建设工程管理合同1500字范文（9篇）.docx

《建设工程管理合同1500字范文（9篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程管理合同1500字范文（9篇）.docx（33页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 建设工程管理合同1500字范文（9篇）建立工程治理合同1500字范文1 1、总工期历时 天，开工时间 年 6月1日，竣工时间 年 月 30 日。 2、如遇下述状况：（a）甲方、建立单位重大设计变更影响；（b）不行抗力严峻影响施工；则按实际时间顺延工期。逾期，每超过一天按日计算冲扣乙方工资额500元。 建立工程治理合同1500字范文2 1、甲方和监理公司对工程质量检查验收合格后，按进度付款。根底完工付至10%；主体完工付至50%；装饰工程完工后付至80%；工程全部完工后支付至 95 %，经甲方有关部门验收合格并办理结算手续后30天内付清结算款。 2、支付方式：甲方付款时采纳现金。 建立工程治理

2、合同1500字范文3 单价：255元/平方米 单价说明：1、包根底施工前的施工预备、协作工作，如施工放线等工作； 2、包场地清理等工作； 3、包机械安装、调试、保养、操作等相关工作； 3、包施工脚手架、扣件、架板、电缆线、模板、振动板、振动棒、斗斗车等工程施工中的一切工具在内； 4、面积按建筑面积计算； 5、乙方在施工的水电费不包含在内。 建立工程治理合同1500字范文4 本工程全部施工内容： 1、土建（垫层、条基、地沟、砌砖、粉刷、预制构件及安装、砼搅拌及浇灌保养、回填、散水、踏步、屋面楼渣、找平、保温块铺设）； 2、钢筋（调直、制作、绑扎、安装、爱护层掌握）； 3、木工（支模、拆模、打磨）

3、； 4、水电（上下水安装、线路铺设预埋及电器安装）； 5、装饰（内外墙粉刷、外墙涂料、地砖及卫生瓷砖的铺设） 建立工程治理合同1500字范文5 承包方式：本工程在承包范围内以包工不包料、包材料损耗、包临设、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包材料及机具场内60m运输、包砂石的筛选及搅拌、包工程验收质量到达合格标准、包施工中乙方工人安全爱护用品、工伤保险和劳保福利在内、包物价上涨的形式由乙方承包。 结算方式：本工程按施工图纸、设计变更及施工现场实际有效签证计算工程量套用承包单价进展结算。乙方超出设计图纸范围（设计变更、工程更改、隐藏验收除外）和因乙方缘由造成返工的工程量，甲方不予计量。 建立工

4、程治理合同1500字范文6 1、人员进场必需做好安全教育工作，准时做好书面安全交底及安全措施工作，严格根据现行有关安全操作规程施工，执行公司和工地有关安全生产制度（惩罚标准），用电机具要专人治理专人操作，若违反规定造成工伤事故由乙方负责。 2、施工现场乙方必需有专人负责安全治理和监控工作，准时做好安全自检与整改工作。 3、因乙方自身治理不善造成的安全事故，均由乙方担当全部责任，甲方一概不负责。 4、对于乙方雇用的工人的损害或赔偿，应由乙方自行负责。对于这类损害或赔偿，乙方应保证并持续保证甲方不负任何责任。 5、乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中工伤事故处理的一切费用。 6、由于乙

5、方施工治理不善，造成任何第三方的损害，由乙方担当一切责任。 建立工程治理合同1500字范文7 （一）甲方职责： 1、乙方进场时，甲方就公司制度、工地治理制度及详细治理人员名单向乙方交底。 2、供应施工图两份。 3、甲方指派代表，对工程质量、进度进展检查验收、办理变更登记、竣工结算手续等。 （二）乙方职责： 1、乙方进场前必需与工人签订用工协议书，内容包括工程质量、施工安全、治理职责和工资发放等手续。 2、乙方不得雇佣18岁以下及不宜从事建安工程施工的作业人员，否则发生一切责任，由乙方自行担当。 3、乙方自带必备的施工工具和用具，工人安全防护用品等；费用包括在承包单价内。 4、乙方不得将承包范围

6、内的工程转包给他人，否则，甲方有权解除合同，乙方向甲方支付合同总价5%的违约金，给甲方造成损失的，担当赔偿责任。 5、乙方施工中每天做到工完料清，工程竣工后的场地清理（包括临时生产和生活设施）。 建立工程治理合同1500字范文8 1、乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸及说明，施工方案，设计变更，技术交底，现行施工与验收标准，作为检查、抽检或验收的依据和标准。 2、乙方必需听从甲方治理人员指挥，严格做好工人技术交底，严格根据以上商定的标准进展施工；因乙方缘由施工消失质量问题，乙方必需无条件、无偿实行相关补救措施，直至消退质量隐患，并赔偿因此给甲方造成的损失，工期不顺延，甲方有权视乙

