建设工程施工劳务承包合同_工程承包合同模板.docx

《建设工程施工劳务承包合同_工程承包合同模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工劳务承包合同_工程承包合同模板.docx（102页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建设工程施工劳务承包合同_工程承包合同模板 建设工程施工劳务承包合同。 许多伴侣肯定都有询问过工程承包合同究竟应当怎么写，在写合同的时候需要留意的条款有许多，那么什么样的合同模板称得上是专业呢？工作总结之家我为您细心选择和推举建设工程施工劳务承包合同，供您参考，保藏跟阅读，盼望能够关心您解决您现在遇到的问题。 建设工程施工劳务承包合同篇一 基坑支护锚杆工程承发包合同 发（总）包单位：（甲方）_ 承（分）包单位：（乙方）_ 依据_和中华人民共和国经济合同法，以及有关规定，结合本工程的详细状况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。 第一条工程名称：支护锚杆工程 建设地点：_ 其次条建设规模、面积

2、（工程量）和承发包工程的范围及内容： 本工程包括（根据图纸挡施1，2计算）： 1基坑东侧锚杆施工，边长_米，锚杆_条。 2基坑南侧锚杆施工，边长_米，锚杆_条。 两项合计，锚杆_条，总工程量为_延米。 3锚杆孔径为140，锚杆长分别为10，12，16，20米，锚杆主筋采纳125或140。工作内容包括搭设平台架、锚杆钻孔、锚杆设置及灌浆。 第三条本合同所承包工程的工期定为_个工作天，工期计算的起止时间是：_年_月_日开工，_年_月_日竣工。 在履约过程中，依据变更设计所影响的工期和甲方责任、不行抗力所延误的工期等因素，经甲、乙方签证认可后，进行调整，从而最终确定竣工日期，乙方应按此竣工日期竣工。

3、 第四条工程质量标准及保修条件、期限，按本条第（一、二）项执行： （一）根据国家及施?市的有关规定执行。 （二）根据国家现行建筑施工规范大全有关标准执行，工程包修壹年。 第五条承包方式 实行大包干。即包工、包材料、包质量、包工期。锚杆每米单价包干：180元/米（包税金）。乙方负责按建设单位结算的总造价开发票，其中属于甲方的税金由甲方支付给乙方。 第七条甲方应负责完成下列工作： 1在开工前三天完成“三通一平”（包括进场道路），接通水、电源和办理报建、临时场地、占用道路等的批准手续。同时向乙方提交施工（安装）图纸与说明书和有关的技术资料各一份；水电安装图纸_份；地质勘探资料一份；建筑（安装）许可证

4、和报建审核看法书。 2供应现场水电接点，材料堆放点及临时设施。 3基坑南侧的地下管路，如煤气管、水管等，开工前应在施工图中标明。 4按时向乙方拨付工程款。 第八条乙方应负责完成下列工作： 1在开工前天完成组织施工图会审、编制施工组织设计，并送交甲方，作为甲方检查监督执行施工方案的依据。 2全面负责锚杆施工，保质保量按期完成任务。 3完工后，供应有效的竣工资料三份。 第九条乙方承包的任务，非经甲方同意，不得随便分包给第三方。 乙方必需严格根据施工图与说明书以及施工技术规范和操作规程进行施工，按规定做好试件和材料的试验，确保工程质量，按期完工。在工程质量上必需接受质量监督部门和甲方的监督，甲方发觉

5、其在主要形象上拖进度_天时，或在主要工程上存在重大质量问题时，经质监部门确认后，甲方应以书面通知乙方，乙方在_天内必需实行有效措施订正。否则甲方有权实行措施直至终止合同，调换施工队伍。因此所造成的实际损失，由乙方负责。 乙方在施工过程中，发觉施工图纸与说明书不符，重要结构或关键部位所需的材料规格、质量不符合设计要求，或设备有缺陷时，应马上以书面通知甲方。甲方应在天内会同设计单位进行处理，并办理技术签证。否则，乙方有权停工，除工期顺延外，因此所造成的窝工损失由甲方负责。 第十条甲方派为驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查验收隐藏工程、办理中间交工工程验收签证手续，督促乙方按规定搞好试件

