建设工程勘察、设计合同建设工程勘察设计合同印花税(十六篇).docx

《建设工程勘察、设计合同建设工程勘察设计合同印花税(十六篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程勘察、设计合同建设工程勘察设计合同印花税(十六篇).docx（129页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 建设工程勘察、设计合同建设工程勘察设计合同印花税(十六篇)建立工程勘察、设计合同 建立工程勘察设计合同印花税篇一 订立合同双方： 建立单位：_以下简称甲方; 勘察单位：_勘察院，以下简称乙方。 为了明确建立单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成国家建立工程的勘察任务，依据已被正式批准的建立工程规划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。 第一条工程名称、规模、投资额、建立地点_。 其次条勘察的范围、进度和质量_。 第三条甲方的义务 1.在签订合同时，甲方必需向乙方提交按基建程序批准的规划任务书复印件，提交进展工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。 2.在签

2、订合同时，甲方必需在_年_月_日向乙方提交由设计单位提出、经建立单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份，提交由建立单位托付、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。 3.甲方必需在_年_月_日以前做好现场勘察工作的水、电供给、平坦道路、清理现场、预备材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表)。 4.甲方必需在_年_月_日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等工程的赔偿手续。 5.甲方必需负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，假如甲方安排住款待所、饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施(如浴室、理发、医

3、疗等)应为乙方人员供应便利。勘察施工中必需的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供应(费用由乙方负担);生产现场取温和机具的看管由甲方负责解决并负担费用。 6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。 7.甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给第三者重复使用。 第四条乙方的义务 1.乙方应根据现行的标准、规模和技术条例，进展工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察后果。 2.乙方应于_年_月_日进入现场勘察，_年_月_日提交全部勘察资料，提交测量透亮图_份，提交工程地质报告书一式_份(如甲方需要加印、加晒图纸资

4、料，另外收费)。乙方如因气候或甲方缘由影响现场施工三天以上，工期可顺延。 第五条定金及勘察取费标准及拨付方法 1.本工程按国家建委颁发的工程勘察收费方法收取勘察费，总价估计为_元。自本勘察合同生效后_日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的30%的定金;勘察合同履行后，定金抵作勘察费。甲方不履行合同的，无权要求归还定金，乙方不履行合同的，应当双倍返回定金。勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察经费的30%;全部勘察工程完毕后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进展工程结算，甲方提取资料后_日内，应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建立银行办理托收承付。 2.属于特别工程(如自然

5、地质条件简单，技术要求高，勘察手段超过现行标准，特殊重大、紧急、有特别要求的工程，特殊小的工程等)的收费方法，原则上按勘测工程总价加收2040%的勘察费。 第六条甲方的违约责任 1.假如由于甲方变更规划，或供应的资料不精确，或未按期供应勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计、甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延，因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。 2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金_元。 第七条乙方的违约责任 1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应连续完善勘察

6、，并依据造成的损失状况担当经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，削减或不付勘察设计费。 2.乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失局部的勘察设计费外，还应付与直承受损失局部勘察设计费相等的赔偿金。 3.由于乙方的责任延迟供应勘察文件，时间达_天以上的，每延迟一天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价_的违约金。 第八条纠纷的处理 本合同执行中如发生纠纷，双方应准时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同治理机关申请调解或仲裁，也可以直接向人民法院起诉。 第九条其它 _。 本合同_年_月_日双方签字后生效，全部勘察工程

7、验收后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式_份，送计委、建 委、建行各留存一份。 建立单位(甲方)：_(公章) 代表人：_(盖章) 联系人：_ 通讯处：_ 电话或电报：_ 开户银行：_ 帐号：_ 勘察单位(乙方)：_(公章) 代表人：_(盖章) 联系人：_ 通讯处：_ 电话或电报：_ 开户银行：_ 帐号：_ _年_月_日订立 建立工程勘察、设计合同 建立工程勘察设计合同印花税篇二 工程名称：_ 工程地点：_ 合同编号：_ 勘察证书等级：_ 发包人：_ 勘察人：_ 签订日期：_ 深圳市规划与国

