建设工程施工合同范本（7篇）.docx

《建设工程施工合同范本（7篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工合同范本（7篇）.docx（22页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 建设工程施工合同范本（通用7篇）建立工程施工合同 篇1 托付方(甲方)：_ 地 址：_ 邮码：_ 电话：_ 法定代表人：_ 职务：_ 承包方(乙方)：_ 地 址：_ 邮码：_ 电话：_ 法定代表人：_ 职务：_ 依照中华人民共和国合同法的有关规定，经双方协商全都签订本合同。 第一条 甲方托付乙方担当的工程勘察设计工程名称、内容、规模与范围详见托付勘察设计工程表(见附件)。 其次条 乙方依据托付的勘察设计工程和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进展。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，详细规定甲方应提交的勘察设计根底资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资

2、料的名称和日期，做为本合同的附件。 第三条 甲方责任 1.根据各设计阶段协议书的规定，向乙方供应有关建立工程审批文件和勘察设计根底资料，并对供应的时间 、进度与资料牢靠性负责。 托付勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程精确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。 托付初步设计应提出以下资料：经过批准的设计任务书;选址报告;规划要求;原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;经批准的工艺设计资料，民用工程的使用要求;能满意初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动爱护、工业卫

3、生、环境爱护猜测资料等。 托付施工图设计时，应供应经过批准的初步设计文件和满意施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。 2.收到乙方交付的设计文件后，应准时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参与试车考核及竣工验收。 3.在勘察设计人员进入现场作业或协作施工时，应负责供应必要的工作和生活条件。 4.托付协作引进工程的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应汲取担当有关设计任务的单位参与。 5.维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转

4、让后重复使用的工程，乙方不负任何技术责任。 6.根据国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。 第四条 乙方责任 1.根据甲方供应的建立工程审批文件和设计根底资料编制设计文件，依据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件(初步设计6份，施工图设计8份)，并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供给标准图时另行收费。 2.乙方要依据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术标准、规程、定额等，提出勘察技术要求和进展设计，并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。 3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范

5、围内的必要修改，由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时，须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。 4.乙方对所担当设计的建立工程应协作施工，开工前进展设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，参与试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业工程和简单的民用工程应派现场设计代表，并参与隐藏工程验收。 5.对于简单工程，需要乙方帮助收集设计根底资料时，应按技术效劳的有关规定办理。 6.勘察单位应根据现行标准、标准、规程和技术条例，进展工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。 第五条 勘察设计费用 乙方依据

6、国家批准的勘察设计收费标准及方法计收勘察设计费。设计合同生效后，甲方付给乙方设计费30%;乙方交付初步设计文件时，甲方再付给乙方设计费;交付施工图设计文件时，甲方负责结清全部设计费。小型设计工程及复用设计工程分两次拨付设计费。即签定设计合同时选拨付20%作为定金，完成施工图时付清全部设计费。勘察合同生效后，甲方付给乙方勘察费的30%，乙方交付勘察文件时，甲方负责结算全部勘察费。 第六条 违约责任 1.甲方不履行合同，无权恳求退还定金。乙方不履行合同，应当双倍返回定金。 2.甲方不能按时供应建立工程审批文件和设计根底资料，或因资料缘由影响乙方设计进度或造成设计修改，乙方除可推迟交付设计文件日期外

7、，甲方应按乙方实际损失的工日，以日产值_元计算，增补设计费。 3.甲方因故要求变更设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另议外，甲方应按乙方实际返工修改工日，增付设计费。 4.甲方因故要求停顿设计时，应准时用书面通知乙方，乙方应马上停顿设计，甲方已付的定金不予归还，定金缺乏设计进度局部，按已完成的设计实际进度补交费用。 5.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效，乙方已收的定金和设计费不予退回。 6.由于乙方的勘察设计错误，给甲方造成较大经济损失时，乙方除负责积极实行补救措施外，要免收损失局部的勘察设计费，并应付给甲方与直接损失局部勘察设计费相等的赔偿金。 7.勘察设计文件(图

8、纸)交付时间按协议规定时间拖后时，由甲乙双方商定，每逾期一天，甲方可少付该阶段勘察设计费的1%，提前时，甲方付给乙方该阶段设计费的_%(经批准生效)。 8.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费1%的违约金，但每天偿付最高额不得超过100元。 9.乙方不准时到现场处理有关设计问题，不准时按审批机关意见修改设计时，每影响一天应减付设计费1%. 第七条 合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原则协商解决，解决不成按( )项解决。 1.申请_仲裁委员会仲裁。 2.向人民法院起诉。 第八条 合同未尽事宜，经双方协商全都，可在合同中增加补充条款，补充条款也

