工程木工劳务合同.docx

《工程木工劳务合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程木工劳务合同.docx（38页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 工程木工劳务合同工程木工劳务合同1 甲方(发包方)： 乙方(承包方)： 住址： 身份证号码： 依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本建立工程施工事项协商全都订立本合同。 一、承包工程范围和内容： 1、范围： 楼工程，根底、主体工程工程全部的模板工程等需支模的全局部项工程、设计变更及模板垃圾现场清理、卫生包干及标化工程涉及的常规用工。 2、内容： 1)协作施工员放样、钉测龙门桩、搭设木工棚。 2)从根底垫层开头到工程全部竣工木模翻样;模板的配制、焊限位，止水片、模板安装、撤除;支模架的搭拆、穿墙螺丝杆的制作安装;模

2、板的清理、上油、归堆、预留洞;预埋件的设置;圈梁、大马牙蹉边设置防漏条;预制构件支、拆模板;浇筑混凝土时的看护;炸模漏混凝土的凿除、清理;模板撤除后铁钉拨除、整理、堆放、钢管扣件归堆;进场材料卸车等定额及施工图所包含的全部工程内容包括技术措施等内容。(本工程不发生木工点工) 3)全部支模架必需设置扫地杆，由施工员、技术负责人、监理验收符合要求后才能进入下一道工序的施工,如不符合要求且不实行加固措施的,则工程部点工进展施工，费用由乙方担当，每工日为壹佰伍拾元;梁柱施工必需贴胶带，违者罚款200元/次。 4)支模架不得与外架连接，如发觉一次则罚款200元/次，外架上不得堆放模板、方木、钢管等。 二

3、、承包方式： 包清工，甲方供应钢管、模板、管卡、方木、垂直运输机械，其余铁丝、元钉、小型机具三级配电箱及电缆和劳保用品均由乙方自行购置，除塔吊外全部开机操作工费用由乙方负责支付。(安全帽由甲方代购，费用乙方自理) 三、工程质量标准： 1、工程质量必需到达优质工程要求，杜绝质量事故发生，工程全过程必需严格根据规程操作。模板的断面尺寸、水平位置、标高必需正确无误，如有过失由乙方担当一切责任。模板的支撑必需坚固牢靠，避开炸模现象，拆模留意混凝土的龄期和对混凝土成品的爱护，未经工程部同意，不得随便凿拆。 四、结算付款方式： 1、结算价格：乙方工程质量必需到达优质工程标准，按模板接触面积每平方米多层 元

4、、小高层 元、高层 元(含铁丝、元钉等)一次性包干。 2、如乙方中途退出承包，则按已完成工程量的50%结算，工人工资由承包者自己解决，与工程部无关，并且甲方有权追究由乙方造成的工期延误的各项经济损失。 3、如乙方由于自身缘由二次构造退出不做的，则按模板接触面积每平方米25.00元在工程款中扣除。 4、工程款支付： 1)工程开工合同签订后，职工生活费每月按实际出勤人数(28天)每人每月支付750元(由工程部代发，结算时在工程款中扣除)，班组长每月领取20_元生活费(结算时在工程款中扣除)，构造封顶时支付工程总款的 85 %，工程二次构造完成付工程总款 5 %，工程总体竣工验收达标后付工程总款 5

5、 %，余款 5 %在炸模局部砼凿除后二个月内付清。 2)承包方担当全部风险责任、自负盈亏。在支付职工生活费时必需要有出勤职工的工资表及身份证(在工程部安全科登记的)，工资表上工数必需同出勤工数相等，并有施工员及工地负责人签字认可。 五、工期责任指标： 1、乙方根据甲方供应的工程进度必需按期完成所承包范围内的全部工作内容，确保工程如期完成，如没有按工程部的进度规划如期完成，则每推迟一天罚款 500 元，因支模缘由影响其它工种进度及施工所造成损失应担当一切损失。 2、乙方有责任协作前后工序连接工作，合理配备劳动力，确保工程施工进度。 3、除不行抗拒的自然灾难外，必需坚持每天施工及加夜班(依据施工的

