工程采购合同15篇.docx

《工程采购合同15篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程采购合同15篇.docx（57页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 工程采购合同15篇工程选购合同1 发包方（以下简称甲方）：_ 承包方（以下简称乙方）：_ 依据中华人民共和国合同法及有关法律法规，结合中标条件，经双方协商，现就舞钢市人民医院病房综合楼消防系统工程 特签订本合同，以资共同遵守： 一、工程名称：舞钢市人民医院病房综合楼消防系统工程 二、承包范围： 施工图纸中所包含的全部消防系统设备； 以上消防系统设备的安装、售后效劳，整体消防系统（含消防水系统）的安装调试开通并经消防监视部门验收认可。本次招标包含全部消防系统成套装置，其产品品牌在供应时应经甲方考察认可。 三、承包方式：按中标价 四、质量等级：合格并协作主体争创优良工程。 五、工程工期：自甲方或

2、监理出具的开工令之日起计到系统调试完毕之日为该工程工期。总工期60个工作日。 六、合同价款：（人民币）_ 七、工程款支付：乙方接到甲方入场通知后三天内组织施工人员进场。 施工过程中按施工进度拨款，付至合同总价的80%；安装调试并经消防监视部门验收合格后付至总价的15%；剩余合同总价5%的工程款，质保期满后一个月内结清。 八、工程质量： 1工程质量要求到达合格标准，并协作主体工程创优质工程。 2乙方必需严格根据施工图纸、技术资料和消防系统工程施工标准进展施工并承受甲方、监理、总包单位的监视。 3乙方在施工过程中必需遵守以下规定： （1） 由乙方供应的设备材料均应有合格证、消防准用证、产品质量性能

3、检测证明，报甲方审批前方可用于工程； （2） 隐藏工程必需经甲方、监理认可后，方可进展下一道工序； （3）工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。 九、工程验收 （一）全部设备由乙方进展安装调试，并按有关规定程序报请有关部门验收合格后交付甲方使用，一切费用均由乙方担当。 （二）工程竣工后乙方应向消防监视部门及甲方提交如下技术资料： 1设备合格证 2系统工程竣工图 3按舞钢市消防监视部门的规定提交全部资料 4竣工报告及竣工通知书 （三）竣工验收资料由乙方编整后，转由总承包单位一并汇总备案。 十、质保期 质保期为一年（以投标文件承诺的为准），自验收合格签字之日起开头计

4、算十二个月连续运转正常良好。（验收以当地消防监视部门验收为准）在此期间，凡因设备质量及安装质量问题，由乙方免费进展保修。如属乙方缘由延迟验收，则质保期计算为验收后的十八个月。 十一、售后效劳措施 （一）人员培训：乙方应免费对甲方操作使用人员进展培训； （二）培训内容为： 1报警和灭火的根本原理； 2设备的操作使用和维护； 3紧急状况的处理程序和补救措施。 （三）效劳措施： 1在保修期内，乙方每月应定时进展巡检，并查看值班人员记录，发觉隐患准时消退。 2乙方应实行24小时值班制度，当甲方值班人员发觉问题通知乙方后，乙方人员应在2小时内赶到甲方进展处理，并做好处理记录。 十二、双方责任： （一）乙

5、方责任： 1工程质量达不到合同规定的要求，应无条件返修并担当由此造成的一切费用。 2工程不能按合同规定的工期交付使用的，乙方应赔偿甲方逾期违约金，每延期一天按总造价每日万分之三计算。 3乙方应严格根据国家消防标准组织施工，确保工程质量合格、并协作主体争创优良工程。 4乙方应做到安全文明施工，保证安全施工并承受监理人员的监视。因施工措施不当引起的各类安全事故的全部责任和费用由承包人担当。 5施工期间乙方应遵守甲方所制定的有关规章制度，听从甲方监理人员的指挥。 6工程完工后，乙方应准时组织整理施工图纸和消防验收资料，并根据有关规定程序报请有关部门验收合格后交付甲方使用。如不能顺当完成工程验收，乙方