9、同样是合同的有效局部。 第九条 本合同附件的托付勘察设计工程表以及勘察设计协议书，均为本合同的组成局部，具有同等法律效力。 第十条 本合同一式_份。其中正本两分(甲、乙双方各执一份)，副本_份。甲、乙双方业务主管部门各执一份，市基建主管部门一份。 甲方：_ 甲方代表：_ _年_月_日 乙方：_ 乙方代表：_ _年_月_日 建立工程施工合同 篇2 建立单位(甲方)：_ 施工承包单位(乙方)：_ 为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方相互制造条件，搞好协作协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 工程名称：_ 质量要求：_ 工程造价：_ 本合同全部

10、工程施工预算造价为人民币￥：_元 工程期限：_年_月_日起至_年_月_日止甲乙双方的责任与权利：_ 一、甲方在开工前应解决施工用地，解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;组织设计交底;乙方必需按甲方要求施工。 二、乙方在开工前应组织有关人员讨论参加设计交底;做好施工预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进展施工场地的平坦，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度规划，储藏材料，加工构件，做好一切施工预备。 三、乙方在组织施工中必需坚持“质量第一”的方针，要依据国家颁发的施工验收标准和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程到达合格标准;在组织施工中不得随便变更设

11、计，如在施工中由于乙方本身缘由造成的停工、返工、材料、构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。 四、乙方要严格执行隐藏工程验收制度，主动协作甲方完成验收工作前方可进展下一个施工环节。 五、在组织施工过程中，乙方应对施工现场人员进展安全教育，做好设施安全防护，假如乙方因疏于防范、操作不标准造成安全事故的均由乙方负全责。 六、在组织施工过程中应科学标准、统筹安排。如因技术缘由或操作不标准导致原材料铺张，乙方应担当责任如数归还相关费用。 合同份数及相关说明：_ 一、本合同一式两份，甲乙方各执一份; 二、本合同自双方签订之日生效。 三、本合同条款如对特殊状况尚有未尽事宜，双方可依据详细状况结

12、合有关规定议定附则条款，作为本合同附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。 建立单位(甲方)签章：_ 施工单位(乙方法人)签字：_ _年_月_日 建立工程施工合同 篇3 甲方：_ 乙方：_ 甲方托付乙方担当工程施工，经双方协商全都，签订本合同。 第一条承包方式： 1.按承包范围实行包工包料。 1.2未经甲方书面认可，乙方不得将所承包范围内的除劳务分包和材料选购之外的任何局部进展分包。 1.3为工程所需材料、设备都应符合技术标准所规定的标准，乙方应依据投标时送交的样品或甲方书面确认的样品购置材料、设备。 其次条合同文件内容及解释次序构成合同的文件应能相互解释，互为说明。除合同条款另有商定

13、外，组本钱合同的文件及优先解释次序如下：_ 1)本合同签订后双方商定的有关工程的洽商、变更等书面协议或文件; 2)甲方驻工地总代表签发的有关通知、工程联系单、工程指令单及工程会议纪要等; 3)本合同、双方确定的工程报价单; 4)中标通知书; 5)经双方协商认可的投标书及其附件; 6)招标文件及招标过程中双方来往的书面文件; 7)图纸; 8)工程量和设备材料清单; 9)现行的法律、法规、标准、标准 第三条承包范围：_ 1.工程概况：_工程名称：_化工程工程地点：_ 2.承包内容：_招标范围：_以及绿化图纸内及招标方供应的工程量清单内的内容以及追加的设计变更的景观和绿化施工，场地水电工程施工，本工

14、程所用材料的选购、材料的运输、装卸、至招标单位指定地点、因工期或者甲方开放要求实行的赶工措施、现场协调、现场协作验收、样品供应、产品保证、赶工措施、成品爱护、因质量问题引起的修理和更换、技术指导、及技术培训等。 第四条工程的施工期限： _开工时间：_，完工时间：_; 若有调整，以甲方书面通知为准;第五条甲方向乙方提交的有关资料及文件：_期工程室外景观图纸及绿化图纸、景观工程构造做法、绿化标准。第六条合同价格本合同暂定价为￥：_元(小写)人民币：_(大写) 甲方_ 乙方 _ _年_月_日 建立工程施工合同 篇4 发包人（以下简称甲方）： 统一社会信用代码： 通讯地址： 承包人（以下简称乙方）：

