工程建设施工合同范本（6篇）.docx

《工程建设施工合同范本（6篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程建设施工合同范本（6篇）.docx（38页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 工程建设施工合同范本（通用6篇）最新工程建立施工合同1 发包单位：（甲方） 承包人：（乙方） 依据中华人民共和国经济合同法和建立安装工程承包合同条例的原则，结合本工程详细状况，双方达成如下协议： 第1条：工程概况 工程名称：九龙明珠D标段 工程地点： 工程内容： 含如下内容：地下室根底承台及根底梁的开挖、桩头的破除、开挖后基坑的抽水（抽水工具由甲方供应）、基坑基槽采纳人工整平、砖胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖机甩到地下室主道的两侧后由甲方负责外运。 工程总价：按下室占地面积18元（此价格含不行考虑的因素，没有任何价风格差）。 工期： 第2条：合同使用标准和法律 1、合同使用标准

2、：GBJ789、JGJ9494 2、适用法律：中华人民共和国经济合同法和建立安装工程承包合同条例 第3条：甲方工作 1、公布工地各项治理制度，对工程质量、安全、进度、文明施工、材料耗用等进展检查、催促，监视施工质量并协调解决施工过程中的各种问题。 2、根据合同条款按时按量支付工程款。 3、如乙方不听从甲方指挥，不能按时完成甲方规定的施工任务，或发生重大失误导致工程停工，甲方有权终止合同。对造成甲方经济损失的，由乙方负责赔偿。 4、负责加强安全治理、完善安全规章制度，做好安全设防。 5、对乙方违反各种治理制度、操作规程、安全生产、文明施工规定的人员甲方有权清理出施工现场。乙方不听从甲方现场施工员

3、的安排，不能按时、按量、按要求完成施工任务（或整改内容）的，甲方有权另行安排人员完成，造成的一切费用均由乙方负责，对消极对待、屡教不改的，甲方有权终止协议；中途退场的，甲方有权不付任何工资费用。 第4条：乙方工作 1、乙方须安排一个负责人长期呆在现场协调工作，至该工作内容全部完成为止， 2、乙方严格根据甲方测量出的桩顶标高进展破除，标高测量中乙方必需派人员协作，严禁用炮机凿除，人工破除过程中不能伤及桩钢筋，破除后的桩头必需保持平坦完好。预留钢筋必需按甲方的要求所预留。破除完的的桩头由乙方用挖机吊出基坑，并掩埋在车库底板以下。 3、前期进场必需保证有一台大挖机和两台小挖机方可开头施工，施工中乙方

4、必需根据甲方的进度相应的增加机械人员，如进度达不到要求，甲方有权终止合同，并按完成的50%结算。 4、乙方进场后，甲方负责供应住宿及生活水电，乙方自带破桩工具（包括空压机）。在施工过程中，甲、乙双方必需严密协作，确保施工进度以保证工程的如期完成。乙方人员在施工中必需留意安全，上班必需安全帽，穿胶鞋，如发生安全事故，由乙方完全负责，严格遵守公司的各项安全，生产制度和各种生活制度。另乙方必需保证施工进度，如进度严峻跟不上，甲方有权中止乙方的合作。 第5条：工程款 工程款支付金额和时间：按地下室后浇带分成六块，每块垫层砼完成后按完成工程量的70%支付一次工程款，其余款项待地下室垫层全部浇筑完一周内全

5、部付清，甲方违约的责任：甲方不按期付款，乙方有权停工，甲方应担当乙方停工期间的一切损失。乙方所收的工程款不含任何税金，乙方只供应收款收据。 第6条：合同的生效与终止 合同签字之日起生效，工程完成、工程款全部付清后合同自行终止。 第7条：合同份数：甲乙双方各执2份。 第8条：合同款未尽事宜，经双方协商后，用补充协议补充或协商解决。 甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_ _年_月_日 最新工程建立施工合同2 承包方(甲方)： 施工单位(乙方)： 为了明确双方在施工中的权利义务，搞好协作协调，确保工期和工程质量，根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则，经双方充分协商，签订本合同，

