建筑工程勘察合同书工程勘察设计合同(6篇).docx

《建筑工程勘察合同书工程勘察设计合同(6篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程勘察合同书工程勘察设计合同(6篇).docx（47页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 建筑工程勘察合同书工程勘察设计合同(6篇)建筑工程勘察合同书 工程勘察设计合同篇一 工程地点：_ 合同编号：_ (由勘察人编填) 勘察证书等级：_ 发包人：_ 勘察人：_ 签订日期：_ 中华人民共和国建立部 监制 国家工商行政治理局 二 年 月 发包人_ 勘察人_ 发包人托付勘察人担当_ _任务。 依据中华人民共和国民法典及国家有关法规规定，结合本工程的详细状况，为明确责任，协作协作，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商全都，签订本合同，共同遵守。 第一条 工程概况 1.1工程名称：_ 1.2工程建立地点：_ 1.3工程规模、特征：_ 1.4工程勘察任务托付文号、日期：_ 1.5工程勘察任

2、务(内容)与技术要求：_ 1.6承接方式_ 1.7估计勘察工作量：_ 其次条 发包人应准时向勘察人供应以下文件资料，并对其精确性、牢靠性负责。 2.1供应本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。 2.2供应工程勘察任务托付书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。 2.3供应勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.4供应勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及详细位置分布图。 2.5发包人不能供应上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。 第三条 勘察人向发包人提交勘察

3、成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。 第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1开工及提交勘察成果资料的时间 4.1.1本工程的勘察工作定于_年_月_日开工，_年_月_日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的缘由未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特别状况(设计变更、工作量变化、不行抗力影响以及非勘察人缘由造成的停、窝工等)时，工期顺延。 4.2收费标准及付费方式 4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准_计取费用

4、;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费工程，由发包人、勘察人另行议定。 4.2.2本工程勘察费预算为_元(大写_)，合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20% 作为定金，计_元(本合同履行后，定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度_%时，向勘察人支付 预算勘察费的_%的工程进度款，计_元;勘察工作外业完毕后_天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的_%，计_元;提交勘察成 果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。 第五条 发包人、勘察人责任 5.1发包人责任 5.

5、1.1发包人托付任务时，必需以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按其次条规定供应文件资料。 5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未供应上述资料、图纸，或供应的资料图纸不行靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身损害或造成经济损失时，由发包人担当民事责任。 5.1.3发包人应准时为勘察人供应并解决勘察现场的工作条件和消失的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、撤除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进展的有关问题、平坦施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等)，并担当其费用。 5.1.4若

6、勘察现场需要看管，特殊是在有毒、有害等危急现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危急作业的现场人员进展保健防护，并担当费用。 5.1.5工程勘察前，若发包人负责供应材料的，应依据勘察人提出的工程用料规划，按时供应各种材料及其产品合格证明，关担当费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。 5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。 5.1.7为勘察人的工作人员供应必要的生产、生活条件，并担当费用;如不能供应时，应一次性付给勘察人临时设施费_元。 5.1.8由于发包人缘由造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、

7、窝工费(计算方法见6.1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时，发包人应按每提前一天向勘察人支付_元计算加班费。 5.1.9发包人应爱护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特别工艺(方法)、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的工程;如发生上述状况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。 5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。 5.2勘察人责任 5.2.1勘察人应按国家技术标准、标准、规程和发包人的任务托付书及技术要求进展工程勘察，按本合同规定的时间提

8、交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。 5.2.2由 于勘察人供应的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿赐予补充完善使其到达质量合格;若勘察人无力补充完善，需另托付其他单位时，勘察人应担当全部勘 察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直承受损失局部的勘察费外，并依据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由 发包人、勘察人商定为实际损失的_%。 5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人供应的材料。 5.2.4勘察过程中，依据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术标准要求，向发包人提出增减

9、工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。 5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，担当其有关资料保密义务。 5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。 第六条 违约责任 6.1由于发包人未给勘察人供应必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算)，工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。 6.2由于勘察人缘由造成勘察成果资料质量不合格，不能满意技术要求时，其返工勘察费用由勘察人担当。 6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同

10、时，勘察人未进展勘察工作的，不退还发包人已付定金;已进展勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计_元;完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。 6.4发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。 6.5由于勘察人缘由未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。 6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金;勘察人不履行合同时，双倍返还定金。 第七条 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商全都，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

