建设工程居间合同(12篇).docx

《建设工程居间合同(12篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程居间合同(12篇).docx（33页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 建设工程居间合同(12篇)建立工程居间合同1 工程工程建立需要，现托付 落实并促成托付人 签订该工程承包合同，一旦托付方及其指定的中标公司签订该工程承包合同，并收到工程造价总额10%预付时，即视为居间胜利生效。 依据合同法有关规定，本着有偿效劳的原则，一旦签订工程承包合同，托付人同意按如下方式向居间人支付居间费。 一、支付金额：按承包该工程结算时的总工程量总额7%计算。 二、支付方式：托付人在收到甲方预付款当日付居间人工程量总额2%。其后每期收取工程进度款时付给居间5%，并扣除每笔款税金。 三、本居间协议不行撤销、不受时间限制而失效，不受托付人签订协议中缔约双方的违约纠纷影响，托付人对该居间

2、费负有全部的法律责任，居间方不担当任何与工程承包合同相关的连带责任，托付人对此居间协议以及居间工程内容负有保密的义务。 四、此居间合同具有劳务合同的同等法律效力，居间胜利后，托付人如不履行本协议商定的支付酬劳义务，需担当违约责任，违约金为1.1亿元人民币（壹亿壹仟万元人民币）。居间人可向托付人的协议通过甲方从工程款中直接扣除居间费给居间人，对此托付人无异议，居间人可向有管辖权人民法院提出强制执行等措施。 五、中标方与托付人签订工程施工分包合同，托付人收到工程总造价金额10%预付款时，居间合同有效，不收到工程预付款项居间合同无效。 六、工程量总额计算方式：按托付人竣工结算完成工程量计算总造价。

3、七、在办理承包工程合同期间，托付人与居间人各自负担自己费用。 八、工程竣工结算标准：按最新国家高铁铁路工程预算定额结算不下浮，签约时若下浮，居间费按工程总量7%计算无效，双方另签订补充协议执行。 九、本协议书一式两份，托付人、居间人各执一份；作为向托付人领取居间费凭证。 十、本居间合同自双方签字之日起生效法律效力，至居间费支付完毕后失效。 十一、未尽事宜，居间合同执行过程中消失新问题，双方再签订补充协议执行。 托付人： 居间人： 身份证号： 身份证号： 20 年 月 日 20 年 月 日 建立工程居间合同2 托付人：（以下简称甲方） 居间人：（以下简称乙方） 依据中华人民共和国合同法有关规定，

4、甲、乙双方本着公平自愿、诚恳信用的原则，双方就华润山东（除青岛）工程建立工程，甲方托付乙方进展居间活动，就有关事项协商全都，订立本合同。 第一条：工程概况 建筑面积：约650000 m 构造类型：框架构造、剪力墙构造 工程地址：济南市、临沂市、东营市等 建立单位：华润（置地）有限公司 开竣工时间以甲方开工令为准 合同造价约10亿元，详细以施工合同中甲方实际施工范围的合同造价为准。 其次条：对托付居间事项的详细要求 甲方托付乙方进展居间效劳，促成甲方以南通建筑工程总承包有限公司的名义承接华润山东（除青岛）工程工程设计图纸范围内的全部或局部内容；结算依据按03版山东省建筑工程消耗量定额及03版山东

5、省安装工程消耗量定额、当地最新版建筑、安装工程价目表及省、市的同期配套文件及政策性调整文件后此居间合同成立。 居间费标准： 公建综合体工程： 1、中标价按不低于I类工程基数的全部标准计取，居间费用为甲方税前审计造价的3。 2、中标价按不低于II类工程基数的全部标准计取，居间费用为甲方税前审计造价的2。 3、中标价按不低于III类工程基数的全部标准计取，居间费用为甲方税前审计造价的1。 商业住宅工程： 1、中标价按不低于I类工程基数的全部标准计取，居间费用为甲方税前审计造价的2。 2、中标价按不低于II类工程基数的全部标准计取，居间费用为甲方税前审计造价的1。 3、中标价按不低于III类工程基数

