《工程居间简单合同范本(5篇).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程居间简单合同范本(5篇).docx(23页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、工程居间简洁合同范本通用 5 篇工程居间简洁合同 1甲方: 乙方:鉴于甲方自有合法的工程承接资质,甲方托付乙方为该公司查找工程工程;乙方亦获知了甲方的上述意愿,乙方情愿承受委分友好协商,订立如下合同条款,以资共同遵守履行。托。 双方情愿签订正式合同,并严格履行,以到达双方目的。 鉴于此,双方本着自愿、公平、互惠互利、诚恳信用的原则,经充第一条 托付事项1、甲方打算承接乙方接洽的 工程工程,甲方托付乙方为该公司承接的工程进展预审核,乙方承受甲方托付。 2、乙方应尽力为甲方查找适宜的工程工程,并尽可能促成甲方以分包、总承包等合法方式进展工程工程承接,其受托期限为本合同签订之日起至年月日止。其次条
2、居间人的权利和义务1、乙方在履行本合同的过程中,可以向第三方说明其为甲方的居间人,并可以向第三方介绍该公司的相关状况,但甲方书面确认为是商业隐秘的除外。2、乙方应认真完成甲方的托付事项,依据合同第一条所规 定的内容乐观为甲方寻求时机,并为甲方与相关对方当事人签署合同或协议供给联络、帮助、撮合等效劳。3、乙方应尽可能向甲方准时、真实地报告有工程发包意向的第三方的状况。4、乙方在前期办理本受托事项过程中,因甲方过错造成其 损失时,将由甲方担当责任。5、乙方仅为甲方和上述公司的居间方,不为甲方和上述公司签署的有关合同、协议以及债权债务担当任何责任。 第三条 居间酬劳与费用1、假设乙方促成有发包意向的
3、第三方与甲方签署承包合同,甲方应向乙方支付工程造价总额的百分之五5%,即合人民币 元整¥: 作为乙方酬金,该工程所产生的营业税由方担当,假设该居间费所产生的所得税由甲方担当;该酬金包含其它相关居间、询问、应酬费用。酬金的支付方式为:现金或个人账户划账;2、付款时间:甲方与第三方签订承包合同并收到首期工程 预付款后,支付合同总价的百分之 三3%,即合人民币 元整¥: 作为居间首期款,其余 2%合同总价的居间费,依据发包方工程进度按比例分两次支付,所收款以收据为凭。 3、假设乙方未能促成上述承包合同,乙方无权要求甲方支付 乙方的差旅费、接待费、考察费、应酬费、询问费及其它隐性费用乙方自行担当。 第
4、四条 合同的解除酬金,其从事居间活动所支出的其它相关必要费用如出资方或1、托付期限届满,商定目的未能实现而甲乙双方不再续签本合同将自动解除;2、本合同商定目的已经实现,乙方收到甲方依据本合同第三条商定的酬金后,甲乙双方责任义务已履行完毕本合同将自动解除;3、托付期限届满之前,不管任何缘由,甲乙双方通过书面协议同意解除本合同的;4、托付期限届满之前,因不行抗力致使本合同商定目的不能实现的;5、当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的;6、在本合同履行过程中,乙方实际产生的费用如出资方 或乙方的差旅费、接待费、考察费、应酬费、询问费及其它隐性费用,因甲方单方解除本合同给乙方造成的实际经济损
5、失由甲方全部担当。第五条 违约责任甲方应按时支付相应费用,假设违反本合同的商定则视为违约行为,则应向乙方支付居间费总额 10%的金额作为违约金,乙方帮助甲方签订合同后则视为已履行完居间义务。第六条 声明及保证甲方: 1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有力量签署并履行本合同;2、甲方签署和履行本合同所需的一切相关手续均已办妥并真实合法有效;3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为;4、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合 同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人需有法人托付授权书,本