11、 第八条 其它商定事项：_ 第九条 本合同发生争议，发包人、勘察人应准时协商解决，也可由当地建立行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由_仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中商定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。 第十条 本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省级建立行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时，到工程所在地工商行政治理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。 本合同一式_份，发包人_份、勘察人_份。 发包人名称：_ 勘察人名称：_ (盖章) (盖章) 法定代表人：_(签字)法定代表人：_(

12、签字) 托付代理人：_(签字)托付代理人：_(签字) 住宅：_ 住宅：_ 邮政编码：_ 邮政编码：_ 电话：_ 电话：_ 传真：_ 传真：_ 开户银行：_ 开户银行：_ 银行帐号：_ 银行帐号：_ 建立行政主管部门备案：_ 鉴证意见：_ (盖章) (盖章) 备案号：_ 经办人：_ 备案日期： 年 月 日 鉴证日期： 年 月 日 建筑工程勘察合同书 工程勘察设计合同篇二 在建筑工程建立施工中,建筑工程勘察工作是工程设计、施工的根底,你知道建筑工程勘察合同是怎样的吗以下是小编为大家整理的建筑工程勘察合同范x，欢送参考阅读。 建筑工程勘察合同范x1 发包人: (以下简称甲方) 勘察人: (以下简称乙

13、方) 发包人托付勘察人担当其拟建的餐饮会议楼施工图设计阶段的岩土工程具体勘察任务,并提交合格的勘察成果报告。依据中华人民共和国民法典及国家有关法规规定,结合本工程的详细状况，为明确责任，协商协作，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商全都，签订本合同，共同遵守。 1：工程概况 1.1 工程名称：会议餐饮楼地勘工程 1.2 工程建立地点：_县灰汤镇电力疗养院内 1.3 工程规模、特征：详见总平面图 详见建筑平面图及勘察任务书 1.4工程勘察任务与技术要求：满意勘察任务书 内容、或岩土工程勘察标准gb50021-(0 9) 中相关条款。 1.5 估计勘察工作量：在建立方供应的规划平面图 中初步布设

14、勘察点5个，视其场地简单状况，增加勘察孔数量。 2：发包人应准时向勘察人供应以下资料，并对其精确性、牢靠性负责： 2.1 供应工程勘察任务托付书、技术要求和建筑(带地形图)总平面图。 2.2供应勘察工作范围已有技求资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.3供应勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及详细位置分布图。 2.4发包人不能供应上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。 3：勘察人向发包人提交勘察成果并对其质量负责勘察人负责向发包人提交勘察成果资料陆份，发包人要求增加的份数另行收费。 4：开工及提交资料的时间 4.1本工程的勘察工作

15、定于_年_月_日开工， _年_月_日分期提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的缘由，未按期开工或提交成果资料时，按双方协商的规定办理。 4.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特别状况(设计变更、工作量变化、不行抗力影响以及非勘察人缘由造成的停、窝工等)时，工期顺延。 4.3本工程勘察费按： 勘察包干价为16800元(大写:壹万陆仟捌佰元整 )，合同生效后发包人向勘察人不支付人民币作为定金，在提交报告后_日内,发包人向勘察人支付清勘察费。勘察人须供应正式法票。 5：发包人、勘察人责任 5.1发包人责任 5. 1.1发包人托付任务时，必需以书面形式向勘察人明确勘

16、察任务及技术要求，并按其次条规定供应文件资料。 5. 1.2 发包人应准时为勘察人供应并解决勘察现场消失的问题(如处理影响施工正常进展的有关问题、平坦施工现场、修好通行道路以及水、电接到施工现场等)，并担当其费用。 5. 1.3 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。 5. 1.4 由于发包人的缘由造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人需支付停、窝工费。 5. 1.5 发包人应爱护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、资料图纸、合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、泄露、擅自修改、传送或向第三人转让等。 5.2 勘察人责任 5. 2.1 勘察人应

17、按国家技术标准、标准、规程和发包人的任务托付书及技术要求进展工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。 5. 2.2由于勘察人供应的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿赐予补充完善使其到达质量合格;若勘察人无力补充完善，需另托付其他单位时，勘察人应担当其认可的全部费用。 5. 2.3 勘察过程中，依据工程的岩土工程条件及技术标准要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。 6:违约责任 6.1 由于发包人未给勘察人供应必要的工作条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实际工日