6、的全部标准计取，居间费用为甲方税前审计造价的0.5。 第三条：酬劳、支付期限、比例、方式 1、酬劳计算依据 居间费计算基数：安南通建筑工程总承包有限公司实际施工内容的 税前结算造价的比例计算（不包括甲方协作建立单位直接发包或以三方协议形式发包的分包工程的总包治理费及协作费） 甲方： 乙方： 建立工程居间合同3 业主或总承包方：_(以下简称甲方) 托付人及单位：_(以下简称乙方) 居 间 人：_ 依照中华人民共和国合同法其次十三章居间第四百二十四条、第四百二十九条之规定，经当事人双方协商全都。订立如下合同条款，共同遵守执行。 工程名称： 一、托付人及单位与业主方或总承包方正式签订工程施工合同后，

7、按本工程量的总造价支付叁拾伍万人民币给居间人作为酬金。 二、居间人酬金付款方式，详细支付时间： 托付人与总承包方签订合同后支付贰万元给居间人，余款第一个月付进度款时付贰拾万元，其次次付款支付壹拾叁万元居间费付清。 三、居间人促成托付人及单位与业主方或总承包方合同成立的托付人，当按商定支付酬金。 四、如托付人及单位不按本合同商定的条款和时间支付酬金给居间人时，居间人可以持此合同向居间人户口所在地人民法院或托付人及单位所在地人民法院提请诉讼仲裁申请支付令，并担当工程总价款每天千分之一的违约金。托付人及单位放弃一切抗辩权力，居间人也有权托付业主方或总承包方在施工承包工程款中扣给居间人。 五、本居间酬

8、金税金由托付单位交纳，居间人无须向托付人及单位出具相关票据。对居间方有无具备经营内容无提出详细要求和异议。 六、该托付人及单位托付以上居间人联系取得本工程工程。居间酬金以现金支付或以转帐方式转入居间人指定的个人帐户。 七、本合同与总合同同时生效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 建立工程居间合同4 托付方：(以下简称甲方)_ 法定代表人或托付代理人：_ 居间方：(以下简称乙方)_ 法定代表人或托付代理人：_ 鉴于乙方给甲方供应介绍建筑工程业务的居间效劳，依据中华人民共和国民法典的规定，结合建筑工程居间的实际状况，甲乙双方

9、在自愿、诚恳信用的根底上，经公平协商，达成以下条款，以供双方遵守： 一、名词解释 1、居间胜利是指完成甲方的托付，并且促成甲方对建筑工程的中标，或者与建筑工程工程的发包方或者承包方签订建筑施工合同;甲方未中标，或者未签订建筑施工合同，乙方仅为甲方供应信息，或为甲方供应的联络、帮助、撮合等效劳的，均视为居间未完成。 2、变更是指在甲乙双方没有违约的状况下，甲方或者乙方对合同条款的更改。 二、托付事项 第一条乙方承受甲方的托付，引荐甲方与建筑工程工程的发包方或者承包方洽谈，并积极促成甲方与发包方或者承包方签订建筑工程施工合同，承包其中的建筑工程施工业务。 其次条未经甲方的同意，乙方不得将甲方的托付

10、转托付给第三方。 第三条乙方保证向甲方供应的建筑工程居间信息是真实、有效的，并且根据甲方的要求向甲方供应有关资料。 第四条乙方保证其向甲方介绍的建筑工程业务在甲方的经营范围内，并且符合甲方的业务力量，同时也符合法律的要求是法律允许转包的非主体工程。 第五条乙方的建筑工程居间效劳从本合同生效时起至甲乙双方全都达成终止本合同时止，在乙方工程居间的过程中终止本合同的，连续到这次工程居间效劳的工程施工完毕时终止。 第六条乙方供应建筑工程居间效劳的居间酬劳为甲方在乙方所介绍的建筑工程业务中所收取费用的_%，即是_，大写为_。 第七条乙方在居间过程中的居间活动费由乙方自己担当。 第八条本合同第六条所商定的

