《建筑工程居间协议建筑工程居间协议电子版(十二篇).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建筑工程居间协议建筑工程居间协议电子版(十二篇).docx(48页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 建筑工程居间协议建筑工程居间协议电子版(十二篇)建筑工程居间协议 建筑工程居间协议电子版免费篇一 居间人:以下简称乙方 依据合同法相关居间条文,双方遵循资源共享、合作共赢,诚信自愿的原则就居间合作事项,经双方友好协商达本钱合同如下条款,以资各方共同遵照实行。 第一条 乙方向甲方以下简称设计方介绍湖南丽泰投资开发有限公司周竹波以下简称开发商,开发的吉首市城区商住楼,该小区规划总用地近百亩,总建筑面积20多万平方,其中一期有9万多平方的建筑设计任务,甲方有意承揽该建筑设计勘探业务的诚意,故现托付乙方进展搭桥媒介效劳、促成该小区的设计合同成立;详细细节均在正式签订设计合同中表达。 其次条 酬劳计算
2、:居间人促成合同成立的居间酬劳效劳费计算方式是按实际设计的建筑面积每平方壹元作为居间酬劳效劳费。本酬劳包括信息资源、乙方工资、交通通讯和业务涉及隐形开支。 笫三条 居间效劳费的支付,设计合同成立生效后,伴同开发商的付款金额每预付一次同时按比例支付一次,如此类推。 第四条 相关责任事项 1. 甲方假如没有与开发商签订该工程设计合同的,甲方不需支付本酬劳效劳费;甲方如私自与开发商进展协商签订本工程设计合同或介绍给他方,无论甲方挂靠或变更何种设计单位名称或单位相关人员变更均应支付本居间酬劳效劳费。 2. 本合同签订后乙方应尽快联系开发商与甲方见面洽谈业务事宜,乙方促成甲方与开发商签订的设计承包合同成
3、马上视为完成甲方所托付事项,本合同即随之生效。 3. 甲方向乙方承诺本工程设计合同成立后,保证不得以任何理由拒付或延付酬劳效劳费;如延付乙方可凭本合同直接向开发等单位申请保全,由此造成的后果均由甲方担当全部经济法律责任。 第五条 本合同自双方签字伴同建筑设计合同同步生效,本合同一式二份,双方各执一份。 托付人签字: 居间人签字: 年月日: 建筑工程居间协议 建筑工程居间协议电子版免费篇二 甲方(托付人): 联系地址: 乙方(居间人): 联系地址: 联系电话: 甲乙方为了发挥双方的优势,依据中华人民共和国合同法,经双方充分协商,依公平自愿、等价有偿的原则,达成如下协议: 一、托付事项 1、乙方承
4、受甲方托付,负责就*省工程工程(以下称该工程工程),引荐甲方和该工程的建立单位直接洽谈,向甲方供应关于该工程工程的重要信息,并最终促成甲方与建立单位签订该工程工程的专业承包施工合同。 2、“居间胜利”是指完本钱条所列全部托付事项。甲方与建立单位未签订书面的工程施工合同,乙方仅为甲方供应信息,或为甲方供应的联络、帮助、撮合等效劳的,均视为托付事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必需向甲方供应有关该工程工程的信息,内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建立单位供给材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务帮助甲方对该工程工程进展实地考察, 2、乙方承诺向甲方供应的关于
5、该工程工程的上述信息真实牢靠。假如乙方供应的信息不真实,乙方无权取得居间酬劳,并同意向甲方支付违约金壹百万元。 3、乙方向甲方供应的图纸、工程量清单,业主供应的各种材料单价,必需完全能够成为甲方与建立单位所签订施工合同的组成局部。否则视为乙方没有完成托付事项,无权取得居间酬劳,并且赔偿甲方因此而患病的损失。 4、乙方应保证该工程工程真实牢靠、资金到位、各种施工手续齐全,并能够正常施工。否则,视为乙方供应信息不真实,根据本合同其次条第2款执行。 5、乙方在甲方与建立单位进展合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚 实义务。假如能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲
6、方与建立单位的关系。 6、乙方领取本合同酬劳时,须向甲方开具有效的税务发票,相关的所得税由乙方自担当。 三、甲方义务 1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责和建立单位进展合同谈判。 2、假如居间胜利,则由甲方全面履行和建立单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。 3、假如居间胜利,则甲方应按本合同商定,向乙方支付居间酬劳。假如未准时支付,则按未按时支付金额的1%向乙方担当违约金。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 1、本工程居间费用为工程施工合同金额的%。 2、居间胜利后,在甲方正常施工的一个月内,应向乙方支付*元整;在正常施工的两个月
7、内,应支付;剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开头,依据甲方每月取得的验工计价款,按%的比例支付;竣工结算完毕,甲方取得全部工程款后五日内全部结清。 3、甲方可以转帐或现金的方式支付。 五、居间费用的担当 居间费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完本钱合同所包含的托付事项,乙方同意全部自行担当居间活动费用(或甲方同意担当差*等费用)。 六、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐秘。 2、乙方不得以其在居间过程中猎取的甲方商业隐秘而作出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间酬劳。 3、乙方违反保密义务的,应向甲支支付 元违约金;假如违约金缺乏以
