屋面瓦的合同1200字范文.docx

《屋面瓦的合同1200字范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《屋面瓦的合同1200字范文.docx（31页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 屋面瓦的合同1200字范文（10篇）屋面瓦的合同1200字范文1 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法的相关规定，甲乙双方经友好协商，本着公平、互利、守信的原则，就甲方屋顶的防水、防潮、防漏工程事宜达成并签订本合同以资遵照执行。 一、工程名称及地址：武威六中家属院二号楼、三号楼（局部）屋顶防水、防潮、防漏工程。 二，承包方式：乙方在必需使用甲方指定的材料对屋顶进展防水处理前提下，包工包料。 三、工程计量：屋顶面积约1100平方米，若有出入，以竣工验收实际测量的面积为准。 四、工程价款： 屋顶防水工程，每平方米单价为39元； 五、工程工期： 在甲方通知进场之日起开头计

2、算，工期为_天，如遇风、雨、雪天气或其它不行抗力，乙方未经甲方同意不得施工，工期顺延。 六、工程要求： 1，防水材料、产品名称： 2，乙方必需安全、文明施工，工完料净、场地清。 3，乙方应保证严格遵守建筑法规，严格根据国家建筑质量标准及屋面工程、防水工程施工标准合理施工，采纳符合国家标准的材料，确保工程质量，乙方承诺对修理后的屋面防水质量保修五年，五年内消失渗漏水问题，乙方负责修复，因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责无偿、准时修复。如在保修期内，甲方通知乙方后，乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知乙方，乙方有权另行聘请他人修理，全部费用由乙方担当。 4，工程施工中，乙方应

3、遵守甲方物业治理规定，避开对物业正常使用的影响，工程施工中安全问题由乙方自行解决，甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。 5，乙方施工需撤除、移动屋顶太阳能热水器时，因积极与业主联系协作，在业主监视协作下撤除、移动，不能损坏业主财产，甲方赐予必要的帮助，否则，由此导致的一切责任，概由乙方担当。 6，乙方施工时，必需将屋顶沙石垃圾清理洁净，不得损坏原有防水根底。 七，结算方式： 1，乙方料进现场预付工程款_%工程款，为_元。 2，乙方施工完毕，验收合格后付_%工程款，为_元。 3，房屋竣工验收交付使用后_日内付_%，为_元。 4，剩余5%工程款，作为工程保证金，待工程交付使用

4、一年无质量 问题状况下，支付给乙方。 八、本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字之日起生效。 甲方全称： 乙方全称：（签章） 负责人： 日期： 屋面瓦的合同1200字范文2 发包方： 承包方： 依据中华人民共和国劳动法及中华人民共和国合同法等有关法律法规规定，本着对双方负责的态度，甲乙双方公正、公正、互惠互利的原则，共同拟定本工程合同，并严格仔细负责执行。 内容如下： 一、发包方式： 技术指导及包工包料;价格见施工方案报价清单。 二、发包范围： 屋面伸缩缝处理，屋面、阴阳角处理及爱护层。 三、工程总造价 (约34108。00元，大写：叁万肆仟壹佰零捌圆)：以现场实际方量为准; 四、付款方式：

5、 1、乙方进场施工 个工作日由甲方付给乙方 元材料款。 2、本工程完工验收合格甲方付乙方工程总款的92%; 3、本工程总款项预留8%为此工程质量保证金，一年期满甲方如数拨付给乙方。 五、工程质量与施工安全 1、乙方必需按本工程屋面防水修理施工方案，保质保量完成该工程施工;施工时应无条件承受甲方施工代表和质量监视负责人监视，否则造成的返工损失由乙方负责。 2、乙方在施工中必需做到安全生产，文明施工，并敬重当地群众的民族风情，由此引发的工伤事故及纠纷由乙方负责。 3、若在工程验收过程中发觉质量问题，应由承包方负责返工修理，并担当一切返工修理费用，若因此造成经济损失的，承包方应负责赔偿。 六、竣工验

