工程施工合同模板（5篇）.docx

《工程施工合同模板（5篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程施工合同模板（5篇）.docx（22页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 工程施工合同模板（5篇） 施工合同亦称“工程合同”或“包工合同”。指发包方 (建立单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。签订施工合同，必需遵守国家法律，符合国家政策，并具备经批准的承包工程的初步设计和总概算，承包工程所需的投资和统配物资已经列入国家规划，当事人双方均有履行合同的力量等根本条件，以保证施工合同切实可行。 二、工程施工合同模板（精选5篇） 随着人们法律意识的加强，合同的类型越来越多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好标准。那么大家知道合同的格式吗？下面是小编整理的工程施工合同模板（精选5篇），供大家参考借鉴，盼望

2、可以帮忙到有需要的朋友。 工程施工合同模板1 发包人：（全称）_ 承包人：（全称）_ 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本建立工程施工事项协商全都，订立本合同。 1. 工程名称：_ 2. 工程地点：_ 3.工程承包范围 承包范围：_ 4.规划工期 规划开工日期：_年_月_日 规划竣工日期：_年_月_日 规划工期总日历天数_天。 5.质量标准 工程质量标准：_ 6.计价方式与签约合同价格 本合同采纳计价方式为_ 金额：_万元人民币_（小写） 7.组成合同的文件 7.1组本钱合同的文件包括： （1）合同协议书及合同附

3、件; （2）中标通知书（假如有）; （3）投标函及投标函附录（假如有）; （4）专用合同条款; （5）通用合同条款; （6）技术标准和要求; （7）图纸; （8）已标价工程量清单（假如有）; （9）其他合同文件。 7.2双方有关工程的变更等书面文件视为本合同的组成局部。 8.承包人向发包人承诺根据合同商定施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。 9.发包人向承包人承诺根据合同商定的期限和方式支付合同价款。 10.合同生效 10.1合同订立时间：_年_月_日 10.2合同订立地点：_ 10.3本合同双方商定_后生效。 发包人：（公章）承包人：（公章） 地址：地址： 法定代表人：（签字）法

4、定代表人：（签字） 托付代理人：（签字）托付代理人：（签字） 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 账号： 账号： 邮政编码：邮政编码： 工程施工合同模板2 发包人（全称）：_ 承包人（全称）：_ 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、规章，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用原则，双方就本建立工程施工协商全都，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：_ 工程地点：_ 构造形式：_层数：_建筑面积：_ 群体工程应附承包人承揽工程工程一览表（附件1） 工程立项批准文号：_ 资金来源：_ 二、工程承包范围 承包范围：_ 三、合同工期 工期：_天 开工日期：_

5、竣工合同：_ 四、质量标准 工程质量标准： 五、合同价款 1、合同总价（大写）：_（人民币）元 （小写）：_元 （其中：工程暂列金额_元，计日工_元，材料暂估价和专业工程暂估价_元，安全文明施工措施费_元，总承包效劳费_元。） 2、综合单价：详见承包人的已标价工程量清单。（见附件4：） 六、组成合同的文件 组本钱合同的文件包括： （1）本合同协议书； （2）中标通知书； （3）投标函及投标函附件； （4）本专用合同条款； （5）本通用合同条款； （6）技术标准和要求； （7）图纸； （8）已标价工程量清单（附件4：）； （9）招标文件、招标文件澄清及修改； （10）其他合同文件。 双方在履行本

6、合同中的有关洽商、变更、签证等书面协议、文件，视为本合同的组成局部。 七、本协议书中有关词语含义与本合同其次局部通用条款中给予的定义一样。 八、承包人根据合同商定进展施工、竣工并质量保修期内担当工程质量保修责任。 九、发包人根据合同商定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间：_年_月_日 合同订立地点： 本合同双方商定后生效。 发包人：（公章）承包人：（公章） 地址：_地址：_ 邮政编码：_邮政编码：_ 法定代表人：_法定代表人：_ 托付代理人：_托付代理人：_ 电话：_电话：_ 传真：_传真：_ 开户银行：_开户银行：_ 账号：_账号：_ 工程施工合同模板