8、补偿甲因此而患病的损失,乙方应负责赔偿。 七、合同终止 1、本合同签字生效后,假如至 年 月 日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。 2、假如居间胜利,本合同完全履行完毕后终止。 3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。 八、争议解决方式 如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。 九、其他事项 1、乙方不得将本合同托付事项进展转托付。 2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。 合同签订地: 合同签订日: 甲方:(盖章): 乙方(盖章): 法定代表人或托付代理人: 法定代表人或托付代理人: 建筑工程居间协议 建筑工程居间协
9、议电子版免费篇三 甲方(托付人): 乙方(居间人): 甲乙方为了发挥双方的优势,依据中华人民共和国合同法,经双方充分协商,依公平自愿、等价有偿的原则,达成如下协议: 一、托付事项 1、乙方承受甲方托付,负责就(以下称该工程工程)引荐甲方和该工程的建立单位直接洽谈,向甲方供应关于该工程工程的重要信息,并最终促成甲方与该工程的建立单位签订该工程工程的工程设计合同。 二、乙方的义务 1、乙方在甲方与建立单位进展合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务。假如能够达成工程设计合同,那么在甲方的工程设计过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建立单位的关系。 2、工程合同税费以及乙方合同酬劳相关的税费均
10、由甲方担当。 三、甲方义务 1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责和建立单位进展合同谈判。 2、 假如居间胜利,则由甲方全面履行和建立单位所签订的工程设计合同。甲方因履行工程设计合同而产生的权利和义务,与乙方无关。 3、 假如居间胜利,则甲方应按本合同商定,向乙方支付居间酬劳。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式。 1、甲方工程设计合同金额超过12元/平方的局部均为本工程居间费用。(工程设计总费用为单位平方价格乘总建筑面积) 2、居间胜利后,在每次甲方收到建立单位拨付工程款后3个工作日内,按建立单位拨款70%比例进展计算支付乙方居间费,直至完成居间费用支付。 3、甲方以现金
11、或转帐的方式支付。 五、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐秘。 六、合同终止 1、假如居间胜利,本合同完全履行完毕后终止。 七、争议解决方式 如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。 八、其他事项 1、乙方不得将本合同托付事项进展转托付。 2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。 甲方:(盖章): 乙方(盖章): 法定代表人或托付代理人: 合同签订日: 建筑工程居间协议 建筑工程居间协议电子版免费篇四 建立单位:_,以下简称甲方; 设计单位:_,以下简称乙方; 经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。 第一条 工程
12、名称、规模、投资额、建立地点甲方托付乙方担当_工程的设计工程,建筑安装面积为_平方米,批准总投资为_万元,建立地点在_.其次条 甲方的义务1.甲方应在_年_月_日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书、工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满意初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在_年_月_日施工图设计前,应供应经过批准的初步设计文件和能满意施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。 甲方对上述资料的精确性负责。 2.准时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方
13、进展设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参与竣工验收。 4.在设计人员进入施工现场进展工作时,甲方应供应必要的工作条件,并在生活上予以便利,在设计和施工过程中因技术上的特别需要进展试制试验,所需一切费用以及为协作甲方到外地的差旅费均由甲方负责。 5.甲方必需维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建立范围。 6.甲方对乙方的设计成果负有保密义务,未经许可,不得转让给第三方重复使用。 第三条 乙方的义务1.乙方必需在_年_月_日以前,向甲方交付初步设计文件;在_年_月_日以前,向甲方交付技术设计文件;在_年_月_日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,
