工程付款合同书.docx

《工程付款合同书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程付款合同书.docx（11页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、工程付款合同范本_工程付款合同书建设工程付款掌握是工程工程财务治理的核心内容,工程付款合同怎么写呢 ?以下是在为大家整理的工程付款合同范文，感谢您的阅读。工程付款合同范文 1托付方： (甲方) 承揽方：(乙方)依据中华人民共和国合同法、建筑安装承包合 同条例的有关规定，结合本工程具体状况，经双方公平协 商，自愿达成以下协议：一、工程概况：(1) 工程名称： 制作安装安装地点：(2) 工程实施开头于 201 年 月 日，竣工日期为 201 年 月 日。二、承包方式及工程造价：(1) 依据乙方所供给的工程预算工程，包工包料进行施工。(2) 甲方假设变更设计应准时同乙方对工程价款、工程期限进展调整，

2、增局部内则按报价表中单价 结算。(3)合同总造价： (大写)(小写) (单位工程造价参照预算书打算)。三、甲乙双方的权利和义务： (一)甲方的权利和义务：方担当。1. 开工前负责人员接通施工现场电源，电费由甲2. 指定专人对工程进度、工程质量进展监视、办理中间交工工程的验收手续，负责工程验收确认签字。3. 甲方负责供给场地给乙方存放工具，乙方负责看管。4. 施工过程中，如遇设计变更、下雨、停电、以及人力不行抗拒的自然灾难，原定工期理因顺延。5. 工期竣工后，应在接到乙方验收申请三日内， 会同乙方进展工程验收，对工程的质量问题，甲方必需以书 面形式通知乙方，否则工程视甲方验收合格。(二)乙方的权

3、利和义务：1. 依据双方商定的范围，做好材料的制作、供给和治理。2. 准时向甲方发出开工通知。施工时应严格按合同、预算施工、确保工程质量，按合同规定的时间如期完成 和交付。3. 乙方负责清理现场卫生。4. 必需遵守甲方的安全保卫制度，做好施工现场的防火、治安工作。5. 工程验收合格后，乙方保修保修期内属乙方负责质量问题，负责无偿修复(不含人为性破坏及自然灾难破坏)。乙方承诺在接到甲方修理 后，48 小时内派人到甲方现场进展维护工作。6. 乙方在施工中，如发生的人身伤亡事故，自行负担，甲方不担当任何法律责任。保修期间因广告牌掉落引 发的事故由乙方负责，甲方不负任何责任。四、工程付款方式：1. 合

4、同签定当天，甲方支付乙方工程预付款，占总 工程款的 %，计人民币： 元，大写： 。2. 施工人员进场施工，甲方支付乙方工程进度款， 占总工总款的 %,计人民币：元，大写： 。3 人民 币： 元，大写： 。五、违约责任：(一)甲方：1. 未能依据承揽合同规定的内容履行自己应付的责任，除乙方竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方因此发生 的实际损失。2. 工程途中停建，缓建或由于设计变更而造成的停工、返工，甲方应实行弥补措施或者削减损失，同时赔偿 乙方由此造成的停工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、 材料和构件积压的实际损失。3. 工程未阅历收，甲方提前或者擅自使用，既视同验收合格，由此发生的质量或者其

5、他问题，由甲方自行负责。4. 不按合同规定的时间拨付工程款，乙方有权停止施工，以此产生的责任由甲方负责。5. 如遇特别状况需要变更合同应准时与乙方取得联系，协商解决并以双方签字为准，否则应担当全部责任。6. 工程交付使用，甲方如未能按合同规定付款， 应偿付逾期违约金，每日按总价的 0.2%支付给乙方。(二)乙方：1. 工程质量不符合合同规定，负责无偿整改。2. 工程交付时间不符合规定，应偿付逾期违约金， 每日按总价的 0.2%支付违约金给甲方。3. 乙方按双方商定的内容、方式完成合同规定的制作工作，乙方如需变更内容时，经过甲方书面同意，假设质 量消灭问题，双方应协调达成解决协议，再行议付。六、

