工程施工合同模板1100字范文.docx

《工程施工合同模板1100字范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程施工合同模板1100字范文.docx（25页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 工程施工合同模板1100字范文（10篇）工程施工合同模板1100字范文1 建立方：_以下简称甲方 施工方：_以下简称乙方 甲方原有一层因现必要加建二层，以包工给乙方施工，为了保质保量的完本钱工程，经双方协商成达协议如下： 一、甲方供给原材料，乙方负责从主体到装修的全部工程施工，设计方面乙方应听从甲方的意见执行。 二、单价，按建筑面积计算，每平方米为_元付给乙方(包水电安装在内)。 三、质量要求：主体二层上下垂直误差应在2公分之内，不能超过2公分，砂浆应饱满，装修抹灰要求中级，偏差度应按施工标准实行必需粘结坚固，无脱层空鼓，面层无爆灰和裂缝，地板砖、无空鼓、歪斜、缺椤、掉角，其它装修应符合施工

2、标准。 四、主体构造要求，板面筋布_，扎筋应按建筑施工强制性要求满扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁应按物理学性能的制作，混凝土浇灌要求，立柱楼板、梁全部浇筑混凝土标号C20，立柱，梁无空洞和露筋，楼面平坦无裂缝。 五、乙方在施工期间应做好安全防护设施，保证安全第一，质量第一，如在施工过程中，发生自身伤亡和第三者伤亡事故，一切后果应由乙方负责，甲方不负任何责任。 六、付款方法：乙方在施工中途要求付款，甲乙双方协商支付，待工程全部完成验收合格后一次性付清。 七、本协议一式二份，甲乙双方各保存一份。望双方共同执行。 甲方签章：_乙方签章：_ _年_月_日_年_月_日 工程施工合同模板1100字范文2 发包

3、方（以下称甲方）：_ 承包方（以下称乙方）：_ 依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程工程 1、工程名称：_. 2、工程地点：_. 3、承包方式：_. 其次条工程期限 合同工期总日历天数_天。 第三条工程价款、结算及付款方式 本合同实行固定单价按实结算，经双方商定，光伏板安装工程按每组_元/组（一组_块电池板）。 1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进展费用的核定。 3、工程量确实认，全部工程量需双方到现场进展核对，到达标准的按单价*安装组数进展费用结算。 4、费用

4、支付，施工完毕后，甲方10日内支付相关工程费用。 第四条甲乙方责任 1、甲方需把料运至安装现场。 2、乙方安装光伏板必需到达组与组之间高差不大于1cm。 3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。 4、乙方需每天对自己成员进展安全检查，保证施工现场零事故。 5、乙方需对自己完成的成果进展爱护，如现场发生破损，乙方需无条件进展修理。 第五条安全施工 乙方必需留意安全事项，保证安装前对其相关人员进展安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当。 第六条奖惩责任 1、如_月_日前安装到达1MW光伏板安装，则按1MW=_元标准进展结算。 2、协议一方擅自解

5、除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。 第七条纠纷解决方法 因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。 第八条附则 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。 甲方：_ 乙方：_ _年_月_日 工程施工合同模板1100字范文3 单位(甲方)：_ 施工单位(乙方)：_ 依据_市建委有关规定，甲方将武汉首期绿化工程托付给乙方施工，依据该工程详细状况，经双方协商签订本合同。 一、工程名称：_。 二、施工地点及范围：本工程位于_，绿地总面积为_平方米。 三、工程内容 1.乙方依据甲方所供应的设计图纸按图施工，甲方按图验收; 2.绿地深翻_

6、厘米，加工_厘米(包括土地平坦、造地形等); 3.工程竣工后，乙方必需养护一年(落叶树今冬明春种植，按详细树种.种植起算); 4.施工过程中，由于甲方缘由需要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算;养护期间由于乙方缘由造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植; 5.种植质量应依据_市有关部门对绿化工程的要求进展验收。草坪应按地形铺设，要求平坦度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得超过一指宽。 四、工程造价：工程总造价为人民币_元整，一次性包干。 五、付款方式 1.第一次付款，在合同签订生效后，甲方支付总造价的50%; 2.其次次付款，在草皮铺设过半后，甲方支付总造价的25%; 3.第三次付款，