11、居间酬劳为乙方全部的居间酬劳，乙方不得巧立名目额外要求甲方支付其他酬劳。 第九条甲乙双方可以协商全都变更支付给乙方的居间酬劳，制止甲方或者乙方单独变更居间酬劳和支付方式。 第十条居间胜利后，甲方随着与建筑工程的发包方或者承包方签订建筑施工合同的进度款项支付进度及其比例向乙方转账支付居间酬劳，乙方的账号为_。 三、乙方的义务 第十一条乙方应当真实、完整地向甲方介绍其所知悉的建筑工程信息，并帮助甲方了解和考察甲方需要知悉的工程状况，同时还应当向甲方供应所涉及到的证书、手续资料。 第十二条乙方有义务积极帮助并且促成甲方与建筑工程工程的发包方或者承包方进展谈判，并且达成建筑工程施工合同。 第十三条在甲

12、方与建筑工程工程的发包方或者承包方达成协议后，乙方有义务帮助甲方处理好其与建筑工程工程的发包方或者承包方的关系。 第十四条乙方应当保守其在建筑工程居间期间获得的与甲方有关的商业隐秘和学问产权，未经甲方同意，不得供应给第三方。 四、甲方的义务 第十五条甲方有义务依据乙方或者建筑工程工程的发包方或者承包方的要求向他们供应其真实的营业执照和资质证书等相关资料。 第十六条甲方有义务根据合同的商定向乙方支付居间酬劳，不得延迟支付。 五、合同责任 第十七条乙方没有向甲方供应建筑工程居间效劳，或者供应居间效劳不胜利，或者供应的居间效劳符合法律、行政法规的制止性规定的，甲方有权拒绝向乙方支付居间酬劳。 第十八

13、条乙方没有向甲方供应真实的建筑工程信息的，甲方有权解除本合同，给甲方造成损失的，还要担当赔偿责任。 第十九条在居间过程中，乙方没有履行帮助义务的，甲方可以要求乙方向甲方支付本合同商定居间酬劳的_%的违约金。 其次十条乙方违反保密义务的，甲方可以要求乙方向甲方支付本合同商定居间酬劳的_%的违约金，给甲方造成损失的，还要担当赔偿责任。 其次十一条甲方没有根据本合同的商定支付居间酬劳的，乙方可以要求甲方向乙方支付本合同商定居间酬劳的_%的违约金。 六、其他事项 其次十二条本合同的未尽事宜，可以由甲乙双方达成补充合同补充合同与本合同具有同等法律效力。 其次十三条补充合同或者后续合同中有与本合同相冲突的

14、条款的，以补充合同或者后续合同为准。 其次十四条甲乙双方因本合同的履行发生争议的，可以协商解决，也可以本合同履行地人民法院起诉。 其次十五条本合同一式两份，甲乙双方各执行一份，两份具有同等法律效力。 其次十六条本合同经甲乙双方签字或者盖章后生效。 甲方(盖章)：_ _年_月_日 乙方(盖章)：_ _年_月_日 建立工程居间合同5 依照中华人民共和国合同法其次十三章第四百二十四条、第四百二十六之规定，经当事人双方协商全都，订立如下合同条款，共同遵照执行。 托付方（施工承包方）：_公司 托付人（施工承包方法人）：_ 居间人：_ 身份证号码：_ 工程名称：_挖运工程。工程总方量：_万方左右，以实际施

15、工结价方量为准。工程价款：土方14元、石方22元，含爆破、开挖、装运。 一、托付人与建立方或总承包方正式签订工程施工合同后，按本工程的总方量石方每方支付壹元（￥：1.00元）人民币给居间人作为酬金。 二、居间酬金付款方法：按每月进度付款一次，详细方法按托付人人员机械进场，总包方拨付托付人的第一笔工程备料款之日，托付人必需当日支付叁拾万元（￥：300000.00元）人民币给居间人作为酬金，余款按进度支付。 三、居间人促成托付人与建立方或总承包方合同成立的托付人，应当根据商定支付酬金。 四、如托付人不按时支付酬金给居间人时，居间人可凭此合同向人民法院起诉、仲裁或申请支付令，居间人也有权托付业主方或