6、收： 乙方完善施工过程中图片或文字资料，及验收清单，归类存档并移交甲方。 七、双方责任 1、甲方负责协调工程所在地的一切事项。 2、甲方保证该工程施工所具备的的水通，电通，路通。 3、甲方为乙方负责生产生活供应便利，费用由乙方自行担当。 4、乙方在施工中发觉施工方案有变更，需取得甲方同意方可实施。 5、乙方在施工前必需将编制的技术设计施工方案报甲方备案，并向甲方供应施工大事记，施工记录。 6、工程施工期间，甲方可以随时派员对工程进度，经费使用进展检查，监视，乙方应按月向甲方报送工程进度和经费使用状况，甲方视其工程完工状况按进度拨款。 7、工程完工后3个工作日内，乙方应向甲方提交申请验收报告和竣

7、工资料，甲方组织有关部门参与验收，验收合格后移交甲方治理使用。 八、合同期限： 年 月 日始 年 月 日此。 九、本工程人为或不行抗拒因素造成的质量问题，乙方概不担当任何责任。如甲方需要乙方连续修理，乙方有权另取费用。 十、争议与解决 若甲、乙双方在合同执行中消失争议，应本着对工程实施有利原则协商解决，或到工程所在地仲裁委员会申请仲裁，或通过司法程序解决。 十一、本合同为尽事宜，双方另行商定。 十二、本协议书经双方法定代表人或其托付代理人签名并分别盖本单位公章后生效。本协议一式2份，双方各持1份，具有同等效力。 发 包 人： 承 包 人： 年月日： 屋面瓦的合同1200字范文3 甲方：(以下简

8、称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 依照中华人民共和国合同法、重庆市建筑治理条例：甲、乙方双方友好协商，本着公平互利的原则精神，就群乐二期安置房一合同段屋面、厨房、厕所防水事项达成以下全都协议，并订立本合同共同遵照执行。 一、 工程名称：群乐二期安置房一合同段。 二、 工程地址：巴南区花溪镇群乐村 三、 工程内容 屋面及厨、厕防水面积：(最终以实际收方结算面积为准)。 四、合同价款： (1)、“911”聚氨脂防水涂料2mm 元/平方)，原材料牌子：重庆长寿升旺牌。 (2)，分格网及外表处理：/平方 (大写： )(此价格包括嵌缝油膏，一布二油贴缝) (3)、单价含成型交工的各种费用。 五、工程总

9、额：以实际最终结算价为准。 注：1、屋面及厨、厕防水面积及工程总量均为预算数，最终以甲、乙双方认可的结算数量、金额为准。 以上单价包含基层处理、制作、安装材料(主、辅材)及人工费、运输费、利润、税金、治理费、安全费、清洁费、关水试验，工程所需检测的一切费用、修理费、放水等费用(不含增加任何费用)，不含土建协作费。 六、工程材料、质量和技术要求 1、本工程屋面、厨厕防水材料：2mm厚“911”聚氨脂防水涂料(重庆长寿升旺牌厂家) 2、本工程屋面及厨厕防水由乙方负责施工。 3、施工标准：按现行国家相关验收评定标准验收。 七、工程工期 1、本工程屋面、厨厕防水施工时间：(按甲方要求) 2、施工进场时

10、间：进场时间以需方书面通知为准。 3、施工进度安排：严格按施工治理人员规划安排施工。 若工程进展中工期要求有所调整，甲方应书面通知乙方。由甲方、土建施工方缘由及其他不行抗力因素造成房屋及厨厕防水工期延误，乙方不予担当责任。 八、付款及结算方式 1、付款方式： (1)不支付预付款。 (2)工程竣工验收并结算后，除结算总金额的5%作为质保金待质保期(质保期为五年)满后支付外，剩余款项甲方于结算后三十日后内一次性支付给乙方。 2、如甲方未按上述要求履行付款义务，乙方有权对本工程作暂停处理，待甲方将工程款项支付前方予复工，由此产生的工期延误及其它责任，乙方概不负责。 3、款项支付方式：乙方供应正式发票

11、，甲方转账支付。 4、结算方式： 甲方应于工程验收合格(同时乙方提交甲方资料完备)之日起30日内乙方完成工程金额的结算工作(双方签字确认)。 九、甲方责任 1、供应工程有关设计图纸。 2、供应材料库房，在现场内供应供水、电源接口由乙方使用，保证供水、供电。 3、为乙方供应搭伙膳食便利。 4、帮助乙方对施工成品进展爱护，由于甲方造成的损坏，由甲方自行负责。 5、准时对乙方 的施工质量进展监视检查，提出整改要求。 6、由甲方缘由造成的返工费、运输费由甲方负责。 7、积极组织协调工程完工验收，并协调乙方办理结算。 十、乙方责任 1、负责按甲方的要求施工。 2、负责乙方施工人员遵守甲方现场各项治理制度