7、在工程验收后，甲方支付总造价的20%; 4.余招待一年养护期满、合格后一次性付清。 六、施工期限：本工程自_年_月_日至_年_月_日竣工。 七、甲方托付_，乙方指派_负责施工现场的治理协调工。 八、其他商定 _。 九、本合同一式_份，甲乙双方各执_份，图纸预算各_份。 甲方(盖章)：_乙方(盖章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 签订地点：_签订地点：_ 工程施工合同模板1100字范文4 发包人：_大学(以下简称甲方)。 承包人：_建立公司(以下乙方)。 甲方托付乙方承建教学、办公两用五层楼房一座。依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及

8、有关规定，结合本工程的详细状况，经双方协商全都，签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 工程名称：_大楼。 工程地点：_市_路_号。 施工面积：_m2 工程造价：_万元。 其次条工程按设计图纸施工，其质量标准必需到达市建委有关施工验收的规定要求。 第三条工程期限为：_年_月_日起至_年_月_日止。 第四条工程结算和付款方法为：自本合同生效之后五天内，甲方按工程造价的30%预付_万元给乙方作备用款，以后按工程进度拨款。工程竣工、验收合格后，甲方在一个月内给乙方付款应迭整个工程款的99%,即达_伍仟元。其余l%,即_仟元，作为保修期一年的预留款。保修期满后，甲方在十天内付清给乙方。 第五条工程

9、验收：乙方工程竣工后，由市质量监视部门负责验收，签收合格即交付甲方。 第六条违约责任：由于工程质量问题造成的损失，由乙方负责;乙方如未按期完工，每逾一天处以工程款l%的罚金;如由甲方迟付备用款而造成误工，则处甲方以工程款l%的罚金;如因连续停水、停电八小时以上造成损失，则由甲方负责。 第七条其他条款：甲方应在工程开工前十天将施工图纸交给乙方;甲方负责施工所需的“三通”(路通、电通、水通);乙方负责施工所需“三大材”(钢筋、木材、水泥)及其他施工所需材料;施工过程中若发生工伤事故，由乙方负责，甲方概不负责。 第八条本合同正本两份，甲乙双方各执一份。副本一份，送交监证处。本合同自双方盖章之日(_年

10、_月_日)起生效。 发包人：_ _大学(公章)_ 法定代表人：_(签章) 地址：_市_路号 承包人：_ 建筑公司(公章)_ 法定代表人：(签章)_ 签约时间：_年_月_日 工程施工合同模板1100字范文5 建房房东发包方：以下简称甲方 承接方或承包方：以下简称乙方 现甲方区村大街巷号原有_层楼房，托付乙方施工承建。甲方以大包干的形式，即包工包建筑材料。为了保证质量，能按时完成任务，甲方与乙方就有关详细事项达成以下协议： 本合同条款本着公正，公正的原则，双方充分协商达成全都意见并签订本合同，双方必需严格遵守执行。 一、工程名称：甲方私人住宅加建 二、工程地点： 三、工程限期：从_年月日至_年月日

11、止，共月。 四、工程议价：人民币_万元整。 五、承包方式：乙方以包工包料的形式承建甲方的楼面加建工程，乙方全包工包料，包括模板、顶架、外墙排栅及施工机械、铁钉、铁线、扎带、四周彩条布、其它细节工具及一切建筑材料。 六、工程内容：根据甲方要求和现有模型修建，在_楼加建_层楼房。 建房水泥采纳，楼面用钢筋混凝土，室内倒_条横梁，位置由房东安排。楼层高3米。采纳_砖，墙面扇灰二遍，贴_砖。东面留_窗_个，详细位置由房东安排。厕所、厨房、阳台墙面贴200300瓷片到墙顶，地面贴300300防滑砖。厕所、厨房安装不锈钢门，各留一窗，建厕所位和不锈钢洗手盆，做好排水排污管道，水管材料用联塑。窗材料为东江铝

12、，防盗网为远航不锈钢，飘_cm。 上述材料需为优等品，建好后乙方搞好屋内、四周卫生，做好防火防盗。做到人走场地清。 七、乙方在建房施工时，肯定要保证质量。如有不符合质量问题，要求翻工，造成的铺张由乙方自己负责，并负责翻工费用。 八、乙方在施工期间肯定要做好安全措施。由于自身安全措施不力，造成事故的责任和因此发生的费用，非乙方责任造成伤亡事故，由责任方担当有关费用;若造成邻居房屋损坏，由乙方负责。 九、若患病城 管干扰，影响乙方施工，当中损坏的建筑材料，按当时造价由甲方负责。另外，如需修改施工内容，增加工程工程必需与甲方商议，双方达成全都，做到相互敬重、顺当完本钱次施工任务。 十、乙方进场后，施