6、合同生效后即对合同双方具有法律约束力;5、甲方保证自有资质的真实性及合法性。乙方: 1、乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效;2、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为; 3、本合同的签署人是合法公民或授权代表人,本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第七条 保密密、公司打算、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其甲乙双方保证对在争论、签订、执行本合同过程中所得悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料包括商业秘它商业或企业隐秘予以保密。未经该资料和文件的原供给方同意,另一
7、方不得向任何第三方泄露该商业隐秘的全部或局部内容。但法律、法规另有规定或双方另有商定的除外。不得利用客户供给的信息从事任何与担保业务有关或有损客户利益的活动。第八条 通知1、依据本合同需要,一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必需用书面形式,可承受、书信快递、 、Email、手机短信、当面送交等方式传递。以上方式无法送达的,方可实行公告送达的方式。2、一方变更通讯方式或通讯地址,应自变更之日起三日内,以书面或短信形式通知对方,否则,由未通知方担当由此而引起的相关通知责任。第九条 争议的处理1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进展解释。2、本合同在履行过
8、程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按以下第种方式解决。 、提交有管辖权的仲裁委员会仲裁;、依法向合同签署所在地人民法院提起诉讼。第十条 不行抗力1、假设本合同任何一方因受不行抗力大事影响而未能履行其在本合同下的全部或局部义务,该义务的履行在不行抗力大事阻碍其履行期间应予中止。2、声称受到不行抗力大事影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不行抗力大事的发生通知另一方,并在该不可抗力大事发生后准时向另一方供给关于此种不行抗力大事及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书 面资料。声称不行抗力大事导致其对本合同的履行在客观上成为不行能或
9、不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消退或减轻此等不行抗力大事的影响3、不行抗力大事发生时,双方应马上通过友好协商打算如 何履行合同。不行抗力大事影响终止或消退后,双方须马上恢复 履行各拘束本合同项下的各项义务。如不行抗力及其影响无法终止或消退而致使合同任何一方丧失连续履行合同的力量,则双方可协商解除本合同或临时延迟合同的履行,且患病不行抗力一方无须为此担当责任。 4、本合同所称不行抗力是指受影响一方不能合理掌握的,无法预料或即使可预料到也不行避开且无法抑制,并于本合同签订日之后消灭的,使该方对本合同全部或局部的履行在客观上成为不行能或不实际的任何大事。此等大事包括但不限于自然灾难如水灾、火灾
10、、旱灾、台风、地震,以及社会大事如战斗不管曾否宣战、动乱、罢工,政府行为或法律规定等。 第十一条 合同的解释、补充与附件本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进展,本合同的标题仅是为了阅读便利而设,不应影响本合同的解释。本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的, 甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不行分割的组成局部,与本合同具有同等的法律效力。第十二条 合同效力本合同自双方法定代表人或其授权的托付代理人签字之日 起生效。 本合同正本一式份,双方各执份,具有同等法律效力。 甲方签章: 乙方签字指印: 年月日工程居间简洁合同 2甲方托付人:乙方居
11、间人:本着优势互补、互惠互利的经营宗旨,为了更好的开拓市场,扩大企业的经济效益和社会效益,依据中华人民共和国合同法,经双方充分协商,依据公平自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:一、托付事项工程工程的专业承包施工合同。1.1 乙方承受甲方托付,负责就 工程工程以下称该工程工程,引荐甲方参与该工程的公开招投标,向甲方供给关于该工程工程的重要信息,并最终促成甲方中标并与建设单位签订该1.2“居间成功”是指完本钱条所列全部托付事项。甲方未中标,乙方仅为甲方供给信息,或为甲方供给的联络、帮助、撮合等效劳的,均视为托付事项未完成。 二、乙方的义务 2.1 乙方必需向甲方供给有关该工程工程招投标的信息,并有