6、对工程质量负一切责任。 7工程完工后，乙方能顺当完成工程验收，乙方对工程质量负一切责任。 （二）甲方责任： 1未能根据合同的规定履行自己应负的责任，竣工工期相应顺延。 2工程未阅历收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，甲方担当责任。 3乙方竣工通知书送达十日内无正值理由不进展验收的，赔偿乙方逾期违约金，每延期一天按付款金额每日万分之三计算。 4不按合同规定拨付工程款，每延期一天按付款金额每日万分之三偿付乙方赔偿金。 5施工期间甲方应供应现场监理指导，并帮助乙方准时解决和处理施工中遇到的问题。 6甲方应向乙方供应施工所需的水、电、材料堆放场地，乙方施工所用的水、电费用由乙方负责

7、支付。 十三、纠纷解决方法 执行本合同发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成，由工程所在地仲裁委员会仲裁或向合同签订地人民法院起诉。 十四、合同解释挨次： （一）本合同文件 （二）招标文件及其答疑补充文件 （三）投标文件及乙方在评标中的询标承诺 十五、其它条款： 1未经甲方许可，乙方擅自将工程或工程的一局部转包给其他单位，因此造成的各类责任、损失和工期延误由乙方自负。 2本合同双方签字后生效，并具有法律效力，任何一方违反本合同条款均按合同法和国家相关法律法规担当经济责任。 3合同执行过程中，如一方需修改或终止本合同，必需征得对方同意，并酌情赔偿经济损失。合同执行过程中若发生纠纷，双方应友好协

8、商解决，协商不成，可通过人民法院调解。 4本工程若有设计变更，按设计单位出具的变更通知进展签证并调整合同价款。 5本合同正本贰份，副本陆份，具有同等法律效力，由甲、乙双方分别保存。 合同签订时间：_ 签订地点：_ 发包方（章）：_ 承包方（章）：_ 代表签字：_ 代表签字：_ 电话：_ 电话:_ 地址：_ 地址：_ 开户银行：_ 开户银行：_ 银行账号：_ 银行账号：_ 工程选购合同2 甲方：_（以下简称甲方） 乙方：_（以下简称乙方） 依据中华人民共和国合同法等有关规定，本着诚恳信用、公平互利的原则，经双方友好协商，就甲方选购事宜，合同期限自_年_月_日至_年_月_日。特签订本合同，以供双方

9、共同遵守。 第一条、标的物、标的额 其次条、交货地点：甲方工程工地。第三条、交货时间：甲方指定。 第四条、交货方式及费用负担：乙方在合同签订后开头供货，并将货物运送到甲方指定的地点后由_负责签收确认。运输费及卸货费由乙方担当。（签收人：_联系电话：_）。 第五条、质量标准及异议期限： 1、乙方应严格根据相关材料的技术要求和国家（行业）的相关质量标准执行，确保所供材料的质量。 2、甲方在收到货物后若有异议须在10日内以书面提出，如属质量问题由乙方负责。 第六条、验收方法：建筑材料选购合同乙方须按甲方的要求送货，货到现场后，在现场车上或场地堆放后由甲方按物品的特性及行业惯例进展验收。如甲方认为乙方

10、送货的数量与送货单数量不符的，则可以随时抽检，如数量超过误差范围的或有弄虚作假情形的，则必需向甲方赔偿即以少一赔十计算，如砂、石、石粉等散体运输货物，抽检方数误差4%，亦可视为正常交货。 第七条、损耗责任：乙方货物在未经甲方验收前仍旧由乙方自行担当相关风险及责任。 第八条、付款方式： 1、甲方每月26日至次月25日为一个统计月。乙方每月26日至次月10日号前（遇甲方假期则顺延）将上月内所送货物的送货单（供货方保存联）汇总后向甲方指定人员提交对帐清单，共同核对无误并签字确认后付款。 2、甲方货款采纳银行承兑汇票形式支付。 3、除双方协商价格为不含税款外，乙方领取汇票时应供应法定正规发票（附销货清

