工程签证心得体会工程签证的重要性(2篇).docx

《工程签证心得体会工程签证的重要性(2篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程签证心得体会工程签证的重要性(2篇).docx（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 工程签证心得体会工程签证的重要性(2篇)关于工程签证心得体会精选一 结合山口水电站发电厂房工程监理实践，以合同治理为主线，从质量（主要争论分包治理）、进度、投资等几方面进展了简要论述，总结了厂房监理中珍贵阅历，工程从开工建立至全部完工，圆满地实现了工程建立预定目标。 山口水电站工程是新疆某河流干流梯级开发的最末一级，主要担当发电任务，其次是反调整任务。工程规模属大（2）型，工程等别为ii等。电站厂房、尾水渠等其它永久建筑物的级别为3级。厂房采纳坝后式布置，由主厂房、副厂房和开关站组成。采纳3台机布置方案，总装机为347mw，单机流量157。30m3/s。 水利工程施工合同具有合同标的不动产，

2、受自然条件、地质水文条件、社会条件和人为条件等多方面影响，施工周期长、构造简单、体积大、工作量大、用材量大以及合同在履行过程中涉及的主体特别多的特点。作为山口水电站监理部发电厂房分部在施工合同的工程治理中，将三控、两管、一协调的工作贯穿始终，通过对施工合同全方位治理，较好的实现了工程预定目标。本文主要从以下几方面对工程监理过程中取得的阅历进展总结。 2.1合同责任的监管监理工程师在执行监理工作中，假如发觉施工合同的各文件之间消失冲突时，严格根据国家建立监理的有关规定，对业主和承包商的权利与义务进展合理的解释，并做好双方的协调工作，发挥监理的指导作用。山口水电站发电厂房监理部严格执行以下原则：一

3、是检查承包合同是否符合合同法相关规定，若与合同法条款规定相抵触，建议业主对条款予以更改，使之符合合同法规定；二是监理工程师在执行解释时，要根据合同文件的先后排列挨次，有序安排，防止忙中出错；三是监理工程师对文件之间的歧义的解释，不能随便修改文件中原定的双方应担当的责任和义务；四是对于固定总价承包工程，严格根据总价予以结算，不再吸纳各方提出的任何主客观理由，实属各方应担当的风险范围；五是对于合同规定模糊之处，执行大局利益和业主利益等方面周全考虑，协调好多方面的关系。 2.2工程进度的合理掌握监理工程师在施工合同的治理过程中，严格根据签订的合同，审批承包商编制的施工规划，同时，严格按规划进展监理，

4、但是，对于承包商提出的组织施工方案，作为监理工程师不应过多干预。特殊是由于业主的某种需要，要求承包商提前完工的，监理工程师应帮助业主与承包商签订提前完工协议，其协议内容应包括：提前的时间和修订后的进度规划；承包人的赶工措施；发包人为赶工供应的条件；赶工费用和奖金，以及专用条款相关详细规定。以便提高承包方工作积极性。 对于承包商未能按期完工的，严格按水利水电土建工程施工合同条件（示范文本）（gf20xx0208）的条款区分对待，特殊是如由于发包人不能按专用条款的商定供应开工条件，不能按商定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进展的，设计变更和工程量增加超过专用合同规定百分比的，不行抗力缘

5、由的，非承包人缘由造成停水、停电、停工等任何干扰或阻碍，要仔细分析，做到公正、公正、合理解决。 2.3工程价款支付的监管监理工程师在监理工程时，严格按施工合同的有关规定帮助业主按期审批工程款，工程款项支付不搞官僚，找理由拖后支付，厂房监理过程中，未有滞后支付工程款现象，确保了承包方按期得到应得工程款，保证工程施工正常进展。对于业主提留的保存金和保存金的返还以及由于物价上涨、意外大事等，应依据详细状况详细处理，防止造成甲乙双方经济损失。 2.4工程的变更治理监理工程师要加强对工程的变更治理。对于由于增加或削减合同中的工作量；转变使用功能、质量要求标准和产品类型；任何局部施工挨次等缘由造成工程变更