12、义务帮助甲方对该工程工程进展实地考察。2.2 乙方承诺向甲方供给的关于该工程工程的上述信息真实牢靠。假设乙方供给的信息不真实,乙方无权取得居间酬劳。2.3 乙方应保证该工程工程真实牢靠、资金到位、各种施工手续齐全,能够正常施工。否则,视为乙方供给信息不真实,按照本合同其次条第 2 款执行。2.4 乙方在甲方参与招投标期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务,帮助甲方做好标书的编制。假设能够中标并达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。三、甲方义务 3.1 甲方负责供给资质证书、营业执照等相关资料;负责标书的编制。3.2 假设居间成功,则由甲方全面履行
13、和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。3.3 假设居间成功,则甲方应按本合同商定,向乙方支付居间酬劳。四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式4.1 本工程居间酬劳为4.2 居间成功后,随着建设单位拨付工程款的进度支付居间酬劳4.3 甲方可以转账或现金的方式支付。五、居间活动费用的担当居间活动费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用和劳务费用等。乙方无论是否完本钱合同所包含的托付事项,乙方同意全部自行担当居间活动费用。六、保密事项6.1 甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐秘。 6.2 乙方不得以其在居间过程中猎取的甲方商业隐秘而做出不利甲
14、方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间酬劳。七、合同终止7.1 本合同签字生效后,假设 年 月 日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。 7.2 假设居间成功,本合同完全履行完毕后终止。7.3 甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。八、争议解决方式 如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。九、其他事项9.1 乙方不得将本合同托付事项进展转托付。乙方盖章:9.2 本合同一式二份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。甲方盖章: 年 月 日工程居间简洁合同 3甲方托付人:乙方居间人:甲乙方为了发挥双方的优势,依据中华人民共和国合同法,经双方
15、充分协商,依公平自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:一、托付事项1.1 乙方承受甲方托付,负责就厂区建设工程项目以下称该工程工程,推举给甲方,向甲方供给关于该工程工程的重要信息,并最终促成甲方与建设单位和总包单位签订该工程工程的分包施工合同,取得施工权。1.2“居间成功”是指完本钱工程工程与总包单位签定分包合同,即视为全部完成居间效劳托付事项。甲方未签定分包合同,2.1 乙方必需向甲方供给有关该工程工程前期工作的主要信取得实质性施工权,均视为托付事项未完成。二、乙方的义务 息,并供给相关的业务询问效劳,开展对业主方和总承包方进展有效的协调,并促成甲方取得工程施工分包权。乙方供给信息不真实,居间
16、效劳不成功,甲方不予支付任何居间酬劳。2.2 乙方承诺向甲方供给的关于该工程工程重要信息的真实牢靠,最终促成甲方能够如约进场进展实质性施工。否则,视为关系。2.3 乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务,帮助甲方做好各项工程争取的前期系列工作。为甲方协调争取并达成施工合同后,乙方仍有义务帮助甲方协调好与建设单位、总承包单位的 三、甲方义务3.1 甲方负责供给资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需要的各类资金的筹措,并做好签定合同前系列需要的手续预备。3.2 假设居间成功,则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。3.3 假设居间成功,则