11、单）以及乙方收款托付证明，否则甲方有权不予支付或由甲方按8%税率代为扣税后向乙方支付税后货款。 4、甲方结款方式为：月结。甲方每月只支付乙方上月货款总额的80%，剩余20%待本工程完工并竣工验收后付清。 第九条、违约责任： 1、乙方在接到甲方订单后必需在_天内必需到货，除不行抗力外，每延误_天，甲方可按合同总额5 作为履约赔偿金，并在货款中扣除，如延期五天，甲方有权终止双方合同并追究乙方相关经济责任。 2、乙方供应的产品如因质量问题影响甲方不能顺当通过政府相关部门的验收，乙方必需担当由此引起的经济损失及相关法律责任。 3、因不行抗力导致乙方无法如期交货，乙方应马上通知甲方，在影响因素消退后连续

12、履行交货责任。 第十条、商定事项： 1、甲方应提前10天以电话或传真_方式将用料规划（材料名称、数量、联系地点、负责人、签收人、电话等）通知乙方备料。如有变动，甲方必需以传真的方式通知乙方。 2、乙方在同意并确定供货后，如不能准时供货，则全部损失由乙方负责，甲方有权终止合同。 3、乙方工作人员送货到甲方所指定的工地时，必需听从工地收货人员的指挥，将材料卸放在指定的位臵，如因不听从指挥知乱堆放而造成工期延误或其他损坏的，则由乙方担当全部责任。 4、乙方工作人员进入甲方工程工地后必需洁身自爱。如发觉乙方工作人员与工地相关人员一起骗取或以小作大造成供货数量与签收数量不全都的；乙方工作人员有偷盗甲方工

13、程工地财物行为的；一经甲方工作人员发觉或举报，甲方即以“少一赔十”的原则在乙方货款中抵扣赔偿金额，情节严峻者，甲方有权追究乙方相关的经济法律责任并交由公安机关处理。 第十一条、其他事宜： 1、本合同经双方协商全都后可以变更或解除；未尽事宜双方可协商制订出补充协议，补充协议与本合同具有具等法律效力；如因不行抗力或生产事故不能按期交货的，乙方必需出具有关证明准时通知甲方，双方可依据实际状况协商变更或解除合同。 2、执行本合同发生争议时，由当事人协商解决，若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 3、乙方在收款时必需供应公司的营业执照及税务登记证复印件各一份并加盖公章。 4、本合同一式两份，甲、

14、乙双方各执壹份，自甲、乙双方代表签字及盖章生效，双方结清货款后自动失效。 5、未尽义务双方可共同协商解决。 甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_ 法定代表人：_ 法定代表人：_ 托付代理人：_ 托付代理人：_ 联系电话：_ 联系电话：_ _年_月_日 工程选购合同3 合同编号：_ 需方(甲方)：_ 供方(乙方)：_ 经协商同意，依据中华人民共和国合同法的规定，订立合同如下： 第一条 甲方向乙方订货总值为人民币_元。 其次条 产品名称、规格、质量(技术指标)_。 第三条 产品包装规格及费用_。 第四条 验收方法_。 第五条 货款及费用等付款及结算方法_。 第六条 交货规定 1.交货方式：_。 2.

15、交货地点：_。 3.交货日期：_。 4.运输费：_。 第七条 经济责任 (一)乙方应负的经济责任 1.产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述缘由致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货局部货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。 2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的局部，甲方假如需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方担当。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货局部货款总值的5%的罚金。 3.产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并担当

16、返修或重新包的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值2%的罚金付给甲方。 4.产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货局部货款总值万分之三的罚金。 (二)甲方应负的经济责任 1.甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更局部货款(或包装价值)总值_%的罚金。 2.甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货局部货款总值_%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。 3.甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品