7、方对施工质量的补救状况打算是否解除合同；甲方也可以不要求乙方实行补救措施，直接解除合同，由乙方担当补救费用，赔偿因此给甲方造成的其它损失 3、浇筑砼垫层时，乙方必需先派人现场设置标高掌握点，砼垫层平坦度必需掌握在+2CM之内，否则由乙方担当全部材料损失。 4、分项工程施工完毕之后，乙方必需先进展自检，合格方能由甲方向监理验收。监理第一次验收不合格，对乙处以 500元违约金，可考虑要求乙方限期整改完毕重报甲方验收；若乙方未能在限期内整改完毕或虽整改完毕但经监理其次次验收仍不合格的，甲方有权通知乙方解除本合同，对乙方按已完工合格工程的60%结算，并限期办理有关退场手续。 6、工程质量要求到达“合格

8、”标准，若工程质量未到达标准，则由乙方担当全部材料损失及相关违约责任。 建立工程治理合同1500字范文9 a）本合同自双方签字、盖章之日起生效，保修期满结清余款后自行终止； b）本合同一式两份，甲乙双方各执一份，每份均具同等法律效力。 甲方： 乙方： 电话： 电话： 签订日期： 年 月 日 工程承包人： (简称甲方) 劳务分包人： (简称乙方) 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，鉴于 大浏公司 (以下简称为“发包人”)与甲方已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，双方就劳务分包事项协商达成全都，订立本合同。 甲

9、乙双方均同意在本合同签订过程中，双方将本着诚恳信用的原则照实告知对方与合同直接相关的根本状况，甲方将在本合同中照实告知乙方相关状况。乙方保证在签署本合同后，已了解相关状况并无其他想要了解的状况。同时，乙方保证向甲方供应的全部信息及资料均为真实有效。 1、 劳务分包人状况 营业执照注册号： 法定代表人： 发证机关：经营范围： 复审时间及有效期： 2、劳务分包工作对象及供应劳务内容 工程名称：施工工程 工程地点： 分包范围：供应分包劳务内容： 箱梁桥施工的预备工作、场地的硬化(包括支架的基座砼)、支架、模板、钢筋加工制作就位、砼工程、预应力张拉以及与该桥箱梁施工有关的本协议中一切明示或示意的工作。

10、 3、分包工作期限及进度掌握 分包工作期限：开头工作日期： 20xx年 7 月 30 日，完毕工作日期：20xx年11月30日。 总工期为4个月，甲方依据工期要求，两桥箱梁同步进展施工，支架、模板一次性搭设、安装。如不能满意进度要求，甲方有权要求乙方增加人员等投入以补滞后工期，确保总工期内完成所需工程。 4、质量标准 工程质量：按总包合同有关质量的商定、国家现行的大路工程工程施工及验收标准和大路工程工程质量评定标准，本工作必需到达质量评定 优良 等级。 5、图纸 5.1 工程承包人应在劳务分包工作开工前，向劳务分包人供应与劳务分包人的劳务分包任务相关的图纸 1 套。 6、工程经理 6.1 工程

11、承包人委派的担当驻工地履行本合同的工程经理为。 6.2 劳务分包人委派的担当驻工地履行本合同的工程负责人为 唐贵军 。 7、工程承包人义务 7.1、组建与工程相适应的工程治理班子，全面履行总包合同，组织实施施工治理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责; 7.2、可以帮助乙方解决在施工过程中的住房、用水、用电问题及其他方面的协调工作，费用由乙方自理。其中工程部已把低压电送至桥的四周。 7.3、负责编制施工组织设计，统一制定各项治理目标，组织编制年、季、月施工规划、物资需用量规划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、试验化验的掌握、监视、检查和验收; 7.4、负责工程测量定

12、位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收; 7.5、负责供应钢筋、钢绞线、砼与大型设备(吊车、泵车); 7.6、按本合同商定，向劳务分包人支付劳动酬劳。 8、劳务分包人义务 8.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的娴熟工人投入工作;未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度。 8.2、劳务分包人依据施工组织设计总进度规划的要求，按工程承包人的阶段、月、旬、周施工规划，完成上述阶段、时段施工规划相应的劳动力安排规划，保证按时完成任务。 8.3、劳务分包人全权托付本工