6、进度规划)。 4、二次构造必需准时跟上，不得影响泥工班的施工。 六、安全责任指标： 1、仔细执行“安全第一，预防为主”的方针，严禁违章指挥、违章作业。 2、不得安排未经三级教育的新工人，不戴好安全帽上岗作业人员，否则一切事故责任由乙方担当。进入施工现场发觉不戴安全帽每人次罚款壹拾元，安全频率和歇工率分别掌握在“0”。 3、机械设备操作必需是专职人员持上岗证操作，严禁违章操作。 4、施工过程中如发生安全及人身事故及在施工过程中对其它班组造成损害的，费用在5000.00元以下的由乙方担当;5000.00元以上的超额局部由工程部担当50%，其余由乙方担当。 七、消防治理指标： 1、班组必需严格执行消

7、防制度，每个工人必需承受消防学问教育。 2、严格实行用火申报审批手续，寝室内制止使用煤气和电炉电饭煲等，发觉一次罚款100元。 3、加强易燃易爆物品的使用治理及去除工作，生活区内严禁燃放烟花爆竹。非专职人员不得使用氧气瓶，进场后并设专人治理。 4、消防器材不得挪作它用，并必需有专人负责。 5、禁烟区内制止吸烟，同时不准吸游烟。 八、文明施工指标： 1、必需遵守地方政府和工程部的“双标化工地”的各项文明施工规定。 2、施工人员必需挂证上岗施工。严禁使用童工及有先天性疾病或传染病者。 3、施工人员要听从甲方人员的指挥，文明施工搞好各自工作面的落手清工作，材料堆放整齐。 4、搞好宿舍卫生，寝室长排好

8、值日表，生活垃圾要入桶，门前实行卫生包干。 5、宿舍内严禁私开伙食及用大功率电器(包括电炉、热得快、电饭煲等)，发觉一次除没收该用具外处以500元罚款，按次类推计。罚款在承包班组当月生活费中扣除。 6、宿舍每间装有电表，用电数值超过工程部规定的数值按国家电力价双倍取费，对活动房门窗及玻璃损坏按价赔偿，在承包款中扣除。 九、治安治理指标： 1、每个职工到达工地，首先向甲方申请填表。承受三级教育。交纳审办暂住证，劳务证的费用，供应身份证复印件，领取施工上岗证。 2、乙方职工必需听从工程部治理人员的指挥，遵守各级治安保卫制度和有关的规章制度。宿舍内不得留宿外来人员。 3、各班组负责人必需仔细做好治安

9、工作，严禁赌博、打架、偷盗等违法行为的发生，(特殊是打群架的，除了赔偿造成工期延误损失及受害人全部损失外，工程部还处以乙方承包人5000元人民币以上罚款，肇事当事人处以500元人民币的罚款，另外公安机关罚款一并由乙方承包，如本班组发觉有偷盗行为按脏物十倍罚款，其次次加倍按次类推，必要时清退出场。 十、材料设备治理责任指标： 1、乙方必需提前10天以书面形式提交工程所需材料、用量，如乙方不能按时提交材料、用量申报，造成材料不能按时进货，影响进度等造成损失由乙方担当。 2、乙方必需做好所承包分项工程材料每天的落手清工作，做到材料不铺张，科学配料。甲方如发觉有铺张工程材料现象的，每次处以人民币200

10、元的经济惩罚，罚款在当月工程款中扣除。乙方应协作各幢号施工员的测量、放线、定位等工作。模板撤除时必需拨除铁钉，钢管、管卡、模板按指定地点分类堆放整齐，班组如不按要求执行，按每平方一元的单价扣除或按施工细则规定惩罚。 十一、甲乙双方的职责： 1、甲方职责： 1) 甲方对乙方的工作进展全面的安排赐予指导和催促。每月编制具体的施工进度规划，并对乙方进展施工技术、进度规划的交底。 2) 对乙方的新工人进展进场安全技术交底。 3) 甲方对乙方的施工进度、质量、安全生产、文明施工进展动态治理、检查催促，乙方准时整改施工中存在的问题，帮忙乙方解决施工中存在的困难，确保工程顺当施工。 4) 甲方帮助乙方到有关

