2023年监理工程师之土木建筑目标控制高分通关题库A4可打印版4926.pdf

《2023年监理工程师之土木建筑目标控制高分通关题库A4可打印版4926.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年监理工程师之土木建筑目标控制高分通关题库A4可打印版4926.pdf（23页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年监理工程师之土木建筑目标控制高分通关题 库A4可打印版 单选题(共 80 题)1、在工程施工过程质量控制中，完成见证取样后，()应在试样或包装上做出 标识、封志。A.建设单位管理人员 B.施工单位取样人员 C.专业监理工程师 D.总监理工程师【答案】B2、某企业新建办公楼竣工投入使用后，其建设期贷款利息应列入新增的。价值 中。A.固定资产 B.无形资产 C.流动资产 D.其他资产【答案】A3、下列哪一期间应计入办案期限？A.对犯罪嫌疑人作精神病鉴定的期间 B.需要延长审理期限的案件，办理报请高级法院批准手续的时间 C.犯罪嫌疑人不讲真实姓名、住址，身份不明的，侦查机关为了查明其身份所

2、 用的时间 D.犯罪嫌疑人通过贿赂手段被暂予监外执行 29、工程建设过程中，形成工程实体质量的阶段是()阶段。A.决策 B.勘察 C.施工 D.设计【答案】C30、某施工单位在施工时，未经设计单位同意擅自修改设计，此情况属于()O A.施工与管理不到位 B.设计差错 C.使用不当 D.操作工人素质差【答案】A31、()在质量手册和作业文件间起承上启下的作用。A.程序文件氏质量计划 C.作业指导书 D.质量记录【答案】A32、审核投标报价时，发现某标书漏填了分部分项工程量清单中“地面找平”一项的综合单价和合价，则正确处理方式是()。A.视为该项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中 B.认定该

3、标书为废标 C.要求投标人就此项进行单独报价，补充到原报价书中 D.由工程师认定一个合理价格补充到原报价书中【答案】A33、某基础工程包含土方和混凝土两个子项工程，工程量清单中的土方工程量 为 4500m3,混凝土工程量为 2000m3,合同约定：土石方工程综合单价为 80元/m3,混凝土工程综合单价为 400 元/m3；工程预付款额度为合同价的 15%,主要材料和构配件所占比重为 60%。则该工程预付款的额度及起扣点分别为（）万元。A.17.50,87.7517.10,89.45 B.17.40,87.0017.50,89.45【答案】C34、根据建设工程施工合同（示范文本），除专用合同条款

4、另有约定外,承包人向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成工程量的时间为每月（）日。A.2021 B.2528【答案】C 35、第二审法院对上诉进行审理后，应当撤销原判，发回重审的情形有：A.第一审法院对于张三（17 岁）故意杀人案件进行了公开审理 B.第一审法院对于王某（16 岁）故意杀人案，判处了死刑 C.第一审法院对于李四绑架后杀害人质一案审理中，李四没有辩护人为其辩护 D.马六抢劫案，第二审法院认为其事实不清，证据不足的【答案】A36、单桩静承载力试验，在同一条件下，试桩数不宜少于总桩数的（）%,并不应少于（）根，工程总桩数 50 根以下不少于 2 根。A.1,32,3 B.3

5、,44,4【答案】A37、建设工程组织流水施工的特点是（）。A.没有充分利用工作面进行施工 B.各工作队实现了连续施工 C.单位时间内投入的资源量较少 D.施工现场的组织管理比较复杂【答案】B38、每批热处理钢筋应由同一外形截而尺寸、同一热处理工艺和同一炉罐号的 钢筋组成，并不得大于（）。A.4t5t B.6t8t【答案】C39、某工程由 4 个施工过程组成，分为四个施工段组织固定节拍流水施工。在 不考虑提前插入时间的情况下，要求流水施工工期不超过 49 天，则流水节拍的 最大值为（）天。A.56 B.78【答案】C40、（2021 年真题）下列流水施工参数中，用来表达流水施工在空间布置上开