17、甲方应按本合同商定,向乙方上述所列的四位居间人分别依据本合同商定支付居间酬劳。四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式时间、商定的内容开工后,收到工程预付款时本合同马上生效,反之则无效自动终止该合同。合同生效后甲方必需按如下方式支依据中华人民共和国合同法第 426 条关于 “居间人促成合同签订成功,托付人应当按按商定支付酬劳”的规定,甲方完成签订该工程承包工程合同,并顺当的按施工分包合同商定的付居间效劳费: 金。甲方应无条件地依据事4.1 本工程居间费用为工程造价剔除建设单位直供材料价格,指定材料价格及指定专业分包造价金额 %税后作为酬先商定的效劳费标准,即工程签定的合同工程量 万元的%计
18、万元税后,作为中介人的效劳酬劳。工程结算造价确认后,假设有明显差异,最终一期居间效劳酬劳支付时进展相应调整。多还少补。4.2 本合同签字生效成立后,甲方在与业主方或总包方签订施工分包合同后,在第一次业主支付工程预付款同时交割 50 %居间效劳费,计 万元;工程进展到依据合同工期一半时间即开务费,计 万元按工程审结价进展调整后支付。5.1 甲方取得工程建设施工合同后,假设恶意躲避或有意拖延工令签发开头计算为其次次兑付日,兑付其次笔 25%的居间效劳费,计 万元;当工程完工验收后 10 天内兑现最终 25%的居间服4.3 甲方依据以下支付分流表金额安排,可以现金或者银行本票形式进展分别支付。居间效
19、劳费支付分流表: 五、特别商定: 支付,自愿承受以下处治,并放弃一切抗辩权利;居间人可凭此承诺书依法冻结甲方公司的银行帐户及资金,实行停顿工程施工等措施;本承诺书自动转为甲方公司欠居间人效劳费的欠条;追 回应兑现的居间人效劳费并按该费用总额加收每天 5滞纳金;按中介居间人效劳费总额的二倍收取罚金;追索期间所产生的一切费用含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等均由甲方担当。全部担当。5.2 居间效劳成功完成后,在工程建设期间,假设业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷,与居间人无关,居间人不担当任何责任,一切法律责任和经济风险由甲方5.3 本合同书
20、为不行撤消、不行更改的无条件保证兑现的见索即付凭证,与甲方其他相关义务不相抵触,独立执行,不受甲方企业改制、更名或更换法人代表而影响,具有永久法律效力。本合同经双方签字后即生效。本次效劳所涉及的相关文件资料, 都具有同等效力。六、保密事项6.1 甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐秘,任何一方以任何形式泄露本合同内容,由泄密方担当一切后果。 6.2 乙方不得以其在居间过程中猎取的甲方商业隐秘而做出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的后续居间报酬。七、合同终止 7.1 本合同签字生效后,假设 20年 12 月 30 日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。7.2 假设居间成功
21、,本合同完全履行完毕后终止。7.3 甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。八、争议解决方式有关本合同或在执行本合同中发生的一切争吵,双方应通过友好协商解决;如协商不成,协商不成,双方同意提交工程合同签定所在地仲裁委员会仲裁或者当地法院提起诉讼解决。 九、其他事项 9.1 本合同一式六份份,甲方一份,乙方每个居间人一份,公证机关一份,均具同等法律效力。9.2 本合同双方签字盖章后生效。甲方盖章: 乙方盖章: 年 月 日工程居间简洁合同 4甲方托付人:乙方居间人:甲、乙双方为了发挥双方的”优势,依据中华人民共和国合同法,经双方充分协商,依等价有偿,互惠互利,公平自愿诚信合作的原则,达
22、成如下协议:一、托付事项乙方承受甲方托付,负责就珠海机场土石方工程与业主接洽,并最终促成甲方签订该工程的专业承包施工合同。工程量1000 万立方以实际工程量为准。每立方保证 15.5 元,以扣除居间费用。二、乙方的义务乙方必需向甲方供给有关该工程工程的信息,并承诺向甲方供给的关于该工程工程的上述信息真实牢靠,假设乙方供给的信息不真实,乙方无权取得居间酬劳,乙方有义务帮助甲方对该工 程工程进展实地考察。三、甲方义务1、甲方负责供给资质证书、资金证明,营业执照等相关资料;负责和承建单位进展合同谈判。方无关。2、假设居间成功,则由甲方全面履行和承建单位所签订的 专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生