11、部门办理相关证件，解决乙方人员的住宿、就餐的场所住宿每人一铺，男女不得混居，严禁带家属占房，带家属的要自己解决住宿。 5) 甲方确保施工现场安全设施到位，做好现场消防，治安方面的防范工作。 2、乙方职责： 1)依据昆山市人民政府关于订立劳务合同文件精神，与每位进场工人员签订一式四份劳务用工合同，上交开发区劳动局、工程部各一份。 2)依据甲方的施工进度规划及质量、技术要求，保质保量按期完成施工任务。 3)严格遵守国家及地方政府的法律、法规、遵守公司、分公司、工程部的有关规章制度，遵守社会公德，严格执行劳动法，严禁使用童工。 4)做到安全生产、文明施工，搞好消防、治安保卫工作和宿舍及施工现场的卫

12、生工作，如由于乙方违章施工，违章操作而发生的消防、安全事故，一切均由乙方负责。 5)提前一周向甲方供应材料进场规划，班组要成立QC小组，运用全面质量治理的方法，消退施工中的质量通病。 6)全部进场职工必需具备有关证件(身份证、暂住证、劳务证、规划生育证)并 协作甲方办理现场上岗证，特别工种必需持上岗证上岗。 7)爱惜施工现场的一切财产，帮助甲方一起做好产品的爱护和材料的保管。 8)乙方必需指定班组安全员，负责班组安全生产、治安保卫工作，每天做好班 前安全教育，并做好书面记录，工程部不定期抽查。 9)乙方必需配备专职文明施工检察员，每天检查班组的文明施工，宿舍卫生情 况，准时整改缺乏之处，以保证

13、场地、宿舍、食堂、厕所等场所的干净卫生。 10)乙方必需配备专职翻样工和现场技术人员指导检查施工质量，协作放线。 11)楼面浇捣时，乙方守模人员如不到位，甲方有权以每人每天150元的工资另作安排。 12)严禁在生活区、宿舍楼上随地小便、倒水，违者罚款50元。 13)严禁在工地新建住宅内大、小便，如发觉罚款100元/次。 十二、奖罚方法： 1、施工进度每拖延一天、依据状况罚500元/天，情节严峻者作辞退处理。无 故不加夜班罚款200元处理。 2、于乙方缘由造成返工而使材料损失的，由乙方赔偿甲方的材料损失，并惩罚款。 3、班组长的到位率必需到达每月25天，每少一天罚200元。(特别状况经请假同意者

14、例外)班组长的出勤由甲方施工负责人考核。 4、重要节假日(如春节)甲方因工程施工进度的需要，需乙方连续施工的，必需听从甲方指挥，否则甲方有权终止合同，并对前期的工程款不予支付。 十三、其它商定条款： 乙方必需听从甲方：现场施工治理细则、材料治理细则、文明施工治理细则条款的治理。乙方若劳动人员缺乏，有作业面无人做时，甲方有权另行安排作业人员参加分项作业，依据对方要价，工资在乙方的总工程款中扣付。如乙方在治理上混乱，工地安全、工程进度，质量未到达要求，造成材料铺张，甲方提出罚款与整改措施后，仍整改不到位的，甲方有权终止协议，乙方于当日退场。乙方的余款按实际完成的工作量的50%结算。承包方对自己工人

15、所付的工资，一切由承包方负责。 十四、本合同工未明确事项： 乙方必需按甲方制定的施工现场治理细则、材料治理细则、文化标化治理细则及奖罚措施执行。本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，双方签字后生效，工完帐清失效。 甲方代表： 乙方代表： 年 月 日 工程木工劳务合同2 甲方 乙方 签订时期 年 月 日 甲方 法定代表人 企业地址 施工地址 工商注册机关 乙方 居民身份证号 诞生日期 年 月 日 家庭住址 邮政编码 户口所在地 省（市） 区（县） 乡镇 村 依据中华人民共和国劳动法和有关规定，甲乙双方经公平协商全都，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。 一、劳动合同期限 第一条 劳动合同期限（

16、甲乙双方选择适用） （ ）1、有固定期限劳动合同 本合同于 年 月 日生效，于 年 月日终止。其中试用期至 年 月 日止。 （ ）2、以完成肯定工作为期限的合同。 本合同生效日期为 年 月 日；以乙方完成工作任务为合同终止时间。 （ ）3、无固定期限劳动合同 本合同于 年 月 日生效，于法定或商定的解除（终止）合同的条件消失时止。其中试用期至 年 月 日止。 二、工作内容和工作时间 其次条 甲方招用乙方在 （工程名称）工程 中担当 岗位（工种）工作。乙方的.岗位（工种）上岗证号码为 . 第三条 甲方安排乙方执行以下第 种工作时间制度。 （ ）1、执行定时工作制（乙方每日工作8小时，每周工作40

