建筑承包合同建筑承包合同协议书(十四篇).docx

《建筑承包合同建筑承包合同协议书(十四篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑承包合同建筑承包合同协议书(十四篇).docx（56页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 建筑承包合同建筑承包合同协议书(十四篇)建筑承包合同 建筑承包合同协议书篇一 2.施工图的重大修转变更，必需经原批准、设计单位同意，并于修改前_天办理设计修改议定单。设计修改议定单经发包方签证后，承包方才予实施。议定单和修改图纸发出份数与施工图份数一样，并作为合同的补充文件。 3.当修改图纸属于设计错误、设备变更、建筑面积(容积)增加、构造转变、标准提高、工艺变化、地质条件与设计不符实际时，其增加的费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁，材料、构配件积压的实际损失)由责任方负责并调合同造价。 4.承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计的合理化建议，经发包方、设

2、计单位或有关技术部门同意后实施，其节省的价值按国家有关规定安排。 5.在工程施工中发生以下各项事实之一时，承包方必需马上以书面通知发包方，要求确认： (1)设计图纸和说明文件与工程现场状况不全都，如地质、地下水状况等，设计文件所标明的施工条件与实际不符; (2)设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符; (3)设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特别困难等。 确认的事实必需在限期内解决，不得如期解决而造成停工的，工期损失由发包方担当。 建筑承包合同 建筑承包合同协议书篇二 1.本合同签订后_日内，发包方支付不少于合同总价的(或当年投资额的) _%的预付款，计

3、人民币_万元。 2.发包方收到承包方的工程进度月报后，必需在_日内按核实的工程进度支付工程进度款，工程进度款支付到达总合同总价的_%时，逐步按比例开头扣回预付款(或抵作工程进度款)。 3.工程进度款支付到达合同总价款的_%时，不再按进度付款。办完交工验收后_ 4.如发包方拖欠工程进度款或尾款，应按银行有关逾期付款方法或“工程价款结算方法”的有关规定处理。 5.确因发包方拖欠工程款、代购材料差款而影响工程进度、造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方担当。 6.本工程造价结算方式按以下状况办理： (1)以审查后的施工图预算加变更签证进展结算; (2)按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算，包干范

4、围以外的费用，按_等有关规定结算; (3)按标准施工图单位造价包干结算，包干范围以外的费用按_等有关规定结算; (4)包干不包料的工程，按预算定额规定的人工费和机械费及相应的治理费结算; (5)招标工程按中标价款结算，中标范围以外的工程费用，另按_等有关规定结算。 7.承包方在单项工程竣工验收后_天内，将竣工结算文件送交发包方和经办银行审查，发包方在接到结算文件_天内审查完毕，如到期未提出异议，即由经办银行审定后拨款给承包方。 第九条违约责任与嘉奖规定1.承包方的责任 (1)工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的，按合同总价的_%偿付逾期违约金。 (2)工程交

5、付时间不符合规定，按合同总价的_%偿付逾期违约金。 2.发包方的责任 (1)未能根据承包合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失。 (2)工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的停工，应实行措施弥补或削减损失，同时，赔偿承包方由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。 (3)工程未阅历收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方担当责任。 (4)超过合同规定日期验收，按合同总价的_%偿付逾期违约金。 3.发包方有提前工期要求的，可以实行提前竣工奖，根据合同工期，每提前1天由发包方

6、按合同总价的_%奖给承包方。 优良工程每平方米奖_元。 第十条争议的解决方式合同执行过程中如发生争议，双方应准时协商解决。协商不成时，如双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或双方不属于同一个部门的，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。 第十一条特别条款本合同条款如对特别状况有未尽事宜，双方可依据详细状况结合有关规定议定特别条款。 第十二条附则其他本合同未言明事项，一律按中华人民共和国民法典和建筑安装工程承包合同条例规定执行。 合同附件： (1)工程工程一览表(附表一); (2)全部施工图纸; (3)施工图预算; (4)发包方负责供给材料、设备一

