因发包人缘由导致交货日期延误或交货地点变更等状况的，根据发包人违约的商定办理。 1、向甲方供应所用材料的检验报告、合格证以及吊篮的合格证和吊篮作业人员的特种作业证件，准时提交保温工程的验收资料。 2、施工前_日向甲方供应保温工程施工方案，根据甲方和监理批准的施工方案组织施工。 3

5、、施工中应遵照施工安全标准的要求，实行必要的安全技术措施，在施工中发生的一切人身伤亡和财产损失由乙方自行负责，甲方不担当任何责任。 4、乙方在施工中应留意已完成的分项工程的成品爱护，如消失损坏由乙方负责修理。 5、乙方不能将所承包的保温工程进展肢解转包。如发觉，随时解除合同。风险提示：工程质量未符合标准的归责 因发包人缘由造成工程质量未到达合同商定标准的，由发包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 因承包人缘由造成工程质量未到达合同商定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量到达合同商定的标准为止，并由承包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期。 五、质量标准

6、1、本工程的外墙保温工程必需符合国家现行相关标准、行业标准及设计图纸要求的规定，一次性验收合格。 2、外墙保温全部材料和半成品、成品进场后，应做质量检查和验收，其品种、规格、性能必需符合设计和有关标准的要求。原材料进场后，根据规定必需复试的材料要进展复检（包括消防部门的复检，复试费用乙方自行担当）并经甲方现场代表或监理单位验收确认符合要求前方可施工。 3、保温板与墙面必需粘贴坚固，无松动和虚贴现象。粘贴面积应符合设计要求。 六、安全文明施工治理 1、乙方进场施工后,必需听从甲方的安全文明治理。 2、乙方在进场前要对施工人员做好交底，施工人员在施工中必需做到安全文明操作，如发生安全文明事故，所消

7、失人身财产等安全损害由乙方负责，与甲方无关。 3、乙方吊篮作业人员必需持证上岗。因无证上岗造成安全检查时的罚款由乙方担当，与甲方无关。风险提示：保修责任的起算 工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，详细分局部项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中商定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当依据有关法律规定以及合同商定担当保修责任。 发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。 七、工程保修 1、质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起。依据国家有关规定，双方结合详细工程商定保温工程质量保修期限为_年。 2、工程保修期内，若因乙方工程质量缘由或修理缘由导致住户

8、提出索赔要求，甲方与住户进展谈判，发生的索赔费用不得从保修金中提取，由乙方另外支付。 八、违约责任 1、协议任何一方不能全面履行职责均属违约。违约造成的经济损失由违约方担当责任，违约造成工期延误责任分担原则为：甲方违约工期适当顺延，乙方违约工期不得顺延。 2、乙方不得以任何理由停工、怠工、取闹，否则视为违约，并向甲方支付工程预算价的_%作为违约金。 九、附则 1、双方商定，在履行合同过程中产生争议时，甲乙双方先协商解决；当事人不愿和解、调解，或者和解、调解不成的，可向合同签订地人民法院起诉。 2、本合同双方签字盖章后生效；乙方向甲方交付竣工工程，竣工结算价款支付完毕后终止。 3、合同未尽事宜，

9、双方协商解决。 4、一式_份，双方各执_份，具有同等效力。 甲方：负责人：联系方式：合同签订地：_年_月_日乙方：负责人：联系方式：合同签订地：_年_月_日 安装合同 篇2 甲方： 乙方： 经双方友好协商，甲方托付乙方就甲方地暖工程进展施工，现就有关事宜达成协议如下： 一、 施工范围： 乙方施工范围为：含分水器在内的地暖构造局部，分水器之后的连接收道以及混凝土填充不包括在本合同内。 二、 施工方案： 一层和顶层采纳20厚的苯板和铝箔反射膜，卡钉固定加热管，中间几层采纳3地暖复合膜，采纳钢丝网和绑丝固定加热管。乙方负责编制施工方案，经甲方批准后根据施工方案和施工图纸的要求进展施工。 三、 施工材

10、料要求及材料供给 1、主要材料要求： a、聚苯乙烯保温板：厚度20。 b、铝箔反射膜。后付牛皮纸， c、地暖复合膜 3 d、pe-xa管， “ 道诚 ”牌，de201.9 盘管间距均采纳250毫米（以设计图纸为准） e、分水器为全铜，巨帆牌。 f、钢丝网：2200mm200mm, 2、帮助材料采纳市面上通用材料。 四、 施工现场治理 1、乙方施工人员要严格听从甲方现场治理要求，做到文明施工，安全施工，在施工过程中假如消失工伤事故由乙方负责。 2、甲方要派驻现场治理人员负责对乙方施工进展监视治理和协调现场消失的问题，为乙方制造良好的施工条件。 3、甲方免费供应施工用水用电。为乙方施工人员免费供应