17、小时）。 （ ） 2、执行综合计算工时工作制（乙方每月工作不超1674小时）。 （ ） 3、执行不定时工作制（在保证完成甲方工作任务状况下，乙方自行安排工作和休息时间）。 第四条 实行计时工资制的，甲方安排乙方加班，应符合律、法规的规定。甲方安排乙方在日法定标准工作时间以外延长工作时间的，应支付不低于工资的150的工资酬劳。甲方安排乙方在休息日工作，又不能安排补休的，应支付不低于工资200的工资酬劳。甲方安排乙方在法定节日工作的，应支付不低于工资300的工资酬劳。 三、劳动爱护和劳动条件 第五条 甲方应当在乙方进入施工现场当天对乙方进展入场三级安全教育，并组织对乙方学习成果的书面考试，考试结果

18、甲方应保存在施工现场备查，考试不合格的不得在现场施工。 甲方应当对从事电气焊、土建、水电设备安装等特别工种的乙方进展岗前培训，乙方取得相应的操作证书方可上岗。 第六条 甲方依据生产岗位的需要，根据国家劳动安全、卫生的有关规定为乙方配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动爱护用品。 甲方为乙方供应的宿舍、食堂、饮用水、洗浴、公厕等根本生活条件应到达安全、卫生要求，其中建筑施工现场要符合建筑施工现场环境与卫生标准 （JGJl46）。 第七条 甲方将依据国家有关法律法规，建立安全生产制度；乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，削减职业危害。 四、工资保险待遇 第八条

19、双方商定的工资不得低于政府公布的当地最低工资标准和本企业工资集体协商的最低标准。 1、计时工资 乙方在试用期间的工资为每月（日） 元，试用期满后月（日）工资为 元。 2、按工程量计付工资 （1）按工程量单价 计取工资； （2）按工程量总量 总价 计取工资。双方商定的工程量单价不得低于江西省建立工程定额人工费标准。实行按工程量计付工资的，每月支付工资额不得低于当月完成工程量的70。 甲方应在每月 日前以货币形式计发乙方的工资，并由乙方签字确认。 甲方在劳动合同终止、解除后5天内应当一次性付清乙方的工资。 甲乙双方对工资支付的其他商定： 第九条 甲方应为乙方办理养老保险、工伤保险和医疗保险手续，并

20、为乙方缴纳养老保险、工伤保险和医疗保险费用。 五、劳动纪律和劳动合同的解除 第十条 乙方应严格遵守甲方的各项规章制度、劳动纪律和安全技术操作规程。 第十一条 乙方有以下情形之一， 甲方可以解除本合同； （一）在试用期间被证明不符合录用条件的； （二）严峻失职，营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的； （三）严峻违反总包单位和甲方的施工现场安全治理规定及施工质量治理规定的； （四）被依法追究刑事责任的。 第十二条 乙方解除本合同，应当提前 日（3天以上30天以内）以书面形式通知甲方，不得擅自离职。 六、当事人商定的其他内容 第十三条 乙方违法解除劳动合同，给甲方造成经济损失的，应当担当赔偿责任。 第

21、十四条 甲乙双方商定的其他内容： 七、劳动争议处理及其他 第十五条 双方因履行本合同发生争议，应当自劳动争议发生之日起，60日内向有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请促裁。对仲裁裁决不服的，可自接到裁决书之日起15日内向当地人民法院起诉。 第十六条 甲方依法制定的规章制度作为本劳动合同的附件，与劳动合同具有同等法律效力。 第十七条 本合同未尽事宜或国家、江西省规定相悖的，根据有关规定执行。 第十八条 本合同一式二份，甲乙双方各执一份。自双方签字盖章之日起生效。 甲方（公章） 乙方（签字或盖章） 法定代表人或托付代理人 （签字或盖章） 签订日期： 年 月 日 工程木工劳务合同3 甲方：_ 乙方：_