15、统一社会信用代码： 通讯地址： 甲乙双方依照民法典、中华人民共和国建筑法及国家有关法律、法规，本着公平、自愿、公正、诚信的原则，结合本工程施工详细状况，经甲乙双方充分协商，就_工程施工事宜达成如下协议，以资共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称：_ 2、工程地点：_ 3、工程内容：_ 4、工程范围：_风险提示： 明确商定好工程期限有利于保障工程进度，是保证工程正常进展的必要条件。另外，承包方假如没有根据商定的时间完成工程，发包方也可以据此要求承包方担当违约责任。 另外，在涉及工程工期的诉讼中，由于不同的缘由所造成工期延误的法律后果是不同的。因此，在履行工程合同中，发包方应当对可能消失工期延

16、误的状况特地制定制度作出书面认定，比方增加建立工程、增加工作量、供应原材料和其他条件的时间等方面的事项，以避开将来发生诉讼时无据可查。 5、工程期限：_开工日期：_年_月_日，竣工日期：_年_月_日，总共_天。 6、承包方式： 应当在合同中明确商定结算时间，以及明确商定拖延结算的违约责任，这样不仅促使发包方为避开担当违约责任而积极支付工程价款，同时也促使施工方积极完成工程，当消失发包方拖延结算、克扣工程款等问题的时候，走向诉讼维权的时候，合同商定也可以成为呈堂供证。 二、工程结算和支付 1、结算工程量的核实确认，按图纸设计量并能同业主结算的工程量为依据，临时工程以方案量并参照测量收方量为结算的

17、依据。 2、乙方应在每月_日前按甲方规定的报表上报，甲方向业主办理完毕工程结算手续后_日内向乙方办理工程价款结算。 3、本合同外因设计变更或业主（或监理）缘由而对新增工程的工程量与新增单价（或费用）在业主未批复之前暂不进展对乙方的计量和结算，最终的计量和结算以业主（或监理）的正式批复为准。 4、设计修改的新增工程如本合同内有相应单价的执行此单价结算，无相应单价的双方在施工前协商签订补充单价。 5、甲方按业主所结工程款（货币）的同等比例并扣除下述费用后向乙方进展支付。 6、工程结算支付采纳银行转账方式，乙方必需供应正规的发票。 7、当工程结算达本合同工程价款总额的90%（含已扣质保金）时，甲方暂

18、停付款，待工程完工验收合格，双方办理竣工结算（扣除质保金）后在_。天内甲方支付乙方。 8、本合同工程质保金的支付：在甲方主合同全部履行完毕：验收鉴定、移交签证起至质量保证期满，经业主验收合格，业主支付给甲方工程质保金后_天内甲方向乙方支付（但乙方所担当的施工工程如在质保期内消失质量问题的修复费用应扣除）。 三、工程进度 1、乙方应按甲方的进度规划和指示实施本合同工程，工期自甲方开工令下达之日算起。 2、不管何种缘由造成施工进度滞后，乙方均应按甲方的指示，实行有效措施赶上进度。赶工措施应以保证工程按期完工为前提调整和修改良度规划 3、乙方应根据本合同协议书商定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。

19、因乙方缘由不能按本合同商定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，乙方担当违约责任及相应费用。 4、工程暂停施工后，乙方应与甲方协商实行有效措施积极消退停工因素的影响，当工程具备复工条件时，乙方应在指定的期限内复工，若乙方无故拖延和拒绝复工，由此增加的费用和工期延误责任由乙方担当。 5、由于自然条件影响或业主缘由导致的工程停工、工期拖延等造成的经济损失及潜在风险甲乙双方各自担当自己的局部，乙方无权就此向甲方索赔。 6、工程实施期间不行避开的会消失窝工、停工现象，除甲方调剂工作面以外所发生的窝工与停工的费用一律不予补偿。 四、工程质量标准及验收 1、乙方必需根据国家有关施工验收标准、设计图纸及有关