6、展状态的参数是（）。A.施工过程和流水强度 B.流水强度和工作面 C.流水段和施工过程 D.工作面和流水段【答案】D41、实施质量管理的系统方法，需要采取的措施之一是建立一个（）的质量管理 体系。A.以顾客为关注焦点 B.以过程方法为主导 C.以全员参与为动力 D.以持续改进为目标【答案】B42、()又称选址勘察。A.可行性研究勘察 B.初步勘察 C.初略勘察 D.详细勘察【答案】A43、技术设计阶段监理工程师在审核技术文件的同时，还应审核相应的()文 件。A.概算 B.修正概算 C.预算 D.修正预算【答案】B44、(2017 年真题)根据建筑工程施工质量验收统一标准，单位工程质量 竣工验收

7、记录表中的综合验收结论由()填写。A.建设单位 B.监理单位 C.施工单位 D,设计单位【答案】A45、（2017 年真题）关于平行施工组织方式的说法，正确的是（）。A.专业工作队能够保持连续施工 B.单位时间内投入的资源量较均衡 C.能充分利用工作面且工期短 D.专业工作队能够最大限度地搭接施工【答案】C46、下列影响建设工程进度的情况中，属于组织管理原因的是（）。A.材料供应时间不能满足需要 B.临时停水、停电、断路 C.计划安排不周密，组织协调不力 D.不能及时提供施工场地条件【答案】C47、工程网络计划的工期优化是通过（），使计算工期满足要求工期。A.改变关键工作之间的逻辑关系 B.将

8、关键工作压缩成非关键工作 C.压缩直接费最小的工作的持续时间 D.压缩关键工作的持续时间【答案】D 48、下列投资控制工作中，属于监理工程师的工作是（）。A.确定投资控制目标 B.确定资金使用计划 C.结算已完工程费用 D.提出投资目标调整建议【答案】A49、某桥梁工程桩基施工过程中，由于操作平台整体倒塌导致 2 人死亡，8 人 重伤，直接经济损失 500 万元，根据事故造成的后果，该事故属于（）。A.一般事故 B.重大事故 C.较大事故 D.特别重大事故【答案】A50、某工程项目产生稳定的维护工地清洁费用，则监理工程师宜采用的维护工 地清洁计量方式是 O o A.均摊法 B.凭据法 C.估价

9、法 D.分解计量法【答案】A51、施工机械使用费是指施工机械作业所发生的机械使用费以及机械安拆费和 场外运费，下列属于施工机械使用费的是（）。A.临时设施费 B.二次搬运费 C.已完工程及设备保护费 D.经常修理费【答案】D52、()应当依法提供真实、准确、完整的工程地质、水文地质和工程周边环 境等资料。应当组织勘察、设计等单位在施工招标文件中列出危大工程清单。A.监理单位 B.建设单位 C.施工单位 D.咨询单位【答案】B53、某省会市政府为了对瓜农在城区销售西瓜行为进行管理，成立西瓜管理办 公室，并发布了政府西瓜销售管理办法，规定西瓜管理办公室有权对本市 辖区内的所有西瓜销售进行包括作出罚

10、款在内的管理。瓜农宋某在市区街道上 卖瓜违反了相关规定，该办公室以自己名义，根据上述文件对宋某做出了罚款 500 元的行政处罚。下列哪一选项说法是正确的？A.宋某提起行政复议，应当以西瓜办为被申请人 B.宋某不服行政处罚决定，向上级人民政府申请复议时，可以一并提出对该文 件的审查申请 C.办法可以设定警告和罚款，其中罚款数额由省人大常委会决定 D.宋某应在罚款决定作出后 60 日内申请行政复议，法律规定少于 60 日的除外【答案】C 54、（2019 年真题）某土方工程，月计划工程量 280（）013,预算单价 25 元/m3；到月末时已完成工程量 3000m3,实际单价 26 元/m3。对该

11、项工作采用赢得值法 进行偏差分析的说法，正确的是（）。A.已完成工作实际费用为 75000 元 B.投资绩效指标1,表明项目运行超出预算投资 C.进度绩效指标 VI,表明实际进度比计划进度拖后 D.投资偏差为-3000 元，表明项目运行超出预算投资【答案】D55、加强隐蔽工程质量验收和资料管理，是基于工程质量具有 0 的特点而提出 的要求。A.影响因素多 B.波动大 C.终检局限性 D.评价方法特殊性【答案】C56、编制工程项目物资需求计划的关键是（）。A.确定需求品种 B.确定需求时间 C.确定需求规格 D.确定需求量【答案】D 57、建立质量管理体系首先要明确企业的质量方针，质量方针是组织