13、工用水用电由甲方负责，保证施工场地通水通电。房子建好后水电安装包括水电材料全部由甲方负责。 十一、付款方式：完工后一周内全部付清。 十二、本合同书经双方确认后，即生效，双方必需严格遵守执行。 十三、本合同共一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，未尽事宜需经双方协商，意见全都后可作补充条文。结算付清工程款项后，本合同书自然终止无效。 甲方房东签字：乙方承接方签字： 身份证号码：身份证号码： 工程施工合同模板1100字范文6 发包方：_（以下称甲方） 承包方：_（以下称乙方） 甲、乙双方就建立工程工程充分协商签订本合同，共同信守。 1、工程名称：_ 2、工程地点：_ 3、工程面积（包括土

14、建工程、水暖工程、电器工程）：共计_平方米。 4、承包内容：_ 5、建筑安装工程造价：共计人民币_元。 6、工程价款和费用的结算依据和付款方法：_ 7、工程开工日期：_年_月_日。 8、工程竣工日期：_年_月_日。 9、工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收标准和质量检验标准为依据。 10、甲方主要义务：_ 11、乙方主要义务：_ 12、违约责任 （1）甲方因自己缘由延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额_计算违约金。 （2）乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价_计算违约金。 （3）甲方未按商定的时间和要求供应原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以恳求顺延工程日期，还

15、可以恳求赔偿停工、窝工等损失。 （4）工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。 （5）因乙方缘由致使建立工程质量不符合商定，造成人身和财产损害的，承包人应当担当损害赔偿责任。 13、本合同附件：共_份。 14、合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。 15、本合同正本两份，双方各执一份。副本_份，承包方_份，发包方_份，由发包方送_一份。 发包人：_承包人：_ _年_月_日_年_月_日 工程施工合同模板1

16、100字范文7 甲方： 乙方： 甲方新建住房一栋，该房设计为砖混构造，总建筑面积为224。7平方米，经甲乙双方协商，双方在公平、自愿、相互协作的根底上，甲方将该建筑施工工程承包给乙方，为明确双方的权力和义务，双方达成如下施工协议： 一、承包范围和承包方式、价格 1、乙方以包工不包料方式承包甲方私宅一栋(其中模板、脚手架、工具、机械设备由乙方自行解决)。 2、依据甲方供应的设计图(低层住宅A系列A2套型)的要求，完成根底、主体、屋面及室外装修以及散水，室内楼梯送到三层，室内地面或墙面按甲方要求毛胚或压光进展施工，(门窗、水电、下水除外)。另外依据甲方要求一层和二层的斜屋面现浇，构造柱加七根。 3

17、、该栋建筑承包总价为(大写人民币)。 4、工程价款采纳按施工进展逐一拨付的方式，每一层拨付一万元，余款在年前除预留三千元保修金后一次性付清。保修金在两年内房屋无任何建筑质量问题即退还给乙方。 二、施工要求 1、乙方保证根据现行的国家有关建筑设计标准、规程和规定，细心施工，保证工程质量。 2、工程全部时间为个工作日(下雨天除外)。 3、乙方施工要以安全第一，不违章操作，确保安全施工，教育施工人员安全施工，杜绝工程事故，如在施工中发生任何事故，均由乙方全部负责。 三、建材由甲方保管，乙方按需领取，乙方应节省、爱惜、使用好甲方的材料。由乙方缘由造成的甲方原材料的铺张，由乙方负责赔偿。施工过程中甲方准

18、时预备好乙方所需的材料，因材料没有准时供应，造成损失由甲方担当。 四、工程质量 1、乙方应严格根据国家质量标准要求组织施工，不得偷工减料。 2、甲方有权自行或聘请有关人员随时对工程质量、工程进度进展监视，并提出符合建筑质量标准要求的一切建议，乙方必需按要求执行。 五、违约责任 1、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随便变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工规划造成的经济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。 2、乙方承包的工程工程，不得再进展分包。在施工过程中经检验达不到国家验收标准规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工