8、土资源局监制 发包人：_ 勘察人：_ 发包人托付勘察人担当_任务 依据_、建立工程勘察设计治理条例、建立工程勘察设计市场治理规定、深圳经济特区建立工程质量治理条例及国家有关法规规定，结合本工程的详细状况，为明确责任，协作协作，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商全都，签订本合同，共同遵守。 第一条?工程概况 1.1?工程名称：_ 1.2?工程建立地点：_ 1.3?工程规模、特征：_ 1.4?工程勘察任务托付文号、日期：_ 1.5?工程勘察任务（内容）与技术要求：_ 1.6?承接方式：_ 1.7?估计勘察工作量：_ 其次条?发包人应准时向勘察人供应以下文件资料，并对其精确性、牢靠性负责。 2.

9、1?供应本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。 2.2?供应工程勘察任务托付书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。 2.3?供应勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.4?供应勘察工作范围地下己有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具_置分布图。 第三条?勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行_。 第四条?开工及提交勘察成果资料的时间和_标准及付费方式。 4.1?开工及提交勘察成果资料的时间。 4.1.1?本工程的勘察工

10、作定于_年_月_日开工，_年_月_日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的缘由未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2?勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特别状况（设计变更、工作量变化、不行抗力影响以及非勘察人缘由造成的停、窝工等）时，工期顺延。 4.2?_标准及付费方式。 4.2.1?本工程勘察按国家规定的现行_标准_计取费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取_。国家规定的_标准中没有规定的_工程，由发包人、勘察人另行议定。 4.2.2?本工程勘察费预算为_元（大写_），合同生效后3天内，发包人应向

11、勘察人支付预算勘察费的20作为定金，计_元（本合同履行后，定金抵作勘察费）；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度_%时，向勘察人支付预算勘察费的_%的工程进度款，计_元；勘察工作外业完毕后_天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的_%，计_元；提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。 第五条?发包人、勘察人责任 5.1?发包人责任 5.1.1?发包人托付任务时，必需以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按其次条规定供应文件资料。 5.1.3?发包人应准时为勘察人供应并解决勘察现场的工作条件和消失的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、撤除地上地下障

12、碍物、处理施工扰民及影响施工正常进展的有关问题、平坦施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并担当其费用。 5.1.4?若勘察现场需要看管，特殊是在有毒、有害等危急现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危急作业的现场人员进展保健防护，并担当费用。 5.1.5?工程勘察前，若发包人负责供应材料的，应依据勘察人提出的工程用料规划，按时供应各种材料及其产品合格证明，并担当费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。 5.1.6?勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。 5.1.7?为勘察人的工作人员供

13、应必要的生产、生活条件，并担当费用；如不能供应时，应一次性付给勘察人临时设施费_元。 5.1.8?由于发包人缘由造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。发包人应支付停、窝工费（计算方法见6.1）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付_元计算加班费。 5.1.10?本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。 5.2?勘察人贡任 5.2.1?勘察人应按国家技术标准、标准、规程和发包人的任务托付书及技术要求进展工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。 5.2.2?出于勘察人供应的勘察成果资料质量不合格，勘察人应

14、负责无偿赐予补充完善使其到达质量合格；若勘察人无力补充完善，需另托付其他单位时，勘察人应担当全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直承受损失局部的勘察费外，并依据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的_%。 5.2.3?在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人供应的材料。 5.2.4?勘察过程中，依据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术标准要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。 5.2.5?在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人

15、的安全保卫及其它有关的规章制度，担当其有关资料保密义务。 5.2.6?本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。 第六条?违约责任 6.1?由于发包人未给勘察人供应必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。 6.2?由于勘察人缘由造成勘察成果资料质量不合格，不能满意技术要求时，其运工勘察费用由勘察人担当。 6.3?合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进展勘察工作的，不退还发包人己付定金；己进展勘察工作的；完成的工作量在50以内