12、的最高管 理者正式发布的该组织总的（）。A.质量要求 B.质量水平 C.质量宗旨和方向 D.质量策划【答案】C58、某工程有 4 个施工过程，分 5 个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍 为 3 天。其中，第 2 个施工过程与第 3 个施工过程之间有 2 天的工艺间歇，则 该工程流水施工工期为（）天。A.2426 B.2729【答案】B59、价值工程的目标是以（）实现项目必须具备的功能。A.最少的项目投资 B.最高的项目盈利 C.最低的寿命周期成本 D.最低的项目运行成本【答案】C【答案】B4、工程保修期从工程（）之日起算。A.转移占有 B.签收工程接收证书 C.工程竣工完成 D,竣工验收合

13、格【答案】D5、商业银行的中期贷款是指贷款期限（）的贷款。A.r2 年 T3 年 B.24 年 35 年【答案】B6、下列选项中，不属于项目监理机构在施工阶段采取的组织措施的是（）0 A.对施工进行跟踪管理的人员分配 B.明确施工跟踪人员的任务分工 C.编制投资控制工作计划 D.编制施工的组织设计【答案】D 60、建设工程组织流水施工时，相邻专业工作队之间的流水步距相等，且施工 段之间没有空闲时间的是（）。A.一般的成倍节拍流水施工和非节奏流水施工 B.非节奏流水施工和加快的成倍节拍流水施工 C.一般的成倍节拍流水施工和固定节拍流水施工 D.固定节拍流水施工和加快的成倍节拍流水施工【答案】D6

14、1、工程施工过程中，某组混凝土标准试件的立方体抗压强度测值分别为 31.5MPa、36.0MPa 40.5MPa,则该组试件的试验结果为（）MPa。A.41.539.3 B.36.031.5【答案】C62、某基础工程土方开挖总量为 2000 立方米，该工程拟分 4 个施工段组织固定 节拍流水施工，两台挖掘机的台班定额均为 50 立方米/台班，其流水节拍应为（）天。A.2010 C.5D.4【答案】C 63、专业监理工程师审查施工单位提交的竣工结算款支付申请，提出审查意 见，体现了施工阶段投资控制中（）的主要工作。A.进行工程计量和付款签证 B.对完成工程量进行偏差分析 C.审核竣工结算款 D.

15、处理施工单位提出的工程变更费用【答案】C64、（2020 年真题）下列影响工程进度的因素中，属于业主因素的是（）OA.汇率浮动和通货膨胀 B.不明的水文气象条件 C.提供的场地不能满足工程正常需要 D.合同签订时遗漏条款、表述失当【答案】C 65、（2022 年真题）建设工程在竣工验收时达到规定的指标，且在规定的使用 期内保持正常功能，体现的是（2022 年真题）建设工程质量的（）特性。A.耐久性 B.安全性 C.可靠性 D.经济性【答案】C 66、采用工程量清单计价的工程在竣工结算时，暂估价中的工程设备单价，应 按（）。A.承包方自行购买该材料的单价计入综合单价确定 B.发、承包双方最终确认

16、价在综合单价中调整 C.招标文件中的暂估价定 D.市场价格信息在综合单价中调整【答案】B67、施工过程中，若出现质量缺陷，监理机构应及时（）。A.签发监理通知 B.签发工程暂停令 C.通知建设单位 D.报告政府主管部门【答案】A68、下列建设工程项目，经有关部门批准，哪些可以不进行设计招标？I.涉及 国家安全、国家秘密的；H,涉及抢险救灾的；HI.主要工艺、技术采用特定专 利、专有技术或者建筑艺术造型有特殊要求的；IV.设计单项合同估算价低于 100 万元的（）A.I、【I、IIII、HI、IV B.II、HI、IVI、II.IV【答案】A 69、在工程进度控制措施中，建立进度协调会议制度属于