16、建立方或总承包方在施工方工程款中扣给居间人。 五、本居间酬金不担当交纳税金等一切费用。 六、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，经双方签字或盖章后生效，酬金支付完毕后失效。 注：1、该托付人托付以上居间人取得本工程工程。 2、居间酬金以现金支付。 托付方（公章）：_托付人：_ 身份证号：_身份证号：_ 联系电话：_联系电话：_ 签订地点：_ 签订地点：_ 居间人：_联系电话：_ _年_月_日 建立工程居间合同6 甲方：_(托付方) 乙方：_(受托方) 依据中华人民共和国民法典规定，乙方承受甲方托付，双方就融资业务询问效劳事项协商全都，签订本合同，详细条款如下： 第一条乙方供应融资效劳工程的名称：

17、 内蒙古准格尔至兴和运煤重载高速大路。 其次条甲方托付乙方供应融资效劳的工程融资总额为： _亿元(大写：_亿元)。 第三条询问效劳费用金额 1、如经乙方与银主协调，最终银主按其投资总额的年固定回报率1_%收取_年固定回报。则甲方按总投资额(_亿)的_%_年=_%赐予乙方嘉奖(按银主实际到位金额计付)，有关该嘉奖款应缴纳的税款由乙方负责缴纳，由甲方代扣代缴(优待引资嘉奖税收掌握在_%以内)。甲方应同时向乙方提交合法的相应金额的税务发票。 2、如经乙方与银主协调，最终银主按其投资款的年固定回报率_%收取固定回报。则甲方按总投资额(_亿)的_%_年=_%赐予乙方嘉奖(按银主实际到位金额计付)，有关该

18、嘉奖款应缴纳的税款由甲方负责缴纳，。甲方应同时向乙方提交合法的相应金额的税务发票。 第四条费用支付的监控 本合同第三条所述费用由乙方授权熊利民先生监控(银行账户开户时加签)至该项融资全部相关应付费用支付完毕时止。 第五条费用支付方式 投资款项(_亿)一次性或分次性到达甲方银行账户的三个工作日内，甲方按银主实际到位金额的_%_年=_%以支票或其他银行转帐方式一次性支付给乙方。 第六条商业保密条款 甲乙双方商定，未经甲乙方任何一方书面同意，均不得将本协议内容向第三方泄露。否则，担当全部的经济损失和法律责任。 第七条合同的生效 本合同履行以甲方与银主的投资合作胜利为准，投资合作胜利，以投资款到达甲方

19、银行账户为准。投资合作不胜利，乙方不得以任何理由向甲方收取任何费用。 第八条一般性条款 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。 甲方(盖章)：_ _年_月_日 乙方(签字)：_ _年_月_日 建立工程居间合同7 甲方(托付人)：_法定代表人：_身份证号码：_ 乙方(居间人)：_身份证号码：_ 甲乙双方为了发挥各自的优势，依据民法典及相关法律法规，经双方充分协商，依照公平自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、托付事项 1.1乙方承受甲方托付，负责就_建立工程工程(以下称该工程工程)，推举给甲方，向甲方供应关于该工程工程的重要信息，并最终促成甲方与建立

20、单位或总包单位签订该工程工程的转分包施工合同，取得施工权。 1.2“居间胜利”是指完本钱工程工程与总包单位签定分包合同，即视为乙方全部完成居间效劳托付事项。 甲方未签定分包合同以取得实质性施工权，则视为托付事项未完成。 二、乙方义务 2.1乙方必需向甲方供应有关该工程工程前期的主要信息，并供应相关的业务询问效劳，开展与业主方和总承包方有效的协调，并促成甲方取得工程施工分包权。 2.2乙方承诺向甲方供应的关于该工程工程根本信息的真实牢靠(但涉及工程审批手续是否齐全、建立资金是否到位等重要信息，在乙方促成双方见面沟通后，由甲方自行向总包方或业主方询问，乙方对其完整性、真实性等不具进一步核实义务，不