6、以资共同遵守执行。 一、工程名称： 山韵佳苑B区 二、工程单价： 壹拾叁元(13.00)每米 三、工程内容范围： 四、承包方式： 单包人工 (工程量约23000m) 五、工程造价：大写 约贰拾玖万玖仟元小写 约299000.00元 六、结算方式：合同单价不变，工程量按实结算，办好签证，验收手续。 七、施工方案和工期：施工组织方案乙方应提交甲方、监理批准。乙方必需按规划组织施工并承受甲方、 监理对施工质量和进度检查监视，严格按图施工。 工期包括：开工日期 按实际开工日期 竣工日期 20xx年2月10日 除以下缘由工期顺延： 天气缘由 设计变更 地质缘由 场地影响 甲方供桩影响其他双方均能承受的客

7、观缘由 八、付款方式： 首期：机械设备进场试桩完成后甲方付工程总造价的20%。中期每完成两千米工作量甲方付已完成工作量的50%。末期：施工完成后甲方付工程总造价的90%。余款桩基验收合格甲方根底底版浇完后结清余款。 九、乙方在施工期内，甲方、监理随时派员到现场检查工艺和质量，如发觉不符有关 规定时，甲方有权指正，乙方应负责准时改正。 十、乙方在施工中，如乙方责任者发生工伤，设备损坏等事故，均由乙方自行负责处理及赔偿，甲方概不负责。 十一、甲乙双方应明确工作代表，甲方工地代表 同志，监理单位 工地代表 徐惠明 同志，乙方工地代表 孙海燕 同志。 十二、工程质量验收，由甲方会同乙方等有关单位，对工

8、程按规定进展总体验收。凡 在验收中发觉必需返工或修补的局部，以书面议定修补措施和期限，乙方完工后要经再验 收合格移交甲方，此发生的费用由乙方担当。工程质量乙方负责保修期贰年。 十三、违约责任： 1、按经济合同法。 2、甲方责任：未能根据合同规定履行责任，竣工期得以顺延，由于图纸及其它缘由变 更而造成的返工、停工，应实行补救措施，以削减损失，同时赐予乙方相应补偿。 3、乙方责任： (1)根据国家、省市有关质量验收标准验收，由乙方造成工程质量问 题，乙方负责无偿修理。并担当由此产生的一切经济损失。 (2)工期延误，每天按工程价 款总额的万分之五付给甲方作为违约金。 十四、解决合同纠纷方式： (1)

9、本合同在履行过程中发生争议，双方应准时解决。 (2)双方同意由 / 仲裁委员会仲裁、 (3)可向无锡人民法院起诉。 十五、其它： 1、 甲方负责场地清理，做到三通一平。乙方严格安施工图纸设计要求施工。 2、 如因甲方缘由造成停工须由甲方负责补贴乙方损失，标准为500.00元每天、每台机。 3、 施工过程中，产生的压桩以外的费用由甲方负责。 4.乙方不开据工程发票。 5.送桩局部超出2.5米按实结算。 十六、本合同一式 贰 份，甲方执 壹 份，乙方执 壹 份，本合同经双方签字后生效。 十七、本合同订立时间 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ _年_月_日 最新工程建立施工合同3 甲方：_ 乙方：

10、_ 甲方托付乙方担当工程施工，经双方协商全都，签订本合同。 第一条承包方式： 1.按承包范围实行包工包料。 1.2未经甲方书面认可，乙方不得将所承包范围内的除劳务分包和材料选购之外的任何局部进展分包。 1.3为工程所需材料、设备都应符合技术标准所规定的标准，乙方应依据投标时送交的样品或甲方书面确认的样品购置材料、设备。 其次条合同文件内容及解释次序构成合同的文件应能相互解释，互为说明。除合同条款另有商定外，组本钱合同的文件及优先解释次序如下：_ 1)本合同签订后双方商定的有关工程的洽商、变更等书面协议或文件; 2)甲方驻工地总代表签发的有关通知、工程联系单、工程指令单及工程会议纪要等; 3)本

