工程承包的协议书工程承包协议书(5篇).docx

《工程承包的协议书工程承包协议书(5篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程承包的协议书工程承包协议书(5篇).docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 工程承包的协议书工程承包协议书(5篇)有关工程承包的协议书一 乙方： (以下称为乙方) 为确保工程质量，保证安全文明施工，按期完成分包施工任务，本着公平自愿的原则，经双方协商，签定本分包合同。 一. 工作内容： 1.根据施工图纸及混凝土施工技术要求浇筑、收面、打磨、养护、爱护、凿毛、预留施工缝及场地清理等有关工作; 2.对所消失的质量问题(露筋、蜂窝、麻面、孔洞)修补，打磨等。 二.承包方式： 劳务计量承包。包质量、工期、安全生产、文明施工。 三.单价及结算方式： (1)单价：按构件浇筑后并经检验、试验合格的成品实体积计算，每立方砼 元/立方米 (2)按每 层作为结算段，每层混凝土工程完成后

2、，阅历收合格，各方面工作都符合甲方要求后由工程部技术员核对工程量，签发结算书。领取工资时，乙方须由操作工人亲自签字按食指手印领取，严禁代领。 (3)按分项承包工程商定的综合单价(包安全、包质量、包文明施工、包工期等)计算。乙方不得以任何借口的形式增加单价或要求额外签工; (4)凡乙方工作范围内不按时、按质完成的工作，如甲方另行安排其他班组去完成，则全部的用工从乙方工程款内扣除。如有违反甲方施工现场安全、质量规定，甲方有权对乙方进展罚款，罚金从工程款中扣除; (5)本合同价款为综合单价，已含人工工资，停工期盼料，超高补贴，高温补贴，工人退场车旅费等各项费用在内; (6)本合同价款已包括夜间施工、

3、穿插施工、非不行抗力恶劣自然条件下施工等的降效费; (7)本合同价款已包括工完场清的全部费用，并负责在各级政府及有关治理部门和甲方组织的各种检查或参观前，施工现场及所属管辖区内的住宿及施工现场场地清理; (8)根据甲方有关现场施工治理规定应办理的进场证、工人保险金、安全帽、安全带、服装等由甲方统一办理，费用按人数从工程款中扣除; (9)依据本合同其他条款由乙方担当的其他费用。 四、工期要求 乙方应依据甲方的月、周施工进度规划和施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成，如乙方逾期完成，甲方有权视情节轻重对乙方予以惩罚。 五 第三条承包价格系乙方的施工质量到达甲方质量目标要求的完全价格。施工中甲方

4、除向乙方提 四.甲方责任： (1)负责审核乙方的签证单和预结算资料，准时发放生活费和办理进度款支部及结算; (2)负责现场的施工调度和治理，质量、安全 的检查监视和工程验收; (3)甲有权对乙方不能胜任本职工作或需调度的人员，随时清退出场，乙方应在该人员退场一周内供应补充人员。 五. 乙方责任： 乙方必需听从甲方统一调配，根据施工图纸、施工标准及甲方技术交底的要求仔细组织施工，并到达标准验收标准。 各道工序完成后需报经工程部技术员验收同意前方可进展下道工序的施工。若验收不合格，整改时间耽搁了工期规划，则该段工作量单价下调20%砖墙基层外表的污染局部应去除洁净，并浇水潮湿，加气砼块抹灰前应将墙面

5、清理洁净。如违反规定，视状况轻重每次赐予200500元罚款。乙方人员进场前必需体检，并出详细检证明，费用由乙方自行负责。因乙方缘由发生的安全责任事故以及罚款等，乙方应担当全部经济责任、损失和费用;由于乙方使用、包管和维护不善甲方供应的临时设施、现场材料和设备，乙方应担当由此给甲方造成的损失;对甲方供应的安全设施与施工机械，乙方经检查前方可使用，若发觉有安全隐患时，乙方应准时向甲方反映，待甲方修复或更换后，方可进展使用;否则，由此造成的一切后果其责任均由乙方自行担当;分段分项工程完成后，经现场监理工程师、甲方工程部经理、技术负责人及工长验收符合要求，并签字、认可后才能予以结算。 六 安全文明施工

6、要求及惩罚措施： (1).进入施工现场，必需戴好安全帽，使用安全带，违章者每人次罚款100元。 (2).使用机械设备必需要用有责任心、有阅历得人来操作，操作人必需具有机械操作证，严禁违章作业及冒险蛮干。 (3).对于电开工具、电气设备、施工用电、生活用电，必需由工程部电工来修理，其他人员不得乱动，有问题立刻找工程部经理或电工、安全员来处理，违章者每人次罚款100元。 (4).高处作业时制止打闹，所带工具用具必需有牢靠的防掉落措施。 (5).严禁酒后作业，违者每人罚款200元。 七. 违约责任： 1) 若乙方在施工过程中不能按甲方制定的工程规划保质、保量完成形象进度和质量标准，甲方有权对乙方进展