14、初步设计文件一式_份,技术设计文件一式_份,施工图设计文件一式_份,甲方另需增加文件份数需要模型费,另行收费。_年_月_日以前,乙方必需向甲方提交完毕全部设计文件(包括概算文件、材料设备清单)。 (大型建筑安装工程,甲乙双方可视详细状况分阶段进展设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同。详细规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(2)。 2.乙方必需依据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术标准、规程、定额等提出勘察技术要求和进展设计,提交符合质量的设计文件。 3.初步设计经上级主管部门审
15、查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责担当。 4.设计单位对所担当设计任务的建立工程应协作施工,进展施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参与隐藏工程验收和工程竣工验收。 第四条 设计的修改和停顿1.甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按_元增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。 2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进展了的设计费用的支付,按前条方法计算。 甲方(签章):_ 乙方(签章):_ 签订
16、地点:_ 签订地点:_ _年_月_日 _年_月_日 建筑工程居间协议 建筑工程居间协议电子版免费篇五 工程名称:_工程地点:_合同编号:_发包人:法定代表人:托付代理人:通讯地址:联系电话:设计人:设计证书等级:身份证号:通讯地址:联系电话:发包人托付设计人担当_工程设计,工程地点为_,经双方协商全都,签订本合同,共同执行。 第一条本合同签订论据 1、中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法和建立工程勘察设计市场治理规定。 2、国家及地方有关建立工程勘察设计治理法规和规章。 3、建立工程批准文件。 其次条设计依据 1、发包人给设计人的托付书或设计中标文件 2、发包人提交的根底资料 3、设计人
17、采纳的主要技术标准是:_ 第三条工程工程 1、建筑规模:_层;建筑面积_平方米; 2、设计阶段 (1)方案: (2)初步设计: (3)施工图: 3、估算总投资:_元,(大写)_元整。风险提示:设计费 合同当事人在确定设计费时,应遵循以下原则: 首先,设计合同或相关文件中双方对设计费率予以确认的,应敬重双方当事人的选择。工程设计收费标准及相关统肯定额并非强制性标准,而是发包人与设计人之间协商约; 其次,在不能证明设计合同或相关文件中双方就设计费率达成全都的状况下,可以依据工程设计收费标准确定设计费,避开因无商定或者商定不明的状况下造成不必要纠纷。 4、估算设计费:_元,(大写)_元整。 第四条设
18、计内容设计人为发包人设计_工程并编制_工程总体规划文件,主要内容包括: 1、发包人_区总平面布置; 2、发包人第_期_工程生产规模、产品、技术方案分析与规划; 3、发包人技术经济效益分析与猜测。 第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件准时间序号资料及文件名称份数提价日期备注 第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点准时间序号资料及文件名称份数提价日期备注说明: 1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。 2、在提交 最终一局部施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。 3、实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。实际设计费与估算设计费消失差额时,双方另行签订补充协议。
19、 4、本合同履行后,定金抵作设计费。 第七条费用发包人向设计人支付设计酬劳人民币_元,分两期支付,详细如下: 1、本合同签署后_个工作日内支付_元; 2、设计人提交_工程总体规划文件并经发包人审核通过后_个工作日内支付_元。 第八条支付方式风险提示:定金 定金兼有成商定金和解商定金的性质,假如当事人双方同意对定金额度进展修改,该数额不能超过总设计费的20%,超过20%的局部只能作为预付款,而不具有定金的效力。当事人不完全履行合同时,可按比例适用定金罚则。 在发包人或设计人履行局部合同义务后要求解除合同的,应当根据未履行局部所占商定内容的比例,适用定金罚则。只不过在实践中,当事人往往没有留意到这
20、一点,在仲裁或诉讼时也就未提出相应的恳求,造成自己的权利未得到全面爱护,假如您对这局部还有疑问,您也可以在签合同之前询问专业的律师。 1、本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的_%,计_万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。 2、设计人提交_设计文件后三天内,发包人支付设计费总额的_%,计_万元;之后,发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例,分期分批向设计人支付总设计费的_%,计_万元,施工图完成后,发包人结清设计费,不留尾款。 3、双方托付银行代付代收有关费用。 第九条双方责任 1、发包人责任 (1)发包人按本合同 第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交根底资料及文件,并对