7、3 发包方(甲方): xxx承包方(乙方):xxx 根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程详细状况,双方达成如下协议 第1条 工程概况 1.1、 工程名称： 1.2、 工程地点： 1.3、 承包方式： 1.4、 施工面积： 1.5、 工期：本工程自 年 月 日开工，于 年 月 日竣工。 1.6、 合同价款(人民币大写)： 第2条 甲方工作 2.1、 开工前 3 天，向乙方供应经确认的施工图纸或做法说明 1份，并向乙方进展现场交底。全部腾空或局部腾空房屋，去除影响施工的障碍物。对只能局部腾空的房屋中滞留的家具、陈设等实行爱护措施。向乙方供应施工所需的水、电、气及电讯

8、等设备，并说明使用留意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件的手续。 2.2、 指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进展监视检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.3、 如的确需要拆改原建筑物构造或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。 2.4、 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并担当相应费用。 第3条 乙方工作 3.1、 参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，定施工方案规划，交甲方审定。 3.2、 指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 第4条 关于工期的商定 4.1、 甲

9、方要求比合同商定的工期提前竣工时，应征得乙方的同意，并支付乙方赶工实行的措施费用。 4.2、 因甲方未按商定完成工作，影响工期，工期顺延。 4.3、 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 4.4、 因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗拒因素影响，导致停工8小时以上(一周内累 计计算)，工期相应顺延。 第5条 关于工程质量及验收的商定 5.1、 本工程质量应到达国家质量评定合格标准。甲方要求局部或全部工程工程到达优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。 5.2、 甲、乙应准时办理隐藏工程及中间工程的检查于验收手续。甲方不按时参与隐藏工程及中间工程验收，乙

10、方可自行验收，甲方应予成认。若甲方要求复验时，乙方应按时办理复验。若复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工、工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。 5.3、 由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。 5.4、 由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。 5.5、 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到通知 三 日内组织验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需准时通知乙方，另定验收日期。但甲方应成认竣工工期，并担当乙方的看管费用及相关费用。 第6条 付款方式 6.1、 本合同生效后，甲方分

11、 次，按下表商定支付工程款，尾款竣工结算时一次付清。 备注： 6.2、 本工程装修保修期为12个月。 第7条 嘉奖和违约责任 7.1、 由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 元。甲方不按合同的商定拨付款，每拖期一天，按付款额的 %支付滞纳金。 7.2、 由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方 元，作为嘉奖。 7.3、 甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原建筑物构造或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并担当。 7.4、 未经甲方同意

12、，乙方擅自拆改原建筑物构造或设备管线, 由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并担当。 7.5、 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。 7.6、 因一方缘由，合同无法连续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由负责方赔偿对方由此造成的经济损失。 第8条 争议或纠纷处理 8.1、 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进展调解。 8.2、 当事人不愿通过协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由当地仲裁委员会仲裁(当事 人不在本合同商定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。 第9条

13、 其它商定 本工程施工内容以工程预算单的内容为准，如施工中有增加工程应在单项施工完成后签定工程增减单，按市场价结算。如报价单中有未施工工程应在工程结算后扣除。本工程以工程单价为准，数量按实结算。 工程施工时甲方如对施工成品提出修改，由此产生的延误工时及材料损消耗由甲方担当。 第10条 附则 10.1、 本工程需要进展保修或保险时，应另订协议。 10.2、 本合同正本倆份，双方各执一份。副本叁份，甲方执 贰 份，乙方执 壹 份。 10.3、 本合同履行完成后自动终止。 第11条 附件 施工图纸或作法说明 工程预算书 甲方(盖章)：xx 乙方(盖章)： xxx法定代表人：xxx 法定代表人：xxx

14、 代理人：xxx 代理人： xxx单位地址：xxx 单位地址：xxx 电话：xxx 电话：xxx 传真： xx传真：xxx xxx年xx 月xx日 工程施工合同模板4 发包方(甲方)：承包方(乙方)： 依据中华人民共和国合同法及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在公平、自愿、互利、公正、诚恳信用的根底上，就晋安区鳝溪后溪新苑小区业委会要求中标工程量清单中除消防设备更换由乙方自行进展施工一事，达成全都意见，特签订本合同。 第一条工程概况 1、工程名称：晋安区鳝溪后溪新苑小区改造工程 2、工程地点：福州市晋安区鳝溪后溪新苑 其次条承包范围 1、按甲方(或业主)供应的晋安区鳝溪后溪新苑小区改造工程

