工程承包三方合同协议00字范文（5篇）.docx

《工程承包三方合同协议00字范文（5篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程承包三方合同协议00字范文（5篇）.docx（16页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 工程承包三方合同协议1300字范文（5篇）工程承包三方合同协议1300字范文1 合伙人：甲(姓名)_，性别_，年月日诞生，现住址：市(县)街道(乡、村)号 合伙人：乙(姓名)_，性别_，年月日诞生，现住址：市(县)街道(乡、村)号 合伙人：丙(姓名)_，性别_，年月日诞生，现住址：市(县)街道(乡、村)号 合伙人本着公正、公平、互利的原则订立合伙协议如下： 第一条 甲、乙、丙三方自愿合伙经营淘宝网店百乐家居，主要经营保温饭盒保温杯、等。 其次条 总投资为十五万元，出资方式及占股比例 甲方以产品实物作为出资，出资额十五万元人民币，占公司注册资本的100%; 乙方以技术作为出资，丙方以技术作为出

2、资。本合伙依法组成合伙店铺。 第三条 本合伙企业经营期限为2年。假如需要延长期限的，在期满前六个月办理有关手续。 第四条 合伙三方共同经营、共同劳动，共担风险，共负盈亏。企业盈余根据各自的投资比例安排。企业债务根据各自投资比例负担。任何一方对外归还债务后，另一方应当按比例在十日内向对方清偿自己负担的局部。 第五条 他人可以入伙，但须经甲乙丙三方同意，并办理增加出资额的手续和订立补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。 第六条 消失以下事项，合伙终止：(一)合伙期满;(二)合伙三方协商同意;(三)合伙经营的事业已经完成或者无法完成;(四)其他法律规定的状况。 第七条 本协议未尽事宜，双方可以补充

3、规定，补充协议与本协议有同等效力。 第八条 本协议一式三份，合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。 合伙人：_(签字或盖章) 合伙人：_(签字或盖章) 合伙人：_(签字或盖章) 工程承包三方合同协议1300字范文2 建立单位: (以下简称甲方) 总包单位: (以下简称乙方) 分包单位: (以下简称丙方) 经甲、乙、丙三方协商同意，乙方将_防水工程分包给丙方施工，为明确三方的责权利关系，经协商达成如下协议。 一、工程名称: . 二、工程地点: . 三、工程内容: . 四、工程造价:约_万元，x元/平方米，按防水工程实体的防水外外表积(按标准要求应做附加层的局部另计算单层面积，但搭

4、接层不重复计算面积，只计算单层面积)进展结算。 五、承包方式:包工、包料、单价一次包死(包括材料费、人工费、机械费、治理费、检验检测费、税金、风险费等全部费用)。 六、工期: 年 月 日至 年 月 日，开工日期以乙方通知为准。如工地不符合开工条件和天气缘由工期顺延。 七、质量:符合国家现行标准标准要求。 八、材料要求:所用材料应供应材料的相关质量证明文件，根据要求进展检验并担当有关费用。防水及附属材料必需用原生材料生产，否则除更换为原生材料生产外，施工方担当工程造价20%的违约金。 九、材料规格及厂家:材料为“奥斯泰”牌PVC防水卷材，1.5mm厚和“奥斯泰”牌AST合成高分子防水涂膜，1.5

5、mm厚。山东聊城天龙建立进展有限公司生产。 十、工程款支付方式:(1)材料进场后付合同价款的40%;(2)底板施工完毕后付合同价款的40%;(3)挡土墙施工完毕阅历收合格结算完毕后付至合同价款95%;(4)留5%作为工程保修金，一年内付清。 经监理公司、总承包单位签字认可后由建立单位直接支付给丙方工程款。 十一、双方的权利和义务 1、甲方和乙方有权对丙方的施工进展监视、检查、指导、效劳，协调内部关系，有权对违反规定的行为进展惩罚。 2、丙方必需严格组织施工，听从治理，协作各种检查，确保工程质量。 3、施工过程中丙方应杜绝重大伤亡事故，如消失安全事故，造成人员伤亡或财产损失均由丙方全部担当。 4