6、、材料试验和各项技术资料及报表整理，负责签证、解决应由甲方解决的问题，以及其它事宜。 第十一条材料、设备的供应及其消耗含量和价差处理，按本条第（二）项执行： （一）工程所需材料，全部由乙方负责，其费用和材料价格已按市建委穗建（198）号文的规定列入造价内，在施工过程中，如材料价格变动，按市有关规定进行调整。 （二）施工过程中，材料价格如有变动，不再调整。 第十二条工程价款的支付和结算必需划（汇）入乙方的开户银行：_行，帐号：_，否则，由此所造成的一切后果均由甲方负责。乙方不得将工程款转入第三方帐户或挪作他用。 一、工程备料款和进度款按本款第（二）项执行： （一）按市建设银行工程价款结算方法的拨

7、付规定办理，即在合同签订_天内，按总造价（当年方案）的百分之_预付备料款，进度款按工程进度百分之_时付款百分之_，工程进度百分之_时付款百分之_，工程进度百分之_时再付百分之_，其余工程进度款由预付备料款抵充，留下尾款百分之五待审定竣工结算后付清。 （二）工程款支付方法： 1在乙方进场之日，按工程总造价_%支付备料款，即_万元。 2工程进度达_%时，按工程总造价_%支付进度款，即_万元。 3工程进度达_%时，按工程总造价_%支付进度款，即_万元。 4工程竣工验收合格，除按工程总造价_%待保修期满后支付外，其余一次付清。 二、工程结算： 乙方应在全部工程竣工验收合格后_天内提出竣工结算，送甲方和

8、经办银行审核，甲方应在接到结算之日起_天内提出看法，逾期视作同意，由经办银行划帐，结算尾数。 双方对竣工结算确认后_天内，应进行退补结算。 第.条甲方因生产或使用需要，确需变更设计时，应书面通知乙方，并供应由原设计单位出具的变更设计的技术资料，按规定办理变更工程手续，签订补充协议或变更合同，造价按工程增减的规定进行调整和结算。 工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，甲方应实行措施弥补或削减损失，同时经有关部门审定后赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁，材料和构件积压的损失。 第十四条工程交工验收 1工程交工验收，应以施工图纸及说明书、图纸会审记录、有

9、关变更增减的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。 2隐藏工程在隐藏前_天，由乙方通知甲方到场检查，甲方不按时到现场检查的，乙方可自行检查后隐藏，并仔细照实填写隐藏记录，甲方应予承认。若事后甲方提出复查的，复查合格，全部费用和因此造成乙方的经济损失，由甲方担当，所耽搁的时间应顺延工期；复查不合格，检查费用由甲方担当，乙方应负责无偿返修。若乙方未通知甲方到场检查，单方完成隐藏工程的，甲方有权要求重新检查，不论检查结果是否合格，一切费用由乙方担当。 3工程（包括单项工程）竣工前五天，由乙方通知甲方组织有关单位进行验收。验收工作在工程竣工后_天（单项工程七天）内进行，并应按期验收完

10、毕。工程质量及工程内容符合要求的，双方在竣工工程验收证明书上签章，同时乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交。如工程质量不合格或工程内容尚未完成者，由乙方在商定的期限内进行翻修或补建后，再进行验收，直至达到符合标准和要求为止。并按最终验收合格的日期作为竣工日期，由此支付的一切费用均由乙方负责。甲方逾期组织验收的，除应向乙方偿付违约金外，假如验收合格的，按本款规定的验收日期作为竣工日期；验收不合格需翻修的，按实际逾期天数顺延工期。 工程（包括单项工程）未阅历收，甲方提前使用或擅自动用，因此而发生的质量或其它问题，由甲方担当责任。 4工程竣工后，应绘制竣工图。工程变更不大的，由乙方在原施工图上加上