19、的损失，乙方应予赔偿。 3、违反本合同商定的行为均视为违约行为，应担当违约责任。 4、违约金定为10000元，一方违约应向对方支付违约金，并赔偿由此给对方造成的一切损失。 六、其他商定 1、甲方不担当乙方的伙食。 2、开工日期：_年5月28日 3、本合同自双方签订之日生效，在本合同全部工程竣工验收并结清尾款后失效。 甲方： 乙方： 工程施工合同模板1100字范文8 发包人(甲方)：_ 承包人(乙方)：_ 双方遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，就本建立工程施工工程协商全都，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：_ 工程地点：_ 工程内容：_ 二、工程承包范围 承包范围：_面积为准。 三、合同

20、工期 开工日期：_年_月_号 坯房竣工日期：_年_月_号(中途如有下雨一天则往后推迟一天) 竣工日期：_年_月_号 合同工期总日历天数：_天 四、工期延误：因以下缘由造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延 1.设计变更和工程量增加; 2.一周内非乙方缘由停水、停电、停气造成停工累计超过_小时; 3.不行抗力自然条件; 五、工程竣工：乙方必需根据协议书商定的竣工日期竣工。因乙方缘由不能根据协议书商定的竣工日期竣工的，乙方担当违约责任。 六、工程质量标准：_县质量检测局为准。(不包括材料质量) 七、合同价款 金额：建筑面积每平方米￥_元_建筑面积的总平方米。 工程预支款：￥_万元。 竣工日付款：余

21、下总金额的_%。 工程款结算：检测工程竣工日后_个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款。 八、组成合同的文件 1.本合同协议书。 2.标准、标准及有关技术文件。 3.图纸 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成局部。 九、乙方向甲方承诺根据合同商定进展施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。 十、乙方在施工过程中所需用的建材必需提前_天向甲方提出书面申请，甲方则需准时供应全部建筑不得误工，保证施工期间的畅通。乙方在施工过程中如有造成不必在的铺张则根据市价赔偿。 十一、甲方有权对乙方工程实施监视。在猪舍内部构造中乙方需根据甲方要求施工。甲方在乙方的施工过程中不得随便调动

22、乙方的施工人员。 十二、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。 十三、合同生效 合同订立时间：_年_月_日 合同订立地点：_ 本合同双方商定_后生效。 发包人：(签名)_电话：_住宅：_ 承包人：(签名)_电话：_住宅：_ 工程施工合同模板1100字范文9 发包方（以下简称甲方）_ 承包方（以下简称乙方）_ 依据中华人民共和国经济合同法，中华人民共和国建筑法，建筑工程质量治理条例及其他有关法律、行政法规及_省公布的有关的建立工程质量标准、标准、规程、条例、规定，结合本工程的详细状况，为了明确工程工程及双方责任，本着相互协作，确保施工工程顺当完成的原则，经过协商签订本合同。

23、一、工程概况 1、工程名称：_. 2、工程地点：_. 二、工程承包范围 安全维护及整改。 三、合同工期 _天。 四、工程造价 工程造价为：_元整 五、质量标准 1、质量标准：到达现行国家或专业的质量评定的合格标准。 2、使用标准、标准（包括但不限于以下内容） （1）本工程的技术标准与标准应根据国家、部颁、地方的施工技术（验收）规程和标准。 （2）本工程适用的地方标准、规程必需符合_省标准规程。 六、承包方式 按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。 七、工程计价 1、本工程计算编制原则：按_统一解释进展编制。 2、人工、材料价格确实定：人工工资按_计取，材料价

24、格根据_执行。 3、详细工程量以甲方签证单为准。 八、工期 有以下状况者，工期经核实签证后可顺延。 1、不行抗力因素引起的停工，不行抗力包括：国家政策调整、战斗、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾难，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上（以_市气象局报告为准），一次停水、停电8小时以上。 2、因非乙方缘由造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际状况顺延。 3、因乙方缘由造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方担当。 4、因甲方缘由造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方担当。 九、工程款的支付 1、工程完工后，甲方在10内向乙方支

25、付工程预算价的80%. 2、在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还，保修金不计利息。 十、违约责任 1、违约方案本合同商定的形式担当违约责任，合同没有商定的，案合同法及相关法规执行。 2、因违约方违约造成对方损失的，违约方担当违约责任后仍缺乏以弥补对方损失的，还应担当赔偿责任。 十一、安全生产和文明施工 仔细执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建立单位的有关治理要求，并做好安全治理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。 十二、争议的解决 本合同在履行过程中发生的争议，双方当事