15、工程施工图纸，详细内容为：生活用水改造、下水道改造、景观灯改造、绿化改造、监控改造、电动门及楼宇对讲改造、保安室、宣传栏、电梯修理开通及图纸中所示其他内容。详细详见清单 第三条承包方式(一)本工程以包工包料方式由乙方承包。 (二)结算方法： 1、本合同价款采纳 2、工程量以甲方(或业主)供应的施工图、工程量清单为准，实际工程量按实际竣工工程量决算，单价执行报价书中单价。 (三)合同文件组成及解释挨次： 组本钱合同的文件及优先解释挨次如下： (1)本合同协议书 (2)投标书及其附件 (3)标准、标准及有关技术文件 (4)图纸 (5)工程量清单及招标文件 (6)工程报价单 第四条工期：根据中标合同

16、书所排列全都。 工期自甲方(或业主)供应符合施工条件之日起至乙方竣工并通过本合同商定的全部验收之日止。 第五条工程质量及验收标准 1、工程质量标准为政府部门组织验收的意见为准。假如验收不合格，乙方应自行整改到再次验收合格为止，在这其中甲方不担当任费用和责任，假如因此被扣除工程款，甲方有权从乙方的工程款中进展相应扣除，(扣除金额中包含税费等一并由乙方支付)，乙方不得有任何意见并且自行担当责任，假如乙方没有整改或整改不到位，甲方有权自行整改，整改的费用由乙方工程款中扣除。 2、验收的依据和标准：以甲乙双方确认的施工图纸及说明，有关设计变更和技术交底及会议纪要，国家公布现行的施工验收标准和有关法规、

17、规定为准; 第六条工程总价款及付款方式 (一)工程总价款 工程总价款为人民币(大写)：肆拾伍万元整元(小写：450000.00元)，按本合同商定的结算方法进展结算。工程由于是包干总价的”模式，所以不会进展工程增补。 (二)付款方式 依据主管部门付款方式进展，工程款到账后3个工作日之内按比例支付款项，乙方出据由晋安区鳝溪后溪新苑业主委员会盖章的收款收据，并注明工程款项及内容。 第七条双方义务 一、甲方(或业主)责任 8.1甲方(或业主)在开工前供应乙方施工图壹份，并组织乙方和设计单位进展图纸会审，向乙方进展设计交底。 8.2协调处理施工现场各单位与乙方的工序关系，保证乙方的施工作业面。 8.3负

18、责现场治理及工程质量等工作，合同期间若有变更，应准时通知乙方。只有工程负责人书面签发指令和确认的签证才为有效。 二、乙方责任 8.2.1编制施工组织设计，并于开工前供应给甲方(或业主)审查，做好施工进度、材料进场等各项工作，主要进场材料应通知甲方(或业主)检验及随机抽检。 8.2.2严格根据设计图纸施工，确保定位、放线正确无误，依据有关规程标准做好各工种、工序交接。 8.2.3保证质量与安全，做到文明施工，遵守甲方(或业主)及工地的各项规章制度，并担当与之相关的一切责任。 8.2.4在乙方未竣工验收前做好成品爱护工作，期间若发生损坏，乙方自费予以修复。 8.2.5按甲方(或业主)要求和安装进度

19、规划组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。合同期间乙方如需变更该人选，应书面通知甲方(或业主)并须得到甲方(或业主)书面同意。 8.2.6按甲方要求自行完成工程竣工图/竣工文件及验收文件，其中包括供应设备及材料的检测报告及合格证书等等。 第八条违约责任 1、甲方(或业主)逾期付款的，每逾期一日，按应付而未付款的1向乙方支付违约金。 2、乙方未能在合同商定工期内通过竣工验收的(含分期预验收)，每逾期一日，按工程预算总价款的1向甲方(或业主)支付违约金。 第九条竣工验收：实行分期完工预验收，全部完工终验收。 1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲

20、方(或业主)供应完整竣工资料及竣工验收报告和竣工图纸。 2、工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方(或业主)要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方(或业主)验收的日期。 第十条争议的解决 凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决;假如协商不能解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。 第十二条其它 1、本合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具同等法律效力。 2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，每份均具同等法律效力。 3、本合同附件是本合同的组成局部，与本合同具有同等法律效力