16、时，发包人应向勘察人支付预算额50的勘察费计_元；完成的工作量超过50时，则应向勘察人支付预算额100的勘察费。 6.4?发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。 6.5?由于勘察人缘由未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。 6.6?本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。 第七条?本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商全都，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 第八条?其它商定事项：_ 第九条?本合同发生争议，发包人、勘察人应准时协商解决，协商或调解

17、不成的，可以由_委员会_。 第十条?本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定向市规划与国土资源局及派出机构备案。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。 本合同一式_份，发包人_份、勘察人_份。 发包人名称：_?勘察人名称：_ （盖章）（盖章） 法定代表人：（签字）_?法定代表人：（签字）_ 托付代理人：（签字）_?托付代理人：（签字）_ 住宅：_?住宅：_ 编码：_?编码：_ 电话：_?电话：_ 传真：_?传真：_ 开户银行：_?开户银行：_ 银行帐号：_?银行帐号：_ 建立行政主管部门备案：_?鉴证意见：_ （盖章）（盖章） 备案号：_?经办人：_ 备案日期：_年_月_日?鉴

18、证日期：_年_月_日 建立工程勘察、设计合同 建立工程勘察设计合同印花税篇三 发 包 人：_ 勘 察 人：_ 签 定 日 期： 年 月 日 中华人民共和国建立部 国家工商行政治理总局 制定 发包人: _ 勘察人: _ 发包人托付勘察人担当_ 任务。 依据中华人民共和国民法典及国家有关法规规定，结合本工程的详细状况，为明确责任，协作协作，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商全都，签订本合同，共同遵守。 第一条：工程概况 1.1 工程名称：_ 1.2 工程建立地点：_ 1.3 工程规模、特征： 1.4 工程勘察任务托付文号、日期： 1.5 工程勘察任务(内容)与技术要求：按现行国家岩土工程勘察标

19、准及其它相关标准进展勘察，查明建筑场地的工程地质条件及水文地质条件，为拟建工程的地基根底设计、变形及稳定计算、根底施工供应有关岩土技术参数和建议。 1.6承接方式：承包 1.7估计勘察工作量：_ 其次条：发包人应准时向勘察人供应以下文件资料，并对其准 确性、牢靠性负责。 2.1 供应本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工勘察许可等批件(复印件)。 2.2 供应工程勘察任务托付书、技术要求和工作范围的地形 图、建筑总平面布置图。 2.3 供应勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.4 供应勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电 讯电缆、各种管道、人防设施

20、、洞室等)及详细位置分布图。 2.5 发包人不能供应上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。 第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。 第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。 4.1 开工及提交的勘察成果资料的时间。 4.1.1 本工程的勘察工作定于_ 年_ 月_ _日开工， 年 月 日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的缘由未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特别状况(设计

21、变更、工作量变化、不行抗力影响以及非勘察人缘由造成的停、窝工等)时，工期顺延。 4.2 收费标准及付费方式 4.2.1 本工程勘察收费标准按广西工程勘察收费工程及标准指导性意见(2022年版)价格文件执行;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费工程，由发包人、勘察人另行议定。 4.2.2本工程勘察费预算为 元(大写 )，合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金，计 元(本合同履行后，定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度 %时，向勘察人支付预算的 %的工程进度

22、款，计 元;勘察工作外业结后 天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的 %，计 元;提交勘察成果资料 天内，发包人应一次付清全部工程费用。 第五条：发包人、勘察人责任 5.1发包人责任 5.1.1发包人托付任务时，必需以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按其次条规定供应文件资料。 5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未供应上述资料、图纸，或供应的资料图纸不行靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身损害或造成经济损失时，由发包人担当民事责任。 5.1.3发包人应准时为勘察人供应并解决勘察现场的工作条件和消失的问题(如：落实土地

23、征用、青苗树木赔偿、撤除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进展的有关问题、平坦施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等)，并担当其费用。 5.1.4若勘察现场需要看管，特殊是在有毒、有害等危急现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危急作业的现场人员进展保健防护，并担当费用。 5.1.5工程勘察前，若发包人负责供应材料的，应依据勘察人提出的工程用料规划，按时供应各种材料及其产品合格证明，并担当费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。 5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。 5.