21、担当连带责任)，最终促成甲方能够如约进场进展实质性施工。否则，视为乙方供应信息不真实，居间效劳不胜利，甲方不予支付任何居间酬劳。 2.3乙方应尽到作为居间人的慎重和诚恳义务，帮助甲方做好各项前期预备工作。 为甲方协调争取并达成施工合同后，乙方仍有义务帮助甲方协调好与建立单位、总承包单位的关系(前提是甲方已经准时地履行了本合同规定，向乙方足额支付了相应的居间酬劳。 且如需乙方出差，其差旅费、交通费、食宿费等一切费用均由甲方担当，否则乙方有权不予协调)。 2.4在居间效劳过程中，乙方详细开展的渠道、方式、人物、过程等细节，不必向甲方汇报沟通，不属于本合同履行之前提条件。 三、甲方义务 3.1甲方负

22、责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需要的各类资金的筹措，并做好签定合同前所需的手续预备。 3.2假如居间胜利，则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。 甲方应仔细履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3.3假如居间胜利，则甲方应按本合同商定，向乙方支付居间酬劳。 如遇以下情形(包括但不限于)，均不影响甲方对第3.2和3.3条的执行，甲方已支付给乙方的居间酬劳不得索还：3.3.1甲方将此工程予以转包、分包或与第三方公司个人合作的;3.3.2因甲方技术、资金等缘由，导致甲方无法连续履行建立工程合同的;3.3.3因施工过程中消失安全事故、工程质量等问题，被业主方或总包方勒

23、令停工、中止工程建立合同的;3.3.4其它非不行抗力缘由导致的工程停工、中止。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 依据第条关于“居间人促成合同签订胜利，托付人应当按商定支付酬劳”的规定，甲方完成签订该工程承包工程合同时本合同马上生效。 合同生效后甲方必需按如下方式支付居间效劳费： 4.1本工程居间效劳费为工程总造价的_%(税后)作为酬金。甲方应无条件地按此标准，即工程签定的合同工程量_万元的_%计_万元(税后)，作为乙方的居间酬劳。 工程结算造价确认后，如因施工范围变更等缘由，导致工程最终结算价与原合同存有明显差异(上下超过2%)，最终一期居间效劳酬劳支付时可作相应调整，多还少补(但

24、消失第3.3条之情形的，不予调整)。 4.2本合同签字生效后，甲方在与业主方或总包方签订施工转分包合同后，甲方根据下表时间、数额要求分3次向乙方支付居间酬劳(税后，不需居间人开具任何发票)。 其中：甲方每次向乙方支付居间酬劳，均与业主方或总包方向甲方拨付工程款项同步。 不管其款项性质(临建费、备料款、进度款等)，在甲方到账后5个工作日内无条件支付给乙方; 每次付款时，如向乙方支付的居间酬劳高于同批次业主方或总包方向甲方拨付的款项，其差额由甲方自行补足，不得以此为由拒付、延迟支付，否则按本合同第5.3条执行;每次支付详细帐号、方式等，由乙方指定，甲方无条件听从。 五、特殊商定 5.1甲方是指包括

25、但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方挂靠的公司、甲方肯定或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司等。 甲方承诺向乙方、业主方及总包方供应的相关资料是真实、有效、合法的，是可查询、可验证的。 5.2在居间效劳过程中，甲方为完成托付事项产生的居间费用，即使乙方最终未能完成居间效劳，也由甲方自行独立担当。 假如乙方居间胜利，这费用也不从居间酬劳中扣除。 居间酬劳如需纳税，由甲方担当，乙方所得居间酬劳为税后的合法资金，拥有永久性支配和使用权。 5.3甲方取得工程建立施工合同后，若恶意躲避或有意拖延支付，自愿承受以下处治，并放弃一切抗辩和反诉权利;居间人可凭此合同依法冻结甲方公司的银