7、览表(附表二); (5)国家(或省、自治区、市政府、计委、建委等有关单位)对工程的批准投资规划、规划任务书等_份文件。上述附件均为本合同的组成局部，具有同等的法律效力。 建筑承包合同 建筑承包合同协议书篇三 建筑承包合同范本模板 建筑承包合同范本(只是个模板，参考参考吧，详细的要依据你的具体状况来) 发包方(甲方)：_ 地址：_邮码_电话_ 法定代表人：_职务_ 承包方(乙方)：_ 地址：_邮码_电话_ 法定代表人：_职务_ 依照中华人民共和国民法典和_市的有关规定，经双方协商全都，签订本合同，并严厉履行。 第一条工程工程 一、工程名称： 二、工程编号： 三、工程地点： 四、工程范围：本合同全

8、部工程建筑安装面积共计_平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程工程一览表)。 五、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币_元(各单项工程造价详见工程工程一览表)。 其次条工程期限 一、依据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为_天(日历天)，自_年_月_日开工至_年_月_日竣工验收(附各单位工程开竣工日期，见附表一)。 二、开工前_天，承包方向发包方发出开工通知书。 三、在组织施工过程中，如遇以下状况，得顺延工期，双方应准时进展协商，并通过书面形式确定顺延期限： 1.因天灾或人力不能抗拒的缘由被迫停工者; 2、因甲方提出变更规划或变更施工图而不能连续施工者; 3、按施工预备规定，不能

9、供应施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能去除，影响进场施工; 4、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺当施工者。 5.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工; 6.非承包方缘由而监理签证不准时而影响下一道工序施工; 7.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。 8.由于政策变化、不行抗力以及甲乙双方之外缘由导致工程停建或缓建，使合同不能连续履行，乙方应妥当做好已完工程和已购材料、设备的爱护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出

10、供应必要条件，支付以上的经济支出，并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货的材料、设备由订方负责退货，不能退还的货款和退货发生的费用，由甲方担当。但未准时退货造成的损失由责任方担当。 四.工期提前。 施工中如需提前竣工，双方协商全都后签订提前竣工协议，合同竣工日期可以提前。乙方按此修订进度规划，报甲方批准。甲方应在5天内赐予批准，并为赶工供应便利条件。提前竣工协议包括以下主要内容。 1.提前的时间; 2.乙方实行的赶工措施; 3.甲方为赶工供应的条件; 4.赶工措施的经济支出和担当; 5.提前竣工收益(假如有)的共享。 第三条施工预备 一、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批

11、件，申请领取建筑执照;去除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物;解决施工用地(包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地);解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;应于_年_月_日向乙方供应全部工程设计图纸_份;组织设计、施工单位进展工程设计交底。 二、乙方在开工前应组织有关人员讨论和熟识图纸，参加设计交底;编好施工图预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进展施工场地的平坦，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度规划，储藏材料，加工构件，做好一切施工预备。 第四条物资供给 一、由发包方供给以下材料、设备的实物或指标：_ 二、除发包方供给以外的其他材料

12、、设备由承包方选购; 三、发包方供给、承包方选购的材料、设备，必需附有产品合格证才能用于工程。由甲方负责供给的材料和设备，如未按期供给或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，应由甲方负担。任何一方认为对方供应材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方担当;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由供应材料、设备方担当。 四、本工程材料和设备差价的处理方法：_ 第五条工程质量 一、本工程质量经双方讨论要求到达：_ 二、承包方必需严格根据施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程标准、规格和标准进展施工，并承受发包方派驻代表的监视。

13、 第六条工程价款的支付与结算 一、本合同签订后_日内，发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的_%备料款，计人民币_万元;临时设施费，按土建工程合同总造价的_%计人民币_万元，安装工程按人工费的_%计人民币_万元;材料设备差价_万元，分_次支付，每次支付时间为_，金额_. 二、发包方收到承包方的工程进度月报后必需在_日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付到达合同总价的_%时，按规定比例逐步开头扣回备料款。 三、工程价款支付到达合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。 四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分

14、之_三_的违约金。 五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方担当。 第五条施工与设计变更 一、乙方要依据国家颁发的施工验收标准和质量检验标准以及设计要求组织施工，要全部到达合格。 二、要坚持按图施工，任何一方不得随便变更设计。如遇以下状况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力气和机械调迁等损失，应由责任方负担： 1.施工中如发觉设计有错误或严峻不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在7天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。 建筑承包合同 建筑承包合同协议书篇四 托付方(甲方)：_ 承接