11、注明，提交甲方存档。工程变更较大的，由乙方另绘竣工图。 5锚杆抗拔力按设计要求，即锚1抗拔力10T，锚2抗拔力20T，依据规范验收。不合格须补做，费用由乙方负责。 第十五条嘉奖 1提前竣工或赶工嘉奖：_ 2乙方按期竣工，并经工程质监部门和主管部门检查鉴定或认可的优良级品工程的，甲方同意按工程总造价_分之_嘉奖给乙方。 第十六条违约责任 1甲方逾期供应材料、设备或逾期履行第七条各项规定之一者，从逾期_天次日起，除应负担乙方的实际损失外，并按拖延天数顺延工期。 2甲方不按期拨付工程款，从超过_天次日起，按拖欠数额，根据银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款违约金。同时，乙方有权停止施工，直至结清

12、之日，停工期间的窝工和其它损失按实由甲方担当，工期顺延。 3乙方逾期竣工，从逾期_天次日起，每逾期一天，按工程总造价（单项工程按该项工程造价）的_分之_向甲方偿付违约金。 4甲方逾期组织验收交工工程（包括单项工程），乙方逾期提交竣工结算的，从逾期_天次日起，每逾期一天按工程总造价（单项工程按该单项工程造价）的万分之三向对方偿付违约。 5一方逾期结清或退回工程尾款者，从逾期_天次日起，按应结清或退回数额，比照银行有关延期付款的规定，向对方偿付逾期违约金。 第十七条遇人力不行抗拒的灾难损失，按本条第（二）项处理： （一）报上级有关部门裁定。 （二）工期顺延。 第十八条其它事项及补充条款 1有关本工

13、程的施工图纸与说明书和会审记录，以及图表、资料，双方进行的有关会议，洽谈记录，双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等，都是据以施工和交工验收的技术资料，也是本合同的组成部分。 2乙方应加强防火、防盗、施工平安防护措施和加强对施工队伍的管理，遵守和执行平安、文明和深夜施工等的规定。否则，导致造成的损失和有关部门按规定赐予的惩罚或追究赔偿的经济损失均由乙方负担。 本合同自签订之日起生效，到工程交工验收和结清工程款之日自然失效。本合同正本四份，双方各执二份；副本_份，双方各执_份；送建委、双方主管业务部门、经办银行、税务局、工商局及有关单位各一份。 甲方：_ 乙方：_ 鉴证单位看法

14、：_ _年_月_日 建设工程施工劳务承包合同篇二 内部施工承包合同 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 为了建好鞋业商城商铺工程，甲方原将商城d单元工程约5000平方米承包给乙方，双方本着公平互利、协商全都，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，并结合本工程的详细状况订立本协议。 一、工程名称：鞋业商城商铺工程d单元 二、工程地址：渝西科技工业园区 三、建筑面积：约5000 四、建筑结构：砖混结构 五、承包方式：包工包料 六、工程造价：含价有税费300元/ 七、合同工期：总计天数150天，以甲方的开工通知之日起计算。因不行抗力因素顺延。 八、本工程为双包工程，包括土建，安装及附属工

15、程，在施工过程中价需设帮助设施、设备、机具、临设及水电和后勤等均由乙方负责(地板以一般地板、墙体涂料为一般涂料，如有更改，双方另行协商) 九、双方决算量以甲、乙双方实际验收量为依据。 十、工程价需材料的试压试验工作及费用均由乙方负责，甲方进行协调和协作试验资料交由甲方统一管理。 十一、施工中的详细要求： 1、质量要求：本工程的质金以国家和建设方，甲方的详细要求为标准验收的建设方，监理公司以及有关职能部门签字盖章为准。 2、平安责任：乙方在施工过程中，应严格根据国家的有关规范平安技术操作积累进行施工，做到文明施工，场地干净，平安措施完善、得当。乙方在施工过程中，在其承包范围内，所发生的一切平安事

16、故均自行负责。 3、估算及付款方式：估算以甲、乙双方现场实际收方工程量为准，协议签字后，由乙方垫资进场施工基础完工阅历收合格7日内支付工程款15万元，工程竣工后验收合格后，甲方在15日内付足乙方工程总价款的50%，剩余50%的工程款甲方按国家规定扣除质保金后在半年内付清。 4、工期要求：由于本工程工期紧，任务重，乙方必需严格根据甲方的施工进度要求进行施工，不得以任何借口停工或延误工期，如发生以上状况则属违约，乙方应支付甲方总造价违约金10%，而且甲方有权解除协议，其一切损失概由乙方负责。 十二、签定本协议时，乙方向甲方缴纳履约保证金叁万元，本保证金在甲方第一次拨付工程款时退还给乙方。 .、违约

