通用版防水施工合同范文.docx

《通用版防水施工合同范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《通用版防水施工合同范文.docx（16页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、通用版防水施工合同范文 建筑物渗透问题是建筑物较为普遍的质量通病，也是住户反映最为剧烈的问题。那么，对于防水施工合同，你又了解多少呢?以下是我为大家整理的通用版防水施工合同范文，供大家参考学习。 防水施工合同1 施工单位:_公司 (以下简称甲方) 承包单位:_有限公司(以下简称乙方) 经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司_防水工程托付乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，根据确保工程质量、工程进度、工程平安的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。 一 、总则 1、工程名称:_ 2、工程地点:上_ 3、工程内容:依据公司_工程施工联系单和设计变更通知单要求，_防水工程采纳

2、_防水涂膜(_厚)，_防水工程采纳_防水涂膜(找平层上作基层处理)。 二、承包方式 乙方包工、包料、包质量、包管理、包平安、包进度等总包方式。 三、工程造价 _防水每平米_元;_防水每平米_元。结算时按实际面积结算。 四、质量标准 乙方应确保公司_防水工程达到优良标准，严格参照_省防水工程新规范标准_和_市现行有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整匀称，与基层有肯定粘结力，达到设计厚度等质量要求。 五、双方责任 1、甲方责任: (1)应提前提出施工安排，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。 (2)应提出工期安排，但应考虑到天气及人力等不行避开的因素，工

3、期顺延。 (3)协作乙方施工，如供应必要的垂直运输、工人工地住宿等。 (4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发觉问题，提交乙方限时整改。 2、乙方责任: (1)听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后运用，必要时由甲方抽送市建科院检验合格后运用。 (2)协作市建公司梅林生活基地整体进度，按甲方提出的施工安排施工，除不行避开的因素外，不得人为拖延。 (3)应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的惩罚。 (4)应严格按防水工程标准规范施工，发觉问题，刚好自行解决，确保工程质

4、量达到优良标准，并对工程保修三年。 六、付款方式 本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的_%给乙方，留_%的工程款作保修金，三年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。 七、其它 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待三年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。 甲方:(签章)_ 代表:_ 乙方:(签章)_ 代表:_ 防水施工合同2 甲方：_ 乙方：_ 甲方以包工不包料的方式将鼓楼广场_楼屋面、卫生间及地下车库部分防水工程托付乙方组织施工，为了明确双方责任，组合本工程详细状况，经协商一样签订合同

5、，并共同遵守。 一、承包内容 _楼屋面采纳_卷材防水(_层);卫生间、地下车库地面采纳聚氨酯防水涂料_mm厚，分三遍成活;地下室外墙为聚氨酯卷材_mm厚(_层)。包括全部材料水平、垂直运输、施工、清理、蓄水试验、放水等全过程。 二、工程单价 屋面为_元/m2;卫生间及地下室地面为_元/m2;地下室外墙为_元/m2(含人工、税及平安、意外损害等各种风险费用)。 三、工程期约 _年_月_日到_年_月_日，总工期_天。 四、工程结算 1、甲方按乙方的实际工程进度每月_日付完成工程量的_%工程款，待验收合格后付清余款。 2、工程数量按实际施工面积结算。 三、工程质量 1、乙方在工程开工和验收之前，应向

6、甲方供应完整的技术资料。 2、质量标准应达到国家有关验收规范要求，防水层必需粘结坚固，接缝密实、四周及管道、下水口等四周应密封严实，在24小时蓄水条件下，无渗漏现象。 3、工程按合同完成后，如质量验收不符合标准，乙方必需返工修理直至符合要求，并担当返修的一切费用，由此造成的损失，由乙方全额赔偿。 四、施工平安 1、开工前、乙方应做好本工种工人的平安思想教化和平安留意事项并做好交底记录。 2、严格根据防水工程施工技术操作规程中的平安留意事项进行施工。否则出现平安事故，概由乙方负责。 3、遵守工地规章制度，听从甲方现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。 4、如遇雨季施工，必需留意边坡稳定性，

7、教化工人随时留意边坡;如乙方忽视此工作造成施工人员或第三者伤亡，一切费用均由乙方自行负责。 五、本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，双方盖章或签字即发生法律效力，违约方应支付违约金并对所造成的损失负全部责任。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ 日期：_年_月_日_年_月_日 防水施工合同3 甲方：_ 乙方：_ 依据>、>及其它有关法律、法规，遵循同等、自愿、诚恳守信的原则。双方就本建设工程地下室防水施工事项协商一样，订立本合同，供双方共同遵守。 一、工程概况 1)、工程地点：_ 2)、工程名称：_ 3)、工程内容：在原有基础上新做一层S

8、BS改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎_mm厚，-_)，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。 二、承包范围及方式： 包工、包料、包质量、包平安、包进度、包文明施工。 三、主材选用及工程价款等： 1、选用材质：“聚酯胎_mm厚，-_防水卷材，乙方在施工前必需供应材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工 2、本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场) 3、施工厚度要求：采纳外_mm厚“_”防水卷材 4、全部包工包料，单价为_元/平方。 6、面积：按甲方确认的实做面

9、积结算，此价格为含税人民币价格。 四、工期：按甲方项目部所支配的进度施工。 五、工程质量： 1)、工程质量标准：合格工程质量标准。 2)、承包人施工质量必需达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必需符合弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-20_)及地下防水工程施工质量验收规范(GB50208-20_)，防水施工所用的材料必需有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁运用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。 六、合同价款与支付方式