13、程负责人负责工程实施结算等一切与本工程相关的活动。 8.4、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的治理，做好自身责任区的治安保卫工作。 8.5、劳务分包人须听从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。 8.6、劳务分包人所施工工程，如因质量不合格而产生的返工费，由劳务分包人自负。 8.7、在施工期内，如劳务分包人不能按质按量完成规划工程，经工程承包人劝说后仍无明显改良，工程承包人有权调整其担当的工程任务，如仍旧不能完成规划工程，工程承包人有权终止本合同的连续履行。由此造成的费用增加由劳务分包人担当。 8.8、劳务分包人在履行本合同过程中，不得转包他人

14、，否则，工程承包人有权无条件终止本合同，已完工程验收合格后按本合同单价结算，并应按工程承包人规定的期限退场。 8.9、劳务分包人在施工过程中必需听从甲方施工人员的安排，不得向工程承包人施工人员行贿同时不得有欺诈行为，一经发觉将清退出场。 8.10、劳务分包人不得拖欠劳务分包人自己及施工关联方的人工工资，机械台班费用，材料费等。 8.11、劳务分包人不得与当地发生任何经济纠纷和任何劳务往来。 9、安全施工与检查 9.1、根据国家、地方的相关法律法规执行，并遵守甲方对安全施工提出的各项要求。 9.2、乙方应按甲方安全治理作业，遵守国家安全法律、法规和甲方的安全治理方法，如有违反，甲方有权对乙方进展

15、罚款，若引发安全生产事故，乙方担当全部责任及全部费用。 9.3、鉴于该施工的箱梁桥与正在施工的长浏高速相交，分包人必需实行有效的防护措施(如设密闭的安全通道)确保桥下行车安全，若引发事故和冲突由乙方担当全部责任以及全部费用。 10、安全防护 根据国家、地方的相关法律法规执行，并按甲方对乙方安全施工技术交底和相关要求进展各种安全防护。 11、事故处理 根据国家、地方的相关法律法规执行。 12、保险 根据国家、地方的相关法律法规执行。 13、承包工作内容 根据本协议工程业主技术标准和图纸要求完本钱桥梁箱梁施工工程的全部工作，包括： 13.1、箱梁桥施工的预备工作、用水、用电、施工工棚、钢筋加工棚、

16、场地的硬化(包括支架的基座砼为20cm其他区域为10cm)的所需人工以及机具。 13.2、支架工程：供应支架所需材料，并架设撤除，按要求预压，确保满意支架的承重要求 13.3、模板工程：乙方供应模板，箱梁外露面必需用经大浏公司、监理处确认的优质的模板，且有足够的刚度确保不会形变。模板安拆、涂脱模剂等。 13.4、钢筋工程：钢筋加工制作，安装就位、包括绑扎，焊接，所需的机具和耗材，电焊机不少于8台。钢筋不考虑损耗。 13.5、砼工程：浇注砼;振捣砼;砼养生。 13.6、预应力工程：预应力钢绞线的安装、张拉、压浆等全部工作。 13.7、以及与该桥箱梁施工有关的一切明示或示意的工作(如保卫等)。、

17、14、劳务酬劳 14.1 本工程的劳务酬劳采纳：不同工作成果的计件单价(含治理费)，按确认的工程量计算。 14.2 采纳上述方式计价的，不同工作成果的计件单价分别为： 14.3.1甲方仅进展质检、试验、测量及施工过程掌握等工程治理，单价中包括乙方设备、人员的进退场、施工场地清理、工程施工的人工费、设备费、耗材、施工人员的保险费以及意外事故风险金、安全保卫以及帮助甲方测量、质检和试验等一切与此相关的作业的费用;甲方仅供所需设计钢筋、钢绞线、砼的材料。同时甲方负责吊车事宜。若乙方不能按期完工，甲方有权局部或全部扣除工期质量奖。 14.3.2除非本协议另有商定，否则与本协议工程范围内钢筋安装、砼浇注

18、(前台)有关的任何分项工程细目假如未列入上述结算细目中，则是乙方为完本钱协议工程内容所必需完成的附属工程义务，其费用已包含在上述有关承包细目单价中，不再另行结算和支付。 14.3.3本合同单价已包含因天气、环境等方面的影响而造成的误工费用。 15、工时及工程量确实认 15.1、采纳按确定的工时计算劳务酬劳的，由甲方施工员每日将供应劳务人数报甲方负责人，由甲方现场负责人复核并由甲方工程副经理确认。 15.2、 采纳按确认的工程量计算劳务酬劳的，由甲方施工员和乙方按月或商定时间将实际完成但不超过设计数量的工程量报甲方工程科审核，经甲方主管副经理认可，工程经理批准方可赐予结算。对乙方未经甲方主管副经