17、责任：若一方违约，由违约方赔偿对方造成的一切损失。 十四、真它未尽事项，由甲、乙双方协商解决，本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份，协议由双方签字生效，有效期至工程完工并结清全部工程款后自然失效。 甲方：乙方： 代表人：代表人： 签字日期：年月日 建设工程施工劳务承包合同篇三 简洁的工程承包协议书 合同编号：发包方：_ 承包方：_签约时间：签约地点：为了保证_施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商全都，订立本合同。 一、工程名称：_ 二、建筑面积(工程形式)_ 三、施工地点：_ 四、工期

18、：1、开工：_年_月_日;2、竣工：_年_月_日;3、合同工期总共历时_天。 五、承包形式：_ 六、工程质量标准：_ 七、工程价款：共计人民币元。 八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的_%，计_元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_%，计_元;质保金_元，质保期满后支付。 九、质保期：_年。 十、双方的责任义务1、发包方的责任义务 为承包方供应良好施工场地、道路、水、电源，满意开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷; 监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;给承包方供应施工图纸、坐标点、标高点;按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务 按

19、发包方要求及图纸要求进行施工;如期完成施工任务; 接受发包方的技术指导和质量标准要求;负责发包方供应料物及设备的爱护; 训练施工人员爱惜甲方的材物，不得偷窃和损坏;担当施工中的一切平安事故责任及费用; 十一、其他 1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。 2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。 3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。 发包方：承包方： 托付代理人：托付代理人： 建设工程施工劳务承包合同篇四 最新建筑装饰工程施工合同 发包方(甲方

20、)： 承包方(乙方)： 根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。 第1条工程概况 1.1、工程名称： 1.2、工程地点： 1.3、承包范围：以预算所列单项为准，增加项甲乙双方在施工工程中商定。 1.4、承包方式：包工包料 1.5、工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工。 1.7、合同价款(人民币大写)： 第2条甲方工作 2.1、开工前2天，甲方腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。向乙方供应施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用留意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 2.2、指派为甲方驻工地代表，联系方式负责合同履

21、行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.3、如的确需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。 第3条乙方工作 3.1、参与乙方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度方案，交甲方审定。 3.2、指派为乙方驻工地代表，联系方式负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 3.3、严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参与竣工验收，编制工程结算。 3.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱

22、护好施工现场四周建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及四周单位(住户)的关系。 3.5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随便拆改原建筑结构及各种设备管线。 3.6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。 第4条关于工期的商定 4.1、甲方要求比合同商定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方赶工实行的措施费用。 4.2、因甲方未按商定完成工作，影响工期，工期顺延。 4.3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 第5条关于工程质量及验收的商定 5.1、本工程以施工图纸、作法

23、说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定统一标准等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。 5.2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。 5.3、由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。 5.4、由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。 5.5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日历天内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需准时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并担当乙方的看

24、管费用和相关费用。 5.6、如工程竣工后，甲方未验收而投入使用，则视为验收甲方验收合格。正式进入维保期。 第6条关于工程价款及结算的商定 6.1、双方商定本合同采纳可调价格： 可调价格：根据国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。因本工程是拆除重新装饰工程，为节约造价存在许多不确定因素，工程量以现场实际发生的详细工程量为准，主要材料价格以工程预算书报价中材料价格为参考价格，人工费、帮助材料价格参照河北省造价信息。 6.2、本合同生效后，甲方分次，按下表商定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。 第7条关于材料供应的商定 7.1、本工程甲方负责选购供应的材料、1设备，应为符合

25、设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡商定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方担当运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方担当。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值5%的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。 7.2、凡由乙方选购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。 第8条有关平安生产和防火的商定 8.1、甲方供应或由乙方设计的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。 8.2、乙方在施工期间应严格遵守建筑平安工

26、程平安技术规程、建筑安装工人平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其他相关的法规、规范。 8.3、由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关平安操作规程1消防条例和防火设计规范，导致发生平安或火灾事故，甲方应担当由此产生的一切经济损失。 8.4、由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。 第9条嘉奖和违约责任 9.1、乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。 9.2、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并担当损失。