6、 本合同有效期内因自然灾难及因国家法律政策变更等人力不行抗拒的因素，造本钱合同及其补充协议内 容局部或全部不能履行，双方互不担当违约责任。但应在四 十八小时内，将相关大事、可能引发后果等状况以书面形式 通知另一方，并且在大事发生后的十五天内，向另一方提交 有关权威部门的证明，及本合同(包括补充协议)商定义务与 责任不能履行或需要延期的报告。七、工程审批手续由 方办理，甲方应供给市政、工商所需的材料。八、甲、乙方发送通知的方法，如用电报、电传通 知时，凡涉及双方权利、义务的，应随之以书面形式通知。 合同中所列甲、乙方的地址即为各方的收件地址。如假设地址 有更改，须准时用书面通知他方。凡按各方最终

7、地址送达的 通知或其他有关文件均视为有效送达。九、本协议涉及的设计图、制作图、工程报价预算 书均可作为附件，具有同等法律效力。十、在履行本合同过程中，如发生争议，双方应协 商解决;如协商不成，甲乙任何一方可向当地仲裁委员会申请仲裁。十一、其他：十二、本合同一式两份，双方签字。盖章后生效， 甲乙双方各执一份。工程完工，款项结清，本合同自然终止。甲方(公章)： 章)： 法定代表人(签字)： 表人(签字)： 乙方(公法定代年 月 日 年月日工程付款合同范文 2甲方： 乙方：丙方：1.甲方、乙方于 年 月 日签订了(a) 工程建设工程合同，合同编号为 ，合同金额为 万元，(b) 工程建设工程合同，合同

8、编号为 ，合同金额为 万元;上述两份合同总额为 万元，上述合同工程内容均已完成，正在进展结算中， 乙方同意以上述合同工程内容的局部工程款购置下述商品房，并转让给丙方。(上述两份合同以下简称原合同。) 2.丙方知道下述房屋是乙方从甲方以工程款抵付方式取得。3.乙方要求甲方将上述房屋产权办至丙方名下。经 甲、乙、丙三方友好协商，就甲方以房屋抵付乙方局部工程 款暨为丙方办理商品房买卖手续等事项达成如下协议：一、 以房抵款金额及方式：1. 乙方同意甲方以位于潍坊市 区 街 号 工程 号室 房屋房屋抵付甲方所欠工程款 万元。2. 抵付方式为双方互开发票的方式抵付，价款应与商品房预售合同中规定的房款全都，

9、该发票仅供乙方指 定的购房者办理房屋全部权证书使用。二、房屋有关状况：1. 该商品房建筑面积暂定为 平方米(实际面积以测绘单位最终测绘面积为准)，单价 元/平方米，房款总额为 元人民币。不管乙方转让给丙方该房屋的单价是多少，丙方均同意按本协议的单价签订商品房预售合同 ;该房屋的具体交付标准以甲方与乙方签订的抵房协议为准。2. 房款中不包括该房屋办理产权的相关税费以及物业治理费。以上费用收取种类、额度如有变化。按政府相 关文件执行。3. 以上商定的建筑面积如与最终测绘报告记在的建筑面积不符，超出或缺乏的面积按本合同商定的单价，多 退少补。(具体标准参照商品房预售合同第 条)三、原合同工程结算、付

10、款商定：因乙方承揽甲方的工程的原合同正在进展结算中， 假设结算额或工程进度款扣减甲方已付款额后余款缺乏房款， 其余款项，三方同意为简化三方之间付款程序，由丙方以现 金或按揭贷款直接支付给甲方。四、甲方的帮助1、甲方保证上述抵工程款的商品房未因其它事由 被查封、抵押或出售;2、甲方保证在本协议签订后不得因甲方缘由导致 抵工程款的商品房被查封、抵押，致使乙方权利无法实现; 3、为便利乙方转卖房屋、办理产权等事宜，甲方在商品房预售合同中将购置人名称直接按乙方要求写成 丙方。4、在原合同规定的工程竣工后，甲、乙双方确定最终结算额，且乙方、丙方将房款全部交齐完成抵付后，甲 方与丙方签订商品房预售合同及交