7、惩罚直至终止合同。给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿。 2) 乙方在施工过程中达不到甲方的环保，职业安康安全和文明施工的要求，甲方有权按合同相关条款对乙方进展惩罚。由此造成甲方的经济损失由乙方负责赔偿。 3) 合同签订后，如需修改，须获得双方的同意，方能生效。否则给对方造成经济损失，由违约方负责。 4) 合同履行中任何一方无正值理由而提出终止合同的，均属单方违约，违约方除担当给对方所造成的全部损失外，还必需向对方支付工程总造价的10%的违约金。 八. 争辩 如甲乙双方发生争辩，应本着实事求是，公平互利，协商全都的原则进展协商解决。如协商不成，可采纳以下方式解决(只能选一种)：向工程所在地人民法

8、院起诉或向工程所在地仲裁委员会申请仲裁; 5) 发生争辩后，除非消失以下状况的，双方都应连续履行合同，保持施工连续，爱护好已完工程; 6) 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停顿施工; 7) 调解要求停顿施工，且为双方承受; 8) 仲裁机构要求停顿施工; 9) 法院要求停顿施工。 九.合同终止及终止后的结算： 甲乙双方协商全都，可以解除本合同; 1) 乙方无力量连续履行本合同时，本合同终止，按已完工程量结算，乙方应在接到甲方通知时妥当做好已完工程已购材料，设备的爱护和移交工作，并尽快将其人员和设备撤离现场; 2) 乙方未能按合同商定要求完成工程，经甲方催促，乙方在甲方规定时间整改后仍未到达

9、合同要求时，甲方有权终止本合同，结算按已完工程的80%计算; 3) 乙方单方要求终止合同，结算单价按合同单价的70%计算。另赔偿合同单价10%的违约金; 十.其他 (1)、甲方托付 为现场负责人，负责处理与该工程施工相关的一切事务;除现场负责人外，其它现场人员在无该负责人授权时均无权向乙方发出指令或签署任何协议、同意合同外发生款项，除非甲方书面通知变更现场负责人。 (2)、乙方托付 为现场负责人，负责处理与该工程施工相关的一切事务。 (3)、本合同一式三份，共4页，甲乙双方各执一份，上交总包一份存档。自双方签字之日起生效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签

10、字)：_ _年_月_日_年_月_日 有关工程承包的协议书二 发包主(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：甲方总承包 的土建工程，现由乙方依据施工图纸的标准和要求，自愿承包工程水电安装清工，经双方协商签订如下合同，供双方履行。 一、承包的范围与内容：承包的范围： 的水电安装以及生活用电、用水，施工用电、用水，施工现场的平常水电检修与维护，甲方不担当任何费用。乙方施工内容:洁具、卫生间等排污水管、阳台、屋面雨水管安装、空调线进出管预埋，弱中线管、地下室全部线管和电线，各户进主线管，各开关箱，屋顶避雷网系统，各楼面天棚线管预埋。 二、乙方进入现场后，必需听从开发商工程部监理质检，以及甲方现场治理

11、人员的指挥、协调。乙方必需按严格要求按图纸及设计变更标准施工，如违反所造成的返工，铺张材料等涉及的费用与责任全由乙方担当，不得在工作上随便乱抛东西、材料，发生每次每人罚款叁佰元。必需确保工程的质量与进度。 三、甲方供应材料，但是乙方必需要有领(借)手续，否则仓库保管人员有权拒绝领料。 四、乙方进入现场的一切施工工具，劳保用品，都由乙方自备，特别工种要有操作证，批准进入现场须持有效证件。 五、提倡文明施工，做到工完场清，每一层要准时清理多余的材料，并加以加收与利用，要搞好各班组之间的关系。每层现浇砼时，要指派人员跟班负责看管望以便线裂能准时修理，上班必需戴上岗，否则每人每次罚款50元。 六、乙方