11、合同、双方确定的工程报价单; 4)中标通知书; 5)经双方协商认可的投标书及其附件; 6)招标文件及招标过程中双方来往的书面文件; 7)图纸; 8)工程量和设备材料清单; 9)现行的法律、法规、标准、标准 第三条承包范围：_ 1.工程概况：_工程名称：_化工程工程地点：_ 2.承包内容：_招标范围：_以及绿化图纸内及招标方供应的工程量清单内的内容以及追加的设计变更的景观和绿化施工，场地水电工程施工，本工程所用材料的选购、材料的运输、装卸、至招标单位指定地点、因工期或者甲方开放要求实行的赶工措施、现场协调、现场协作验收、样品供应、产品保证、赶工措施、成品爱护、因质量问题引起的修理和更换、技术指导

12、、及技术培训等。 第四条工程的施工期限： _开工时间：_，完工时间：_;若有调整，以甲方书面通知为准;第五条甲方向乙方提交的有关资料及文件：_期工程室外景观图纸及绿化图纸、景观工程构造做法、绿化标准。第六条合同价格本合同暂定价为￥：_元(小写)人民币：_(大写) 甲方_ 乙方 _ _年_月_日 最新工程建立施工合同4 甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_ 一、工程概况 1、工程名称：_ 2、工程地点：_ 3、工程内容：_ 4、工程范围：_风险提示： 明确商定好工程期限有利于保障工程进度，是保证工程正常进展的必要条件。另外，承包方假如没有根据商定的时间完成工程，发包方也可以据此要求承包方担当违约责

13、任。 另外，在涉及工程工期的诉讼中，由于不同的缘由所造成工期延误的法律后果是不同的。因此，在履行工程合同中，发包方应当对可能消失工期延误的状况特地制定制度作出书面认定，比方增加建立工程、增加工作量、供应原材料和其他条件的时间等方面的事项，以避开将来发生诉讼时无据可查。 5、工程期限：_开工日期：_年_月_日，竣工日期：_年_月_日，总共_天。 6、承包方式： 应当在合同中明确商定结算时间，以及明确商定拖延结算的违约责任，这样不仅促使发包方为避开担当违约责任而积极支付工程价款，同时也促使施工方积极完成工程，当消失发包方拖延结算、克扣工程款等问题的时候，走向诉讼维权的时候，合同商定也可以成为呈堂供

14、证。 二、工程结算和支付 1、结算工程量的核实确认，按图纸设计量并能同业主结算的工程量为依据，临时工程以方案量并参照测量收方量为结算的依据。 2、乙方应在每月_日前按甲方规定的报表上报，甲方向业主办理完毕工程结算手续后_日内向乙方办理工程价款结算。 3、本合同外因设计变更或业主（或监理）缘由而对新增工程的工程量与新增单价（或费用）在业主未批复之前暂不进展对乙方的计量和结算，最终的计量和结算以业主（或监理）的正式批复为准。 4、设计修改的新增工程如本合同内有相应单价的执行此单价结算，无相应单价的双方在施工前协商签订补充单价。 5、甲方按业主所结工程款（货币）的同等比例并扣除下述费用后向乙方进展支

15、付。 6、工程结算支付采纳银行转账方式，乙方必需供应正规的发票。 7、当工程结算达本合同工程价款总额的90%（含已扣质保金）时，甲方暂停付款，待工程完工验收合格，双方办理竣工结算（扣除质保金）后在_。天内甲方支付乙方。 8、本合同工程质保金的支付：在甲方主合同全部履行完毕：验收鉴定、移交签证起至质量保证期满，经业主验收合格，业主支付给甲方工程质保金后_天内甲方向乙方支付（但乙方所担当的施工工程如在质保期内消失质量问题的修复费用应扣除）。 三、工程进度 1、乙方应按甲方的进度规划和指示实施本合同工程，工期自甲方开工令下达之日算起。 2、不管何种缘由造成施工进度滞后，乙方均应按甲方的指示，实行有效