19、理认可，超出设计图纸范围和因乙方缘由造成返工的工程量，甲方不予计量。 16、劳务酬劳的支付 16.1乙方与甲方双方商定支付方法按以下方案进展。 16.1.1、在结算时，应扣除甲方为乙方完成的实际工程数量和帮助乙方完成工程量的费用。 16.1.2、工程完工后，乙方施工的工程经过监理验收合格，携相关资料到工程科结算。结算后须出具工程款项已结清的书面证明。 16.1.3、本工程甲方不预付款，乙方开工后，甲方按乙方每月工程进度付款，付至约总价款的50%70%(含价拨款)，每月付款一次，剩余工程招待工程中间交工验收后90日内付至95%，总价款的5%作为保证金，待总体工程(指整个14标)竣工验收后退还乙方

20、。 16.1.4、如乙方对其所做工程的质量问题不修理或乙方未作答复，甲方可直接修理，其费用从乙方工程款中直接扣除。甲方接到因乙方缘由造成的监理、业主书面批判指令，甲方将酌情扣除局部或全部保证金。 16.1.5、甲方以转帐支票形式或双方认可的方式支付乙方款项。 17、施工变更 17.1 施工中如发生对原工作内容进展变更，甲方以书面形式向乙方发出变更通知，并供应变更的相应图纸和说明。乙方根据甲方(工程经理)发出的变更通知及有关要求，根据变更进展施工： 17.2 因变更导致劳务酬劳的增加，由工程承包人担当;因变更削减工程量，乙方劳务酬劳应相应削减。 17.3 施工中乙方不得对原工程设计进展变更。因乙

21、方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方担当。 17.4 因劳务分包人自身缘由导致的工程变更，劳务分包人无权要求追加劳务酬劳。 17.5 变更的计价：本合同中有规定的一样或相像的合同单价，直接套用;合同中无规定的，可以套用甲方与其他乙方签订的一样或相像的合同单价;均无套用的，双方协商确定。 18、施工验收 乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同商定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后14天内对乙方施工成果进展验收。 19、争议 19.1 工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解， (

22、1)双方达成仲裁协议，向 长沙市 仲裁委员会申请仲裁; (2)向甲方所在地的人民法院起诉。 20、制止转包或再分包 20.1 劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，甲方有权进展处置，劳务分包人将依法担当责任。 21、不行抗力 本合同中不行抗力的定义与总包合同中的定义一样。根据国家、地方的相关法律法规执行。 22、文物和地下障碍物 23、违约 23.1、甲、乙双方在履行本合同过程中，如消失合同条款以外的问题，由双方协商解决，并签订补充协议，甲、乙双方所签补充协议与本协议具有同等的法律效力。 23.2、本合同签订后，双方应共同遵守，若单方面违约，违约方应赔偿另一方违约金，违

23、约金数量不超过本合同金额的10%。 24、合同终止 24.1 双方履行完合同全部义务，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，并经工程承包人及发包人验收合格后，本合同即告终止。 25、合同份数 25.1本合同壹式两份，具有同等效力，由甲方和乙方各执一份。 26、补充条款 26.1 双方商定：遵守甲方的劳务结算治理的规定。 26.3 双方商定：遵守甲方的与劳务分包相关的其他规定。 27、合同生效 合同订立时间：月日 合同订立地点： 本合同双方商定 后生效。 工程承包人：(公章) 劳务分包人：(公章) 法定代表人： 法定代表人： 托付代理人： 托付代理人： 托付单位： (简称甲方) 受托单位： (

24、 (简称乙方) 甲方托付乙方担当 工程电力系统工程设计，包括 #总 1.本合同签订依据 1.1中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建立工程勘测 1.2国家及地方有关建立工程勘测设计治理法规和规章。 1.3建立工程批准文件。 2.设计依据 2.1甲方给乙方的托付书。 2.2甲方提交的根底资料。 2.3乙方采纳的主要设计技术标准： 福建省电力公司闽电营销20xx963号关于印发福建省电力有限公司10kV配电及业扩工程典型设计的通知; 福建省电力公司闽电营销20xx397号关于印发福建城市中低压配电网 10kV及以下变电所设计标准(GB 50053-94); 10kV及以下架空配电线路设计技