21、其完整性、正确性准时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进展设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同 第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。 (2)发包人变更托付设计工程、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,发包人应支付相应设计费。 (3)在合同履行期间,发包人要求
22、终止或解除合同,设计人未开头设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开头设计工作的,发包人应依据设计人已进展的实际工作量,缺乏一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。 (4)发包人必需按合同规定支付定金,收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时问,且交付文件的时间顺延。 (5)发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应担当应支付金额_%的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同工
23、程停缓建,发包人均应支付应付的设计费。 (6)发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严峻背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。 (7)发包人应为设计人派驻现场的工作人员供应工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动爱护装备。 (8)设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。 (9)担当本工程外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。 2、设计人责任 (1)设计人应按国家规定和合同商定的技术标准、标准进展设计,按本合同 第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件,并对提交的设计文件的质量负责。风险提
24、示:设计合理使用年限 设计合理使用年限确实定关于建立工程的设计合理使用年限,主要指建筑主体构造的设计使用年限。建立工程的设计合理使用年限分为四类: 第 一、对于临时性建筑,其设计使用年限为_年; 第 二、对于易于替换构造构件的建筑,其设计使用年限为2_年; 第 三、对于一般房屋和构筑物,其设计使用年限为_年; 第四,对于纪念性建筑和特殊重要的建筑构造,其构造设计使用年限为_年。 对于专业建筑工程,则应根据相应的专业技术标准要求确定其设计合理使用年限。对于详细工程工程,其设计合理使用年限则应依据工程工程的建筑等级、重要性来确定。在建立工程的设计合理使用年限内,工程承包人应当对该工程的主体构造(包
25、括地基根底)进展保修。 对此假如仍存在疑问,建议制定合同的时候询问专业律师,或者交由律师帮您起草,避开定制的合同违反规定而无效。 (2)设计合理使用年限为_年。 (3)负责对外商的设计资料进展审查,负责该合同项日的设计联络工作。风险提示:赔偿金确实定 由当事人协商确定赔偿金金额,实践中相当一局部合同回避了关于赔偿金的商定,或空白、或划去、或直接删去关于赔偿金的规定。 假如发包人和设计人在合同中事先商定了损害赔偿金的计算方法,应当按商定支付赔偿金。赔偿金的计算方法为实际损失的肯定比例,值得留意的是,在商定的赔偿金不过分高于实际损失时,法律应当 首先敬重当事人双方的意思自治,成认双方商定的正值性。
26、 若当事人商定的赔偿金远远高于实际损失,基于公正原则,法律应予以必要干预。因此,当事人在商定赔偿金时,应充分考虑设计文件错误给发包人造成的损失,慎重填写赔偿金金额。 (4)设计人对设计文件消失的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责实行补救措施外,应免收受损失局部的设计费,并依据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为实际损失的_%。 (5)由于设计人缘由,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该工程应收设计费的千分之二。 (6)合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。 (7)设计人交付设计文件后,按规定参
27、与有关上级的设计审查,并依据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件_年内工程开头施工,负责向发包人及施工单位进展设计交底、处理有关设计问题和参与竣工验收。在_年内工程尚未开头施工,设计人仍负责上述工作,可按所需工作量向发包人适当收取询问效劳费,收费额由双方商定。风险提示:保密、学问产权 发包人应爱护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术等的学问产权;不得要求设计人违反国家有关标准进展设计;未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向 第三人转让或用于本合同外的工程,如发生以上状况,发包人应负法律责