16、措施赶上进度。赶工措施应以保证工程按期完工为前提调整和修改良度规划 3、乙方应根据本合同协议书商定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。因乙方缘由不能按本合同商定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，乙方担当违约责任及相应费用。 4、工程暂停施工后，乙方应与甲方协商实行有效措施积极消退停工因素的影响，当工程具备复工条件时，乙方应在指定的期限内复工，若乙方无故拖延和拒绝复工，由此增加的费用和工期延误责任由乙方担当。 5、由于自然条件影响或业主缘由导致的工程停工、工期拖延等造成的经济损失及潜在风险甲乙双方各自担当自己的局部，乙方无权就此向甲方索赔。 6、工程实施期间不行避开的会消失窝工、停工现象，除

17、甲方调剂工作面以外所发生的窝工与停工的费用一律不予补偿。 四、工程质量标准及验收 1、乙方必需根据国家有关施工验收标准、设计图纸及有关设计通知、主合同中的质量要求及甲方质量体系要求掌握质量，承受甲方、监理、业主对质量监视、检查、掌握。 2、乙方应配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检掌握度，协作甲方三检人员做好各工序的质量检查及验收工作。 3、乙方应对其所担当工程工程的施工质量负全责，如发生质量事故，应在_小时内报告甲方，对施工质量缺陷负责返工并担当相关费用;对不合格产品，甲方有权要求乙方予以返工并担当由此造成的经济损失和工期延误;不符合质量要求的工程工程，甲方不予计量与结算。 4、乙方应严

18、格按甲方的施工过程质量验收程序要求进展全过程的质量检查、验收。产品经监理、甲方验收合格后可转入下道工序。 5、隐藏工程和工程的隐藏部位须经甲方及监理检查、验收签字后乙方才能进展掩盖，进入下一道工序。 6、乙方所担当的本合同工程工程完工后_天内，乙方应根据监理、业主及甲方的要求，向甲方提交合格的竣工资料一式_份，并协作甲方进展验收工作，不提交竣工资料不予竣工决算。 7、分包工程竣工验收未能通过且属于乙方缘由的，乙方负责修复相应缺陷并担当由此发生的费用和相应的质量责任。 8、本合同工程缺陷责任期为_年，缺陷责任期内的缺陷修复由乙方负责，并担当相关费用；若乙方未能准时修复责任期内的缺陷，甲方可另行安

19、排其他施工单位修复，所发生的费用按实际发生由乙方担当，可在乙方的工程尾款及有关被拘留的费用中直接支付，同时乙方被拘留的质保金不予退还。 五、施工安全 1、乙方在施工过程中必需确保施工安全，对工程范围内的施工安全负全责；发生安全事故（包括险情安全事故）应马上报告甲方。 2、因乙方责任发生安全事故，所造成的一切损失由乙方自行担当，假如还给甲方或第三方造成了经济损失，由乙方负责赔偿，且被拘留的安全保证金不予退还。 3、甲方统一监管本工程的文明施工，负责治理和协调全工地的治安保卫、环境和职业安康安全等有关文明施工事项，乙方应积极做好本合同施工范围内的文明、环保工作。 4、乙方在其施工场地内发觉文物，应

20、实行爱护措施，并按主合同商定的时间和程序报告甲方，由于乙方的疏忽或过错造成的后果由乙方自行担当相应的经济和法律责任。 六、施工材料、设备 1、乙方应按合同要求组织施工设备，按实际需要向甲方供应入场施工设备清单（含入场时间），并按甲方现场总体要求进展停放治理，不得随便进出指定区域和乱停乱放。 2、乙方入场施工设备必需是最大限度地满意施工需要，完好率不低于90%，若甲方一旦发觉乙方使用的施工设备因完好率低下或数量缺乏等缘由影响工程进度、质量时，有权要求乙方增加或更换施工设备，乙方应予以准时增加或更换，由此增加的费用和工期延误责任均由乙方担当。 3、乙方施工设备未经甲方批准不得擅自离开现场，否则按违