11、材料仓库和根本的”住宿场所。 五、 工程造价和结算方式 1、合同造价 该工程地暖实际铺设面积约为 平方米，结算价格为31元/平方米。工程总价约为： 元。 地暖施工完毕后，甲乙双方共同核定地暖实际施工面积。并将工程量核定方法商定为：未铺设的房间不计算面积，铺设地暖的房间按施工图纸中线标注尺寸扣除设计墙厚为基准计算面积，卫生间假如铺设地暖按全部面积计算。 2、结算方式、 乙方施工材料和人员到工地后拨总造价的20%，后续工程按工程实际进度拨款，施工完毕拨付到总价的70%，工程竣工验收后付至95%，留5%作为质量保证金，第一个采暖期完毕后付清余款。 工程不能同时施工时，按施工楼号单个结算。 六、 施工

12、工期： 现场条件具备时，单个楼工期不超过10天，总工期：7月10日至8月15日，保证交工验收，以不耽搁后续土建方施工为原则。 七、 质量保证：乙方对安装工程保修二年，终生负责修理。 八、 合同签定后双方要严格执行合同条款，不得违约，假如有一方违约，违约方必需向对方赔偿经济损失或者向人民法院起诉。 九、 本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。 甲方：（公章） 乙方：（公章） 签字： 签字： 年7月 6 日 年7月 6 日 安装合同 篇3 托付方 （甲方） ： 受托方 （乙方） ： 依据中华人民共和国合同法及有关规定，为明确甲、乙双方的权利和义务关系，经双方协商全都，签订本合同。 甲方塔吊

13、 一 台，托付乙方从 库房 至 清华大学综合科研一期1#楼 工地安装，经双方洽谈达成如下协议： 北京鹏盛鑫业机械设备 有限公司 中国核工业其次四建立公司北京办事处运 其次条 塔吊安装、拆卸、运输及期限（顶升、附着时间，依据工程进度，甲、乙双方协商）: 月 第三条 塔吊拆、运、立（包括顶升、降节、附着、拆附着）费用及缴纳期限:全部拆装费用 45000 元，安装验收完后一次付清全部费用。 第四条 甲方的义务和权利： 1 负责确定塔吊根底方案和技术交底及调试，验收等工作。 2负责落实施工现场具备拆、运、立、升、降、附着等正常的施工条件（排解地上、地下、上空障碍物，到达规定要求）。 3在拆、运、立过程

14、中，甲方应有一名主要负责人始终在现场协作乙方拆装，同时应配备一名塔吊司机操作塔吊并协作拆装、调试、验收等工作。 4负责塔吊拆、运、立过程中现场的保卫和监护工作，并保管好本塔吊的全部附件，否则发生丧失和损坏由甲方负责全部责任。 5负责塔吊顶升油缸油泵的完好，否则发生误工和修理的全部费用由甲方担当。 第五条 乙方的义务和权利 1负责勘察施工现场，向甲方提消失场到达拆、运、立塔吊的要求。 2负责编制塔吊拆、运、立及顶升、附着方案，供应建委八种表格和拆装资质。 3负责塔吊拆、运、立、调试、验收（新塔吊由厂家负责调试、验收）及顶升、附着等工作。 4负责塔吊拆、运、立过程的安全工作。 5负责办理超长、超宽

15、、超高通行证，市内用塔吊，在甲方的帮助下办理特别通行证，疏通必经关卡。 第六条 双方留意事项：在安装过程中，如有设备损坏状况甲方应准时通知乙方负责人到场 验明损坏状况，双方当场分清责任，事后均不负责。 第七条 违约责任：甲、乙双方谁违反本合同条款，谁负责任。 第八条 争议和解决方式：双方发生合同纠纷协商解决不成时，由合同签订地人民法院裁决。 第九条 其他商定事项： 1乙方在拆、立塔吊过程中，制止有拆装无关人员和车辆进入作业区域内,否则发生事故由 甲方负责。 2甲方应提前向施工单位进展安全技术交底，对建筑施工人员进展安全教育，严禁穿插作业和向下抛物，否则发生事故由甲方负责。在特别状况下，乙方有权