10、按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积_元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工、施工缝和后浇带的处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。 在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人担当，不再另计任何费用。 达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严峻滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。 七、工程款支付方法： 1、当地下室底板及外墙板外侧防水层全部施工完毕，经质监站、监理

11、单位、发包人、承包人共同验收达到合同约定的质量标准，并在主体施工单位施工完回填土方后，_日内发包人支付给承包人外墙防水已完工程量的_%;土方回填施工时，承包人应派专人在现场跟班作业，以防泥工施工时破坏防水层; 2、在土方回填后_日内的适当时间，发包人组织承包人、监理单位不少于两次的地下室防水效果初验;在此期间，承包人整理施工资料提交给发包人;初验中没有发觉问题，资料提交齐全有效，发包人支付承包人所施工的底板防水和外墙防水已完工程量的_%;若在初验中发觉渗漏或超过规范规定的湿渍等质量问题、或资料有缺陷时，顺延本次工程款的支付时间，直至承包人解决好所发觉的问题; 3、在地下室底板和外墙后浇带等主体

12、结构施工前后，承包人应刚好协作，完成后浇带部位的防水层施工;在后浇带等部位的防水层施工完毕后的_日内，经发包人、监理单位、承包人共同初验合格后，发包人支付承包人所施工的全部已完工程量的_%; 4、承包人剩余_%的工程款转作保修金，在保修期满后的_日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事务时，保修金不足部分由承包人交付。 八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。自行解决民工食宿。 九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款。 十、隐藏工程和中间验收 全部分部分项工程、工序的施工，必需经发包人代表、监理工程师检查验收并签字认可

13、后，方可进入下道工序的施工。 十一、平安施工文明施工 平安生产，文明施工由承包人负责并担当其费用;施工起先前，发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外损害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人担当。一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的赔偿金以保险公司理赔的数额为封顶数额，其余由承包人担当。 十二、工程变更 施工过程中，承包人无权擅自变更;承包人应严格执行设计单位或发包人所出具的变更通知;工程变更涉及费用增减的，双方另行协商，签订补充协议。 十三、工程转包

14、和分包 本工程严禁分包和转包;一经发觉，发包人可马上与承包人解除合同，工程款不予支付。 十四、不行抗力 双方关于不行抗力的约定：暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾难;发生不行抗力，双方的损失分别由各自担当自身的损失。 十五、保险 承包人应为其工地全部施工人员以及进入工地人员办理人身意外损害保险、承包人的财物保险等。 十六、关于意外停工的约定 因停水、停电、天气恶劣以及其它外部环境因素的影响致使工程停工的，承包人的窝工工时费和生活费、机械停置费和租赁费、材料占用资金损失等以及或因上述缘由引起的承包人的费用支出，发包人一概不予补偿;却因特别缘由，停工时间可能相对较长时，经承发包双方协商同意并在确定再次

15、复工的时间后，承包人可实行人员、机械退场的措施、并爱护好已完工程，此费用均由承包人担当。 十七、工程质量保修 本防水工程的保修期为_年; 承包人在质量保修期内，根据有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，担当本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以托付他人修理;发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当马上到达事故现场抢修;质量保修完成后，由发包人组织验收。 十八、违约责任： 1、在施工过程中，乙方必需做好做足一切平安措失，如发生任何平安事故均由乙方担当一切责任。 2、乙方所供应的产品必需符合

16、合同所规定且必需达到国家规范要求，否则一经发觉所造成的损失由乙方担当，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必需向甲方支付合同总款20%的违约金。 3、乙方必需根据合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发觉，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必需向甲方支付合同总价款2倍的违约金。 4、合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必需向甲方支付合同总款_%的违约金。 5、在乙方施工期间，乙方工人必需听从甲方项目部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品德为，否则一经发觉，所造成的损失由乙方担当，所损失的金额以甲方确认的为准，且此

17、款甲方有权干脆在乙方工程款中扣除。 6、乙方必需根据合同所规定的时间完工，否则每延误一天，乙方必需向甲方支付合同总款_%的违约金，如超过三天仍未满意施工要求的，甲方可单方面中止合同，乙方全部工程款不予支付，所造成的损失由乙方自行担当。 7、在保修期间(保修期为_年)，如发生任何质量问题，乙方必需在接甲方电话通知_小时进行修理。否则甲方有权自行修复，所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权干脆在乙方工程质保金中扣除，不足部份可向乙方追索。 8、在全部完工后，乙方必需向甲方供应验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。 9、工程全部完工后，乙方必

18、需做到场地干净整齐、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行担当，所发生的费用甲方有权干脆在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。 十九、廉洁条款 1、严禁甲方人员以任何方式明、示意乙方请吃、请喝、收受乙方礼金、礼品或接受供应的其它私人便利或利益。 2、严禁乙方以任何方式向甲方人员供应私人便利、行贿或进行非正常商务宴请，假如出现乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员供应私人便利、行贿等一切非正常的经济活动，一经查实，甲方有权单方面终止合同，且乙方必需担当由此造成的工期延误、退场等一切经济损失，所损失的金额以甲方确认的为准，并且甲方有权从乙方工程款中干脆扣

19、除。假如乙方事后主动主动向甲方陈述事实或乙方有证据显示以上行为为甲方人员施压的不得已行为，则乙方可保留合同的权利和义务。 二十、其他事项： 1、在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。 2、本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。 甲方(盖章)：_甲方负责人签字：_ 乙方(盖章)：_乙方负责人签字：_ 签约日期：_年_月_日,签约日期：_年_月_日 施工合同范文本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第16页 共16页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页