21、约处理。 4、乙方施工设备的安全责任由乙方负责，对安全风险较高的设备由甲方强制乙方购置相应保险。 七、履约保证金 在本合同签订前乙方应向甲方交纳_万元履约保证金，本合同商定的乙方的全部义务履约完成后无息退还剩余款项。 八、双方职责 1、甲方职责 （1）甲方应负责做好本合同工程的现场施工协调和组织筹划及工程竣工验收。 （2）甲方负责准时向乙方供应施工图纸套和转发设计、监理文件和施工指示，并对施工进展技术指导（含技术交底）。 （3）甲方按主合同的总体进度规划及监理批复的施工进度，负责审核并批准乙方的施工方案、施工规划、施工资源配置方案等。 （4）甲方负责对乙方施工进度、安全、质量等全过程进展监视（

22、但不能免除乙方责任），若工程进度消失滞后、工程质量消失严峻问题、施工安全消失严峻隐患时，甲方有权责令乙方停工整改，若在规定整改期限内仍达不到甲方要求时，甲方有权调整乙方工程工程范围或解除本合同，其间发生的相关费用、损失由乙方担当。 （5）甲方催促乙方购置高危作业人员的人身损害险、全员工伤险、特别设备财产险和必要的第三者责任险。 2、乙方职责 （1）乙方应听从甲方、监理的统一指挥和调度，根据本合同商定对进度、质量、安全等负责。 （2）乙方不得转让本合同工程工程或进展本合同工程工程再分包（包括事实上的分包）、转包，否则，甲方既视为乙方违约，并有权解除本合同，由此而造成的一切损失由乙方担当，且乙方不

23、得提出任何异议与索赔。 （3）乙方合同工程完工后应准时对施工现场进展清理，做到工完场清，并不得损坏现场构筑物及其他设施，如发生损坏，应负责修复或赔偿。 （4）乙方应加强对本单位职工的思想教育，标准其行为，做到遵纪守法，在工地不得发生违法违纪大事，做好环境爱护工作，遵守环境爱护的法律、法规，生产中的废水、废气、废油、烟尘等排放及生活垃圾应按有关规定处理。 （5）乙方应负责已完合同工程移交前的维护。 九、违约责任 1、若乙方将本合同工程另行转包或再分包，甲方有权直接解除本合同。由此导致的全部损失由乙方担当。 2、若乙方缘由未到达本合同掌握性工期要求，每拖延一天，按_元天计取违约金。 3、若乙方缘由

24、造成主合同规定的其他违约事项（签订分包合同应明确详细的责任），则由乙方担当违约责任，并赔偿甲方信誉损失，按乙方分包合同工程价款_计取违约金，并赔偿相关损失。 4、本合同未规定的违约责任，按甲方与业主签订的主合同违约责任规定处理。 5、乙方应准时发放民工工资，由于拖欠民工工资造成不良影响，按违约处理。 十、争议解决 甲乙双方再执行本合同过程中若发生意见分歧，双方应通过友好协商解决，协商不成的，双方可向工程所在地人民法院提起诉讼。 十一、其他 1、本合同未尽事宜，双方共同协商解决。 2、本合同经双方法定代表人（或代理人）签字并加盖单位公章后生效，工程完工，工程价款结清后自然失效。 3、本合同一式_

25、份，双方各执_份，具有同等效力。 甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 签约日期： 最新工程建立施工合同5 甲方：_ 乙方：_ 应甲方要求，在原甲方与乙方_年5月11日签订临沂市罗庄区高新区创新大厦内外广告牌设计、制作及安装合同的根底上，现依据甲方要求，作相应增项。依据原施工合同精神，经双方协商，作如下补充协议： 一、工程范围：_年_月_日乙方依据甲方要求做出相应的设计制作安装。 二、工期要求：_年_月_日至_年_月_日。 三、新增工程量： 详见附表一：高新区创新大厦后期加工标牌一览表 四、质量要求：按原合同承诺履行。 五、付款方式：按原合同执行。施工合同补充协议六、其它： 1、本协议其它内容仍按原