20、设计通知、主合同中的质量要求及甲方质量体系要求掌握质量，承受甲方、监理、业主对质量监视、检查、掌握。 2、乙方应配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检掌握度，协作甲方三检人员做好各工序的质量检查及验收工作。 3、乙方应对其所担当工程工程的施工质量负全责，如发生质量事故，应在_小时内报告甲方，对施工质量缺陷负责返工并担当相关费用;对不合格产品，甲方有权要求乙方予以返工并担当由此造成的经济损失和工期延误;不符合质量要求的工程工程，甲方不予计量与结算。 4、乙方应严格按甲方的施工过程质量验收程序要求进展全过程的质量检查、验收。产品经监理、甲方验收合格后可转入下道工序。 5、隐藏工程和工程的隐藏部位

21、须经甲方及监理检查、验收签字后乙方才能进展掩盖，进入下一道工序。 6、乙方所担当的本合同工程工程完工后_天内，乙方应根据监理、业主及甲方的要求，向甲方提交合格的竣工资料一式_份，并协作甲方进展验收工作，不提交竣工资料不予竣工决算。 7、分包工程竣工验收未能通过且属于乙方缘由的，乙方负责修复相应缺陷并担当由此发生的费用和相应的质量责任。 8、本合同工程缺陷责任期为_年，缺陷责任期内的缺陷修复由乙方负责，并担当相关费用；若乙方未能准时修复责任期内的缺陷，甲方可另行安排其他施工单位修复，所发生的费用按实际发生由乙方担当，可在乙方的工程尾款及有关被拘留的费用中直接支付，同时乙方被拘留的质保金不予退还。

22、 五、施工安全 1、乙方在施工过程中必需确保施工安全，对工程范围内的施工安全负全责；发生安全事故（包括险情安全事故）应马上报告甲方。 2、因乙方责任发生安全事故，所造成的一切损失由乙方自行担当，假如还给甲方或第三方造成了经济损失，由乙方负责赔偿，且被拘留的安全保证金不予退还。 3、甲方统一监管本工程的文明施工，负责治理和协调全工地的治安保卫、环境和职业安康安全等有关文明施工事项，乙方应积极做好本合同施工范围内的文明、环保工作。 4、乙方在其施工场地内发觉文物，应实行爱护措施，并按主合同商定的时间和程序报告甲方，由于乙方的疏忽或过错造成的后果由乙方自行担当相应的经济和法律责任。 六、施工材料、设

23、备 1、乙方应按合同要求组织施工设备，按实际需要向甲方供应入场施工设备清单（含入场时间），并按甲方现场总体要求进展停放治理，不得随便进出指定区域和乱停乱放。 2、乙方入场施工设备必需是最大限度地满意施工需要，完好率不低于90%，若甲方一旦发觉乙方使用的施工设备因完好率低下或数量缺乏等缘由影响工程进度、质量时，有权要求乙方增加或更换施工设备，乙方应予以准时增加或更换，由此增加的费用和工期延误责任均由乙方担当。 3、乙方施工设备未经甲方批准不得擅自离开现场，否则按违约处理。 4、乙方施工设备的安全责任由乙方负责，对安全风险较高的设备由甲方强制乙方购置相应保险。 七、履约保证金 在本合同签订前乙方应

24、向甲方交纳_万元履约保证金，本合同商定的乙方的全部义务履约完成后无息退还剩余款项。 八、双方职责 1、甲方职责 （1）甲方应负责做好本合同工程的现场施工协调和组织筹划及工程竣工验收。 （2）甲方负责准时向乙方供应施工图纸套和转发设计、监理文件和施工指示，并对施工进展技术指导（含技术交底）。 （3）甲方按主合同的总体进度规划及监理批复的施工进度，负责审核并批准乙方的施工方案、施工规划、施工资源配置方案等。 （4）甲方负责对乙方施工进度、安全、质量等全过程进展监视（但不能免除乙方责任），若工程进度消失滞后、工程质量消失严峻问题、施工安全消失严峻隐患时，甲方有权责令乙方停工整改，若在规定整改期限内仍

25、达不到甲方要求时，甲方有权调整乙方工程工程范围或解除本合同，其间发生的相关费用、损失由乙方担当。 （5）甲方催促乙方购置高危作业人员的人身损害险、全员工伤险、特别设备财产险和必要的第三者责任险。 2、乙方职责 （1）乙方应听从甲方、监理的统一指挥和调度，根据本合同商定对进度、质量、安全等负责。 （2）乙方不得转让本合同工程工程或进展本合同工程工程再分包（包括事实上的分包）、转包，否则，甲方既视为乙方违约，并有权解除本合同，由此而造成的一切损失由乙方担当，且乙方不得提出任何异议与索赔。 （3）乙方合同工程完工后应准时对施工现场进展清理，做到工完场清，并不得损坏现场构筑物及其他设施，如发生损坏，应