27、9.3、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并担当损失。 9.4、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。 9.5、因一方缘由，合同无法连续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 第10条争议或纠纷处理 10.1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。 10.2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同商定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的

28、，可向人民法院起诉)。 第11条附则 12.1、本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。 12.2、本合同一式两份，双方各执一份。 12.3、本合同履行完成后自动终止。 12.4、附件 (1)建设工程预算书 甲方(盖章)：乙方(盖章)： 法定代表人：法定代表人： 代理人：代理人： 单位地址：单位地址： 电话：电话： 年月日年月日 建设工程施工劳务承包合同篇五 防水工程专业分包合同范本 发包方:_(以下称甲方) 分包人:_(以下称乙方) 依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法等相关法律法规及甲方的有关规定，结合本工程的详细状况和特点，为明确甲乙双方在施工中的权利、责任和义务，经双方友好协

29、商，达成如下协议; 一、工程概况 分包工程名称：_工程防水工程 分包工程地点：工程承包范围：屋面防水卷材及基层处理所需的人工、材料、机械、包质量、包工期、包平安及现场文明施工。分包方式：包单价、包人工、包机械、包质量、包平安、包工期、包文明施工、包环境爱护。 二、工期 1.按甲方确定的进度方案要求工期。 2.施工过程中，乙方必需严格按甲方制订的进度方案，确保各节点方案的完成. 3.如由于甲方的缘由，工期可以连续(必需经甲方项目经理确认为准，其他人员确认无效)，但乙方必需实行乐观的赶工措施，确保规定竣工时间的实现。 4.其他工期延误和顺延商定：出现不行抗力(不行抗力：指不能预见、不能避开并不能克

30、服的客观状况。不行抗力的判别以当地电台、电视台报导为准。一天以上台风，暴雨;由市政府规定的停止施工的各项条件);工期经甲方签字认可后可相应顺延。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方商定为：一次性验收合格。 6.语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准 6.1本合同使用_汉语_语言 6.2本合同需要明示的法律、行政法规和规章：本合同文件的适用法律是中国和吉林省，法规，及合同文件规定的部门法律、法规。 7.图纸 7.1甲方向乙方供应图纸的日期;本合同经双方签字盖章生效后一周内。 甲方向乙方供应图纸的套数;1套。 五、双方一般职责 8.甲方代表 姓名：_电话：_ 9.乙方项目经理 姓名：_电

31、话：_ 10.甲方职责 10.1负责该工程全过程管理和协调，并负责同施工总承包方、监理单位和其他相关单位的联系，协调解决属于甲方职责范围。 10.2依据施工图纸及施工说明，在施工前向乙方进行施工技术及平安的交底工作。如图纸变更，以书面形式通知乙方。如乙方不能准时整改或明显不能履行合同，甲方有权单方面终止合同。并终止己完工程剩余工程款。 10.3负责施工过程中的质量、平安、进度等方面的指导、监督、检查和考核。发觉问题准时向乙方提出整改看法。 10.4乙方不能准时整改或明显不能履行合同，发生质量、平安事故、进度不满意要求或发生无故停工、不听从管理等大事，甲方有权解除合同，乙方担当相应的经济责任。

32、10.5乙方不得以任何理由发生集体上访给甲方造成任何影响的行为。 10.6乙方人员、材料、设备的进退场必需获得甲方的同意。如乙方任何人员不能满意现场要求，甲方有权在任意时间和地点责令离开工地，乙方必需无条件执行。 10.7甲方有权对分包工作范围和内容进行调整。 11.乙方职责 11.1乙方人员在施工中应爱惜甲方财物，并做好成品爱护。对因施工不当或施工质量未达到国家工程质量验收标准造成的设备、材料、工具及其他损失，应负责赔偿。 11.2乙方必需保证足够的款项支付工程所需人工、材料、机械费用，不得以任何理由作为拒绝支付该款项的条件，并担当由此造成的甲方任何直接和间接费用。 11.3特别工种必需持有