26、合同执行。 2、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。 3、本协议经双方签字盖章后生效，并与原合同享有同等法律效力。 甲方：_(盖章) 乙方：_(盖章) _年_月_日 最新工程建立施工合同6 发包方(甲方)：_ 承包方(乙方)：_ 就本项工程建立的有关事项，双方当事人在公平协商的状况下达成如下协议： 第一条 工程概况 1.工程名称：_ 工程地点：_ 工程内容：见“工程工程一览表”(附后)。 承包范围：_ 承包方式：_ 2. 工程性质(指基建、技改、合资等)：_批准文号(有权机关批准工程立项的文号)： 3. 定额工期总天数：_天 4. 开工日期(双方商定的符合开工报告规定的详细日期，以单位工程为准;

27、群体工程以第一个开工的工程为准)：本合同工程定于_年_月_日开工。竣工日期(以单位工程为准;群体工程以最终竣工的工期为准)：本合同工程定于_年_月_日竣工。 5. 质量等级：_ 6. 合同价款：本合同工程承包造价为_元。金额(大写)：_ 其次条 合同文件及解释挨次,合同另有商定除外，合同文件的组成和解释挨次如下： 1. 协议条款; 2. 合同条款; 3. 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议; 4. 招标承包工程的中标通知书、投标和招标文件; 5. 施工图纸和本市现行确定及调整工程造价的有关规定; 6. 按可填单价的工程量清单承包的建立工程，由甲方供应的工程量清单; 7. 标准、标准和其他

28、有关技术资料、技术要求; 8. 国家和本市关于施工合同治理的规定。 当合同文件模糊不清或不相全都时，在不影响工程进度的根底上，由双方协商解决;双方意见仍不能全都的，按第30条商定的方法解决。 第三条 合同文件使用的语言文字、标准和适用法律 1. 合同语言：本合同文件仅使用汉语。 2. 适用法律法规：国家有关法律、法规和本市有关法规、规章及标准性文件均对本合同有约束力。 3. 适用标准、标准：按国家和本市现行质量评定标准和施工技术验收标准执行。 第四条 图纸 1. 甲方供应图纸日期：_年_月_日 2. 甲方供应图纸套数： 3. 甲方对图纸的特别保密要求和费用担当： 4. 工程竣工图：根据国家和本

29、市有关规定，双方另行签订绘制工程竣工图的协议。 第五条 甲方驻工地代表 1. 甲方驻工地代表姓名(任命书、委派书作为合同附件)： 2. 社会总监工程师姓名(如甲方托付监理公司监理时，总监理工程师的职责应在监理合同中明确，并将副本一份交乙方)： 第六条 乙方驻工地代表(工程经理) 乙方驻工地代表姓名(任命书作为合同附件)： 第七条 甲方工作 甲方按本协议商定的时间和要求，一次或分阶段完成以下工作： 1. 施工现场是否到达具备施工条件和完成的时间： 2. 将施工所需水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供给要求：_，并保证施工期间的需要。 3. 施工现场与公共道路的通道开通时间和起止地点：_，

30、满意施工运输的需要，保证施工期间的畅通。 4. 工程地质和地下管网线路资料的供应时间： 5. 办理批件的名称和完成时间： 6. 水准点与坐标掌握点位置供应和交验要求： 7. 会审图和设计交底的时间： 8. 协调、处理施工现场四周建筑物、构筑物(含文物爱护建筑)、古树名木和地下管线的爱护要求及应支付的费用： 甲方不按合同商定完成上述工作时，应按本协议条款第32条执行。 第八条 乙方工作 乙方按本协议商定的时间和要求完成以下工作： 1. 供应规划、报表的名称及完成时间： 2. 对施工安全、保卫工作的要求。按工程需要供应和修理非夜间施工使用的照明、看管、围栏和警卫等。如乙方未履行上述义务造成工程、财