11、付房屋的钥匙。五、承诺丙方从乙处购得此房，房款交于乙方，并承诺本协 议签订之日起关于此房的一切经济纠纷与甲方无关。丙方除 构造问题外不得向甲方提出退房、换房或索取其他赔偿等要 求，否则由此给甲方造成的全部损失由乙方担当赔偿责任。 六、丙方同意按与甲方签订商品房预售合同规定担当房屋物业治理费(元/月)，不管丙方是否实际入住。七、丙方签订此合同时，不再享有甲方为其他购房者供给的任何优待政策。该房屋的产权办理过程中的税费按 国家有关规定执行;因面积消灭误差产生的房款多退少补事项时，三分同意为简化付款程序，由甲方和丙方依据最终测 绘面积进展结算。八、本协议签订后，视为甲方已将用于抵付工程款 的商品房实

12、际交付给乙方，甲乙双方抵付行为完成。九、本协议未尽事宜，三方签订补充协议，补充协 议与本协议具有同等法律效力。十、本协议在履行过程中假设产生争议，由三方协商 解决;假设协商不成，任何一方可将争议提交甲方所在地人民法院诉讼解决。十一、本协议自三分签字盖章之日起生效。本协议一式七份，甲方四分，乙方两份，丙方一份。甲方： 乙方： 丙方：日期： 日期： 日期工程付款合同范文 3甲方： 乙方：丙方：甲、乙、丙三方经友好协商，就以房抵工程款一事 达成协议如下： 双方确认，甲方欠乙方中堡子村综合改造工程栏杆、百叶工程款人民币元，以宏府鲲翔九天工程房屋抵付，乙方同意以上述合同工程内容的局部工程 款购置下述商品

13、房，并转让给丙方。丙方知道下述房屋是乙方从甲方以工程款抵付方 式取得。 乙方要求甲方将上述房屋产权办至丙方名下。经甲、乙、丙三方友好协商，就甲方以房屋抵付乙 方局部工程款并为丙方办理商品房买卖手续等事项达成如下协议：一、以房抵款金额及方式：1 款 399136 元，工程质保金不在抵扣范围内。2、抵付方式为乙方开出所欠工程款全部发票，甲乙双方帮助丙方办理房屋手续，欠付款项价款应与商品房 预售合同中规定的房款全都，如房款超过 399136 元，超出局部由丙方自行向宏府工程的开发商缴纳。3、本协议签订后，即表示甲方已按施工合同商定履行了元(大写人民币为： 399136 元整)的工程款付款义务。二、房

14、屋有关状况：1. 具体房号以丙方与开发商签订的购房合同。2. 房款中不包括该房屋办理产权的相关税费以及物业治理费。以上费用收取种类、额度如有变化。按政府相 关文件执行，所发生费用由丙方自行担当。3. 以上商定的建筑面积如与最终测绘报告记在的建筑面积不符，超出或缺乏的面积按本合同商定的单价，多 退少补。(具体标准参照商品房预售合同)。产生费用均 由丙方自行担当。三、原合同工程结算、付款商定：因乙方承揽甲方的工程的原合同除抵房款项之外， 其余款项由甲乙双方依据双方原合同执行。四、承诺：1、乙方同意甲方在商品房预售合同中将购置 人名称直接按乙方要求写成丙方。2、因房屋质量产生任何问题，由丙方直接与开

15、发商联系，甲乙双方不因房屋质量问题直接与丙方产生任何关 联。且协议签订后，乙方不得向甲、乙方提出退房或索赔等 要求。3、丙方同意按与开发商签订商品房预售合同规定担当房屋其它相关费用。4、丙方签订此合同时，该房屋的产权办理过程中的税费按国家有关规定执行;因面积消灭误差产生的房款多 退少补事项时，均由丙方与开发商直接联系。五、本协议签订后，丙方与开发商签订商品房买卖 合同后，即为甲乙双方抵付行为完成。六、本协议未尽事宜，三方签订补充协议，补充协 议与本协议具有同等法律效力。七、本协议在履行过程中假设产生争议，由三方协商 解决;假设协商不成，任何一方可将争议提交甲方北京市石景山区人民法院诉讼解决。八、本协议自三分签字盖章之日起生效。本协议一 式三份，甲方一分，乙方一份，丙方一份。甲方： 乙方： 丙方： 年月日：