16、停顿作业，造成一切损失由甲方负全部责任。 3甲方按乙方的要求，平坦或撤除现场障碍物（搭拆附着平台过桥，并对其质量安全负责），保证塔吊进出场的顺当进展，如条件不具备造成车辆放空和影响拆装（特别状况，甲方应提前2天通知乙方），甲方应支付乙方当日所发生人工费、机械车辆费等一切费用。 4塔吊在拆装过程中，发生配件和塔吊本身故障，又无法准时装配，造成乙方误工，甲方应担当乙方所发生的人工费，车辆费等费用。 5特别状况，如刮风、下雪、大雾、下雨的天气，工地无电源（电压低于规定的）停电等因素，甲方应给乙顺延工期。 6塔吊拆、运、立完毕后应按本合同规定时间付清乙方的进出场费，如到期不付清费用，乙方有权做出任何反

17、映，造成塔吊不能正常使用的一切损失，由甲方负责担当。 第十条 补充条款： 本合同一式 二 份，甲执 甲方（机械单位）： 托付代理人： 一 份，乙执 一 份，双方签字盖章生效。 乙方（拆装单位）： 托付代理人： 电 话： 电 话： 年 月 日 年 月 日 安装合同 篇4 发包方（甲方）： 负责人： 承包方（乙方）： 负责人： 经协商确定，甲乙双方就施工队安装达成共识，签订如下协议，供双方执行。 第一条 工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程工期： （1）总工期_天，_年_月_日开头，_年_月_日完毕。 （2）乙方自身缘由造成的工期拖延，甲方将赐予每拖延一天_元的罚款。拖延十五天以上，

18、乙方自行退场。 （3）工程一阅历收通过，乙方必需在一周内撤离现场，包括全部施工人员、机具设备等，做到工完场清。 4、承包范围： 5、承包方式： 其次条 双方责任和义务 甲方责任和义务 1、负责供应图纸并进展技术交底，安全文明施工交底，负责供应水准测量掌握点。 2、供应施工场地及施工道路，将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。 3、组织落实安全措施。在乙方人员进场后，甲方将进展安全文明施工及法制教育，搞好安全生产治理。 4、位乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作把关。对乙方达不到要求时，随时提出限期整改，催促检查乙方整改。 5、实行限额领料制度，对乙方限额领料状况进

19、展考核和奖惩。 乙方责任和义务 1、乙方必需听从甲方监视，根据甲方的统一部署进展施工，听从甲方工程经理部的全面治理、协调安排。 2、乙方工人必需满意施工进度、工程质量、材料治理及安全文明施工的要求。对特别工种操作人员，必需持证上岗并向甲方供应有效复印件。否则甲方有权另聘工人担当该局部工作，发生费用直接从乙方工程款中扣除。 3、施工安全防护工作由乙方负责解决，甲方供应必要材料。 4、工程完工时提前_日通知甲方，甲方验收时积极协作甲方完成验收。 第三条 材料治理 1、甲方直接将材料供给到施工现场，保证施工现场的正常施工。乙方应当场签收进场材料的质量和数量。如有异议应立即向甲方提出，否则甲方将视为乙

20、方已承受此批材料。 2、甲方在供给材料的同时供应产品合格证明，乙方按有关规定进展验收，验收合格予以承受并办理交接手续，作为物资移交和结算本钱的依据。乙方有责任和义务协作甲方对进入施工现场材料的验收、保管及协作取样工作。 3、乙方要严格根据混凝土协作比施工，确保混凝土强度到达设计要求。如施工过程中，因使用不当或错用等造成的质量安全事故，由乙方担当一切经济损失。 4、乙方必需听从甲方的安排，合理使用材料，不得消失铺张现象，一经发觉甲方将赐予_元/次的罚款，情节严峻者，将重罚。 第四条 合同价款及付款方式 1、合同总价： 2、付款方式： 本工程_无预付款。每月_日局部工程验收合格后，按完成的合格工程

21、量结算_%，剩余工程款在工程完工验收后再行支付。 3、由乙方缘由造成的返工费用（包括材料、机械、人工等费用）由乙方担当全部费用，甲方将从乙方的人工费中扣除。 第五条 安全施工和文明施工 1、安全目标是确保不发生一起安全事故。乙方应按建筑部门规定做好安全教育、安全防护（包括为所属人员自备个人防护用品）等工作。 2、乙方必需保证安全、文明施工，发生安全事故，一切损失由乙方担当。乙方人员发生伤亡事故时，应马上抢救并负责爱护好现场。 3、乙方不得酒后作业，不得穿拖鞋进场。 第六条 质量要求 1、本工程质量等级要求为优良，未到达100%优良，乙方须进展返工。如因乙方缘由消失质量问题发生返工现象所造成的一