15、方(乙方)：_ 工程工程：_ 甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方打算托付乙方进展居室装潢。为保证工程顺当进展，依据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条：工程概况 1.工程地址：_ 2.居室规格：房型_层(式)_室_厅_厨_卫，总计施工面积_平方米。 3.托付方式：_ 4.工程开工日期：_年_月_日 5.工程竣工日期：_年_月_日 其次条：工程价款 工程价款(金额大写)_元。 第三条：付款方式 本合同_式_份，甲乙双方各持_份，签字后生效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 建筑承包合同 建筑承包合同协议书篇

16、五 建筑工程的发包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。简洁建筑承包合同怎么写呢以下是小编整理的简洁建筑承包合同，欢送参考阅读。 简洁建筑承包合同范文一 工程名称：_ 工程编号：_ 发包方：_ 承包方：_ 签订时间：_ 签订地点：_ 依据中华人民共和国民法典和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条 工程工程 一、工程名称：_ 二、工程地点：_ 三、工程工程批准单位_ 批准文号_(指此工程立项有权批准机关的文号) 工程主管单位：_ 四、承包范围和内容：(详见工程工程一览表);工程建筑面积_(平方米);其它：_

17、 五、工程造价：_(万元)，其中土建：_(万元)，安装：_(万元) 其次条 施工预备 一、发包方： 1._月_日前做好建筑红线以外的三通，负责红线外进场道路的修理。 2._月_日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板)，应满意施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平坦，拆迁障碍物的资料。 3.本合同签订后_天内提交建筑许可证。 4.合同签订后_天内(以收签最终一张图纸为准)供应完整的建筑安装施工图_份，施工技术资料(包括地质及水准点座标掌握点)_份。 5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参与施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在_天内分送有关单位，_

18、天内供应会审纪要和修改施工图_份。 二、承包方： 1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、治理、使用和修理工作; 2.组织施工治理人员和材料、施工机械进场; 3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度规划，材料设备、成品、半成品等进场规划(包括月规划)，用水、用电规划，送发包方。 第三条 工程期限 一、依据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为_天(日历天)，自_年_月_日开工至_年_月_日竣工验收(附各单位工程开竣工日期，见附表一)。 二、开工前_天，承包方向发包方发出开工通知书。 三、如遇以下状况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延： 1.按施工预备规定，不能供

19、应施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能去除，影响进场施工; 2.凡发包方负责供给的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发觉缺陷需要修、配、代、换而影响进度; 3.不属包干系数范围内的重大设计变更，供应的工程地质资料不准，致使设计方案转变或由于施工无法进展的缘由而影响进度; 4.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工; 5.非承包方缘由而监理签证不准时而影响下一道工序施工; 6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工; 7.人力不行抗拒的因素而延误工期。 第四条 工程质量 一、本工程质量经双方讨

20、论要求到达：_ 二、承包方必需严格根据施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程标准、规程和标准进展施工，并承受发包方派驻代表的监视。 三、承包方在施工过程中必需遵守以下规定： 1.由承包方供应的主要原材料、设备、构配件、半成品必需按有关规定供应质量合格证，或进展检验合格前方可用于工程; 2.由发包方供应的主要原材料、设备、构配件、半成品也必需有质量合格证方可用于工程。对材料转变或代用必需经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程; 3.隐藏工程必需经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进展下一道工序; 4.承包方应按质量验评标准对工程进展分项、分部和单位工程质量进展评定

21、，并准时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监视站。单位工程构造完工时，应会同发包方、质量监视站进展构造中间验 收; 5.承包方在施工中发生质量事故，应准时报揭发包方派驻代表和当地建筑工程质量监视站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监视站备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监视站、发包方等单位共同讨论，并经设计建立单位签证后实施; 6.工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。 第五条 建筑材料、设备的供给、验收和差价处理 一、由发包方供给以下材料、设备的实物或指标(详见附表二); 二、除发包方供给以外的其他材料、设备由承包方选购; 三、发包方供

22、给、承包方选购的材料、设备，必需附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方供应的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方担当;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由供应材料、设备方担当。 四、本工程材料和设备差价的处理方法：_ 第六条 工程价款的支付与结算 工程价款的支付和结算，应依据中国人民-建立银行制定的根本建立工程价款结算方法执行。 一、本合同签订后_日内，发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的_%备料款，计人民币_万元;临时设施费，按土建工程合同总造价的_%计人民币_万元，安装工程按人工费的_%计人民币_万元;材料设备差价_万元