17、总值万分之三的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视同中途退货处理。 4.属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货局部货款总额万分之三的罚金。 5.甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之三计算付给乙方，作为延期罚金。 6.乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应担当因此而造成的损失和运输费用及罚金。 第八条 产品价格如须调整，必需经双方协商，并报请物价部门批准前方能变更。在物价主管部门批准前，仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货局部总值的万分之三作为罚金付给甲方。 第九条

18、 甲、乙、任何一方如要求全部或局部注销合同，必需提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同局部总额_%的补偿金。 第十条 如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前_天与甲方协商。 第十一条 本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。 第十二条 甲、乙任何一方如确因不行抗力的缘由，不能履行本合同时，应准时向对方通知不能履行或须延期履行，局部履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合

19、同可以不履行或延期履行或局部履行，并免予担当违约责任。 第十三条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同治理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。 第十四条 本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。 第十五条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，全部附则在法律上均与本合同有同等效力。 相关的合同范本办公家具选购合同水果(苹果)选购合同粮食竞价选购合同农副产品选购书茶叶选购合同食品选购合同政府选购合同书建材选

20、购合同木材选购(订货)合同第十六条 本合同共一式_份，由甲、乙双方各执正本_份、副本_份，并报双方主管部门各一份。 法定代表人：(签名) 法定代表人：(签名) 托付代理人： (签名) 托付代理人：(签名) 合同有效期限： 至 年 月 日 开户银行：_ 帐号：_ 帐号：_ _年_月_日 _年_月_日 工程选购合同4 甲方： 乙方： 经甲、乙双方友好协商，本着公平互利的原则，依据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，现就乙方向甲方供给生产物资事宜，达成全都意见，为明确双方权利和义务，特订立本合同： 一、订购产品名称： 二、订购产品数量： 三、质量标准： 1、甲方授权乙方供给符合国家质量标准和甲

21、方生产要求的货物。乙方的货物必需符合规定的标准和随货文件要求。 2、 四、产品规格及价格： 1、_。 2、_。 五、付款方式：双方选择以下第种方式支付货款。 (1)翻单结算。既其次批货物到甲方厂区指定地点后，甲方向乙方支付第一批货款。以后依次类推下次送货结算上次货款。 (2)留质保金结算。既乙方前一期货物送达且验收合格后，留下_元作为质量保证金，其余款项货到后当月内付清。合同期限届满，货物没有发生质量问题，质量保证金全部退还乙方。 (3)货物运到甲方后，经检验合格，卸货后-日内付款。 六、产品包装要求及规格：(包装费用已包含在货物价格内)_。 七、交货地点：。运费由乙方负担。运输过程中货物毁损

22、、灭失等各种风险均由乙方担当责任。 八、供货时间： 1、乙方在收到甲方首批传真订单(或电话、短信通知)_个工作日内将货物送至合同指定地点。重复订单，_个工作日内将货物送至合同指定地点。 2、_。 九、双方的权利和义务： 1、假如供给的货物行情有较大幅度的变化，经双方协商可依据市场价格对供货产品的价格做出必要的调整。协商不成，仍按原条款执行。 2、如乙方供应的货物包装或产品规格不符合要求，甲方有权拒收货物。如甲方拒收，乙方必需根据本合同的商定另行供应符合要求的货物，且由此造成的各种损失均由乙方担当责任。 3、乙方必需向甲方供应生产企业资质证明、营业执照及相关的手续。其供应的产品，必需符合相关的国

23、家、行业或企业标准，并随货附带生产许可证、产品合格证、化验报告等手续。 4、甲方应在乙方所送的货物到达后准时进展质量检测，如发觉质量问题，乙方须马上现场处理善后事宜。因此给甲方造成损失的，乙方应担当甲方为此支付的全部费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等)。 5、因乙方产品内在质量问题，引发甲方生产或质量事故，造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方为此支付的全部费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等)，此责任不因甲方已进展质量监测而免除。 6、如乙方未根据本合同第六条规定的时间送货、送货拖延或货物的数量与合同商定不符，应赔偿甲方违约金_元。 7、双方都应保守对方的商业机密。 十