22、依据甲方承建工程任务的需要,经甲、乙双方友好协商,在公平互利、友阿好合作的根底上,甲方将模板制作、安装、撤除等工程以内部承包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权利,特签订本建筑工程木工分包劳务合同,供双方共同遵守执行。详细条款如下： 工程名称：_ 工程地址：_ 构造类型：_ 承包方式：包工龄、包钉子、铁丝、电源线等帮助材料、保质量、包进度(包工期)、包文明施工等。 一、承包内容及要求： 1、乙方所承包工程内的全部主体及支设(撤除),撤除后楼层的清理工作,如撤除后不清理,甲方以两倍的价格请人清理,乙方付费。 2、支设墙、柱模板前墙柱根部的清理工作,打定位筋。模板支设完工后木工的垃圾清理

23、。 3、浇筑时模板的看护,以及模板胀模后砼的清理上楼使用。 4、因模板支设不牢造成胀膜模、位移一公分以上的砼踢打工作。 5、在施工期槽钢洞或外架、塔吊附作的安装制作、补洞均由乙方负责。 6、楼梯平台的钢丝网安装由乙方负责。 7、工程完工后木工材料分类、分规格型号按甲方指定地点堆放。 二、承包单价和结算方式： 1、按实际支模面积计算_元/。 2、承包款支付方式：_每五层完成后半个月内支付所完成工程量的,主体完工后支付工程量的_%剩余在整个木工工程完工后支付。 3、以上承包单价包含整个分项工程的木工的全部承包费用。乙方不得以任何理由再向甲方索取和该工程相关的任何费用。 4、此承包单价在双方意见达成

24、全都后马上生效,任何一方无任何理由变更承包单价。 三、工程质量标准： 依据质量要求标准,承包班组必需严格根据隐藏工程质量验收标准和施工标准,作好每道工序施工,每道工序完工后班组必需先做好自检、互检工作。然后以书面形式通知甲方进展验收,阅历收到达质量标准方可进展正道工序,达不到质量标准必需仔细根据验收提出的整改措施和要求进展整改,直到到达标准为止,如经整改仍旧达不到要求,乙方必需承包双倍的发生总包方对甲方的罚款惩罚,作为对甲方信誉的赔偿。 四、工期要求：按公司要求为准。 五、安全要求及综合治理： 1、各承包组必需仔细学习和把握安全生产治理条例和操作规程,严格根据安全操作规程施工,遵守工程制定的安

25、全质量治理制度。如违反安全操作规程违章作业造成的安全事故,由违章者自负全部责任。 2、严格遵守各种法律、法规,必需听从总包及甲方等相关部门的指挥,自觉遵守和执行总包及甲方的规章制度。如在施工过程中发生安全事故产生的费用在元以内由乙方自付,元以上除保险外甲方负责总费用的90%,乙方负责总费用的10%。 3、进入施工现场必需正确使用和佩带各种安全防护用品,必需戴安全帽临边作业系好安全带,如发觉不戴安全帽赐予元/人次罚款,不系安全带赐予元/人次罚款,违反安全操作规程的和未经主和部门同意任意撤除安全防护的视情节严峻处。 4、工作范围内的文明施工,制止有打架斗殴和偷盗的现象,如发生此类现象大事,工程工程

26、部将对其进展批判教育和罚款处理,情节严峻者送交当地派出所处理。 六、违约责任及其他： 1、班组进场后由于乙方缘由路途退场或影响工程进度,影响工期的状况下,甲方有权扣除乙方工程款的30%,按成品的70%结帐,依据本合同其次点其次条的时间,前来领款。 2、本协议如有未尽事宜,经甲、乙双方协商,另签补充协议。 3、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。 4、本协议自签字之日起生效至工程款全部付清自动失效。 甲方：_乙方：_ 身份证号：_身份证号：_ 电话：_电话：_ _年_月_日 工程木工劳务合同4 甲方：简阳逸水鼎城二期1#楼工程部 乙方：木工班组 逸水鼎城二期1#楼工程部，依据施工需要，现将本工程

27、全部的模板施工承包给乙方负责。为了加强工程质量、安全、文明、工期及成品爱护等方面的治理，依据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国劳动法及相关法律法规的规定，结合本工程的实际状况，本着公平、自愿、诚信的原则，达成以下协议，双方共同遵守执行。 一、工程概况 本工程地处简城镇滨江路原红塔职高内，地下一层地上31+1层，1、2层为商业用房，以上为居住用房。标准层层高为3m，总高约99m，建筑面积约28000m2，全框架剪力墙构造。本工程支模面积约91000m2，结算时以实际完成工程量为准。 二、承包范围 本工程范围内的所属模板施工，包括二装模板，原有模板、模条的清理利用，即实行单包工。 三、工期要求