21、。 4、本合同自双方签字、盖章后生效。 甲方：(公章)乙方：(公章) 法定代表人：法定代表人： 或授权签约人)：(或授权签约人)： 签订日期：年月日 工程施工合同模板5 发包方（简称甲方）：_ 承包方（简称乙方）：_ 依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、中华人民共和国消费者权益爱护法、中华人民共和国价格法、苏州市爱护消费合法权益条例，中华人民共和国建立部（1997）92号文家庭居室装饰装修治理试行方法以及其他有关法律法规规定的原则，为爱护双方的合法权益，结合本工程的详细状况，双方达成如下协议，共同遵守。 一、概况 1、甲方装饰住房系合法居住。 乙方为本市经工商行政治理机关核准登

22、记并经市建委有关部门审定具有民用装饰资质证书的企业法人。 2、装饰施工地点：_区（县）_路_弄（村）_号_楼_室。 3、住房构造：_房型_房_厅_套，施工面积_平方米。 4、装饰施工内容：详见附件一装饰施工内容表。 5、承包方式：_（包工包料、清包工、局部承包）。 6、总价款：￥_元，大写（人民币）：_ 其中： 材料费：_，人工费：_ 治理费：_，设计费：_ 垃圾清运费：_，税金（3.41%）：_ 其他费用：_ 经双方认可，变更施工内容，变更局部的工程款按实另计。 7、工期：自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工，工期_天。 二、关于材料供给的商定： 1、甲方供应的材料：详见附件二甲方供应材料

23、、设备表。 本工程甲方负责选购供给的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供给的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应准时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方担当。甲方供给的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方供应材料价款保管费，费率由双方商定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 2、乙方供应的材料：详见附件三主材料报价单。 3、乙方对甲方选购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。 4、乙方供给的

24、材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应制止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方供应的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。 三、关于工程质量及验收的商定： 1、本工程执行DBJ08-62-97住宅建筑装饰工程技术规程、DB31/T30-1999住宅装饰装修验收标准和市建立行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。 2、本工程由_方设计施工方案。 3、甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。 4、由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不变。 5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程工程时须

25、提前与乙方联系，在签订工程工程变更单（详见附件见）后，方能进展该工程的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。 6、工程验收。 甲、乙双方应准时办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参与验收，由乙方组织人员进展验收，甲方应予成认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方担当，工期也予顺延。 7、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续（详见附件工程质量验收单）。如甲方在规定时间内不能组织验收须准时

26、通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应成认原竣工日期，并担当乙方的看管费用和其他相关费用。 四、有关安全生产和防火商定： 甲方供应的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应实行必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述状况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。 五、关于工程价款及结算的商定： 1、工程款付款方式列下表：（略） 注：装饰工程有形市场另有规定的，亦可按市场规定办理。 2、工程结

27、算：详见附件六工程结算单。 3、工程保修期壹年。须工程款全部结清，甲、乙双方方能签订工程保修单（详见附件七），保修期从竣工验收签章之日起算。 4、双方款项往来，均应出具收据，施工完毕须开具发票。 六、其它事项 1、甲方工作： （1）甲方应在开工前一天，向乙方供应经物业治理部门认可的施工图纸或做法说明_份，并向乙方进展现场交底。全部腾空或局部腾空房屋，去除影响施工的障碍物。对只能局部腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应实行爱护措施。向乙方供应施工需用的水、电等必备条件，并说明使用留意事项。 （2）做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。 （3）如的确需要拆改原建筑构造或

28、设计管线，负责到所在地房管部门或物业治理部门办理相应审批手续，并担当担当有关费用。 2、乙方工作： （1）参与甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。 （2）指派_为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应准时书面通知甲方。 （3）未经甲方同意和所在地房管或物业治理部门批准，不得随便拆改原有建筑承重构造及各种共用设备管线。 七、违约责任： 1、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方_元；甲方未按合同的商定付款的，每逾期一天，按逾期

29、未付款的_%支付违约金。 2、由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_%向甲方支付违约金。 3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重构造及共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并担责任。 4、乙方擅自拆改原有建筑承重构造或共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并担当责任。 八、纠纷处理方式： 1、因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向苏州市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解，也可向所在区、县建立行政主管部门或消费者协会投拆。 2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以根据本合同商定向。 发包方： 承包方： _年_月_日 _年_月_日