24、、补充协议：_。 十一、特殊声明条款：_。 十二、合同有效期：20xx年_月_日起至2022年_月_日止。 十三、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力，双方签字盖章后生效。双方发生争议时，协商解决，协商不成任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。 十四、合同签订地： 甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 法人代表： 法人代表： 托付代理人： 托付代理人： 电话： 电话： 传真： 传真： 开户行： 开户行： 账号： 账号： 签字日期：20年_月_日 签字日期：2022年_月_日 工程选购合同5 甲方：_ 乙方：_ 依据中华人民共和国合同法的有关规定，经甲乙双方公平友好协商，达成如下协

25、议，以供双方共同遵守。 一、乙方为甲方定点釆购供给商。 二、物品规格型号及价格 品名： 单价： 规格(品质)： 二、 物品要求 乙方必需保证所物品符合甲方要求，且无任何质量问题，否则要担当相应的违约费用即批次选购物品金额的20%，并赔偿甲方因此受到的其他损失。 三、 交货期限 乙方保证依据甲方要求，在接到甲方订单之日起_天内，将甲方选购的物品全部送达指定地_不能拖延，否则乙方应从最迟交货日的次日起，每日向甲方支付延迟交货局部货款的百分之三的违约金，并赔偿因此给甲方造成的其他损失，此项违约金额以逾期移交物品局部货款总值的百分之五十为限度。 四、 付款方式 乙方交货经甲方验收合格后，甲方出具入库验

26、收单，乙方于每月 号持入库验收单、发票到甲方财务部结算货款。 五、 其他事项 1、本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日止。届满时双方协商全都可续签本合同。 2、双方商定实行乙方每季度向甲方报价制度。如甲方有有效证据证明乙方的报价或现实供给价髙于市场平均价格，甲方有权取消供给商资格，并由乙方按已供甲方物品总额的 %支付给甲方违约金。 3、甲方无正值、合法理由取消乙方供给商资格，应当向乙方支付违约金 元。 4、本合同履行期间，乙方以下行为之一的，视为违约行为。甲方有权终止合同并取消乙方供给商资格，同时乙方担当违约责任。 (1)、乙方所供物品价格高于市场价格的 %，乙方按所供物品价格的 倍支付违

27、约金。 (2)、乙方所供物品存在质量问题，除马上退货外，应按所供物品价格的 倍支付违约金。 (3)、乙方实施赐予甲方釆购人员提成、回扣、行贿等行为的，除取消供给商资非常，乙方向甲方支付违约金人民币 元。 六、本合同未尽事宜，双方友好协商。本合同一式二份，经双方签字盖章后生效。甲、乙双方各持一份，具同等法律效力。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 工程选购合同6 买方（甲方）：江苏西团建筑有限公司大丰港瑞安名邸（医院）工程部 卖方（乙方）：胡昔桃 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等相关法律规定，甲乙双方在

28、自愿、公平、公正、诚恳信用的根底上，就建筑工程防水材料（以下简称为货物）选购事宜协商订立本合同。 第一条 使用货物工程概况 1.工程名称：大丰市大丰港瑞安名邸 2.工程地点：大丰市大丰港南阳中学对面 本合同签订后甲方增加选购量的，双方应当签订补充协议；未签订补充协议的，以甲方实际签收确认的货物数量为准，并根据本条商定的单价执行。 其次条 质量要求；技术要求 按国家质量技术标准。 第三条 付款方式 1.双方商定按以下方式付款：自第一批货物送达工地点验完成，甲 方在一个月内付清该批货款，以此类推。 2.甲方逾期付款的，应当每日按逾期付款的千分之 壹 向乙方支付违约金，且乙方有权暂停供货。 第四条