28、乙方进场施工时间以甲方通知为准，施工总工期按甲方要求。如因甲方缘由导致工期延误，总工期顺延。乙方在保证质量、安全的前提下，应科学、合理地组织施工，按期或提前完成施工任务。如因乙方自身缘由延误工期（如乙方人力缺乏，小雨天无工人施工，该加班而不加班等等），所产生的经济损失由乙方担当，按每延误1天罚款500元迭加，每次罚款不低于1000元。 四、质量要求 乙方应充分熟识设计施工图纸，正确理解设计施工意图。所搭设的架体必需依据满堂施工脚手架方案，确保架体安全、稳定。模板安装必需平坦、光滑、不漏浆；几何尺寸精确无误； 轴线、层高符合标准要求，阴阳角方正顺直。施工质量必需到达模板工程质量验收标准要求，确保

29、一次性检查合格。详细技术操作规程参见模板施工安全技术交底。 五、双方责任 1、甲方责任：负责向乙方进展安全技术交底，向乙方供应一份能够满意施工需要的施工图纸，保证满意施工用材料准时供给。向乙方供应50m范围内的用电转接箱，负责夜间施工照明，协调各班组的工作条件及关系，向工人供应饮用水，负责每月进度款的按时拨付等。 2、乙方责任：应严格履行合同商定，遵守国家现行的法律法规，对班组操作人员进展安全学问教育，向工程部提交全部操作工人身份证复印件一份（建立三级教育卡和办理保险用），每次放线时派两名工人协作甲方抄平放线，保质按期完成施工任务。甲乙双主签定劳动合同时，乙方需向甲方预交5万元信誉保证金，待0

30、.00施工完毕后，甲方无息退还乙方。乙方自备能满意施工用机具，如圆盘锯、刨木机、手提锯、电钻、三级配电箱后的电缆线等，低值易耗品如：铁钉、铁丝、火钩、粘胶带、海棉条、广线、锯子、墨斗、墨汁、梅花扳手、钉锤和劳动用品如：安全帽、安全带、雨衣、手套等。每次施工前五天，上报架料规划，且须精确。对原有模板、木条负责清理和应用，对所用材料应先规划考虑周全，不得随便乱切乱锯。模板每一次使用完后必需进展清理，刷隔离剂。每次模板安装时，必需将模板内杂物清理洁净。每次搭设完毕应将剩架料、配件放回原位，或按指定地点堆放；对毛边脱层的大模板准时进展裁边利用。自觉准时对胀模后砼，派专人剔打，到达二装要求；对散落于硬防

31、护及兜网，因乙方自身产生的材料，必需无条件随时清捡，否则甲方派人处理，所发生的费用甲方将双倍扣罚。每次砼浇筑必需要有专人值守，否则罚款200元/次，假如砼浇筑时无人值守，胀模所造成的砼损失，甲方对乙方将加倍惩罚。负责施工场地内，塔吊无法操作的场内材料短运。架子、模板撤除后应准时清理，并按指定位置堆码整齐，原则是便利上车。凡属乙方所用剩余材料，必需自行清理收捡，并堆放于指定地点。 六、付款方法 甲方依据乙方的实际完成工程量，以砼接触面积，按综合单价 元/m2结算木工工资，不再另外产生其他任何费用。假如乙方施工质量常常受到工程部及监理部的表扬，或到达优良施工标准，甲方按每平方米支模面积增加0.5元

32、/m2作为嘉奖。施工期间如发生零星用工，技工按120元/天，普工按70元/天另计，零星用工每月结清。第一次支付工资按总承包合同商定，三层主体完成后，结算已完成局部80%形象进度工资。以后甲方每月按乙方形象进度工程量的80%，于次月15日支付乙方工资，工程完成并验收合格后，支付到总工资的90%，竣工验收后1个月内结清全部余款。 七、安全、文明施工。 乙方施工人员进入施工现场后，必需遵守甲方的工地治理制度，听从甲方的安排指挥，敬重业主及监理。全部进入施工现场人员必需佩戴安全帽，高空作业系好安全带，乙方现场治理人员必需按时参与甲方召开的工地生产例会；无故缺席罚款200元/次,施工现场内制止打架斗殴，