17、监理工程师控制工程 建设进度的（）。A.经济措施 B.合同措施 C.组织措施 D.技术措施【答案】C70、工程质量形成过程中，设计的（）决定了工程建设的成败，是建设工 程的安全、适用、经济与环境保护等措施得以实现的保证。A.严密性、合理性 B.严密性、科学性 C.科学性、合理性 D.合理性、准确性【答案】A71、网络计划中某项工作进度拖延的时间超过其总时差，则说明该工作（）。A.不会对总工期产生影响，而只对后续工期产生影响 B.对后续工期和总工期都产生影响 C.对总工期产生影响，而只对后续工期无影响 D.对后续工期和总工期都无影响【答案】B72、当初步设计的设备清单不完备，或仅有成套设备的重量

18、时，应优先采用（）编制设备安装工程概算。A.扩大单价法 B.概算指标法 C.修正概算指标法 D.预算单价法【答案】A73、某工程合同总额 6000 万元，工程预付款为合同总额的 20%,主要材料及构 件占合同总额的 50%,则工程预付款的起扣点为（）万元。A.12004800 B.36006400【答案】C74、工程质量事故的技术处理方案经相关各方签认后，项目监理机构应要求施 工单位制定详细的（），监理机构对过程进行跟踪检查，对处理结果进行验 收。A.施工方案 B.安全措施 C.质量措施 D.施工组织设计【答案】A75、（2017 年真题）某工程施工至 10 月底，经统计分析，已完工作实际投资

19、 为 260 万元，已完工程预算投资为 240 万元，计划工作预算投资为 200 万元，则该工程此时的进度偏差为（）万元。A.4020 C.-20D.-40【答案】A76、某分部工程有 3 个施工过程，分为 4 个流水节拍相等的施工段组织加快的 成倍节拍流水施工，已知各施工过程的流水节拍分别为 6 天、4 天、4 天，则流 水步距和专业工作队数分别为（）。A.6 天和 3 个 4 天和 4 个 B.4 天和 3 个 2 天和 7 个【答案】D77、工程验收时，检验批的质量验收记录中的验收结论应由（）签字。A.专业质检员 B.施工单位技术负责人 C.专业监理工程师 D.建设单位项目负责人【答案】

20、C78、工程质量事故发生后，总监理工程师首先应进行的工作是签发工程暂停 令，并要求施工单位采取（）的措施。A.抓紧整改，早日复工 B.防止事故扩大并保护好现场 C.防止事故信息不正常披露 D.对事故责任人加强监督【答案】B79、施工进度计划经（）审核签认，并报建设单位批准后方可实施。A.业主代表 B.技术负责人 C.总监理工程师 D.专业监理工程师【答案】C80、项目监理机构应建立（）工程量统计表，对实际完成量与计划完成量 进行比较分析，发现偏差的，应提出调整建议。A.日完成 B.月完成 C.旬完成 D.年完成【答案】B 多选题（共 40 题）1、在 ISO 质量管理体系的质量管理原则中，下列

21、属于循证决策的基本内容有（）OA.收集与目标有关的数据和信息 B.建立组织的发展前景 C.过程策划 D.了解组织的现状和发展趋势 E.权衡决策【答案】AD2、由多个部件组成的产品，应优先选择（）的部件作为价值工程的分析对 象。A.造价低 B.数量多 C.体积小 D,加工工序多 E.废品率高【答案】BD 3、（二）某房地产公司为进入股市炒股大捞一笔，总经理甲决定，大量招聘售 楼人员，要求每个新入职员工缴纳 10 万元以上“保证金”，并根据缴纳数额 多少发给每月薪酬。由于房地产不景气以及政府抑制房价的决心，该房地产公 司资金链不可逆转地断裂，甲遂指使会计乙以虚假的产权证明向某商业银行申 请贷款，并