29、交（提）货方式、时间和地点 1.运输费用：由乙方负责。 2.货物交接地点：大丰市大丰港瑞安名邸工地。 3.收货人：彭池生、石诗文。 第五条 货物的验收及检测 1.甲方应当在货物交接时对货物的品种、商标、规格型号、数量、外观包装当场查验核实，并将验收状况在发货单上记录签字。对货物有异议的，甲方有权当场拒收。甲方也可在收到货物后 3 日内向乙方提出书面异议，经双方核实确属乙方责任的，甲方有权退货。 2.甲方未在商定期限内提出书面异议或已对货物实际使用的，视为对货物的认可。 第六条 双方其他义务 1.甲方义务 （1）甲方应当提前3 日就送货的详细时间、地点及收货人等状况与乙方进展确认，并供应必要的帮

30、助。 （2）甲方应当根据合同商定办理货款结算并支付货款。 （3）甲方应当根据乙方提示的方法，对货物妥当保管、搬运、使用。因甲方缘由导致货物损毁的，由甲方担当相应责任。 2.乙方义务 （1）乙方应当根据合同商定保质保量按时供货。 （2）乙方应当对货物的保管及使用方法进展技术交底。 3）乙方应当明确告知配套使用产品的保质期限或有效期限。 第七条 违约责任 1.甲方违约责任 （1）甲方无正值理由拒绝收（提）货的，应当比照乙方逾期交货担当违约责任。 （2）由于甲方缘由导致货物交接地点或收货人错误的，甲方应当担当由此给乙方造成的损失，交货期限顺延。 （3）甲方未按合同商定履行其他义务给乙方造成损失的，应

31、当担当相应的赔偿责任。 2.乙方违约责任 （1）乙方逾期交货的，应当每日按逾期交货价款的百分之 5 向甲方支付违约金；逾期交货超过 7 日的，甲方有权解除合同。 （2）乙方交货后被甲方依合同商定拒收或退货的，乙方应当担当逾期交货的违约责任。 （3）乙方未按合同商定履行其他义务给甲方造成损失的，应当担当相应的赔偿责任。 第八条 争议解决方式 本合同项下发生的争议，双方可以协商或向有关部门申请调解解决；协商或调解不成的，可向供货方人民法院提起诉讼(任何一方违约导致通过诉讼方式解决的，败诉方还需担当实现合同目的产生的合理费用，包括违约方担当诉讼中诉讼费、律师费、交通费，财产保权费等费用)。 第九条

32、其他商定 1.本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式2 份，甲方1 份，乙方 1 份，具有同等法律效力。 2.未尽事宜，经双方协商全都签订补充协议。 甲方： 乙方： 代表人： 代表人： 电话： 电话： 帐号： 帐号： 签订地点： 签订时间： 工程选购合同7 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 一、承包事项： 平顶山飞宇国际汽贸城 9#楼及室外管网道路 工程技术资料 二、承包方式： 1平米包干，元/m2，总建筑面积为： 6700 m2，价款为： 10050.00 元。大写： 一万零伍拾元 。 2室外管网定价包干 价款为： ( )。 3合计：合同总价款为：(大写：)。 三、合同工期：合同工期为

33、20xx年 9 月 28 日至 20xx 年 4 月 28 日。 四、付款方式 1甲方每月支付乙方工程资料费 20xx.00 (大写： 两千元整 )假如甲方在到达资料费支付条件后7日内无法支付乙方工程资料费，乙方保存停顿工作和解除合同的权力。 2假如在合同工期内，甲方未完成全部施工任务，导致乙方的工程资料未在合同工期内完成竣工备案，工程合同发生延期，则在延期的月份内，甲方需按月支付乙方工程资料费 20xx.00 (大写： 两千元整 )。延期月份15天以下(含15天)按半月计算，15天以上的按全月计算。 五、承包范围：工程技术资料的填写、收集、整理、组卷、归档、备案，直至竣工。 六、办公用品归属