31、产和人身损害，由乙方担当责任及所发生的费用。 3. 向甲方供应的办公和生活设施及费用担当： 4. 对施工现场交通和噪音等治理的要求。必需遵守本市有关部门对施工现场交通和施工噪音等治理的规定，经甲方同意后办理有关手续，甲方担当由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外。 5. 已完工程成品爱护的特别要求及费用担当： 6. 施工现场四周建筑物、构筑物(含文物爱护建筑)、古树名木和地下管线的爱护要求及费用担当： 7. 施工现场干净卫生的要求。保证施工现场的清洁符合有关规定，担当因违反有关规定造成的损失和罚款。乙方不按合同商定完成上述工作，造成工期延误时，应担当由此造成的经济损失，工期不予顺延。 第九条

32、 进度规划 1. 乙方供应施工组织设计(或施工方案)和进度规划时间： 2. 甲方代表(或总监理工程师“下同”)确认的时间： 第十条 延期开工处理 乙方不能按时开工时，应在协议条款商定的开工日期5天之前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在3天内答复乙方。甲方代表同意延期要求或3 天内不予答复，可视为已同意乙方要求，工期相应顺延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求时，竣工日期不予顺延。 甲方征得乙方同意以书面形式通知乙方后可推迟开工日期，担当乙方因此造成的经济支出，相应顺延工期。 第十一条 暂停施工处理 甲方代表在确有必要时，可以书面形式要求乙方暂停施工，并在提

33、出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方按甲方要求停顿施工，妥当爱护已完工程，实施甲方代表处理意见后向其提出书面复工要求，甲方代表批准后连续施工。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见或收到乙方复工要求后48小时内未予答复的，乙方可自行复工。停工责任在甲方时，由甲方担当经济支出，相应顺延工期;停工责任在乙方时，又乙方担当发生的费用。因甲方代表不准时做出答复，施工无法进展，乙方可认为甲方已部份或全部解除合同，由甲方担当违约责任。 第十二条 工期延误处理 1. 对以下造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。 (1)工程量变化和设计变更; (2)一周内，非乙方缘由停水、停电(地区停电除外

34、)、停气造成停工累计超过8小时; (3)不行抗力; (4)甲方代表同意工期相应顺延的其他状况。 乙方在以上状况发生后5天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告。甲方代表在收到报告后5天内予以确认答复，逾期不予答复的，乙方即可视为延期要求已被确认。 2. 非上述缘由，工程不能按合同工期竣工，乙方每延期竣工一天，应交付? 3. 因乙方缘由延误工期，工程不能按合同工期竣工时，甲方可认为乙方局部或全部解除合同，由乙方担当违约责任，并按本协议条款第39条工程停建或缓建规定执行。 第十三条 工期提前及嘉奖 工期如需提前，双方商定如下： 1. 按本协议第一条第四款商定的开、竣工日期计算的合同

35、工期总天数为 天，比本协议第一条第三款定额工期提前 天，提前 %. 2. 乙方实行的赶工措施及因此增加的经济支出： 3. 甲方应供应的条件： 4. 乙方每提前竣工一天，甲方应支出乙方的嘉奖金额和计算方法： 第十四条 质量检查和返工 检查和返工。乙方应仔细根据标准、标准和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时承受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验供应便利条件，并按甲方代表及委派人员的要求返工、修改，担当由自身缘由导致返工、修改的费用。 因甲方不正确订正或其他非乙方缘由引起的经济支出，由甲方担当。 以上检查检验合格后，发觉由乙方缘由引起的质量问题，乙方仍须担当责任和发生的费用，