33、有效的上岗操作证并遵守各项操作规程。 11.4乙方有根据甲方统一要求进行文明施工的义务，准时清理由自身施工所产生的建筑垃圾，保持施工场地的清洁。施工完毕应严格按甲方要求做到工完场清，材料机具堆(停)放整齐。做好施工期间车辆进出场的保洁。施工人员按甲方要求统一着装，费用自理。人员进入现场必需按要求佩戴平安防护用品。 11.5乙方人员的交通、吃饭由乙方自行解决，平安保卫等责任由乙方担当。 11.6乙方必需为从事危急作业的职工办理意外损害保险，并为施工场地内自有人员生命财产办理保险。若乙方施工人员在施工现场发生伤亡事故，均由乙方担当经济赔偿及法律责任。人员的劳动综合保险由乙方自行办理，费用由乙方担当

34、。 11.7乙方不得将承揽的工程以任何方式进行转包。分包必需获得甲方同意。 11.8如施工现场状况发生变化或设计变更等造成乙方的人员、机械的停工费由乙方自行担当。 11.9施工现场乙方供应的原材料和半成品，如需要取样送检的，乙方应按甲方代表的要求完成取样送检工作，检测费用已含在合同单价中。 11.10施工期间乙方委派的现场负责人必需24小时在现场。 六、质量与平安 12.双方关于分包工程质量标准的商定：_一次性验收合格_ 以国家和吉林省颁发的施工验收规范和质量检验评定标准及设计图纸为准，同时满意甲方的施工要求，在施工过程中乙方要严格根据甲方、监理及业主审批合格后的施工方案施工，否则由此造成的一

35、切损失由乙方自行担当。 13.乙方必需遵守国家的各项平安法规施工，如出现任何平安事故，需乙方担当全部法律及经济责任。 乙方在施工过程中出现因乙方不能满意甲方的工期、质量、平安及协作其他专业施工的现象时，甲方可另行选择其他单位，乙方必需无条件执行并担当相应损失。 七.合同价款与支付 包干综合单价： 序号项目名称单位单价 (元)施工面积 ()材料品牌 14.合同总价暂定157830元(人民币)，最终结算根据实际完成量结算。 14.1本合同价款采纳固定单价方式确定。单价内应考防水工作中所需人工费、材料费(含材料损耗)、机械费、现场平安、环保及文明施工费用、管理费、成品爱护费、措施费、工程所在地其它规

36、定费用、保险费、以及为完成本工程所需的帮助材料(水、水泥等)等均含合同包干单价中。一切工作所产生的费用摊销到合同包干单价中，且每项单价在整个工期中固定不变(包括施工期间政策性调整及报价中自购材料风险，风险费用已含在报价及合同价中，结算时不作调整)。乙方向甲方供应建筑安装发票;单价内含税金。 机械设备保险及人员综合保险由分包单位单价内综合考虑，甲方不担当因此产生的任何费用。 本价款在本合同签订后不会因国家、行业及政府相关部门发布的政策性文件进行费用调整，一切价格风险均由乙方担当。 14.2合同价款包括的范围：合同工作范围内的防水工程中所需人工、材料、机械使用等施工现场内全部涉及防水工程的一切工作

37、内容。 费用的计算方法：工程量按实计算，防水材料损耗及搭接等均计入单价。 15.合同价款的支付 15.1甲方向乙方支付工程款(进度款)的时间和方式： 材料进入施工现场，甲方应支付乙方可完成工程量总价款的60%工程款;工程结束验收合格后，扣除质保金，甲方应一次性将全部剩余工程款7日内全部支付乙方。余的状况下无息付清，甲方向乙方付款时，乙方同时向甲方开具由龙井市税务部门供应的建筑安装统一发票。 16.1乙方的管理费，规费、利润，应由乙方缴纳的税金等费用。 16.2本身工作范围内的平安文明施工费用、场外道路保洁的人工费。 16.3赶工措施费，农忙、夜间和一年中全部节假日的人员加班加点费。 16.4施