12、，承受甲方检查。 3、因乙方缘由在制作、运输、安装过程中造成种种损失及费用由乙方担当。 4、负责产品的制作、运输、安装过程的清洁、爱护直至交验。 5、明确派驻现场施工的负责人及技术、质量、安全人员并提哦给你名单及联系电话。 6、按有关规定实行严格的安全爱护措施，担当由于自身缘由造成的安全事故，由乙方自行担当。 7、施工前必需先做样板间，由监理、工程部、质监站同甲方共同审查合格后，才能进展大面积施工。 十一、保修效劳 乙方承包范围内的全部工程五年内免费修理，因住户使用造成损坏，由乙方进展修理，但收取本钱费用。 十二、违约责任 1、任何一方如中途单方撤销或无故不履行合同，除应偿付对方未履行合同总价

13、款10%的违约金外，还要赔偿对方的一切损失。 2、未尽事宜，按中华人民共和国合同法有关条款执行。 十三、其它 1、本合同经双方签字后马上生效。 2、本合同未尽事宜，经双方协商签订补充协议明确，补充协议及合同那个附件与本合同具有同等法律效力。 3、本合同保修期满并且无保修责任，工程款项付清后自然失效。 4、本合同执行过程中如产生纠纷，甲乙双方应协商解决，协商不成，则向人民法院提起诉讼。 5、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力，双方共同信守执行。 甲方：(章) 乙方：(章) 托付代理人：托付代理人： 合同签订地点： 合同签订时间： 年 月 日 屋面瓦的合同1200字范文4 发包单位

14、： (以下简称甲方) 承包单位： (以下简称乙方) 鉴于甲方实行邀请方式选择 周书芳 防水工程施工承包单位，乙方自愿承受邀请并对本工程承包内容作出实质性响应，承诺全面履行本合同义务。故甲方在充分让利的情形下，以合理低价法确定乙方作为施工单位，结合本工程的实际状况，经双方协商全都，特订立本合同，共同遵照执行。 甲方以邀请方式确定乙方为施工单位，故乙方对本合同全部内容已经充分知悉，是其真实意思表示，不存在合同无效或者被撤消的法定事由，同时乙方也明知甲方是在做出很大让利以合理低价方式选定的，而其并非报价最低的 工程简介 1.1工程名称：欧蓓莎购物中心 1.2工程地点： 大丰市人民北路 1.3承包范围

15、：公寓楼南侧天沟防水工程(在原sbs防水根底上重新施作sbs防水层)。 1.4承包方式：本防水工程采纳“大包干”的形式。一次性包定,包全部人工、材料、机械设备、工期、质量、安全、文明施工、等一切费用。 1.5工期： 1. 6材料品牌及施工要求：sbs厚度3.外表有铝箔面卷材. 1.7合同价格： 第一条 1、本工程采纳“大包干”的形式，屋面按 32.00 元/平方米，合同价格不因政策和市场价格变化或其他缘由而作任何形式的调整。 2、本合同结算方法是按甲,乙双方依据实际面积进展计算。 3、本合同单价是乙方在清晰其承包范围、技术要求和甲方的要求，并在充分考虑了一切条件的状况下，依据现行的标准、标准.