33、假如发生斗殴大事，不管有理无理，均罚款20xx元/次。场内制止随地大小便，严禁私拉乱接电线。为协作本工程的标准化工地治理，应随时清洁楼层内自身产生的建筑垃圾和生活垃圾。如因乙方疏于安全治理，不按安全操作规程施工，所发生的安全事故，费用在10000.00元以内的，概由乙方自行担当，费用超过10000.00元局部，按甲乙双方7:3比例分摊。 八、违约责任 乙方所属工人不听从甲方治理人员安排，罚款50元/次，施工期间进入施工现场不佩戴安全帽（以照片为准），罚款50元/次；施工现场内大便者罚款200元/次；如工人未经甲方允许，随便携带工地内物品出工地大门，视为偷盗；罚款200元/次以上。因乙方缘由使工

34、地受到业主、监理及相关部门批判或罚款，甲方将加倍惩罚。全部罚款只记班组不记个人，累计后在当月预付进度工资款中扣除。乙方如有工人在施工中，屡次不听从甲方安排、指挥或违规操作，甲方有权责令其退场，否则不发当月进度工资。乙方在施工中，不听从甲方治理，导致工程不能正常进展，甲方有权单方终止合同，另行安排其他班组进场施工。结算时按乙方实际完成工程量的80%结算劳务工资。甲方有权拒付剩余的20%形象进度工资，作为补偿新进场班组费用。 以上协议未尽事宜，双方协商。协议内容，双方应共同遵守，并不得反悔。假如一方违约，必需担当另一方一切经济损失。 本合同一式叁份，甲方两份，乙方一份，具有同等法律效力。合同从双方

35、签字之日起生效，工程完工后并结清余款后自动失效。 甲方：逸水鼎城二期1#楼工程部 乙方：木工班组 20xx年月 日 工程木工劳务合同5 发包方：_(以下简称甲方) 承包方：_(以下简称乙方) 依据甲方承建工程任务的需要,经甲、乙双方友好协商,在公平互利,友好合作的根底上,甲方将公主岭市西溪名邸小区8#楼模板制作、安装、撤除等工程以内部承包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权利,特签定本协议,以资双方共同遵守执行。详细条款如下：_ 一、承包内容：_图纸设计及变更的全部模板工程。 二、承包形式：_包人工、包辅料(钉子,铁丝,手提电开工具,手工工具等)、包质量、包工期、包文明施工等。 三、

36、承包价格：_按模板接触面积计算,地下室38元/平方米,地上局部32元/平方米。 四、工程款拨付方式：_甲方承诺全部以现金形式拨付乙方工程款。201年施工到上冻为止,甲方支付给乙方完成工程量70%的工程款;主体混凝土施工完成,甲方支付给乙方完成工程量70%的工程款;二次构造施工完成,甲方支付给乙方全部剩余的工程款。假如甲方到期不能如约支付乙方工程款,需要支付乙方该局部工程款银行同期利息的4倍作为补偿。甲方如资金紧急,经过乙方同意,可以用在建楼房抵顶工程款,但是楼层户型必需由乙方任选,同时价格在售楼处价格的根底上下浮%。 五、工程质量标准：_依据质量要求标准,乙方必需严格根据隐藏工程质量验收标准和

37、施工标准作好每道工序施工,每道工序完工后班组必需先做好自检,互检工作。阅历收到达质量标准方可进展下道工序,达不到质量标准必需仔细根据验收提出的整改措施和要求进展整改,直到到达标准为止。 六、工程进度：_根据甲乙双方共同确定的施工进度规划执行。 七、甲方义务和权利：_ 1、供应必要的安全设施、生产设施及生活设施。 2、负责土建、安装等工种之间的协调协作工作。 3、编制施工进度规划,供应图纸轴线、标高等数据。负责施工技术交底和安全生产交底。 4、按工程进度做好材料供给工作。 5、工程部现场安全员负责对各班组进展安全生产检查及指导,现场施工员负责进展技术指导、催促,并协调与其它工种之间的关系。 八、