38、工机械的停置及人员窝工费用。 16.5夜间施工所发生的费用、机械进出场的费用。 16.6乙方已经了解和勘察了施工现场及四周环境，在实际施工中，乙方不得提出因现场条件、价格等各种理由增加费用的要求，如发生此状况，甲方有权终止合同，乙方担当由此而对甲方造成的一切损失。 17.由于乙方缘由被清退出场或解除合同的，甲方根据实际完成合格工程量和相应结算单价的_70_%给乙方办理工程结算。 八、质量保证期为5年。 质量保证期间发生属于保修范围的项目，乙方应在接到通知后的48小时内派人保修。乙方不在商定期限内派人保修，甲方可自行或指派第三方保修，修理费用从乙方质量保证金中扣抵。 九、违约责任 22.出现以下

39、几种状况时，乙方应担当违约责任： 22.1、乙方未按甲方合理要求的节点完成的，乙方应向甲方支付_每天1000的进度违约金，且不得影响下一节点的完工时间。 22.2、由乙方负责的部分分项质量不合格者除无条件返工外，同时应向甲方支付_10000_元的违约金。 22.3、乙方人员未持有相关上岗证件导致甲方被行政机关惩罚的，乙方应向甲方支付每人_1000元的违约金。 22.4、乙方人员配置不符合要求或未经甲方同意擅自变更现场管理人员的，乙方应向甲方支付每人500元的违约金。 22.5、乙方违反甲方相关规章制度和管理要求的，应向甲方支付每次300元的违约金。 十一、争议 23.甲乙双方在履行合同时发生争

40、议，双方可进行友好协商，协商不成或不愿协商时，双方商定向龙井市人民法院提起诉讼。 24.发生争议后，无论争议是否已解决，双方都应连续履行合同，保持工作连续，爱护已完成工作成果，除非双方已同意解除合同或人民法院要求解除合同。 十一、合同解除 25.出现以下状况之一，甲方有权单方解除合同并追求乙方的责任： 25.1、乙方施工期间不遵守现行法律法规或国家强制性标准，如质量、平安、文明施工达不到甲方标准要求(出现严峻质量事故或存在严峻隐患且整改不力时)。 25.2、因乙方缘由停工三天及以上者。 25.3、施工进度严峻滞后，虽经努力仍无法转变现状时。 25.4、不听从甲方现场管理，经甲方二次书面通知整改

41、仍无改进时。 25.5、内部组织管理混乱，已无力量组织正常施工时。 25.6、未严格遵守协议或协商商定，不履行或恶意拖欠、拒发工人工资或挪用工程款造成不良后果。 25.7、工人蓄意闹事、围攻甲方场所或群体上访、媒体曝光的。 25.8、将工程再分包、转包的。 25.9、乙方人员在现场发生群殴，且不管是什么缘由。 十二、其他 26、乙方必需向甲方供应有效的企业证件(营业执照、资质等级证书、经营手册、平安生产许可证等)的复印件，并且在复印件上加盖单位红章。担保单位的企业证件一同供应。 27、未尽事宜双方另行协商。 28、本合同一式四份，由甲乙双方各两份，经双方签字盖章后生效。 甲方(盖章)：乙方(盖

42、章)： 法定代表人：法定代表人： 托付代理人：托付代理人： 年月日年月日 编辑推举 建设工程专业施工承包合同 您在查找工程承包合同吗？您在撰写工程承包合同时对于合同的权利和义务不太清晰吗？工作总结之家我为您推举 建设工程专业施工承包合同，免除您撰写工程承包合同时遇到的麻烦，避开出现合同疏漏。工作总结之家我为您推举建设工程专业施工承包合同，盼望您喜爱。 建设工程专业施工承包合同(篇一) 工程承包协议书 工程承包协议书 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，就中山“阳光半岛”住宅项目ST型建设工程协商全都，订立协议并共同遵照执行。 (一)工程概况 1、工程名称： 中山“阳光半岛”住宅项目ST型建设工程 2、工程地点：中山市沙溪镇 (二)工程范围及内容： 工程量：47000平方米 承包形式：施工总承包 (三)工期： 1、开工日期：以监理工程师签发的开工令为准、 2、竣工日期： 3、合同总工期为工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特别天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。 (四)质量标准采纳下列： 1、工程质量达到市优奖; 2、工程质量评定等级为优良; 3、符合国家质量验收标准; 4、双方商定的标准、