26、人协商解决，也可由当地建立行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。 十三、其他 乙方应按国家有关规定准时支付民工工资，如乙方承建的该工程工程在施工过程中消失拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式_份，甲乙双方各执_份。双方签字盖章后生效。 甲方（公章）_ 乙方（公章）_ _年_月_日 小编细心推举 工程合同 | 施工合同 | 工程合同范本 | 施工合同范本 工程施工合同模板1100字范文10 甲方：_ 乙方：_ 经甲乙双方协商，甲方将_承包给乙方施工，为使工程能够顺当进展，特订立此协议，双方共同遵守。 一

27、、承包方式本工程实行大包干做法(发放乙方工程量由甲方安排为准)。以承包临时便道的路面构造及两侧排水沟施工以及工期、质量、安全、文明施工的方式承包，并自行办理相关作业手续，施工期间乙方所发生的全部费用由乙方自行支付并完成。 二、工期从_年_月_日-_年_月_日，共计_天。 三、甲方责任派驻现场代表负责工程治理和协调工作，甲方现场代表定为： 工程负责：_联系电话：_业务负责：_联系电话：_施工负责：_联系电话：_ 四、乙方责任 1.派驻现场代表负责工程治理和协调工作，乙方现场代表指定为： 工程负责：_联系电话：_业务负责：_联系电话：_施工负责：_联系电话：_ 2.听从甲方指挥，承受甲方监管，按质

28、量完成工作; 3.对施工安全负全部责任，对乙方人员的安全负全部责任; 4.遵守法纪，文明施工; 5.负责供应自乙方施工用水、电接口以后的全部乙方自用临时水、电设施设备的供应，安装和使用维护治理; 6.负责乙方施工用水电的水电费; 7.负责乙方全部人员的吃、住、交通安排; 8.负责乙方自用临时设施的搭建、自用工具设备的治理; 9.道路起点接_公司路口便道，终点在一号中。 10.路面构造采纳0-5mm碎石面层(15cm厚)，级配开山石基层(50cm厚)，路面宽6米。 11.临时路面的平坦度必需严格按设计及施工验收标准要求施工。 12.路面的密实度到达90%。 13.临时路两边各修一排水明沟，明沟内

29、不允许消失倒坡积水等，边坡要求机械拍打。 14.负责(_)年的工程质量保证维护。乙方担当工程完工后(_)年内的质量保证和质量维护，保质期内发生事故，乙方需在接到甲方电话或书面通知后24小时内赶到现场修理，若发生需马上抢修、无法等乙方到来的状况，甲方也可托付第三方抢修。事故修理或抢修的费用，若事故属施工质量问题引至，由乙方负责。 五、惩罚责任 1.因甲方未能准时供应其责任范围的施工条件或其他甲方责任造成误工时间工期顺延。 2.因乙方责任发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失的，乙方担当一切责任，赔偿损失，并罚款_元/次，属重大安全事故的，甲方并有权终止责任书。 3.因乙方未能遵守安全文明施工规定，

30、不听从甲方劝阻的，罚款_元/次，在安全文明施工检查中被政府有关部门惩罚的，乙方除需担当所惩罚金额外，并罚款_元/次，被登报点名批判的，甲方并有权终止责任书。 4.因乙方责任工程未能按合同工期完工，乙方除需担当甲方因此受到罚金外，并罚款_元/天，造成甲方总工期延误超过_天的，甲方有权终止本责任书。 5.保质期内，乙方未能按时对工程进展维护，或发生事故时乙方未能在规定时间到场修理，罚款_元/次。 6.工程途中全部机械设备以及承包方人员不得退出，不得讨价还价。否则，全部工程量不予结算，当作赔偿。 六、工作内容及单价 1.临时便道长度暂定_m，总价_圆，结算时按实际长度按比例多除少补。 2.乙方负责k1+040处砼排水管的安装(管材由甲方供应)，不再给乙方增加费用。工程款_ 七、付款方式乙方必需于工程完成后将工程进度报给甲方，甲方_日内审核完毕并将结果通知乙方，工程完成_%后支付_万圆工程款给乙方，余下工程款验收合格后两个月付清。 八、其他 1.该协议一式四份，甲乙双方各执二份。 2.未尽事宜双方可另行协商解决; 3.该协议自双方签字起生效，工程完工，工程款支付完毕后失效。 甲方(签字)：_甲方代表(签字)：_ 联系电话：_ _年_月_日 乙方(签字)：_乙方代表(签字)：_ 联系电话：_ _年_月_日