34、：电脑、打印机、复印机、纸张、办公桌椅、资料柜、笔、钉书机、钉书钉、尺、壁纸刀、胶水、资料盒由甲方供应，资料软件由乙方担当。 七、工作分工 乙方要保证资料填写、整理与工程进度同步的，工程竣工验收前做好组卷和预验收工作。 检验试验：甲方按乙方的要求负责原材料的、试样、试件的取样及制作，乙方负责相关资料的填写并送试验室承办检验试验工作(检验试验费用由甲方担当)。 资料编制填写：施工组织设计、施工方案、各种图、安全资料中有技术要求和方案要求的由甲方工程师编制，全部报验表、检验批表、验收表、统表等均由乙方负责填写。 资料签字由乙方找相关人员签字的，要求与工程同步。 分包工程技术资料：乙方负责收集检查验

35、收全部分包工程技术资料，并整理归档。 八、合同履行期间，乙方进入施工现场要戴好安全帽并按规划的路线行走，防止消失人身伤亡事故。 九、本合同一式两份，甲乙双方各一份，具有同等法律效力。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 工程选购合同8 甲方：_ 乙方：_ 依照中华人民共和国民法典有关规定，结合本工程详细实际状况，经双方协商全都，签订本合同，共同遵守。 乙方受甲方托付,担当甲方_250KVA变配电受电工程,详细事宜双方明确如下： 一、甲方托付给乙方的工程工程和内容： 1、250KVA变配电受电工程的设计、设备购置、安装调试

36、二、有关技术及效劳要求： 1、乙方应依据甲方的要求做好开工和竣工等有关技术工作，帮助并协作线路验收、接入系统及并网工作。准时供应竣工资料。 2、乙方选购全部电气设备和原料，应从国家定点厂家选购，并符合国家有关质量、技术标准。 3、变配电及线路安装工程应依据电力安装标准进展，符合质量要求。 4、甲方负责做好青苗赔偿等有关政策处理。 三、工程款项及费用的结算： 1、工程款结算按执行。 2、工程预算款总计：_元; (高压电缆、10KV线路局部按实际耗材在决算中计收) 3、本工程款分_次结清，其中： (1) 、合同签订_天内应付工程款的_%(计_元) (2) 、工程竣工验收合格决算审核后，送电前工程款

37、全部付清。 4、工程款的结算以审计决算为依据。 四、施工及竣工验收： 1、依据工程施工要求，甲方应于施工前具备土建验收条件(包括完成破路申请手续，设备进场道路畅通等)，并确保自建附属工程质量为乙方进场制造施工条件。 2、乙方应在_年_月_日工程竣工，遇特别状况双方另行协商，时间顺延。 3、施工期间,甲方应派员到现场帮助解决安装施工期间所发生的特别状况。 4、乙方在施工期间应留意安全,做到文明施工，如发生违章和野蛮施工所造成意外事故和损失，由乙方自负。 5、乙方在工程完毕时，甲方应会同供电局有关部门进展竣工验收。 五、合同未尽事宜，双方协商解决。 六、合同双方代表签字盖章后生效。 七、合同一式_

38、份，甲方执_份，乙方执_份。 甲方(签章)：_ 时间：_ 乙方(签章)：_ 时间：_ 工程选购合同9 依据中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在公平、自愿、公开、诚恳信用的根底上就建材买卖事宜达成协议如下： 第一条所购建材根本状况： 其次条质量标准： 第三条交货：交货方式为(卖方送货/买方取货) 交货时间： 交货地点： 第四条验收：对于建材产品的规格型号、数量、材质等与商定不符或有其他质量问题的，买方异议期为卖方交货后日内，异议经核实卖方应无条件补足或换货。 第五条付款方式准时间：双方商定以第种方式支付价款。 (一)签定合同时，买方支付(定金/预付款)元(定金不得超过总价款的20%)，货到验收后性支付余款; (二) 第六条违约责任： (一)卖方违约责任： 1、建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同商定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失。 2、卖方延迟交货的，每日应向买方支付延迟局部价款%的违约金;延迟交货日的，除支付违约金