22、给予该银行行长丙 10 万元高仿真假币。（事实一）丙审核贷款申 请时发现房地产公司不符合贷款条件、但仍然批准发放贷款 1000 万元，致使 银行遭受重大损失。事后发现，丙是国有银行委派到该商业银行从事公务的工 作人员，对此，甲事先知情但乙不知情。（事实二）数日后，甲、乙因人举报 骗取贷款而被拘留，乙随后交代了自己与甲行贿丙的事实，并使得丙的受贿行 为得以追究，此外乙还交代了自己通过伪造票证等方式骗取数额巨大的医疗保 险金的事实，经查证属实。（事实三）请回答题。A.乙因贷款诈骗罪被采取强制措施后，如实供述了行贿事实的，属于“行贿人 被追诉前主动交代自己的行贿行为”，可以从轻或者减轻处罚 B.乙供

23、述行贿事实因此使得丙的受贿行为得以被追究的，成立立功，对乙同时 应当适用立功的规定 C.乙使用欺骗方法骗取医疗保险金的行为，成立保险诈骗罪 D.乙如实供述司法机关还未掌握的本人的诈骗罪，成立特别自首【答案】AD4、单位工程预验收的程序中，监理机构应编写质量评估报告，并经（）签 字后报建设单位。A.专业监理工程师 B.总监理工程师 C.施工单位技术负责人 D.监理单位技术负责人 E.建设单位现场代表【答案】BD 5、在工程质量验收时，检验批验收项目中的主控项目是指对（）起决定性作用 的检验项目。A.工程节能 B.工程安全 C.环境保护 D.主要功能 E.工程造价【答案】ABCD 6、经济费用和效

24、益分析常用指标有（）。A.经济净现值 B.经济净年值 C.经济内部收益率 D.经济投资收益率 E.经济效益费用比【答案】AC 7、关于专项施工方案的论证审查说法正确的有（）。A.对于超过一定规模的危大工程，建设单位应组织召开专家论证会 B.专家论证前专项施匚方案应通过施工单位审核和总监理工程师审查 C.专家应当由建设单位指定 D.专家应符合专业要求且人数不得少于 5 名 E.专项施工方案论证不通过的，施工单位修改后按规定重新组织【答案】BD 8、下列费用中，承包人可以提出索赔的有（）。A.承包人为保证混凝土质量选用高标号水泥而增加的材料费 B.非承包人责任的工程延期导致的材料价格上涨费 C.冬

25、雨季施工增加的材料费 D.由于设计变更增加的材料费 E.材料二次搬运费【答案】BD 9、钢筋进场检验质量与尺寸的做法中，错误的是（）。A.不同厂家分批检查 B.每批随机抽取 2 个成型钢筋 C.每批检查 40t7、采用生产能力指数法估算某拟建项目的建设投资拟建项目规模为已建类似项 目规模的五倍，且是靠增加相同规格设备数量达到的，则生产能力指数的合理 取值范围是（）。A.0.20.50.60.7 B.0.80.91.C1.5【答案】C8、建设单位应当自建筑工程竣工验收后合格起（）日内，向工程所在地县级以 上人民政府建设行政主管部门备案 A.1520 B.2530【答案】A9、新材料不符合强制性标

26、准规定，应当由（）提请建设单位组织专题技术 论证。A.建设行政主管部门 B.拟采用单位 C.监理单位 D.设计单位【答案】B D.每批检查 20tE.不同类型分批检查【答案】BC10、下列费用中，属于施工机械使用费的有（）。A.折旧费 B.经常修理费 C.安拆费 D.操作人员保险费 E.场外运费【答案】ABC 11、在工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。A.双代号网络计划中两端节点均为关键节点 B.单代号搭接网络计划中与紧后工作之间时距最小 C.单代号网络计划中最迟开始时间与最早开始时间相差最小 D.双代号时标网络计划中工作箭线上无波形线 E.双代号网络计划中最迟完成时间与最早完成时间相差

27、最小【答案】C 12、根据标准施工招标文件中的通用合同条款承包人可向发包人索赔工期 和费用但不可要求利润补偿的情形有（）。A.发包人原因造成工期延误 B.法律变化引起的价格调整 C.施工工程中承包人遇到不利物质条件 D.发包人要求承包人提前竣工 E.施工过程中遇到不可抗力影响【答案】C 13、下列费用中，属于工程建设其他费用的有()。A.进口设备检验鉴定费 B.施工单位临时设施费 C.建设单位临时设施费 D.环境影响评价费 E.进口设备银行手续费【答案】ACD 14、在建设工程项目竣工决算时，计入新增固定资产价值的有 0A.工程监理费 B.联合试运转费 C.建设期利息 D.土地出让金 E.工程