6、、丙方应保障甲、乙方免于担当因丙方缘由造成的任何索赔、赔偿、诉讼等任何费用和责任，如发生以上状况，其全部责任和费用均由丙方担当。 5、本工程由丙方的直属队伍施工，不得转包、分包。如发觉转包、分包，甲方有权终止合同，甲方不支付丙方已发生的费用。 6、总包单位取费、计税后扣除防水所发生的一切费用。上述费用与丙方无关。 十二、竣工验收:工程竣工前丙方应按乙方的要求整理好一切必备的资料并交乙方，如延误担当有关责任和损失。 十三:违约责任: 1、因丙方缘由，工程每拖期一天，罚500元。 2、消失质量问题，丙方担当甲乙方由此造成的一切经济损失。 十四:工程保修:丙方负责工程的保修并支付发生的费用。 十五、

7、争议:发生争议，应协商解决，如协商不成，均可向甲方所在地法院提起诉讼。 十六、本协议一式三份，三方各执壹份。 十七、本协议签字盖章后生效，未尽事宜，另行商定。 甲方:(盖章) 法定代表人 (或托付代理人) 乙方:(盖章) 法定代表人 (或托付代理人) 丙方:(盖章) 法定代表人 (或托付代理人) 年 月 日 工程承包三方合同协议1300字范文3 业主单位(以下简称甲方):_有限公司 总包单位(以下简称乙方):_有限责任公司 分包单位(以下简称丙方):_有限责任公司 依据工程的实际需要，经协商甲方同意乙方将“阳光世纪商业综合楼”的外墙装修工程分包给丙方，为了保证工程的顺当完成，实现优质、高效、低

8、耗和文明施工的目标，特制定本三方协议。明确各自的责权利，以资共同遵守。 一、工程概况: 工程名称: 工程地点: 工程内容: 二、工程承包范围和承包方式: 丙方依据甲、乙方认可的方案以及施工图的要求对商业综合楼的外墙装饰工程工包料施工。 三、结算方式: 1、甲方直接与丙方进展结算，结算方式双方另订协议确定。乙方给丙方在结算手续上供应便利(如为丙方的签证及结算资料盖章等)。 2、甲方按与丙方结算总价的5%赐予乙方工程部工程协作费及2%的工程治理费。 3、工程的税金含在丙方的承包价中，由丙方负责激纳。工程部工程协作治理费自身的税金已含在协作治理费内，由乙方激纳。 4、乙方与丙方再另订分包合同详细确定

9、双方责任，不再另行增加费用。 5、至20_年9月30日止阳光世纪工人生活区水、电费用由乙方负责缴纳，此后工人生活区的水、电费用由甲方负责缴纳。 四、工程治理: 乙方与丙方完善分包手续，乙方对工程进展全程跟踪掌握治理，并协作丙方施工，竣工资料由丙方负责收集、整理并提交乙方，由乙方汇总统一申报竣工验收。 五、工程款支付: 1、工程款由乙方托付甲方直接拨付给丙方。需支付工程进度款时，由丙方提出申请，乙方签字确认并出具支付托付书后报甲方审核。 2、甲方在给丙方拨付进度工程款的同时，按付款额的5%付给乙方协作费。 六、三方责任商定: 1、甲方责任:甲方依据合同的付款条约，依据工程进度给乙方和丙方，分别拨

10、付协作费和工程进度款。若甲方未能准时付款，则甲方应担当因此造成的损失且工期应顺延。 2、乙方责任:与丙方完善相关分包手续并备案，按分包合同履行总包的权利和义务，负责对丙方施工全过程进展全面治理。帮助协作丙方做好现场成品的爱护、防火防盗、安全、文明施工治理工作。 3、丙方承受乙方的治理，按分包合同要求按时、按质完成施工任务，并保证供应材料的品牌、规格、型号与样本及甲方要求的相全都。丙方所承包的分包工程的质量保修由丙方负责，丙方在质保期内，工程发生质量问题，在接到保修通知后24小时之内到现场进展免费修理，否则甲方有权自行修理处理并扣除相应的质保金。质保期内，因工程质量导致的损失，丙方担当相应的赔偿