28、任,并给设计人以补偿; 另外,设计人也应当爱护发包人的学问产权,不得向 第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。 第十条保密双方均应爱护对方的学问产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向 第三人转让或用于本合同工程外的工程。如发生以上状况,泄密方担当一切由此引起的后果并担当赔偿责任。 第十一条纠纷解决方式 1、本建立工程设计合同发生争议,发包人与设计人应准时协商解决。也可由当地建立行政主管部门调解; 2、调解不成时,双方当事人同意由_仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中商定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向_人民法院起诉。 第十二条合同生效及
29、其他 1、发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进展协作与解决有关问题时,双方应另行签订技术询问效劳合同。 2、设计人为本合同工程的效劳至施工安装完毕为止。 3、本工程工程中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人协作建筑材料。设备的加工订货时,所需费用由发包人担当。 4、发包人托付设计人协作引进工程的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应汲取担当有关设计任务的设计人员参与。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。 5、发包人托付设计人担当本合同内容以外的工作效劳,另行签订协议并支付费用。 6、由于不行抗力因素致使合同无法履行时,双方应准
30、时协商解决。 7、本合同双方签字盖x即生效,一式_份,发包人_份,设计人_份。 8、本合同生效后,按规定应到工程所在地省级建立行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到工商行政治理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。 9、双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成局部,与本合同具有同等法律效力。 10、未尽事宜,经双方协商全都,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。发包人:(盖x)法定代表人:(签字)托付代理人:(签字)工程经理:(签字)住宅:编码:电话:传真:开户银行:银行账号:设计人:(签字盖x)住宅:编码:电话:传真:开户银行:银行账号:建立行政
31、主管部门备案:(盖x)备案号:备案日期:_年_月_日鉴证意见:经办人:鉴证日期:_年_月_日 建筑工程居间协议 建筑工程居间协议电子版免费篇六 签购房合同需要留意以下事项: 1、买受人买商品房时肯定要看开发商是否有“五证”; 2、购房合同关于房屋的数量、质量和价格等信息是否具体; 3、关于双方的违约责任和救济方式是否明确。 依据民法典第四百七十条规定,合同的内容由当事人商定,一般包括以下条款: (一)当事人的姓名或者名称和住宅; (二)标的; (三)数量; (四)质量; (五)价款或者酬劳; (六)履行期限、地点和方式; (七)违约责任; (八)解决争议的方法。 当事人可以参照各类合同的示范文
32、本订立合同。 建筑工程居间协议 建筑工程居间协议电子版免费篇七 建立单位:_,以下简称甲方; 设计单位:_,以下简称乙方。 为了明确责任,分工协作,共同完成国家建立工程的设计任务,依据建立工程勘察设计合同条例的规定和_批准的规划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。 一、工程名称,规模,投资额,建立地点。 甲方托付乙方担当_工程的设计工程,建筑安装面积为_平方米,批准总投资为_万元,建立地点在_ 二、甲方的义务 1.甲方应在_年_月_日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告),燃料,水,电,运输等方面的协议文件和能满意初步设计要
33、求的勘察资料,需要经过科研取得的技术资料。甲方在_年_月_日施工图设计前,应供应经过批准的初步设计文件和能满意施工图设计要求的勘察资料,施工的条件,以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必需保证质量,不得随便变更。 2.准时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,与乙方进展设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参与竣工验收。 4.在设计人员进入施工现场进展工作时,甲方应供应必要的工作条件,并在生活上予以便利。在设计和施工过程中因技术上的特别需要进展试制试验,所需一切费用以及为协作甲方到外地的差旅费均由甲方负责。 5.甲方必需维护乙方的设计文件,不得擅自修