18、顺延外,还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。 6.2 由于勘察人缘由造成勘察成果资料质量不合格,不能满意技术要求时,其返工勘察费用由勘察人担当。 6.3 合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进展勘察工作时的,不退还发包人已付定金;已进展工作且完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费;完成的工作量超过50%,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。 6.4 发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过_日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。 6.5 由于勘察人缘由未按合同规定时间提交勘察成果资料,每超过_日,应減收勘察费千份之

19、一。 7：其它商定事项： 本合同未尽事宜，在双方协商的附件中补充完善，附件与本合同具有等同的法律效力。 8：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的提交 _市 仲裁委员会仲裁。 本合同一式伍份，发包方执叁份,勘察方执贰份。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 建筑工程勘察合同范x2 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 根据中华人民共和国民法典和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议： (一) 工程概况 1. 1、 工程名称：办公楼装修 1. 2、 工程地点：上东新邻里

20、办公楼 1. 3、 承包范围：3f-4f室内装饰工程 1. 4、 承包方式：包工包料 1. 5、 工期：本工程自_年_月_日开工，于_年_月_日竣工。 1. 6、 工程质量：优良元，大写 (二) 甲方工作 2. 1、开工前7天，向乙方供应经确认的施工图纸或作法说明1 份，并向乙方进展现场交底。全部或局部房屋，去除影响施工的障碍物。处理好土建、空调、供暖及水电、门窗等遗留问题并协调各方记录在案。向乙方供应清晰的施工界面。向乙方供应施工所需的水源、电源，并说明使用留意事项，水电费由甲方担当。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 2. 2、指派进度进展监视检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

21、 2. 3、如的确需要拆改原建筑构造或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。 2. 4、甲方要准时确认材料样板、验收工作，按时支付工程款。 2. 5、协调有关部门做好现场保卫、消防、安全处理等工作，并担当相应费用。 (三) 乙方工作 3. 1、参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度规划，交甲方审定。 3.2施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 3. 3、严格执行施工标准、安全操作规程、防火安全规定、环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进展施工，做好各项质量检查记录。参与竣工验收，编制工程结算。 3. 4、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不

22、得随便拆改原建筑构造及各种设备管线。 (四) 关于工期的商定 4.1甲方要求比合同商定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方赶工实行的措施费用。 4. 2、因甲方缘由未按商定完成工作，影响工期，工期顺延。 4. 3、因乙方责任，不能按工期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 4. 4、因设计变更或非人为缘由造成的停电、停水、停气及不行抗拒因素影响,导致停工24小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。 (五) 关于工程质量及验收的商定 5. 1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收标准(g73-9 1)、建筑安装工程质量检验评定统一标准(gb300-8 8)

23、等国家制订的施工及验收标准为质量评定验收标准。 5. 2、本工程质量应到达质量评定优良标准。 5. 3、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知_日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需准时通知乙方，另定验收日期。 (六) 、 关于工程价款及结算的商定 6. 1、双方商定本合同价款采纳第( 3)种; (1) 固定价格 ( 2) 固定价格加价 %包干风险系数计算。 (3) 包工包料。 6. 2、工程进度款与支付： 竣工验收合格后_日内付款95%，5%为交工验收备案开头计满_年的质保金。 (七) 、 有关安全生产和防火的商定 7. 1、甲方供应的施工图纸或作

24、法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计标准。 7. 2、乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术标准、中华人民共和国消防条例和其他相关的法规、标准。 7. 3、由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计标准，乙方有权拒绝施工，若导致发生安全或火灾事故，乙方应担当由此产生的一切经济损失。 7. 4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应担当由此产生的一切经济损失。 (八) 嘉奖和违约责任 8. 1、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物构造或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责担当损

25、失。 8. 2、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物构造或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并担当损失。 8. 3、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。 8. 4、因一方缘由，合同无法连续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 (九) 争议或纠纷处理 9. 1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进展调解。 9. 2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由管辖权的人民法院仲裁委员会仲裁 (十) 其他商定 (十 一)