6、的，监理工程师要依据工程变更令，从提高工程效率动身，避开造成治理混乱。 2.5工程分包的监理依据施工合同的通用条件规定，对于未经业主同意的分包工程，承包商不得将承包工程的任何局部分包；对于业主同意分包的工程，监理工程师要按标准审核分包商的资质，对不符合标准的一律不得批准，特殊是当承包商与业主对分包商的选用发生冲突时，要做好协调工作，保证工程按质、按期、按量完成。对未经监理批准的分包商，监理应执行不准分包商进入现场施工之权利。 2.6合同争议与索赔治理 2.6.1合同争议业主与承包商在工程建立中发生合同争议时，作为建立监理，严格根据以下程序解决：一是监理工程师主动协调解决；二是对达不成全都意见的

7、请第三方调解解决；三是对调解不成的，则需通过仲裁或诉讼最终解决。本人查阅许多合同时就存在专用条款并无规定，但山口水电站合同中就已作了商定，因此，监理工程师在帮助业主签订合同时应提示其在专用条款中明确商定共同承受的调解人，以便合同发生争议时妥当处理。 2.6.2索赔治理依据索赔的依据，严格根据施工合同的商定，公正地判明责任方。施工合同索赔的成立条件是： 与施工合同对比，已造成承包商超出施工本钱的额外支出，或由于业主的缘由造成的工期延误； 不属于承包商应担当责任 承包商按施工合同规定的程序，提交了索赔意向的通知和索赔报告。监理工程师在审核索赔条款时，应仔细审核以下工程： 对某一大事的影响可能涉及到

8、承包商本钱的增加是否合理； 承包商的取费标准是否正确、合理； 分清总价合同与单价合同之间是否有出入，防止消失经济黑洞。 结合山口水电站厂房监理实践存在问题提出几点建议，以期引起同行关注 重视金结、机电设备订货与土建进度不协调及滞后现象； 重视金结、机电设备安装与土建协调工作； 重视材料供给； 重视处理索赔准时处理。实践证明，本文论述方面，工程监理中能够引起重视，必将对工程监理工作的顺当开展及工程建立顺当进展起到积极作用。 1水利水电土建工程施工合同条件（示范文本）水利部中华人民共和国国家电力公司国家工商行政治理局gf20xx0208其次版（20xx年版）。 2山口水电站发电厂房工程招标及合同文

9、件商务条款（合同编号：skdz1401010）。 3中华人民共和国合同法。 关于工程签证心得体会精选二 依据中华人民共和国建筑法，建立工程质量治理条例房屋建筑工程质量保修方法经协商全都对甘州区新墩镇花儿村居民委员会会所网架工程签订工程质量保证书。 一、工程质量保修范围和内容： 承包人在质量保修期内，根据有关法律、法规、规章的治理规定和双方商定担当本工程质量保修责任。(主要包括本工程施工图的设计与安装) 保修范围包括：网架钢构造局部、屋面彩钢围护局部、frp采光带。 二、质量保修期： 双方依据建立工程质量治理条例和有关规定，商定本工程质量保修期： 1、网架钢构造局部质保50年。 2、屋面彩钢围护

10、局部质保5年。 3、frp采光带质保3年。 以上三项因不行抗拒外界因素造成的质量问题除外，质量保修期自工程竣工验收合格之日计算。 三、质量保修责任： 1、属于质量保修范围和内容的工程，承包人应当在接到保修通知7日内实施保修。 2、发生紧急抢修事故的，承包人应当在接到事故通知后马上到达事故现场抢修。 3、对于涉及构造安全的质量问题，应当根据房屋建筑工程质量保修方法规定，实行安全防范措施，由设计单位或有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。 四、保修费用、保修费用由造成质量缺陷的一方担当。 本工程质量保证书由施工合同发包方、承包方、生产厂家在竣工验收时共同签署，其有效期至保修期满。 本工程质量保证书一式三份，发包方、承包方和生产厂家(设计单位)各执一份。附;设计单位设计资质证书及安装资质证书复印件。 发包方(公章)：签字：xxx 承包方(公章)：签字：xxx 设计单位及生产厂家(公章)：签字：xxx 20xx年xx月xx日