23、，分_次支付，每次支付时间、金额_。 二、发包方收到承包方的工程进度月报后必需在_日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付到达合同总价的_%时，按规定比例逐步开头扣回备料款。 三、工程价款支付到达合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。 四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之_的违约金。 五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方担当。 六、本合同造价结算方式：_ 七、承包方在单项工程竣工验收后_天内，将竣工结算文件送交发包方和经办银行审查，发包

24、方在接到结算文件_天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可恳求经办银行审定后拨款。 第七条 施工与设计变更 一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。 二、施工中如发觉设计有错误或严峻不合理的地方，承包方准时以书面形式通知发包方，由发包方准时会同设计等有关单位讨论确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进展施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责，并调整合同造价。 三、承包方在保证工程质量

25、和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实行实施，其节省的价值按国家规定安排。 四、发包方如需设计变更，必需由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予实施。重大修改或增加造价时，必需另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予实施。 第八条 工程验收 一、竣工工程验收，以国家颁发的关于根本建立工程竣工验收暂行规定、工程施工及验收标准、建筑安装工程质量检验评定标准和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。 二、工程施工中地下工程、构造工程必需具有隐藏验收签证、试压、试水、抗渗

26、等记录。工程竣工质量经当地质量监视部门检验合格后，发包方须准时办理验收签证手续。 三、工程竣工验收后，发包方方可使用。 在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建立环境爱护部(84)城建字第79号通知印发的建筑工程保修方法(试行)执行。 第九条 违约责任 承包方的责任： 一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。 二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中第九条关于建立工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。 发包方的责任： 一、未能根据合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得

27、以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。 二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应实行措施弥补或削减损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。 三、工程未阅历收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方担当责任。 四、承包方验收通知书送达_日后不进展验收的，按规定偿付逾期违约金。 五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。 第十条 纠纷解决方法 执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由_仲裁委员会仲裁(当事人双方不

28、在本合同中商定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。 第十一条 附 则 一、本合同一式_份，合同附件_份。甲乙双方各执正本一份，其余副本由发包方报送经办银行、当地工商行政治理机关、建立主管部门备案。按规定必需办理鉴(公)证的合同，送建筑物所在地工商、公证部门办理鉴(公)证。 二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，需办理鉴(公)证的，自办毕鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。 三、本合同签订后，承、发包双方如需要提出修改时，经双方协商全都后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。 发包方(盖章)： 代表人(签章)： 地址： 电

29、 话: 年 月 日 承包方(盖章) 代表人(签章)： 地址： 电 话： 年 月 日 经办建立银行 简洁建筑承包合同范文二 发包方(以下简称甲方)： 承包方(以下简称乙方)： 甲方将 工程承包给乙方施工，为明确双方责任，全面完成施工任务，经甲、乙双方协商同意，依据中华人民共和国民法典和国家有关规定，签订本合同，双方共同遵照执行。 一、承包方式：包工包料 二、承包内容： 三、工程量、价格： 1、工程量、单价： 2、总价款： 四、工程质量 1、质量标准：合格。 2、技术要求：必需到达国家现行标准、标准、图集的规定。并符合发包人的要求。防水施工所用的材料必需有产品合格证书。并经发包人、监理、承包人共同

30、验收，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。 3、工程质量以甲方、监理质量检查验收为准。 五、工期：听从甲方安排，双方协商确定。 六、合同款支付方式： 七、工程质量保修 1、本防水工程的保修期为 年; 2、承包人在质量保修期内，根据有关法律、法规、规章的治理规定和双方商定，担当本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的工程，承包人应当在接到保修通知后派人保修，发包人不支付任何费用。不属于施工质量缘由的修理工程，由发包人支付修理款。质量保修完成后，由发包人组织验收。 八、甲方责任、权利： 1、向乙方供应技术要求。 2、合理进展施工组织，为乙方施工制造条件。 3、甲方按