22、切经济损失将由乙方担当。甲方如在过程中发觉乙方违规操作，甲方现场治理人员当场罚款，金额视情节轻重确定，并将在当月的工程款中扣除， 2、乙方必需遵照国家颁发的施工验收标准、质量检验标准、设计要求及业主代表发出的指令，严格按施工组织设计和施工方案进展施工，并建立安保体系，健全质量日常检查制度，做好自检记录。 3、隐藏工程乙方应提前通知甲方，做好自检记录，未经业主和监理认可不得施工下道工序。 4、如甲方需对已同意的隐藏工程进展复查时，若其复查结果不符合设计要求或质量不合格，复查费用由乙方担当，工期不予顺延。 第七条 违约条款 甲乙双方在合同履行过程中违约，均应向守约方担当违约责任，若须提前解除合同，

23、则须提前_天通知对方，使其做好预备。 第八条 附则 1、其它未尽事宜，双方协商解决签订补充协议，具有同等法律效力。 2、本合同经双方签字后生效。共一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。本合同自工程竣工结算后自行废止。 3、因履行合同发生争议，协商不成的，均可向工程所在地人民法院起诉。 甲方： 地址： 联系人： 联系电话： _年_月_日 乙方： 地址： 联系人： 联系电话： _年_月_日 安装合同 篇5 甲 方： 乙 方： 依据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合本工程的详细状况，经双方协商全都，签订本合同，以资共同遵守。 一、 工程概况： 1.工程名称; 2.

24、工程地点 ; 3.工程范围和内容：(各单项工程详见工程工程一览表) 4.工程保修期：工程验收交付使用起一年 二、 工程期限 1.本工程合同总工期为 天(日历天从开工之日算起)。 2.本工程开工日期_年_月_日，竣工日期_年_月_日。 三、 施工方案 (一)前期预备阶段 组织工程技术人员和施工员对现场进展认真勘查，做好工程施工技术方案，讨论解决方法，进展现场测量和定点。 (二)施工阶段 1、基坑开挖：基坑开挖应严格根据定点位置施工，采纳人工开挖方法。 2、根底制作：混凝土根底采纳C20商砼浇筑，浇注时应用震惊棒振实，浇制钢筋混凝土根底前必需排解坑内积水。顶部位置应严格掌握根底平面标高。 3、路灯

25、安装施工：在全部根底工作完工之后，可进入灯具安装工作阶段。灯具的安装必需由持证的专业电工安装，保质保量的完成灯具安装任务。 4、配电箱安装：配电箱落地安装，安装地点不应有对设备导体和绝缘有严峻影响的气体、蒸汽或其它化学腐蚀物品。 5、接地装置安装：在每座灯杆处打一根1.5米长接地角钢，型号为L505051500。用16镀锌圆钢将每根垂直接地极牢靠连接。配电箱金属框架应有良好的接地。 6、工程验收，双方工程监理对此工程进展验收测试。 四、工程部组织机构及职责 1、工程经理部：工程进展全面治理，详细负责实施本项工程，现场掌握工程进度，协调解决质量、造价、安全生产、文明施工、机械调度、材料、劳动力等

26、问题。 2、技术资料组：解决技术质量问题，帮助工程经理做好工程施工。 3、质检组：质量自检，帮助监理进展质检以及收集整理质量保证资料。 4、根底施工队：负责管路、根底施工任务。 5、电气施工队：负责路灯安装及调试施工任务。 6、运输队：负责运送土石方、材料及灯具材料。 7、机动队：负责表位掌握系统，接地极安装调试。 8、材料组：协作技术、施工组的工作，供应所需各种工具、用品，再依据工程进度及施工要求保障材料供给的同时，严把材料质量关，不合格产品不许进场。 五、施工进度规划及保证措施 进度规划：我公司规划于合同签订后 个工作日内进场，马上进展定点，制作根底，并进展路灯安装，力争25天全部完成施工

27、任务。 保证措施：依据建立单位要求结合本工程实际，制定工期25天。为确保按期完成施工任务， 我们实行的保证措施是： (1)依据施工进度规划掌握施工期; (2)依据施工进度规划及实际工程进度制定周作业规划，准时调整人力和设备的投入，确保按期完工; (3)各作业班组要依据进度规划按日安排好，并确保完成; (4)加强进度规划的检查落实工作，切实做到每日逐项检查并落实; (5)严格掌握工序环节、保证各分部工程按规划要求完成; (6)依据施工进度规划要求，编制各种材料、加工件等的供给规划、劳动力使用规划、施工机械使用规划，并按规划要求实施; (7)对投入的人力、物力、财力进展科学合理治理，准时做好统筹平衡工作，保证工程施工的合理、紧凑、均衡、连续性等; (8)尽量实行工厂化、机械化施工和先进施工工艺，加快施工进度; 六、工程造价及付款方式 1、工程总造价为人民币： 2、工程付款方式为合同签订后甲方首付工程作为预付款，货到工地，工程安装完毕，系统调试正常后，甲方应付工程 %，其余货款 %完工三个月内付清。