23、的权利和义务,与乙 3、假设居间成功,则甲方应按本合同商定,向乙方支付居间酬劳。假设未准时支付,则按未按时支付金额的每天 1%向乙方支付违约金。四、居间酬劳的结算方法、支付时间和支付方式1、居间成功后,甲方按本工程合同每立方 2.5 元向乙方支付居间效劳费。共 2500 万元人民币税后。2、甲方向乙方分三次支付居间效劳费用:第一次:以双方认可的单位签订合同甲方付给乙方 250 万元人民币。其次次在甲方收到第一次工程预付款后两日内支付乙方万元人民币。 余款按每三个月付一次,甲方按所签定的居间协议比例三次付完付给乙方。 3、甲方以现金或者转账的方式支付给乙方,乙方收取甲方的居间效劳费不开发票,不担
24、当任何税费及其它手续费。五、居间费用的担当 1、如乙方供给的工程信息不真实,造成甲方所发生的实际 费用由乙方担当,如甲方缘由未签订合同造成乙方所发生的实际费用由甲方担当。六、保密事项甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐秘。七、合同终止1、假设居间成功,本合同完全履行完毕后终止。2、甲、乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。八、争议解决方式 如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,提交合同签订地仲裁委员会仲裁,或直接向当地人民法院诉讼解决。九、其他事项1、乙方不得将本合同托付事项进展转托付。 2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效,甲、乙双方需供给有效身份证件的复
25、印件附后。合同签订地:甲方盖章: 乙方盖章:年 月 日工程居间简洁合同 5甲方托付方: 乙方居间方:甲方因业务需要工程工程,而乙方具备工程相关信息。现双方就甲方托付乙方介绍工程相关工程信息,在自愿公平协商的基础上达成如下协议。一、甲方托付乙方介绍沈阳市保税区大连海关工程工程项目,并尽可能促成该工程建设承包等合法方式与第三方业主方签订该工程合同。二、居间酬劳与给付方法1、居间费按工程总造价 3.5计取,详见建筑施工合同。2、居间酬劳支付方法:甲方在工程预付款 35%到帐后三个工作日内,需一次性向乙方支付居间酬劳,投资建设总额的 3.5%,如在预付款到帐后三个工作日乙方没有收到居间酬劳,则视甲方违
26、约,可从下一批预付款扣除双倍居间酬劳,居间酬劳的税金由乙方支付。 三、商定事项1、甲方与业主方第三方签订的合同乙方不担当任何责任。2、乙方履行本合同的过程中,可向业主方第三方说明 其为 甲方居间人,并向甲方介绍该工程相关状况,由甲方确定该工程可行度。3、乙方在认真完成甲方托付工程事项,即按合同法第一条规定提该工程的任何事宜不担当任何责任。供该工程的真实信息,并与甲方与第三方业主方签署合同或协议供给联系、帮助、撮合效劳,但确定权在甲方,乙方对4、甲方与业主方第三方签订合同即视为乙方已完成甲方托付事项,甲方依据本合同商定支付乙方居间酬劳。如甲方不按时支付乙方居问酬劳,甲方依据双倍居间酬劳担当违约责
27、任支付乙方,乙方有权从工程款中领取双倍居间酬劳。5、乙方向甲方供给的该工程信息验证为真实的,甲方因某些理由拒签或再找其它方签订该工程合同视为乙方已经完成该工程的居问效劳,甲方因担当该工程的全部居间费用。6、余下工程合同,均由乙方协调,撮合续签合同,甲方不 得单方面与业主方续签合同,如在需要使用多个资质签订该工程工程合同时,业绩归乙方,居间酬劳按本合同标准执行,如觉察甲方不经乙方与业主方签订合同,视为甲方违约,一经核实,甲方应向乙方支付本合同的双倍居间酬劳。7、甲方支付居间酬劳,本着合法、安全、有效的方式,以 现金打到账号。甲方如在指定的期限内不能兑现,则视为违约,乙方有权要求甲方支付 30的违约金,同时要求在 3 天以内一次性付清所有款项。8、本合同如发生纠纷,双方首先协商解决,协商不成由守 约方所在地人民法院提起诉讼。9、甲方假设不能与业主签订正式施工合同则本居间协议视为无效。10、本合同一式五份,甲方执一份,乙方执四份,双方签字盖章或按手印后生效。甲方代表:乙方代表:年 月 日
限制150内