26、负责修复或赔偿。 （4）乙方应加强对本单位职工的思想教育，标准其行为，做到遵纪守法，在工地不得发生违法违纪大事，做好环境爱护工作，遵守环境爱护的法律、法规，生产中的废水、废气、废油、烟尘等排放及生活垃圾应按有关规定处理。 （5）乙方应负责已完合同工程移交前的维护。 九、违约责任 1、若乙方将本合同工程另行转包或再分包，甲方有权直接解除本合同。由此导致的全部损失由乙方担当。 2、若乙方缘由未到达本合同掌握性工期要求，每拖延一天，按_元天计取违约金。 3、若乙方缘由造成主合同规定的其他违约事项（签订分包合同应明确详细的责任），则由乙方担当违约责任，并赔偿甲方信誉损失，按乙方分包合同工程价款_计取违

27、约金，并赔偿相关损失。 4、本合同未规定的违约责任，按甲方与业主签订的主合同违约责任规定处理。 5、乙方应准时发放民工工资，由于拖欠民工工资造成不良影响，按违约处理。 十、争议解决 甲乙双方再执行本合同过程中若发生意见分歧，双方应通过友好协商解决，协商不成的，双方可向工程所在地人民法院提起诉讼。 十一、其他 1、本合同未尽事宜，双方共同协商解决。 2、本合同经双方法定代表人（或代理人）签字并加盖单位公章后生效，工程完工，工程价款结清后自然失效。 3、本合同一式_份，双方各执_份，具有同等效力。 甲方（盖章）： 签约日期： 乙方（盖章）： 签约日期： 建立工程施工合同 篇5 甲方： 乙方： 应甲

28、方要求，在原甲方与乙方_年_月_日签订临沂市罗庄区高新区创新大厦内外广告牌设计、制作及安装合同的根底上，现依据甲方要求，作相应增项。依据原施工合同精神，经双方协商，作如下补充协议： 一、工程范围：_年_月_日乙方依据甲方要求做出相应的设计制作安装。 二、工期要求：_年_月_日至_年_月_日。 三、新增工程量： 详见附表一：高新区创新大厦后期加工标牌一览表 四、质量要求：按原合同承诺履行。 五、付款方式：按原合同执行。施工合同补充协议 六、其它： 1、本协议其它内容仍按原合同执行。 2、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。 3、本协议经双方签字盖章后生效，并与原合同享有同等法律效力。 甲方(盖章)

29、： 乙方(盖章)： 法定代表人： 法定代表人： 签约日期： 建立工程施工合同 篇6 甲方： 乙方： 应甲方要求，在原甲方与乙方20xx年11月14日签订德保休闲餐厅广告牌制作及安装合同的根底上，现依据甲方要求，作相应增项。依据原施工合同精神，经双方协商，作如下补充协议： 一、工程范围：20xx年12月3日乙方依据甲方要求做出相应的增项工程制作与安装。 二、工期要求：20xx年12月3日至20xx年12月15日。 三、新增工程量： 详见附表：德保休闲餐厅广告牌后期增加工程一览表 四、质量要求：按原合同承诺履行与参考甲方设计师供应施工标准。 五、付款方式：按原合同执行。 六、其它：施工合同补充协议

30、 1、本协议其它内容仍按原合同执行。 2、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。 3、本协议经双方签字盖章后生效，并与原合同享有同等法律效力。 甲方：(盖章) 乙方：(盖章) 法定代表人： 法定代表人： 签约日期： 年 月 日 建立工程施工合同 篇7 发包方：（甲方） 承包方：（乙方） 依照合同法和原邮电部颁发的“626”号文件等有关法律法规的规定，经双方协商全都，签订本合同并严厉履行。 一、建立内容 （1）工程名称 二、计价方式 （1）参照结算表价格按实结算。 （2）款项支付与移动结算同步。 三、建立工期 （1）依据移动公司要求，在规定的期限内完成。 四、违约责任 （1）甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如预期不付，按银行的短期贷款率偿付给对方逾期付款违约金。 （2）发生合同纠纷时，当事人双方应准时协商，协商不成的，可申请调解，或者直接向人民法院起诉。 五、其他 （1）本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。 （2）本合同未尽事宜，由双方协商解决，另行签订补充协议。 （3）本合同自双方签订之日起生效。 （4）其他相关本工程的商定，见附件。 甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_日 _年_月_日