16、为完本钱工程施工承包范围内全部工程所需的一切费用，一次性包定，不做任何调整方承诺并保证。 其次条 甲方驻工地代表 2.1甲方任命驻工地现场代理人 ; 。 第三条 乙方的责任和义务 3.1工程施工过程中，乙方应当根据甲方要求进展施工。 3.2乙方应听从甲方的治理,用水用电及材料堆放等听从的安排. 3.3乙方应按甲方要求马上撤换施工队伍中行为不轨、不能胜任、玩忽职守及表现不良的人员，撤换后未经甲方同意不得重新在本工地工作。 3.4乙方必需按甲方的要求进展施工,乙方不得擅自更改工序施工，否则，由此造成的一切损失，包括但不限于返工、修理、质量缺陷所导致的索赔等均由乙方担当。 3.5乙方施工过程中所发生

17、的一切质量安全事故不管大小，均由乙方自行担当责任，并马上报告甲方和建立主管部门。 3.6施工完成后，必需清理现场，保证施工场地达工完场清要求， 3.7乙方在工程施工过程中，必需维护工地现场及其四周的公用设施，对任何违反文明施工的行为，甲方有权责令乙方限期整改，若仍未整改时，甲方有权制止该项工作并责令其退场，由此产生的费用由乙方自行担当。 3.8乙方在工程施工过程中，对环境或第三人造成损害时，应当担当损害赔偿责任，与甲方无关。 3.9施工过程中，乙方采纳新技术、新工艺、新措施、新材料必需征得甲方同意方可实施。 3.10乙方现场治理人员和施工人员必需对甲方的来访客户文明有礼。 3.11乙方专现场施

18、工员在有重大事情时，必需随叫随到。以上规定以甲方通知为准，若有违反或者冒名顶替，所发生的责任事故由乙方全权负责 3.12乙方工人必需遵守治安治理的规定，假如乙方工人有打架、斗殴等违反治安治理条例的.行为，除承受治安治理条例的惩罚外还必需向甲方支付每次伍千元的违约金;乙方必需遵守劳动法的规定，准时向本单位工人发放工资，否则，甲方有权在监理单位的见证下，根据乙方本项工程报送的工人工资表正本(有工人岗位描述、工人身份证及工人按的手印等)代付局部或者全部工资给工人，以确保工程顺当进展，代付款额在乙方工程款中直接扣除，并且由于工资纠纷所造成的停工、投诉等不良后果和对甲方造成的全部损失由乙方负全部责任 第

19、四条工程质量等级 施工要求;必需严格根据gb5027-20xx(屋面工程质量验收标准)及设计规定施工。基层应有肯定的强度，不应起壳、松动、凹凸不平、对屋面及分仓缝的尘土及异物必需去除。基层要求枯燥。到达要求。方法用热熔喷枪烘熔融卷材粘结面。卷材与基层可以全粘，不行点粘或条粘，面积以坡度大小而定，最小粘接时，应先烘烤页岩的面至沥青熔融并掩盖页岩片后，再烘烤与其搭接的卷材。应随烘烤、随压实。搭接边处必需有多余沥青挤出。卷材长边搭接，满粘法不小于80mm，短边搭接，满粘时不小于100mm。(备注:本工程采纳双层做法时上下两层卷材应错开1/2幅宽，不同缝。在屋面阴阳角，天沟、雨水口、屋脊、搭接和收头节

20、点部位，不允许存在皱折、空鼓、翘边、脱层和滑移等现象,二次施作的立面界面要高与原有的810并将上口采纳聚氨酯沥青胶进展收口)。施工完毕后自行观看检查施工质量。不得穿钉鞋从事操作。施工用材料如属易燃品，应留意防火安全，并应备有灭火器材。卷材应直立贮放通风处，切忌日晒，或与热源接触。 第五条付款方式 5.1全部防水工程施工完毕经甲方验收合格并办理验收合格后，支付至工程总造价的85%，剩余的15%工程款作为工程保质金，在20xx年梅雨季节过后(6、7、8、9月份)一次性付清其余款 第六条合同的生效与终止 本合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字，甲方与乙方签字后生效。工程竣工结算完毕，除有关质量、安

21、全责任条款外，其它条款即告失效。 第七条 合同份数 7.1履行本协议过程中，对协议条款解释权归甲方。 7.2本合同一式两份份，由甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。 7.3本合同其工程款金额为不含税,税收另行安排. 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 屋面瓦的合同1200字范文5 甲方： 乙方： 依据、及其它有关法律、法规，遵循公平、自愿、诚恳守信。双方就湖北理工新型材料有限公司10kv配电房屋面防水施工事项协商全都，订立本合同，供双方共同遵守。 一、 工程概况：处理湖北理工新型材料有限公司10kv配电房防水屋面约330平方