36、赔偿甲方的有关损失，工期相应顺延。 以上检查检验不应影响施工正常进展，如影响施工正常进展，检查检验不合格，影响正常施工的费用由乙方担当。除此之外，影响正常施工的经济支出由甲方担当，相应顺延工期。 第十五条 工程质量及责任 1. 商定的工程质量等级(优良、合格) 。实行按质论价和奖罚对等，由此增减费的用支付： 2. 违约责任： 达不到商定条件的局部，甲方代表一经发觉，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合商定条件。 因乙方缘由达不到商定条件时，由乙方担当返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能到达商定条件时，乙方担当违约责任。 因甲方缘由达不到商定条件时，由甲方担当返工的经济支出，

37、工期相应顺延。 3. 双方对工程质量有争议时，按第30条商定的方法解决。 第十六条 隐藏工程和中间验收 1. 工程具备掩盖、掩盖条件或到达协议条款商定的中间验收部位，乙方自检后在隐藏和中间验收48小时前通知甲方代表参与。通知包括乙方自检记录、隐藏和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方预备验收记录。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进展隐藏和连续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。 工程质量符合标准要求，或验收24小时后，甲方代表不在验收记录上签字，可视为甲方代表已经批准，乙方可进展隐藏或连续施工。 2. 双方商定的中间验收部位为： 第十七条 试车(应按承包范围确定)及双方

38、责任分属 1. 设备安装工程具备单机无负荷试车条件，乙方组织试车，并在试车48小时前通知甲方代表，通知包括试车内容、时间、地点。乙方预备试车记录。甲方为试车供应必要条件。试车通过，甲方代表在试车记录上签字。 2. 设备安装工程具备联动无负荷试车条件(如乙方承包时)，甲方组织试车，并在试车48小时前通知乙方，通知包括试车内容、时间、地点和乙方应做预备工作的要求。乙方按要求做好预备工作和试车记录。试车通过，双方在试车记录上签字。 3. 双方责任： 由于设计缘由(包括设备的选型)试车达不到验收要求时，甲方负责修改设计，乙方按修改后的设计重新安装。甲方担当修改设计、撤除及重新购置安装的经济支出，工期相

39、应顺延。由于设备制造缘由试车达不到验收要求，设备由甲方选购时，应按本协议条款第23条执行;设备由乙方选购时，应按本协议条款第24条执行。 由于乙方施工缘由试车达不到验收要求，甲方代表在试车后24小时内提出修改意见。乙方修改后重新试车，担当修改和重新试车的费用，工期不予顺延。 试车费用除已包括在合同价款之内或协议条款另有商定的，均由甲方担当。 甲方代表未在规定时间提出修理意见，或试车合格不在试车记录上签字的，试车完毕24小时后，记录自行生效，乙方可连续施工或办理竣工手续。 第十八条 验收和重新检验 甲方代表不能按时参与验收或试车，须在开头验收或试车24小时之前向乙方提出延期要求，延期不能超过两天

40、。甲方代表未能按以上时间提出延期要求，不参与验收或试车。乙方可自行组织验收或试车，甲方应成认验收或试车记录。 无论甲方代表是否参与验收，当其提出对已经隐藏工程的前一道工序重新检验的要求时，乙方应按要求进展剥露，并在检验后重新进展掩盖或修复。检验合格，甲方担当由此发生的经济支出，赔偿乙方损失，并相应顺延工期。检验不合格，乙方担当发生的费用，工期也予顺延。 第十九条 合同价款的调整方法 发生以下状况之一时，工程承包造价可做调整： 其次十条 工程款预付 预付工程款的时间和比例及开头低扣工程款的时间和比例，按国家和本市有关主管部门现行规定执行。 1. 在合同签订后，甲方预付工程款的时间、比例及甲方按建筑(安装)工程工作量开头低扣工程款的时间、比例双方商定如下： 2. 甲方不按时预付工程款，乙方在商定预付时间10天后向甲方发出要求预付的通知，甲方收到通知后仍不能按要求预付，甲方从应付之日起向乙方支付应付款的利息并担当违约责任。 其次十一条 工程量的核实方法 1. 乙方按工程进度提交已完工程量报告的时间和要求： 2. 甲方核实已完工程量报告的时间和要求： 其