24、1.7为勘察人的工作人员供应必要的生产、生活条件，并担当费用;如不能供应时，应一次性付给勘察人临时设施费 元。 5.1.8由于发包人缘由造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费(计算方法见6.1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时，发包人应按每提前一天向勘察人支付 元计算加班费。 5.1.9发包人应爱护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特别工艺(方法)、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的工程;如发生上述状况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。 5.1.1

25、0本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。 5.2勘察人责任 5.2.1勘察人应按国家技术标准、标准、规程和发包人的任务托付书及技术要求进展工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，关对其负责。 5.2.2由于勘察人供应的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿赐予补充完善使其到达质量合格;若勘察人无力补充完善，需另托付其他单位时，勘察人应担当全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直承受损失局部的勘察费外，并依据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的 30 %。 5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲

26、要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人供应的材料。 5.2.4在工程过程中，依据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术标准要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。 5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度，担当其有关资料保密义务。 5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。 第六条：违约责任 6.1由于发包人未给勘察人供应必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算)，工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人

27、来回进出场费和调遣费。 6.2由于勘察人缘由造成勘察成果资料质量不合格，不能满意技术要求时，其返工勘察费用由勘察人担当。 6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进展勘察工作的不退还发包人已付定金;已进展勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费 ;完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。 6.4发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。 6.5由于勘察人缘由未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。 6.6本合

28、同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金;勘察人不履行合同时，双倍返还定金。 第七条：本合同未尽事宜，经发包人勘察人协商全都，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 第八条：其他商定事项： 第九条：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按以下其次种方式解决： (一)提交钦州市钦北区仲裁委员会仲裁; (二)依法向人民法院起诉。 第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省级建立行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时，到工程所在地工商行政治理部门申请鉴证。发包人勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。 本合同一式肆份，发包人 贰

29、份、勘察人贰份。 发包人名称： 勘察人名称： (盖章) (盖章) 法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字) 托付代理人：(签字) 托付代理人：(签字) 住 所： 住 所： 邮政编码： 邮政编码： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开 户： 银行帐号： 银行帐号： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 建立工程勘察、设计合同 建立工程勘察设计合同印花税篇四 工程名称：_ 工程建立地点：_ 合同编号：_ (由承接方编填) 托付方：_ 承接方：_ 签订日期：_ 建立部 国家工商行政治理局制定 托付方_(以下简称甲方) 承接方_(以下简称乙方) 甲方托付乙方进展_勘察任务。依据中

30、华人民共和国民法典和建立工程勘察设计合同条例的有关规定，结合该工程的详细状况，为明确责任，协作协作，搞好该工程勘察工作，经双方协商全都，就本工程_勘察阶段的工作签订本合同，共同遵守。 第一条工程勘察范围 1.1本工程工程勘察托付文号、日期 1.2工程建立地点 1.3技术要求 1.4估计工程量 其次条甲方按时向乙方供应以下文件资料 工程名称文件资料份数供应日期 年月日 一、提交工程工程批准文件(复印件)以及施工或勘察许可文件 二、提交工程工程的坐标与标高资料 三、提交技术托付书及已有的技术资料和图件 第三条乙方按以下进度、份数向甲方提交勘察成果 勘察成果名称提交日期提交份数 年月日 3.1勘察成

31、果规定提交4份，超过4份另行计算。 3.2工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准，如遇特别状况(设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方缘由造成的停工等)时，工期顺延。 第四条取费标准及拨付方法 4.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。国家规定的取费标准中没有规定的收费工程，由双方另行议定。 4.2本工程勘察费估算为_元，合同生效后_天内，甲方向乙方预付估算勘察费的30%作为定金，(本合同履行后，定金抵作勘察费);工程勘察验收、交付成果后15天内，结清全部费用。 4.3双方托付银行代付、代收有关费用。 第五条双方责任 5.1甲方 5.1.1甲方托付任务时，必需向乙方明确技术要求和