26、行帐户及资金，实行停顿工程施工等措施;本合同自动转为甲方公司欠居间人酬劳的欠条;追回应兑现的居间酬劳并按该笔费用总额加收滞纳金(_日);按所欠居间酬劳局部的二倍收取罚金;追索期间所产生的一切费用(含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等)均由甲方担当。 5.4居间效劳胜利完成后，在工程建立期间，若业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷等，与居间人无关，居间人不担当任何责任，一切法律责任和经济风险由甲方全部担当。 5.5本居间合同为不行撤消、不行更改的无条件保证兑现的见索即付凭证，与甲方其他相关义务不相抵触，独立执行，不受甲方企业改制、更名或更换法人

27、代表或股东而影响，具有永久法律效力。 六、保密事项 6.1甲、乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业隐秘，包括甲方的财务信息、技术专利、经营信息等，也包括乙方对居间酬劳的支配等。任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方担当一切后果。但法律法规另有规定或双方另有书面协议商定的除外。 6.2保密期为五年。 七、合同终止 7.1本合同签字生效后，本工程工程由第三方获得，乙方未完成居间效劳的，本合同自动终止。 7.2假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。 7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。 八、争议解决方式 有关本合同或在执行本合同中发生的一切争吵，双方应通过友好协商解决;如

28、协商不成，双方同意提交乙方所在地仲裁委员会仲裁或者当地法院提起诉讼解决。 九、其他事项 9.1本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。 9.2本合同自双方或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章生效之日起生效。 9.3本合同不得作任何修改，如其中一方合同有涂改、破损等，均以另一方完好的合同为准。 如有未尽事宜，双方可通过协商，达成全都后签订书面协议予以补充，与本合同具有同等法律效力。 十、附件 10.1甲方“企业法人营业执照”、“组织机构代码证”、“开户许可证”、法定代表人身份证复印件，盖甲方公章予以确认。 10.2乙方身份证复印件。 10.3授权托付书(如需)。 甲方(盖章)

29、：_ _年_月_日 乙方(盖章)：_ _年_月_日 建立工程居间合同8 (以下简称甲方) (以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法其次十三章、四百二十四条、四百二十六条之规定，经双方协商全都，订立条款，共同遵照执行。 施工承包方： 居间人： 工程名称： 工程总价： 施工地点： 一、 托付人与建立方或总承包方正式签订工程施工合同后，按本工程的总造价支付 给居间人作为酬金。 二、 居间酬金付款方式分三交性付清，详细方式(承包方第一次拨款时给付中间费15%,其次次拨款付中间费60%，第三次全部付清中间费)。 三、 居间人促成托付方与建立方或承包方合同成立的托付，应当根据商定支付酬金。 四、 如托付

30、人不按时支付酬金给居间人间，居间人可凭此合同向人民法院起诉、仲裁或申请支付令，居间人也有权托付业主方或总承包方在施工承包方工程款中扣给居间人。 五、 本居间酬金不担当交纳税金等一切费用。 六、 本合同一式两份，经双方签字盖章后生效，酬金支付完毕后自动失效。 注：1、该托付人托付以上居间人联系取得本工程工程。 2、居间酬金以现金或转账支付。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 建立工程居间合同9 托付人：_ 签订地点：_ 居间人：_ 签订时间：_ 第一条托付事项及详细要求_ 其次条居间期限从_年_月_日至_年_月_日。

31、第三条酬劳及支付期限居间人促成合同成立的，酬劳为促成合同成立金额的_%或者(大写)_元。托付人应在合同成立后的_日内支付酬劳。未促成合同成立的，居间人不得要求支付酬劳。 第四条居间费用的负担居间人促成合同成立的，居间活动的费用由居间人负担;未促成合同成立的，托付人应向居间人支付必要费用(大写)_元。 第五条本合同解除的条件 1.当事人就解除合同协商全都; 2.因不行抗力致使不能实现合同目的; 3.在托付期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为说明不履行主要义务; 4.当事人一方拖延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行; 5.当事人一方拖延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同