38、乙方义务和权利：_ 1、乙方进场后必需听从甲方有关人员的指挥和安排,在施工中承受甲方治理人员的监视和检查。 2、乙方要严格根据图纸、施工标准及甲方治理人员的书面交底施工。 3、乙方教育工人严格遵守发包方各项规章制度和安全生产操作规程,听从工程安全治理人员的安全教育和指导。如因甲方材料供给或工程款拨付不准时,造成乙方有权拒的停工,甲方需要支付乙方停工期间的人工费用。 九、本合同未尽事宜,待实际发生时甲乙双方协商解决,如协商不成,提请市人民法院仲裁。 十、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字后即生效,施工完成且结算完工程款后合同失效。 甲方：_(签字)：_乙方：_(签字) 身份证号：_身份证

39、号：_ _年_月_日 工程木工劳务合同6 甲方： 乙方： （身份证号码： ） 经甲、乙双方友好协商，为明确双方职责，加强协作，以及甲、乙双方的权力和义务，确保工程工程的质量、安全、进度及文明施工。依据国家和当地政府建立工程工程的有关法律、法规规定。遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，结合本工程的详细状况，特制定本工程的施工协议，以资共同遵守。 一、承包工程： 的模板工程。 二、工程地点： 三、构造形式及层数： 四、按模板绽开面积或建筑面积计算： 元/ 五、承包方式：包工包料。（附带中小型工具） 六、承包范围：从根底放样挖土开头至主体工程全部施工完成的全部模板工程及支撑架体的搭设。包括：内外墙

40、附着构件，后浇带的二次支设（如需）、二次构造工程（如阳台栏杆、过梁、封施工洞、口，放线孔吊模、门楼、屋顶装饰构件等有关全部模板工程），屋顶构筑物，施工图反映的全部预埋铁件安装，预留洞口等等。 七、承包内容： 1、木工需用材料进出场装卸、归堆。 2、工程中全部的制模（包括预制构件）、模板上油、支模（包括预留洞、屋面节点砼出线、砼压顶、厕所泛水模板）、拆模、整理、清理、归堆、吊装等一切内容。 3、预留插筋模板钻孔，楼梯、柱角爱护木条、安装局部预埋铁件、后浇带隔离模板的安装。 4、木工使用的绞螺丝杆、步步紧、木方、模板、钢管、扣件 一律由乙方负责清理、并码放整齐。 5、旧料原则上不许利用，如使用方木

41、、木板刨直刨光，保证砼成型面满意观感要求。 6、施工围墙外的材料搬运，完工后全部材料按各种规格在甲方指定地点整齐堆放（钢管外表清理洁净）。 7、凿除爆模砼、天棚、砼面铁钉和碎木屑的清理、割除拉不出螺杆，去除梁、柱、板面的砼浆液、模屑、塑料管等杂物所发生一切人工费均由乙方负责。 8、现场浇捣砼时，必需派专人值班至完毕。 9、井架、人货电梯等进料平台铺装的木板及所需的协作人工由乙方负责。 10、分部胶合板、方木、扣件、钢管一次性配齐，避开中途因材料而影响工期，的确缘由按每分部比例供应。 11、后浇带钢丝网片绑扎、焊接、加固，止水螺杆、外墙穿墙螺杆安装。 12、专人协作工程部测量放线、弹线工作。 以

42、上112条承包内容，乙方必需准时完成，尤其是进出场材料，材料（包括旧材料）归堆，现场工完料清，砼爆模局部的凿除或凿除不准时影响其他工种或未派专人或派专人不准时协作工程部测量放线、弹线工作。甲方派员处理，其所发生的费用全部由乙方担当。甲方只需凭照片或相关人员二人证明签字，无需乙方签字的状况下，在乙方当月工程款中直接扣除。 八、甲、乙双方有关设备及工具职责： （一）、甲方有关设备及工具职责： 甲方只供应乙方施工过程中的垂直运输机械、固定大灯、三级配电箱、临时仓库。 （二）、乙方有关设备及工具职责； 乙方担当自己范围内的中小型使用工具设备及材料的购置、保管及修理。例：全部手用工具、电钻、电刨、平刨机、圆盘锯、人力翻斗车、钢卷尺、墨斗、工程用的绞螺丝杆，步步紧、铁钉、铁丝、单双面模板胶带纸安装、电焊条、漆刷、滚动刷、墙线、线锤、扫帚、扳手、榔头、泥桶、雨衣、雨鞋、照明碘钨灯、三级箱以外的电缆电箱等辅用材料。 九、合同工期： 1、按甲方和建立单位的合同工期要求及建立单位在施工途中下达的各分项工程工期要求为根底，如乙方不能按期完成，有关的