31、合同准时支付合同款。 4、甲方负责对乙方的作业质量、进度、安全生产进展治理、监视、检查。 九、乙方责任、权利： 1、按施工技术要求及甲方安排，完成合同内容。 2、听从业主、监理及甲方监视、检查、治理。 3、文明施工，做好成品爱护，下工活地清，随干随清。 4、节省材料，降低工程本钱。 5、对施工过程中的疑义及发觉的问题要准时向甲方提出。 十、违约责任： 1、因乙方缘由造成工程质量、工期、进度、安全生产不符合合同商定的或乙方不听从治理的，甲方有权利惩罚乙方，并由乙方赔偿相应损失。 十一、安全生产： 1、甲方负责为乙方制造安全生产条件。 2、乙方必需仔细落实安全生产责任制，对进场工人进展安全教育，安

32、全培训合格后，方准进入施工现场。 3、甲方应加强对安全生产的监视、检查、治理，发觉违章作业或其他安全隐患准时制止或处理，对不听从治理或不协作工作的甲方将严峻惩罚。 4、工程施工中如消失不符合安全要求的乙方应准时提出，待整改或解决处理后，乙方方可进展施工，否则乙方担当一切责任。 5、乙方如不按操作规程施工及违章作业，所发生的一切工伤、病、残及死亡事故以及和由上述因素引起的一切经济开支全部由乙方负责并担当全部事故责任。 6、在工程施工中，乙方所需的小型工具及工人的劳动爱护用品，全部由乙方自行解决。 十二 、其他 1、 在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申

33、请仲裁。 2、本合同一式两份，经双方签字后生效，至工程施工完成、价款付清后失效。 未尽事宜，双方协商解决。 甲方：(盖章) 乙方：(盖章) 授权代表(签字)： 授权代表(签字)： 年 月 日 年 月 日 简洁建筑承包合同范文三 建房单位：(以下简称甲方) 承包单位：(以下简称乙方) 一、工程概况 1、工程地点： 2、工程名称： 3、建筑面积：按实际面积计算。建筑总面积不少于 二、工程全部工程：包工、包料、折旧建新、水电安装：排污管、去除渣土、垃圾、室内888、卫生间、厨房、火房墙砖地砖、开关、插座、水龙头等。 三、工程造价：每平方米 元。总价 万。 四、施工日期：为 月，天气缘由除外(如雨天)

34、。假如有施工超期，乙方应向甲方赔偿损失，超期一天罚款100元。由此类推计算，从总工程款内扣除。工期从 年 月 日起至 日止。 五、付款方式：按时进度付款，即撤除旧屋完毕并把地基倒好后付总价的 %，二层顶板放板后再付 %，主体全部完工后付 %，经检验合格后留总款的 为质保金，其余全部结清，时间为 甲方一次退回质保金。 六、施工要求：乙方必需根据设计图纸、讲究技术质量，讲究安全，不得偷工减料、弄虚作假，哄骗甲方，否则甲方有权阻挡施工， 并追究责任。 1、由乙方出具建筑施工图、水电图、四周施工要求及施工工艺流程表等，经甲方确认后按图施工。 2、楼板要保证有10-12公分厚，地面砖及墙面砖铺贴后不得消

35、失接缝不严不平，板面纹理不顺、反花、磕碰、分缝不匀等现象，瓷砖铺贴后不得消失地面不平和积水的现象。 3、墙面刮完888后，不得有不平、刮刷痕迹、划伤及不平滑现象，888要求刮3遍。 4、根底和现浇钢筋混凝土要求坪塘牌42.5号水泥。砌砖可用其它品牌32.5号水泥，室内暗线用铜芯线，主线和厨房炊具用电线截面不小于4cm2。各房间插座线截面不小于2.5cm2。全部电线必需用套管包好。 5、房屋一层层高3.2米，二层、三层层高3.0米，屋顶、阳台、厨房、卫生间必需做好防水测试，不得渗漏、不得积水，负责相应赔偿。 6、乙方在施工工程中给邻居房屋造成损坏，一切由乙方负责。 7、如乙方在建筑装饰设计过程中