11、责任，丙方应做好安全生产，文明施工，保证工程的安全治理和人身安全，丙方缘由造成的人身安全责任由丙方自行负责。 七、本协议履行期间有争议时，三方协商解决，协商不成，可向当地人民法院起诉。 八、本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各执二份，本协议自订立之日起生效，保修期满后，本协议告终止。 甲方: 乙方: 法定代表人(或托付人): 法定代表人(或托付人): 开户银行: 开户银行: 帐号: 帐号: _年 月 日_ 年 月 日 丙方: 法定代表人(或托付人): 开户银行: 帐号: _年 月 日 工程承包三方合同协议1300字范文4 甲方(转让方): 身份证号: 乙方(承接方): 身份证号: 丙方(中介方):

12、 甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依公平自愿、等价有偿的原则，就甲方将房屋建筑工程总承包转给乙方达成如下协议，望共同遵守: 一、承包方式 1、甲方将位于工程工程全部一次性转给乙方，由乙方自行建立独立治理，独立建账，独立核算。 2、乙方执行甲方与业主方签定的合同，如需更改，在转包胜利前甲方应积极协作乙方与业主方协商修订。 二、转让相关费用及付款方式 1、甲方向业主方所交保证金壹佰万元(1000000.00元)，由乙方担当。签定合同后乙方即向甲方以定金方式支付叁拾万元整(300000.00元)，十个工作日内再交柒拾万元(700000.00元)。 该保证金在乙方完

13、成地下室二层、地面主体构造四层梁、板、砼、浇、筑后由业主方一次性退还乙方。如业主方以其他理由拖欠此保证金，由甲方先垫付此保证金给乙方;因质量问题引起的拖欠，甲方概不负责。 2、甲方前期投资建立的板房和其它费用，由甲方和乙方清理单据，乙方另行计价给甲方。 3、乙方进场后一月内交治理费(税后)贰佰万元整(2023000.00元)给甲方。 4、甲方在业主方承包的单价按04定额上浮5%，甲方转包给乙方按04定额上浮3%，其中2%仍归甲方全部，乙方在业主方支付进度款中按比例付给甲方。 5、甲方原挂靠兴义市天寿建筑公司，治理费为总承包费的1%，转包胜利后由乙方连续履行此义务。 三、税费和保险费 工程已全部

14、转给乙方，应由乙方按国家规定交纳各种税费和各种保险费，甲方不负任何费用。 四、工程进度及竣工款 1、乙方完成地下室二层、地面主体构造四层梁、板、砼、浇、筑15个工作日内甲方按实际工程进度款的60%付给乙方，时间为次月5日前。 2、工程完工后甲方支付乙方该工程工程总造价的80%进度款。可转帐或现金支付，甲方不得以承兑汇票到银行其它的票据支付工程进度款，时间10个工作日内。 3、每次拔进度款，付帐后七日内乙方开据相应的金额发票给甲方。 4、工程竣工验收后的30天内办理完工程结算，60日内甲方支付乙方工程到达结算的总价的97%，保存3%为保修金，保修金期满3月内全部退还给乙方。 五、成立支公司 1、

15、甲方在政策允许的状况下，应在六枝成立四川荣慧建筑支公司。 2、成立支公司的目的是便于治理和交纳各种税费。 六、违约责任 1、甲乙双方签定合同时乙方交给甲方的叁拾万元(300000.00)定金，乙方违约甲方不退还;如甲方违约，双倍赔偿乙方。 2、乙方进场后如乙方资金不到位，造成工期拖延，甲方有权清退出场，并按工程的破方结算。 3、乙方建立工程投资到位，且按时保质量完成工程量，而甲方不按第四条第1、2款按时支付乙方工程进度款，造成乙方的一切经济损失应由甲方赔偿乙方。 七、其他 1、本协议不完善的事宜，甲乙双方另外补充条款，完成合同的真实性、更加便于合作。 2、信息费按甲乙双方承诺支付。 3、有关本