32、勘察阶段，按时供应已有技术资料(包括地下管线、地下构筑物的资料)，并能满意乙方编写勘察纲要和编制工程预算的根本要求。若因地下埋藏物不清，致使勘察过程中发生或危及人身安全时，其责任由甲方负责。 5.1.2若勘察现场需要看管，特殊是在有毒、有害等危急现场工作时，甲方应派人负责安全保卫工作。 5.1.3派员帮助乙方与有关部门的工作联系，准时为乙方制造并解决勘察现场条件。如：征购土地、青苗赔偿、撤除障碍物、平坦施工现场、修好通行道路、接通电源和水源以及排水渠等，并担当其费用。 5.1.4勘察前，依据乙方提出的用料规划，按时预备好各种材料，并担当费用。 5.1.5按时为勘察人员预备好住宿、办公、临时库房

33、、就餐食堂、取暖、饮水以及条件许可的其他福利设施，甲方不向乙方收取费用。当甲方不能供应上述条件时，甲方应支付乙方临时设施费。 5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。 5.1.7工程完工后，在15天内负责组织勘察及成果验收，并在乙方填写的工程勘察交验单上签署意见，作为工程勘察费用结算的依据。 5.1.8维护乙方提交的勘察结果，不得擅自修改、转让。 5.1.9由于甲方缘由造成乙方窝工，除工期顺延外，甲方应支付窝工费。 5.1.10补充协议中甲方应负的其他责任。 5.2乙方 5.2.1派工程技术人员按任务托付书和设计技术要求进展现场踏勘，确定勘察手

34、段、勘察工作量，编制工程预算。 5.2.2在勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计。 5.2.3勘察过程中，依据场地地形、地质条件和技术标准要求，向甲方提出增减工程量或转变勘察手段的意见，并办理正式变更手续。 5.2.4根据国家现行的标准、标准和规程进展勘察，依据托付任务书提出的技术要求，按合同规定的进度，提交勘察成果，并对其质量负责。 5.2.5讲究职业道德，端正经营作风，勘察成果应满意设计和施工的要求。 5.2.6补充协议中乙方应负的其他责任。 第六条违约责任 6.1甲方不履行合同时，无权要求返还定金;乙方不履行合同时，双倍返还定金。 6.2甲方未按合同规定日期准时拨付勘察费，每超过1日，应偿

35、付未支付勘察费的1逾期违约金;乙方未按合同规定日期提交勘察成果，每超过1日，应减收勘察费1。 6.3由于乙方缘由造成勘察成果质量低劣，不能满意设计技术要求时，其勘察费用由乙方担当。 第七条本合同执行过程中发生纠纷，双方应准时协商解决。协商不成时，由当地建立行政主管部门调解;调解不成时，双方同意由_仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中商定仲裁机构或事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。 第八条其他事宜_。 第九条本合同未尽事宜，由双方当事人准时协商签订补充协议，有关协议、电报、电传、技术争论纪要等均为本合同的组成局部，与本合同具有同等效力。 第十条本合同自双方签字盖章后，在15日内报工程

36、所在地省级建立行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时，到工程所在地工商行政治理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行废止。 本合同正本1式8份，双方各执4份。 托付方单位名称：_承接方单位名称：_ (盖章)(盖章) 法定代表人：_法定代表人：_ 单位地址：_单位地址：_ 邮政编码：_邮政编码：_ 电话：_电话：_ 电传：_电传：_ 传真：_传真：_ 开户银行：_开户银行：_ 银行帐号：_银行帐号：_ 签订合同代表(签字)：_签订合同代表(签字)：_ 日期：_年_月_日日期：_年_月_日 建立行政主管部门工商行政治理部门 审查意见_鉴证意见_ (盖章)(盖章) 审查号：_鉴证号：_ 审查日期：_鉴证日期：_ _年_月_日_年_月_日 建立工程勘察、设计合同 建立工程勘察设计合同印花税篇五 工程名称：_ 工程地点：_ 合同编号：_