28、保险金【答案】ABC15、单位或子单位工程划分，施工前可由()商议确定，并据此收集整理施工 技术资料和进行验收。A.建设单位 B,设计单位 C.监理单位 D.施工单位 E.勘察单位【答案】ACD 16、项目监理机构对进场工程原材料外观质量进行检查的主要内容有（）0A.外观尺寸 B.规格 C.型号 D.产品标志 E.工艺性能【答案】ABCD17、工程网络计划的优化是指寻求（）的过程。A.工程总成本不变条件下资源需用量最少 B.工程总成本最低时的工期安排 C.资源有限条件下最短工期安排 D.工期不变条件下资源均衡安排 E.工期固定条件下资源强度最小【答案】BCD 18、工程质量会受到各种因素的影响

29、，下列属于偶然性因素的有（A.使用不同厂家生产的规格型号相同的材料 B.机械设备过度磨损 C.设计中的安全系数小，但在允许范围内 D.施工虽然按规程进行，但规程已更改 E.生产工人未遵守操作规程【答案】AC19、质量管理体系的运行应是全面有效的，其能满足（）的要求。A.组织内部质量管理 B.组织与顾客的合同 C.第二方认定、第三方认证 D,组织外部质量管理 E.注册【答案】ABC 20、下列费用中，属于引进技术和进口设备其他费的有（）。A.单台设备调试费用 B.进口设备检验鉴定费用 C.设备无负荷联动试运转费用 D.国外工程技术人员来华费用 E.生产职工培训费用【答案】BD21、工程质量问题处

30、理之后，监理工程师应写出质量问题处理报告，报送（）存 档备案。A.质量监督机构 B.建设单位 C.监理单位 D,设计单位 E.勘察单位【答案】BC 22、监理工程师在审批工程延期时应遵循的原则为（）。A.合同条件 B.承包单位施工技术条件 C.关键路线 D.实际情况 E.业主的资金来源条件【答案】ACD 23、根据建筑施工特种作业人员管理规定，必须持证上岗的工种是（）。A.电工 B.建筑起重机械司机 C.建筑架子工 D.抹灰工 E.焊接切割操作工【答案】ABC24、（2018 年真题）下列价值工程对象的选择方法中，属于非强制确定方法的 有（）。A.应用数理统计分析的方法 B.考虑各种因素凭借经

31、验集体研究确定的方法 C.以功能重要程度来选择的方法 D.寻求价值较低对象的方法 E.按某种费用对某项技术经济指标影响程度来选择的方法【答案】ABD 25、（2017 年真题）加快的成倍节拍流水施工的特点有（）。A.同一施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等 B.相邻施工过程的流水步距等于流水节拍 C.各个专业工作队在施工段上能够连续作业 D.每个施工过程均成立一个专业工作队 E.所有施工段充分利用且没有空闲时间【答案】AC 26、监理工程师对勘察现场作业的质量进行控制时，应重点检查（）。A.室内试验主要岗位操作人员的资格 B.室内试验室仪器计量的检定情况 C.勘察方案的程序性和技术性审查 D

32、.现场检查重要点位的勘探与测试 E.审核勘察费用支付申请表【答案】ABD 27、下列各项中，属于影响合同价格方式选择的因素有（A.工程的所在位置 B.项目的复杂程度 C.工程的设计工作深度 D.工程期望的收益值 E.工程进度要求的紧迫程度【答案】BC28、建设工程质量特性中，下列属于适用性内容的有（A.地基基础牢固程度 B.建设工程产品的耐火及防火能力 C.铁道、航道的通达便捷功能 D.工程上的防洪与抗震能力 E.建筑物造型的美观大方【答案】AC 29、（2022 年真题）工程网络计划工期优化中，应选择（压缩对象。A.资源强度最小 B.所需资源种类最少 C.有充足备用资源 D.缩短持续时间所需