26、附则 1 1. 1、本工程需要进展保险时，应另订协议。 1 1. 2、本合同一共两份，双方各执一份。 1 1. 3、本合同履行完后自动终止。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 建筑工程勘察合同范x3 甲方(发包方)： 乙方(承包方)： 依据中华人民共和国民法典及有关法律法规的规定，本着自愿、公平、协商全都的原则，结合工程的实际状况，为确保各方利益，经协商全都达成如下协议： 一、工程内容 二、工程地点 三、工程期限 1、本合同总工期为_年_月_日开工，至_年_月_日完毕。 2、如遇以下状况，工期作相应顺延。 (1)施工

27、现场不符合安全施工; (2)设计范围内重大设计变更; (3)人力不行抗拒的自然灾难(如台风、地震及战斗)而影响工程进度; ( 4)甲方不能按合同规定支付工程款。 乙方在以上状况发生的十天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后，在十天内予以确认和答复，逾期不予答中国教育总网文档频道复，乙方可视为要求已被确认。 四、工程价款工程总价：人民币元整(元)。 五、付款方式 1、合同生效后，甲方在一周内向乙方支付工程总价50%作为预付款，即人民币元整(元); 2、工程施工完毕后，甲方在一周内向乙方支付工程总价40%的款项，即人民币元整(元); 3、工程验收完毕后，甲方在一

28、周内向乙方付清全部余款，即人民币元整(元)。 六、工程验收 1、当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天内安排验收工作，并告知乙方参与验收。乙方自提出申请验收报告7天后，因甲方缘由未安排验收的，则视为该工程符合设计和施工方案要求，运行正常，通过验收。 2、工程未阅历收，甲方若需启用，须与乙方协商，经同意方可使用。若未经乙方同意启用，将视为通过验收。 3、整个工程验收合格，则通过竣工验收的当天即为竣工日期。 4、工程未通过验收，引起争议时，恳求第三方验收。 七、验收标准 本工程以相关设计方案、图纸为依据，根据国家标准进展验收;没有国家标准的，则根据行业标准进展验收。 八、双

29、方权利和义务 1、甲方权利和义务指派为工地代表，负责协调甲方的相关事宜。在工程履行过程中此指派人员的全部签名视为甲方行为。 (1)负责本工程的监视，积极协调施工协作关系。 (2)负责对乙方进度、安装质量、安全爱护、综合治理的监视。 (3)供应有利施工的现场条件。 (4)审核工程规划进度表。 ( 5)负责对图纸、方案的审核、确认，负责对工程进度、工程质量、隐藏工程、配套工程和合同执行状况进展监视检查及设计图纸变更签证，工程中间验收和其他必要的签证。 ( 6)负责竣工验收工作，在收到乙方提交全部竣工资料后一周内组织验收。 ( 7)按合同向乙方支付本合同规定的价款。 2、乙方权利和义务 (1)严格按

30、设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和标准的要求。 (2)施工中发觉问题准时向甲方报告并提出解决方案。 (3)编制施工组织方案，施工总进度规划，材料进场规划，开竣工通知书等，准时送甲方。 (4)供应竣工验收技术资料，并预备竣工技术图纸，办理工程竣工结算，参与竣工验收。竣工资料应满意甲方要求。 (5)组织有技术水平的施工队伍，明确现场技术及施工负责人、主要治理人员，技术人员不得随便变动。 九、效劳条款无。 十、违约责任 1、由于甲方缘由，使工程延期完成，则视甲方违约，甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价0.5%延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。 2、由于乙方缘由，使工程延期

31、完成，则视中国教育总网文档频道乙方违约，乙方向甲方支付违约金。违约金按合同总价0.5%延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。 3、由于甲方未按合同商定向乙方付款，则视甲方违约，甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价0.5%延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。 4、执行过程中，任何一方无故单方面终止合同，则视为违约，违约方需向守约方支付合同总价10%的违约金。 十 一、合同的变更及解除 1、合同签订生效后，除不行抗力外(指战斗、严峻水灾、火灾、台风和地震以及经双方同意属不行抗力的事故)，甲乙双方不得无故变更或解除。 2、在履行合同过程中，因遇不行抗力事故，甲乙双方均应实行有