22、米 1、工程地点：宜昌市猇亭区下马槽宜化循环经济工业园区 2、工程名称：湖北理工新型材料有限公司10kv配电房防水屋面处理 3、工程内容：新做一层sbs改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3mm厚，-15)，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工。 二、 承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。 三、 主材选用及工程价款等： 1、 选用材质：3mm“sbs” 防水卷材，乙方在施工前必需供应材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格前方可进场开工 2、 本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、去除(运离施工现场) 3、 施工厚

23、度要求：采纳外3mm厚“ sbs ” 防水卷材 4、全部包工包料，单价为 27元/平方。 6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。 四、 工期：按甲方工程部所安排的进度施工。 五、 工程质量： 1、工程质量标准：合格工程质量标准。 2、承包人施工质量必需到达国家现行标准、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必需符合弹性体改性沥青防水卷材(gb18242-20xx)，防水施工所用的材料必需有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质

24、量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。 六、合同价款与支付方式 按承包人实际完成的、且到达质量标准的工程量，每平方米铺贴面积 27元，该铺贴面积仅指铺贴完成的.外外表积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。 在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人担当，不再另计任何费用。 达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严峻滞后时，由发包人另外组织施工单位进展施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。 七、工程款支付方法： 1、当屋面

25、防水施工完毕经甲方验收后办理工程结算按工程量90%计量，余下10%作质保金。 2、承包人剩余10%的工程款转作保修金，在保修期满后的14日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间消失保修大事时，保修金缺乏局部由承包人交付。 八、承包人向发包人承诺根据合同商定进展施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。自行解决民工食宿。 九、发包人向承包人承诺根据合同商定的期限和方式支付合同价款。 十、安全施工 文明施工 安全生产，文明施工由承包人负责并担当其费用;施工开头 前，发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外损害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承

26、包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人担当。一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额，其余由承包人担当。 十一、工程转包和分包 本工程严禁分包和转包;一经发觉，发包人可马上与承包人解除合同，工程款不予支付。 十二、保险 承包人应为其工地全部施工人员以及进入工地人员办理人身意外损害保险、承包人的财物保险等。 十三、工程质量保修 本防水工程的保修期为三年; 承包人在质量保修期内，根据有关法律、法规、规章的治理规定和双方商定，担当本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的工程，承包人应当在接到保修通知之日

27、起3天内派人保修。承包人不在商定期限内派人保修的，发包人可以托付他人修理;发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当马上到达事故现场抢修;质量保修完成后，由发包人组织验收。 十四、违约责任： 1、 在施工过程中，乙方必需做好做足一切安全措失，如发生任何安全事故均由乙方担当一切责任。 2、 乙方所供应的产品必需符合合同所规定且必需到达国家标准要求，否则一经发觉所造成的损失由乙方担当，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必需向甲方支付合同总款20%的违约金。 3、 乙方必需根据合同的品牌及工程部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发觉，甲方可拒付乙方工程款并

28、可单方面解除合同，且乙方必需向甲方支付合同总价款2倍的违约金。 4、 合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必需向甲方支付合同总款20%的违约金。 5、 在乙方施工期间，乙方工人必需听从甲方工程部的治理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品德为，否则一经发觉，所造成的损失由乙方担当，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。 6、 在保修期间(保修期为三年)，如发生任何质量问题，乙方必需在接甲方电话通知24小时进展修理。否则甲方有权自行修复，所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除，缺乏部份可向乙方追索。 7、

29、在全部完工后，乙方必需向甲方供应验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。 8、 工程全部完工后，乙方必需做到场地洁净干净、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行担当，所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。 十五、其他事项： 1、 在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。 2、 本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。 甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 甲方负责人签字： 乙方负责人签字： 签约日期： 签约日期： 屋面瓦的合同1200字范文6 甲方：

30、乙方： 甲、乙双方在公平、自愿、协商全都的根底上，就漏水修补承包给乙方修补一事，达成如下协议： 一、费用及付款方式： 甲方托付乙方修补，乙方以包干价的形式承包，包干费用元，大写，待乙方修补完工后，由甲方委派工作人员验收合格为准。付款方式：。 二、施工责任： 乙方自行负责工程所需材料费（注：主材为防水材料）和人工费和运输费及转运费，并全权负责施工现场工作人员的施工安全，保证在施工期间不影响小区业主的正常生活秩序，并担当违规施工所产生的一切民事法律责任。 三、工期及保质期： 自本合同签订之日起_日内，乙方需安排施工人员进场施工，工程施工期限为日。修补完工后在质保期以内有任何质量问题均由乙方负责修补