12、进入现场后，要听从甲方安全人员的指挥，不准打架斗殴，惹事生非，聚众闹事，更不得有偷盗行为，偷盗一旦被抓者，当事人将以被偷财物价格的100倍处以罚款，并逐出工地，乙方也将适当受到经济惩罚，状况严峻者移交公安机关。 七、乙方要依据甲方现场供应的施工进度，在保证质量、安全生产的状况下，最好能提前完成任务。 八、结算方式：以开发商供应的施工图纸的实际面积为准计算(屋顶斜坡不计算面积)。甲方以 元(建筑面积)人工费承包给乙方。支付工程款 。工 九、付款方式：以工程进度到 程进展到中途不发生任何借支现象(特别状况除外)，乙方还要按时发放工人的工资，不准将工资移用，挪用或调配到其他地方使用。余招待工程竣工验

13、收后 十、乙方必需在每栋楼浇砼之前做好水电管线预埋工作，否则返工影响其它工种进度，窝工费用等乙方全部担当。乙方必需做好预埋件工作，不得随便在楼面上、墙上打洞开线槽，必需通过甲方同意，且乙方堵好且不准漏水且每次每个洞罚款叁佰元。十 一、甲方具有以上条款最终解释的保存权。十 二、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，一份交开发商保存，合同签订后即有法律效应。甲方签字：年_月_日乙方签字:_年_月_日 有关工程承包的协议书三 发包方(以下简称甲方)：住址： 承包方(以下简称乙方)：住址： 风险提示：发包人的相对义务 购依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建立用地规划

14、许可证、建立工程规划许可证、建立工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应帮助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能准时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人担当由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。依据相关法律、法规，今甲方将_工程的外墙面砖分项工程，交给乙方施工，双方商定如下： 一、承包范围外墙面打底、贴砖，框架梁、柱与砖墙交接处布钢丝网、线条、构架贴砖等。 二、单价100100规非常墙砖单价为_元;200400规非常墙砖：_元;板底抹灰_元;顶部抹光_元，总价以实际面积结算。风险提示：工程质量未符合

15、标准的归责 因发包人缘由造成工程质量未到达合同商定标准的，由发包人担当由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。 因承包人缘由造成工程质量未到达合同商定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量到达合同商定的标准为止，并由承包人担当由此增加的费用和(或)延误的工期。 三、质量要求 1、依据甲方技术交底的要求进展施工，不得消失空鼓等质量缺陷，保证工程质量。 2、分项工程质量必需符合设计文件和现行施工质量验收标准的要求，质量合格 3、竣工验收必需到达优良标准，确保外墙无渗漏。 四、付款甲方按乙方进度支付肯定工资，乙方贴砖拆架完毕后付至工资总额的_%，阅历收达标后余款在一个月内全部

16、付清。 五、甲乙双方职责甲方职责： 1、乙方上岗前，甲方应组织有关人员对乙方人员进展入场教育培训。 2、甲方依据生产状况安排乙方工作，并对乙方进展分局部项工作技术交底及技术指导，解决施工中遇到的技术难题。 3、甲方应按合同商定准时给乙方结算、支付劳务费。风险提示：对于选购材料和工程设备的义务与责 承包人选购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新选购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和(或)延误的工期，由承包人担当。 发包人供应的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同商定的，或因发包人缘

17、由导致交货日期延误或交货地点变更等状况的，根据发包人违约的商定办理。 4、准时供应施工所需要的材料、设备。乙方职责： 1、乙方必需派出甲方所需的在技术水公平各方面均合格的工作人员。特种作业人员必需持证上岗。要求乙方负责人为其每一个职工投社会保险; 2、乙方必需遵守甲方各项规章制度，听从甲方统一指挥调度; 3、乙方必需把所需材料规划提前_天报甲方并根据施工预算核定领用材料，乙方在施工中要留意材料节省，不得长材短用，不得铺张，不得偷窃，如有铺张或偷窃，甲方按损失材料价值加倍罚款; 4、乙方必需爱惜甲方供应的施工机具，如有损坏或遗失，应照价赔偿; 5、乙方必需根据工程图纸、甲方施工方案、工艺标准、技

18、术交底、以及甲方其它要求组织施工作业;必需按期、保质、保量、安全地完成所承包的分项工程。 六、工期风险提示：关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期确实认发生纠纷时，可以以相关规定参照详细情形： 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明;因发包人缘由，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。从合同签订之日开头进场，在_月_日前全部完成并开头拆架。 七、安全乙方应遵守安全

19、操作规程。严格按章操作。由于乙方施工操作方法不当造成的一切质量安全事故概由乙方负责。风险提示：明确违约责任 在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩处方法，通过明确违约时需要担当的责任，来催促各方真正履行应担当的义务，一旦违约状况发生，也有据可依。 八、违约责任甲乙双方，任何一方违反本协议均属违约，守约方均可要求违约方担当相应的违约责任。 九、争议解决双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进展协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。 十、本协议的最终解释权归甲方全部 十一、协议生效条款 (1)本协议经双方签字、盖章后生效，工程