33、增加费用最少 E.缩短持续时间对质量和安全影响不大【答案】CD 30、下列不属于对检察官予以辞退的情形的是、（）A.旷工 1 年内累计达到 32 天的 B.无正当理由逾假不归持续 7 天的 C.不履行检察官义务，经教育仍不改正的 D.不胜任现职工作，又不接受另行安排的【答案】B 31、下列费用中，属于工程建设其他费的有（）。A.建设单位临时设施费 B.研究试验费 C.进口设备检验鉴定费 D.特殊设备安全监督检验费 E.建筑材料的一般检验试验费【答案】ABCD 32、下列费用中，承包人可以提出索赔的有（）。A.承包人为保证混凝土质量选用高标号水泥而增加的材料费 B.非承包人责任的工程延期导致的材

34、料价格上涨费 C.冬雨季施工增加的材料费 D.由于设计变更增加的材料费 E.材料二次搬运费【答案】BD 33、（2017 年真题）根据建筑工程施工质量验收统一标准，属于检验批质 量验收合格条件的有（）。A.主控项目的质量经抽样检验合格 B.一般项目的质量经抽样检验合格 C.具有完整的质量验收记录 D.具有完整的施工操作依据 E.观感质量应符合要求【答案】BCD 34、非节奏流水施工的特点有 0A.专业工作队数不等于施工过程数 B.相邻施工过程的流水步距不尽相等 C.各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等）的关键工作作为 D.施工段之间无空闲时间 E.各专业工作队能够在施工段上连续作业【答案】B

35、C35、工程项目质量控制系统是项目监理机构的一个目标控制子系统，它与工程 项目的（），共同构成项目监理机构的工作内容。A.投资控制 B.进度控制 C.质量控制 D.合同管理 E.安全生产管理职责【答案】ABD 36、下列费用中属于建设单位管理费的包括（）。A.建设单位开办费 B.研究试验费 C.建设工程监理费 D.工程保险费 E.建设单位经费【答案】A 37、设备及工器具购置费由（）组成。A.设备原价 B.办公和生活家居购置费 C.工器具原价 D.专用设备费 E.运杂费【答案】AC 38、卜.列哪些做法违反了检察官法的规定？（）A.甲是 A 市 B 县人民检察院的检察官，2004 年 4 月

36、5 日从该检察院离任，2006 年 5 月在一起盗窃案中担任辩护律师，该案由 B 县人民检察院办理 B.李某是某县人民检察院公诉一处的检察员，张某是其侄子，大学毕业后到其 所在的公诉一处工作，任助理检察员 C.孙某是 C 市人民检察院的检察员，其女在某律师事务所从事律师业务 10、下列方法中，属于可行性研究阶段流动资金估算方法的是（）。A.生产能力指数法 B.扩大指标估算法 C.分项详细估算法 D.资金周转率法【答案】C11、某分部工程有 3 个施工过程，各分为 5 个流水节拍相等的施工段组织加快 的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为 8、6、4 天，则流水 步距和专业工作队数分

37、别为（）。A.2 天和 3 个 B.4 天和 9 个 C,4 天和 3 个 2 天和 9 个【答案】D12、某进口设备装运港船上交货价为 200 万美元，国外运费为 10 万美元，国外 运输保险费为 6 万美元，外贸手续费率为 1.5%。若美元兑人民币的汇率为 6.5,则该进口设备的到岸价为（）万元人民币。A.1230.001404.0 B.1425.061351.47【答案】B D.钱某是 D 市人民检察院的检察员，2003 年 3 月 1 日从该院离任，2005 年 2 月 4日在 E 市以近亲属身份为其女儿做刑事辩护【答案】AB 39、项目监理机构对施工单位报送的工程开工报审表及相关资料

38、进行审查的内 容有（）。A.施工单位资质等级是否符合相应施工工作 B.施工组织设计是否已由总监理工程师签认 C.施工单位的管理及施工人员是否已到位 D.施工机械是否己具备使用条件 E.施工单位现场质量安全生产管理体系是否已建立【答案】BCD 40、下列有关见证取样的要求，描述正确的有（）。A.试验室要具有相应的资质并进行备案、认可 B.负责见证取样的监理人员要具有材料、试验等方面的专业知识，且要取得见 证人员培训合格证书 C.施工单位从事取样的人员一般应是试验室人员或专职质检人员担任 D.试验室出具的报告不可作为工序产品质量评定的依据 E.见证取样的频率，国家或地方主管部门有规定的，执行相关规