36、有意隐瞒一些必需要实施的工程工程，然后要求在施工过程增加，甲方有权不增加任何费用。 8、地面要做防水、防潮。 9、每间房不得少于4个7孔插座(除开空调、电视、网线外)，2盏灯，并预留2条灯线，房屋一层与四屋为现浇倒制，四层半的炮楼也为现浇，其余为预制板。 10、每项材料施工意需甲方验收合格再进展施工。 11、工程拆、建过程中要保证现场质量、安全、卫生、上述过程须符合城管、街道社区要求，工程四四周栏要求有二层楼高，如没有到达要求，不能开工。施工过程不能扰民，晚上十点后停顿施工。 七、建筑材料：钢材、水泥、砂灰、电线、水管、排污管、门窗架、预制板、开关、插座、水龙头等材料都必需是国家认证的合格产品

37、。 1、i级钢应是湘-钢生产的。 2、ii级钢应是涟-钢生产的双菱牌螺纹钢。 3、门(卷闸门、防盗门、实木门)。 4、柱梁钢材为14。 5、一楼全部地面砖、扫脚砖乙方负责贴好，二至四层100平方为每平方 元(包括贴扫脚砖，楼梯水泥抹平。) 6、水泥坪塘生产的42.5标号水泥。 7、电器材料：铜线衡阳生产的西湖金杯铜线。 插座开关：国家正牌厂家生产。 8、窗户：采纳湘-瑞名牌塑钢窗户。 9、排污管道上下水用国家正牌厂家生产的(直径200mm)。 10、根底脚挖深若超过1米则双方协商解决。 八、安全职责范围：乙方自开工之日起直到新居建好交工甲方验收后，在此日期内，包括撤除旧房建立新居期间一切人为和

38、非人为的大小安全事故，以及违法被罚，甲方不负任何责任，因此甲方要求 乙方要树立安全生产第一，质量第一的思想，自始至终做到文明施工。 九、安全保卫：在施工期间，白天、晚上的安全保卫工作一律由乙方自已负责，直至竣工甲方验收合格后。 十、甲方职责：做好开工前的预备工作，协调处理好邻里以及周边单位的关系。监视施工、催促进度、检验材料及工程质量，发觉准时处理好问题。如甲方要转变施工方案，应准时和乙方商议，如价值超过 元的方案，甲方应适当补偿给乙方。未超出 元的不予补偿。 十一、附则 1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 2、本合同由双方签字、盖章之日起生效，工程竣工验收合格结清工程款后终止。 3、本合

39、同签订后，甲乙双方如需提出修改时，经双方协商后再作补充。 甲方(签字、盖章)： 乙方(签字、盖章)： 年 月 日 年 月 日 建筑承包合同 建筑承包合同协议书篇六 发包方(甲方)： 水电站 承包方(乙方)： 身份证号码： 为了提高银山背电站经济效益，力求实现甲、乙双方利润最大化，甲方情愿发包、乙方情愿承包水电站。经双方共同协商，达成如下协议。 一、承包期限：五年，即从2023年四月十九日至2023年四月十九日。 二、承包方式： 1、工资、治理费用根据年发电量提成。马上年发电量分成四档，并按每档完成的电量甲方计付乙方的工资及治理费用：年发电量万kwh，乙方工资及治理费用*万元。年发电量万kwh，

40、乙方工资及治理费用*万元。年发电量万kwh，乙方工资及治理费用*万元。年发电量超过万kwh，但在万kwh之内，乙方除工资及治理费用*万元外，超过局部乙方每千瓦时提成0.04元;年发电量超过万kwh以后的电量，乙方每千瓦时提成0.05元。完成第“”档而未到达第“”档或完成第“”而未到达第“”档的，以前一档计付工资，超过局部的电量根据0.02元/kwh计付乙方酬劳。若完不成第“”档，由乙方负责根据结算均价补足万kwh电量，乙方工资及治理费用*万元照付。 2、生产开支等费用包干。承包期内，甲方每年出资*元，用于机组维护、加机油等。 三、以上乙方提成所得和包干的费用，包括了乙方的劳动酬劳、安全风险开支、设备维护费用、生产开支等电站运营治理的一切费用。甲方不再担当除商定外的任何费用。 四、在承包期内，甲方不得以当年雨水好、发电量多而削减乙方提成;乙方不得以当年雨水差、发电量少而要求甲方增加酬劳。 五、在承包期内，若遇电价政策性调整，甲、乙方的结算方式不变。 六、乙方承包前必需向甲方交纳壹万元承包押金五年承包期满后，甲方退还给乙方。若乙方中途退出承包，无论什么缘由，押金不退