20、结算付款后废止。 (2)本协议于_年_月_日在_(地点)签署。 (3)本协议一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。 十二、未尽事宜，由双方协商解决。本合同自双方签字之日起生效。 甲方：代表人：签订地点_年_月_日 乙方：代表人：签订地点_年_月_日 有关工程承包的协议书四 发包单位： 承包单位： 乙方依据甲方设计的防水要求和技术要求规定，按国家施工标准，在保证质量的前提下进展施工，为了使工程顺当进展，在条件具备的根底上结合本工程实际状况，经双方同意的状况下，特订立本合同，本合同依据中华人民共和国民法典与建筑安装工程承包条例规定，此合同受法律爱护，双方当事人必需全面履行本合同规定的义务，望双

21、方共同遵守。 一、 工程名称： 二、 工程地点： 三、 工程范围：根本以预算范围面积 平方米进展施工，施工后以实际面积实做预算。 四、 施工标准： 五、 工程造价：结算本工程款项由承包人工费及材料组成，并按以上总额收取国家规定的有关费率，乙方包工包了，每平方米 六、 付款方式：自本合同签字后，甲方在工程总造价(约) 元，以预算总造价的 %付给乙方，计人民币 元，尚余 %在施工中付%，待工程完毕后付%，验收合格后，按实际面积一次付清。 七、工程日期：合同签订后，乙方自 月 日开工至 除雨天大风和资金不到位的状况下，造成误 工，不能正常施工的，否则中途不能无故停工。 八、 安全条例：乙方施工人员应

22、遵守甲方的有关规章制度和治安条 例，但甲方必需交代清晰，乙方在施工过程如发生疾病、工伤、由乙方自理，甲方应发扬人道主义精神，帮助乙方抢救工作。 九、 甲方要帮助乙方供应施工及住宿便利条件，在施工中，如甲方 给乙方造成施工障碍，使乙方不能施工，其损失由甲方负责。 十、 保修期限：乙方工程竣工后，按国家保修法规定保修，保修期为 年，保修期中如消失施工质量问题，乙方应自带材料随叫随到，免费修理。如有建筑沉裂及人为损坏乙方概不负责。 十一、其它： 本合同一式份，甲方执份，乙方执份。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 有关工程

23、承包的协议书五 甲方(建立单位)：_ 乙方(施工单位)：_ 遵照建立工程施工招标投标监视治理规定要求，经工程工程报建和市招标办备案，甲、乙双方对本工程工程进展了协商。经甲、乙双方协商，特定协议如下。 一、工程工程的综合说明 1、名称：_ 2、地址：_ 3、规模：_ 4、构造及层数：_ 5、发包方式：_ 6、发包范围：_ 7、_年_月_天。 8、质量要求。 二、工程造价 1、经甲、乙双方共同协商定本承包协议造价为：_ 人民币：_元(大写：_) 人民币：_元(大写：_) 2、价格计算依据：_ (1)标定的定额为：_ (2)标定的取费标准：_ (3)政策性调价文件截止日期：_ 三、材料选购供给 1、

24、材料选购、运输、保管的责任和计价依据：_ 2、对材料质量的要求：_ 四、工程款支付方式 1、在合同签署后，开工前%作为工程付款。 2、甲方按工程月进度向乙方准时付款。 3、按天津市有关文件规定，工程竣工后甲方向乙方拨付工程款至总造价的%;留%做修理款，待工程竣工修理期满后一个月内全部付清。 4、施工期允许调整的内容和依据：_ 五、工程根底的处理和重大设计变更费用的计取 1、施工过程三通一平由甲方负责，其费用不含在总价内。 2、根底垫层以下的地基处理有乙方负责，其费用不含在总价内，待竣工结算时按实际发生给与调整。 3、构造、规模、标准等重大设计变更由该工程图纸设计部门出变更图纸或变更说明，并由乙方负责施工，其费用不含在总价内。待竣工结算时按实际发生赐予调整。 六、工程保修。本工程保修按建立工程质量治理规定执行。 七、遇有本合同未尽事宜，由甲、乙双方通过协商另订补充条款，作为本合同不行分割的组成局部，且与本合同具有同等法律效力。 八、甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，由双方协商解决;协商不成，按本合同商定的以下方法之一进展解决：_ 1、由仲裁委员会仲裁; 2、向人民法院起诉。 以上协议经双方单位盖章、负责人签字生效。 甲方(盖章)：_ 乙方(盖章)：_ 代表人(签字)：_ 代表人(签字)：_ 电话：_ 电话：_ 签约日期：_ 签约地点：_