39、定；施工承包 合同中如有明确规定的，执行施工承包合同的规定【答案】ABC13、（）是指建设单位用于建筑和安装工程方面的投资。A.设备及工器具购置费 B.建筑安装工程费 C.工程建设其他费用 D.预备费【答案】B14、分项工程质量验收时，（）应对施工单位所报资料逐项进行审查，符合要 求后签认分项工程报审、报验表及质量验收记录。A.现场监理工程师 B.总监理工程师 C.建设单位质检员 D.专业监理工程师【答案】D15、某施工合同约定，人员窝工补贴为 15 元/工日。在其基础工程施工期间，因特大暴雨导致基坑淹水而停工 2 天，人员窝工 20 个工日；在主体工程施工期 间，因重大公共活动、政府通知停工

40、 2 天，人员窝工 30 个工日。为此，承包人 可向发包人索赔的工期和费用分别为 O o A.4 天,750 元 4 天，450 元 B.4 天，0 元 D.2 天，0 元【答案】C 16、前锋线明显地反映出检查日有关工作实际进度与计划进度的关系，当工作 实际进度点位置在检查日时问坐标右侧表示（）。A.该工作实际进度与计划进度一致 B.该工作实际进度超前 C.该工作实际进度落后 D.无明显意义【答案】B17、分部工程观感质量的验收，由各方验收人员根据主观印象判断，按（）给出 综合质量评价。A.合格、基本合格、不合格 B.基本合格、合格、良好 C.优、良、中、差 D.好、一般、差【答案】D18、

41、工程网络计划的费用优化是指寻求（）的过程。A.工程总成本最低时的工期安排 B.工程直接成本最低时的工期安排 C.工程间接成本最低时的工期安排 D.给定费用前提下的最短工期安排【答案】A19、选择合适的承包单位是工程质量管理的重要环节，工程承发包管理属于（）的管理职能。A.建设单位 B.工程监理单位 C.政府 D.施工单位【答案】C20、施工承包单位中专业承包企业的资质分为（）。A.特、一、二、三级 B.一、二、三级 C.一、二、三、四级 D.一、二级【答案】B21、管理评审，是 ISO 质量管理体系的质量管理原则中（）的基本内容。A.以顾客为关注焦点 B.领导作用 C.全员参与 D.过程方法【

42、答案】B22、建筑法规定，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地（）级以 上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。A.县 B.区 C.市 D.省【答案】A23、根据宪法和法律的规定，关于民族自治地方自治权，下列哪一表述是 正确的？A.自治权由民族自治地方的权力机关，人大和政府行使 B.自治州人大可以制定自治条例与单行条例对法律、行政法规进行变通 C.民族区域自治的自治权在自治地方可以行使，包括，自治州、自治县、民族 乡D.自治县制定的单行条例须报省级人大常委会批准后，还须报全国人大常委会 备案后方生效【答案】B24、向生产厂家订购设备，其质量控制工作的首要环节是对()进行评审。A.质量

43、合格标准 B.合格供货厂商 C.适宜运输方式 D.工艺方案的合理性【答案】B25、下列造成质量波动的原因中，属于偶然原因的是 0 A.现场温湿度的微小变化 B.机械设备过度磨损 C.材料质量规格显著差异 D.工人未遵守操作规程【答案】A26、在工程施工质量验收中，单位工程竣工验收应由（）组织进行。A.建设单位 B.施工单位 C.质检单位 D.监理单位【答案】A27、在施工单位的进度计划系统中，依据（）确定施工作业所必需的劳动力、施工机具和材料供应计划。A.施工总进度计划 B.单位工程施工进度计划 C.施工准备工作计划 D.分部分项工程进度计划【答案】B28、在现场安全管理工作中，监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制（）,并对危大工程施工实施专项巡视检查。A.监理规划 B.监理实施细则 C.监理大纲 D.监理专项施工方案【答案】B