34、改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建立范围。甲方有义务爱护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。 三、乙方的义务 1.乙方必需在_年_月_日以前,向甲方交付初步设计文件;在_年_月_日以前,向甲方交付技术设计文件;在_年_月_日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式_份,技术设计文件一式_份,施工图设计文件一式_份,甲方另需增加文件分数和需要模型费,另行收费。_年_月_日以前,乙方必需向甲方提交完毕全部设计文件(包括概预算文件,材料设备清单)。 大型建筑安装工程,甲乙双方可视详细状况分阶段进展设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,详细规定甲方应提交各
35、阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件。 2.乙方必需依据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件,设计标准,技术标准,规程,定额等提出勘察技术要求和进展设计,提交符合质量的设计文件。 3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责担当。 4.设计单位对所担当设计任务的建立工程应协作施工单位进展施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参与隐藏工程验收和工程竣工验收。 四、设计的修改和停顿 1.甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改
36、工日,每工日按_元增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。 2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进展了的设计费用的支付,按前条方法计算。 3.甲方因故要求中途停顿设计时,应准时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时完毕合同关系。 五、设计费的数量和交付方法 本设计合同生效后_天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的20的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后_天内,甲方应向乙方支付_的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后_天内,甲方应向乙方
37、结清全部设计费(设计周期较长的大型工程工程,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。 六、嘉奖与违约责任 1.在合理的工程投资掌握数内,由于乙方采纳先进技术或合理建议而节约了工程投资,可以从节省投资额中提取_嘉奖乙方。 2.由于甲方不能按期、精确供应有关设计资料,致使乙方无法进展设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日_元计算增付设计费。 3.甲方不根据合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应依据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。 4.由于乙方的缘由,延误设计文件的交付时间,每延误_天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的_的违
38、约金(甲方可在设计费中扣除)。 5.因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方连续完善设计任务,并视造成的损失铺张大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失局部的设计费外,还应付与直承受损失局部设计费相等的赔偿金。 七、其它 本合同自_年_月_日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。 在合同执行中如发生纠纷,双方应准时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同治理机关申请仲裁,也可以直接向
39、人民法院起诉。 本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式_份,送计委,建委,建行等单位各留存一份。 建立单位(甲方):_ 设计单位(乙方):_ 代表人:_ 代表人_ 联系人:_ 联系人_ 通讯处:_ 通讯处_ 电话:_ 电话_ 开户银行:_ 开户银行_ 帐号:_ 帐号_ _年_月_日订 建筑工程居间协议 建筑工程居间协议电子版免费篇八 甲方:_ 乙方:_ 发包人托付勘察人担当_工程设计,经双方协商全都,签订本合同。 第一条?本合同依据以下文件签订 1.1?_、中华人民共和国建筑法。 1.2?建立工程质量治理条例、建立工程勘察设计治理条例、建立工程勘察设计市场治理规定。 1.3?深圳市城市规划条例、建立用地规划许可证或土地使用权出让合同书。 1.4?国家及地方有关建立工程勘察设计治理法规和规章。 1.5?建立工程批准文件。 其次条?本合同设计工程的内容 2.1?工程名称:_。 2.2?设计指标 建立用地面积建筑总面积规定建筑面积建筑高度或层数建筑掩盖率 第三条?发包人应向设计人提交的有关资料及文件: 序号资料及文件名称文件编号份数提交日期有关事宜 1用地方案图 2建立用地规划许可证或土地使用权出让合同书 3_。 第四条?设计人应向发包人交付的设计资料及文件 序号资料及文件名称份数提交日期有
限制150内