31、，并担当因质量问题而产生的各种费用，质保期为年。 四、人员治理： 乙方人员必需遵守甲方小区内的规章制度，听从甲方治理人员的安排，无条件协作甲方对小区进展治理，乙方人员不得损坏小区内公共设施设备，若有损害则须按市场价照价赔偿给甲方； 五、施工垃圾： 施工过程中所产生的施工垃圾，均由乙方负责清理，并堆放在甲方指定的堆放点，乙方在施工完工后负责清理运走。 六、违约责任： 甲乙双方中若有一方违反上述商定则视其违约，违约方将向守约方支付元的违约金，并赔偿因违约造成的一切经济损失。 七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字盖章后生效，均具有同等法律效力。 甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 甲方代表

32、： 甲方代表： 联系电话： 联系电话： 住址： 签字日期：_年_月_日 屋面瓦的合同1200字范文7 甲方： 乙方： 就甲方的三栋生活住宅楼房顶防水及其它修理事宜达成如下修理协议： 1、 乙方按甲方预先敲定的修理方案进展，所需材料按甲方已选定的材料由乙方负责选购，材料选购到位后由甲方的质量监视人员负责验收，不得中途降低材料质量标准，严格根据甲方的质量要求施工。（后附各栋楼的修理方案） 2、 修理费用按双方依据工程量试先商定的预算价格，付款方式按房产局规定的程序由乙方直接与房产局进展结算，甲方协作完善各种必要的手续。 3、 在施工前乙方先向甲方预交（ ）万元质保金，质保期满后，无质量问题，甲方全

33、部退还质保金。 4、 在施工过程中，应当把安全责任放在第一位，乙方负责全部的施工安全责任。由施工所造成的全部安全事故，甲方不担当任何责任。 5、 在施工过程中，乙方负责阁楼住户在楼顶放置太阳能等设施移位的协调及安全事宜。 6、 修理质量的监视：在修理期间，甲方定期必需派人在现场予以质量监视，修理完工后，由各楼的修理质量监视人员验收签字。 7、 房屋修理期间所产生的垃圾由乙方准时清理洁净。不的影响甲方住户的正常生活。 8、 修理之后的房屋质量的验收和审核：由双方按房产局规定的标准为验收标准。 9、 质保期间：自修理完毕之日验收完毕起算，保持期限为一周年。在质保期内，修理没有到达预期的修复效果，再

34、次消失漏水等质量问题，则乙方必需担当再次修理的责任，再次发生的修理费用由乙方全部负责。 10、 本协议一式两份，双方各持一份。 11、 其他未尽事宜，双方友好协商解决。 甲方： 经办人（签名）： 乙方： 经办人（签名）： 20xx年 月 日 屋面瓦的合同1200字范文8 甲方： 乙方： 为了防止公司综合楼漏水依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,经双方洽谈和协商，就甲方打算托付乙方进展综合楼楼楼顶及厕所防水一事达成协议，内容如下。 第一条：工程概况 1.工程地址： 2.工程工程： 3.施工内容：甲方要求乙方，防止楼顶.厕所地面漏水，漏雨的目的。 4.承包方式：

35、包工不包料、包工期、包质量、包安全。 其次条：工程价格： 1.屋面b每平米8元(含燃气) 2.厕所丙纶布每平米 元 第三条:质量要求 1.施工中甲方如有特别施工工程或特别质量要求，双方应协商解决。 2.工程质量除符合国家或行业的质量检验评定标准外，还应当到达甲方要求的质量标准：施工后，楼顶整体平面平坦，无鼓包，接口坚固，密封好，排水口流水通畅，室内外各处无任何漏水痕迹。 第四条：工程工期 1. 工程时间：自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工。 2. 假如因乙方缘由而延迟完工，每日罚款500元。 第三条：付款方式 1.工程完工后付工程款70%， 甲方保存5%工程款作为工程修理押金， 2.工程保