16、合同或在执行本合同中发生的一切争吵，双方应通过友好协商解决;如协商不成，双方同意提交工程合同签定所在地仲裁委员会仲裁或者向甲方所在地法院提起诉讼解决。 4、本协议甲乙双方各执一份，中介人一份。三方签字生效。 甲方代表(签字): 乙方代表(签字): 丙方(签字): 年 月 日 工程承包三方合同协议1300字范文5 建立方: (以下简称甲方) 总包方: (以下简称乙方) 分包方: (以下简称丙方) 为明确施工过程中建立方、 总包方及分包方三方的责任， 依照 中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，建立、总包、分包三方就各自的权利义务，

17、经协商全都，订立本协议。 一、总包效劳费:本工程市政工程的总包效劳费由建立方支付。 二、工程概况: 工程名称: 工程地点: 工程内容: 工程承包范围:以工程实际测量记录、工程平面图为准。 三、合同工期: 依据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为 天(日历天)，自年 月 日开工至 年 月 日竣工验收。 四、工程质量: 1、工程质量等级:一次性验收合格为本合同的合约条件。 2、工程质量标准:丙方必需严格按工程有关文件采纳的技术标准、工程质量标准、施工图要求组织实施，质量必需到达合格。3、分包单位就该项分包的工程质量向建立方担当直接责任。4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方

18、法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应担当全部责任。 五、合同价款: 合同定价(大写)暂定人民币 元整 (小写) 元，工程款按最终实际工程量结算下浮 结算。 六、决算依据: (_ 版)_ 省建立工程施 本工程套用_ 省市政工程预算定额 、 (_ 版)工取费定额 ;材料价格执行 年 月_ 建立工程造价信息(_ 栏)，取费标准综合取费按市区三类中间值计取。 七、合同价款调整: 设计变更:工程量增减由业主单位签证后结算。 八、工程款支付: 待工程竣工决算核准后由建立方一次性付清。 九、建立方责任 1、负责现场的协调和治理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。 2、负责准时向分包方

19、支付工程进度款及尾款。 十、总包方的工作 1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工治理(不含质量、技术、进度)效劳、协作、协调、对已完验收合格的工程负责保管。 2、负责现场临时水电的统一治理。 3、在不阻碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。 十一、分包方的工作 1、负责组织与建立方进展施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。 2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等担当全部责任。 3、遵守总包方施工现场各项治理制度，听从总包方的治理，做好分包范围内的现场文明施工，卫

20、生清理工作。4、准时向建立方、总包方供应工程进度规划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。5、自行组织和协作与监理的预检、隐检、材料检验、试验等到达工程合格标准所要求的一切工作，供应满意专项验收要求的全部技术资料。6、严格根据施工图纸、技术标准、操作规程、工艺流程进展施工，确保工程质量。 7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。8、负责对已完工程的成品爱护工作，根据国家的相关规定对工程质量负责。9、根据标准及无锡市档案馆要求准时填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)准时、完整的供应给总包，并对资料的正确性、完整性

21、、真实性、牢靠性负责。 十二、违约责任 1、分包单位不协作总包治理，不听从总包方现场的领导造成的后果自行担当。 2、造成总包单位现场设施:临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应根据损坏的实际损失如数进展赔偿。3、供应给总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保市政工程的验收合格。 十三、组成合同的文件: 1、本工程合同书; 2、施工图纸; 3、工程预算书; 4、标准、标准及其它技术文件; 5、双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。 十四、其他事项: 丙方在施工及保养期限内必需做好安全防范工作，当发生意外事故均由丙方自行负责，与甲、乙方无涉。 未尽事宜，由甲、乙、丙三方协商解决。本协议一式六份，正副本各三份，建立、总包、分包方各执两份，每份具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。 兹证明双方签订如下: 建立方(签章) :法人代表(或授权托付人)签署: 年 月 日 总包方(签章) :法人代表(或授权托付人)签署: 年 月 日 分包方(签章) :法人代表(或授权托付人)签署: 年 月 日 签订地点: 签订日期: 年 月 日