32、效措施尽力削减损失并阻挡损失的扩大。若确需变更或解除合同时，要求变更一方应准时通知对方，对方在接到通知3天内赐予答复，逾期未答复视为同意。 3、假如甲方未按合同付款，且延期支付任何一笔款项的期限到达_日的，乙方有权中止本合同项下义务的履行;甲方延期付款期限到达_日的，乙方有权解除本合同，并且有权恳求甲方赐予相应的赔偿。 4、假如乙方未能如期完成工程，且延期的期限到达_日的，甲方有权中止本合同项下义务的履行;整个工程延期的期限到达_日的，甲方有权解除本合同，并且有权恳求乙方赐予相应的赔偿。 5、变更或解除合同，所造成的损失由双方协商解决。 十 二、争议解决方式 凡因本合同的签订、履行、解除、终止

33、引起的或与本合同有关的任何争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，协商不成时双方同意向合同签定地人民法院诉讼解决。 十 三、其他条款 在合同履行过程中，双方可以依据实际状况，对合同未尽事宜协商确定。 合同签定地： 十 四、合同文本和效力 本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方代表签字盖章后生效。附件为本合同不行分割的组成局部，与合同正文具有同等法律效力。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 返 建筑工程勘察合同书 工程勘察设计合同篇三 发包方(甲方)：_ 承包方(乙方)：_ 根据中华人民共和国民法典和建筑安装工程承包合同

34、条例的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议： (一) 工程概况 1.1、 工程名称：办公楼装修 1.2、 工程地点：上东新邻里办公楼 1.3、 承包范围：3f-4f室内装饰工程 1.4、 承包方式：包工包料 1.5、 工期：本工程自_年_月_日开工，于_年_月_日竣工。 1.6、 工程质量：优良_元，大写_。 (二) 甲方工作 2.1、开工前7天，向乙方供应经确认的施工图纸或作法说明1 份，并向乙方进展现场交底。全部腾空或局部腾空房屋，去除影响施工的障碍物。处理好土建、空调、供暖及水电、门窗等遗留问题并协调各方记录在案。向乙方供应清晰的施工界面。向乙方供应施工所需的水源、电源，并说明使用

35、留意事项，水电费由甲方担当。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 2.2、指派进度进展监视检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.3、如的确需要拆改原建筑构造或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。 2.4、甲方要准时确认材料样板、验收工作，按时支付工程款。 2.5、协调有关部门做好现场保卫、消防、安全处理等工作，并担当相应费用。 (三) 乙方工作 3.1、参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度规划，交甲方审定。 3.2、施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 3.3、严格执行施工标准、安全操作规程、防火安全规定、环境爱护规定。严格

36、根据图纸或作法说明进展施工，做好各项质量检查记录。参与竣工验收，编制工程结算。 3.4、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随便拆改原建筑构造及各种设备管线。 (四) 关于工期的商定 4.1、甲方要求比合同商定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方赶工实行的措施费用。 4.2、因甲方缘由未按商定完成工作，影响工期，工期顺延。 4.3、因乙方责任，不能按工期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 4.4、因设计变更或非人为缘由造成的停电、停水、停气及不行抗拒因素影响,导致停工24小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。 (五) 关于工程质量及验收的商定 5.1、本工程以施工图纸、作

37、法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收标准(jgj73-91)、建筑安装工程质量检验评定统一标准(gbj300-88)等国家制订的施工及验收标准为质量评定验收标准。 5.2、本工程质量应到达质量评定优良标准。 5.3、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知30日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需准时通知乙方，另定验收日期。 (六) 、 关于工程价款及结算的商定 6.1、双方商定本合同价款采纳第(3)种; (1) 固定价格 (2) 固定价格加价 %包干风险系数计算。 (3) 包工包料。 6.2、工程进度款与支付： 竣工验收合格后30日内付款95%，

38、5%为交工验收备案开头计满一年的质保金。 (七) 、 有关安全生产和防火的商定 7.1、甲方供应的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计标准。 7.2、乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术标准、中华人民共和国消防条例和其他相关的法规、标准。 7.3、由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计标准，乙方有权拒绝施工，若导致发生安全或火灾事故，乙方应担当由此产生的一切经济损失。 7.4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应担当由此产生的一切经济损失。 (八) 嘉奖和违约责任 8.1、甲方未

39、办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物构造或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责担当损失。 8.2、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物构造或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并担当损失。 8.3、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。 8.4、因一方缘由，合同无法连续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 (九) 争议或纠纷处理 9.1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进展调解。 9.2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由管辖权的人民法院仲裁委员会仲裁