36、修期_年，在工程交工后_年内，工程质量消失任何问题，均由乙方无偿修理，保修期满后由甲方将工程款的5%(工程修理押金)拨付乙方。 第四条：施工安全： 1.乙方必需保持施工现场干净，并遵守甲方公司安全治理的有关规定，对 施工人员人为造成的担心全后果负全责。 2.施工完毕后，由公司派人对施工布局、施工质量进展验收，但凡没有达 到要求的不符合标准的地方，重新施工，返工全部费用由乙方自行担当。 第五条：合同生效 :本合同双方盖章、签字后生效。.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力 . 甲方： 乙方： 签署日期： 屋面瓦的合同1200字范文9 甲方： 乙方： 经甲方对乙方承建专业资格的考核，同

37、意将公司防水工程托付 乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，根据确 保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共 同遵守执行。 一、工程名称地点及材料 1、工程名称：xxxxxx 2、工程地点：xxxxxx 3、工程材料：依据公司工程联系单位通知要求，屋面、室内防水工程实行用sbs 4.0厚施工。 二、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包治理、包安全、包安全文明施工、保进度等总包方式。 三、工程造价：按每平方米 元计算。 四、双方责任： 1、甲方责任 (1)应提前提出施工规划，并将工作面整理到达防水施工标准提 交乙方施工。 (2)应提出工期规划，但应考虑到天气及

38、人力等不行避开的因 素，工期顺延。 (3)为乙方施工，供应便利、工人工地住宿等。 (4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进展监视检查， 发觉问题，提交乙方限时整改。 2、 乙方责任; (1)听候甲方通知，即时将防水材料进场。材料运输、安装乙方自理。 (2)协作公司整体进度，按甲方提出的施工规划施工，除不行 避开的因素外，不得人为拖延。 (3)应遵守施工现场的各项规章治理制度，不得有违规行为， 否则承受甲方各种形式的惩罚。 (4)应严格按防水工程标准标准施工，发觉问题，准时自行解决， 确保工程质量到达优良标准，并对工程保修一年。 五、付款方式： 2栋楼完成付已完工程量80%，验收合格付工程总

39、造价的85%，审计结算后付总造价的95%，剩余5%为保修金，按国家规定保修期为 年，保修期满一次性付清。 六、其它： 本合同1式二份，各执一份。甲乙双方签字(盖章)交纳 定金后生效，具同等法律效力，如有未尽事宜，双方共同协商解决。 甲方 ： 乙方： 联系电话： 联系电话： 年 月 日 年 月 日 屋面瓦的合同1200字范文10 甲方： 乙方： 经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司防水工程托付乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，根据确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。 一、工程名称地点及材料 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程材

40、料：依据公司工程联系单位通知要求，屋面、室内防水工程实行用b4.0厚施工。 二、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包治理、包安全、包安全文明施工、保进度等总包方式。 三、工程造价：按每平方米元计算。 四、双方责任： 1、甲方责任 (1)应提前提出施工规划，并将工作面整理到达防水施工标准提交乙方施工。 (2)应提出工期规划，但应考虑到天气及人力等不行避开的因素，工期顺延。 (3)为乙方施工，供应便利、工人工地住宿等。 (4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进展监视检查，发觉问题，提交乙方限时整改。 2、乙方责任; (1)听候甲方通知，即时将防水材料进场。材料运输、安装乙方自理。 (2)协作公

41、司整体进度，按甲方提出的施工规划施工，除不行避开的因素外，不得人为拖延。 (3)应遵守施工现场的各项规章治理制度，不得有违规行为，否则承受甲方各种形式的惩罚。 (4)应严格按防水工程标准标准施工，发觉问题，准时自行解决，确保工程质量到达优良标准，并对工程保修_xxxx_年。 五、付款方式： 2栋楼完成付已完工程量80%，验收合格付工程总造价的85%，审计结算后付总造价的95%，剩余5%为保修金，按国家规定保修期为_xxxx_年，保修期满一次性付清。 六、其它： 本通用版合同式二份，各执一份。甲乙双方签字(盖章)交纳定金后生效，具同等法律效力，如有未尽事宜，双方共同协商解决。 甲方：乙方： 联系电话：联系电话： _xxxx_年_月_日_xxxx_年_月_日