32、目的。 第六条托付人的违约责任_ 第七条居间人的违约责任_ 第八条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政治理部门调解;协商或调解不成的，按以下第种方式解决： (一)提交_仲裁委员会仲裁; (二)依法向人民法院起诉。 第九条其他商定事项_ 第十条本合同未作规定的，按中华人民共和国民法典的规定执行。 托付人(章)：_ 居间人(章)：_ 住宅：_ 住宅：_ 法定代表人：_ 法定代表人：_ 居民身份证号码：_ 居民身份证号码：_ 托付代理人：_ 托付代_ 电话：_ 电话：_ 开户银行：_ 开户银行：_ 账号：_ 账号：_ 邮政编码：_ 邮政编码：_ _

33、年_月_日 _年_月_日 建立工程居间合同10 甲方(托付人)：_ 法定代表人：_ 甲乙双方为了发挥各自的优势，依据中华人民共和国民法典及相关法律法规，经双方充分协商，依照公平自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、托付事项 1.1乙方承受甲方托付，负责就文化旅游景观园建立工程工程(，以下称该工程工程)，推举给甲方，向甲方供应关于该工程工程的重要信息，并最终促成甲方与建立单位或总包单位签订该工程工程的转分包施工合同，取得施工权。 1.2“居间胜利”是指完本钱工程工程与总包单位签定分包合同，即视为乙方全部完成居间效劳托付事项。甲方未签定分包合同以取得实质性施工权，则视为托付事项未完成。 二、乙

34、方义务 2.1乙方必需向甲方供应有关该工程工程前期的主要信息，并供应相关的业务询问效劳，开展与业主方和总承包方有效的协调，并促成甲方取得工程施工分包权。 2.2乙方承诺向甲方供应的关于该工程工程根本信息的真实牢靠(但涉及工程审批手续是否齐全、建立资金是否到位等重要信息，在乙方促成双方见面沟通后，由甲方自行向总包方或业主方询问，乙方对其完整性、真实性等不具进一步核实义务，不担当连带责任)，最终促成甲方能够如约进场进展实质性施工。否则，视为乙方供应信息不真实，居间效劳不胜利，甲方不予支付任何居间酬劳。 2.3乙方应尽到作为居间人的慎重和诚恳义务，帮助甲方做好各项前期预备工作。为甲方协调争取并达成施

35、工合同后，乙方仍有义务帮助甲方协调好与建立单位、总承包单位的关系(前提是甲方已经准时地履行了本合同规定，向乙方足额支付了相应的居间酬劳。且如需乙方出差，其差旅费、交通费、食宿费等一切费用均由甲方担当，否则乙方有权不予协调)。 2.4 在居间效劳过程中，乙方详细开展的渠道、方式、人物、过程等细节，不必向甲方汇报沟通，不属于本合同履行之前提条件。 三、甲方义务 3.1甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需要的各类资金的筹措，并做好签定合同前所需的手续预备。 3.2假如居间胜利，则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方应仔细履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3

36、.3假如居间胜利，则甲方应按本合同商定，向乙方支付居间酬劳。如遇以下情形(包括但不限于)，均不影响甲方对第3.2和3.3条的执行，甲方已支付给乙方的居间酬劳不得索还： 3.3.1甲方将此工程予以转包、分包或与第三方公司个人合作的; 3.3.2因甲方技术、资金等缘由，导致甲方无法连续履行建立工程合同的; 3.3.3因施工过程中消失安全事故、工程质量等问题，被业主方或总包方勒令停工、中止工程建立合同的; 3.3.4其它非不行抗力缘由导致的工程停工、中止。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 依据中华人民共和国民法典第_条关于“居间人促成合同签订胜利，托付人应当按商定支付酬劳”的规定，甲方完成签订该工程承包工程合同时本合同马上生效。合同生效后甲方必需按如下方式支付居间效劳费： 4.1本工程居间效劳费为工程总造价的_%(税后)作为酬金。甲方应无条件地按此标准，即工程签定的合同工程量_万元的_%计_万元(税后)，作为乙方的居间酬劳。工程结算造价确认后，如因施工范围变更等缘由，导致工程最终结