25、术标准(DL/T5220-20xx)等国家部委、省建委现行设计规程和有关法规。 3.本合同工程的名称、规模、阶段及设计内容 工程名称： 规模： 设计内容： 电力系统工程，包括 总配建立工程(即开闭所)和 变配电室10kV的电气一次、二次局部设计，设备根底工艺要求、照明、接地工程及进线电缆工程。 4.甲方在合同签定后3个日历日内向乙方提交如下资料 1、 供电公司供电方案审批单。 2、 工程出线局部全套电施图。 3、确定本工程设计范围内的设备选型、设备档次。 5.乙方向甲方交付的设计文件时间：本合同签订及本工程用电方案确定后15 乙方提交经辖区供电部门审查通过后设计文件份数： 6.费用：本工程经甲

26、方核定的预算价为 万元，依据02设计收费标准， 163.9+(6415-5000)3000(249.6-163.9) /64151.20.851.05=3.411%，经双 7.支付方式 本合同设计收费为 元人民币。 设计费支付进度详见下表: 说明：本合同履行后，定金抵作设计费。 8.甲、乙双方责任 8.1甲方责任： 8.1.1 甲方按本合同第4条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文 8.1.2 甲方变更托付设计工程、规模、条件或提交的资料错误，或所提交资料 8.1.3 甲方应爱护乙方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软 8.2乙方责任 8.2.1 乙方应按国家技术标准、标准

27、、规程及甲方提出的设计要求，进展工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格(经厦门电业局相关审查部门审核通过为标准)的设计资料，并为其负责。 8.2.2 乙方采纳的主要技术标准是：现行相关国家及行业标准。 8.2.3 设计合理使用年限为 20 年。 8.2.4 乙方按本合同第5条规定的内容，进度及份数向甲方交付资料及文件。 8.2.5 乙方交付设计资料及文件后，按规定参与有关的设计审查，并依据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，一年内工程开头施工，负责向甲方及施工单位进展设计交底。准时参与处理有关设计问题和参与现场效劳及竣工验收。在一年内工

28、程尚未开头施工，乙方仍负责上述工作，但应按所需工作量向甲方适当收取询问效劳费，收费额由双方商定。 8.2.6 乙方应爱护甲方的学问产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上状况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。 9.违约责任 9.1 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开头设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开头设计工作的，甲方应依据乙方已进展的实际工作量，缺乏一半时，按该阶段设计费的一半支付：超过一半时，按该阶段设计实际进度支付。 9.2 甲方应按本合同第6条、第7条规定的金额和时间向乙方支付设计费;如逾期支付，每逾期支付一天，应担当逾期支付金

29、额的千分之二作为逾期违约金。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。本合同工程设计成果通过电业局相关部门审核后非乙方缘由停缓建一年以上，甲方均按7条规定支付剩余设计费。 9.3由于乙方自身的缘由，延误了按本合同第5条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该工程应收设计费的千分之二。延误30天以上，甲方有权解除合同，并书面通知乙方，同时甲方不担当乙方的任何费用。 10.其他 10.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进展协作与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术询问效劳合同。 10.2由于不行抗力因素致使合同无法履行时，双方应准时协商解决。 10

30、.3本合同双方签字盖章即生效，一式柒份，甲方肆份，乙方叁份。 10.4未尽事宜，经双方协商全都，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 发包人名称： 设计人名称： 年月日： 甲方: 乙方: 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，双方在公平自愿的根底上，经协商达成如下协议： 工程概况 1、工程名称：巴彦农场危旧房改造新建小区自来水安装工程 2、工程地点：场部危旧房改造新建小区 其次条 工程承包范围 承包范围：PE管道安装、土方，包工包料，工程总承包(以实际工程为主) 第三条 工程期限 1、开工日期：20xx年5月20日 2、竣工日期：20xx年6月20日

31、合同工期总日历天数30天。 3、因遇人力不行抗拒的自然灾难而影响工程进度时，经甲方工程监理签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。 第四条 质量标准 工程质量标准：合格 第五条 工程造价 工程价款：工程总造价为贰拾捌万圆整(￥280000.00元)，总工程量约为3500米(主管道、支管道、入户管道按实际仗量米数计算)，单位造价为80元/米，此价款为主管道、支管道、入户管道平均造价，工程开工以后，因土质构造造成施工难度增大，价格不便。 第六条 材料、设备供给： 1、乙方所购进的材料必需由甲方工程监理检查验收前方可使用。 2、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料等

32、，双方均不得用于本工程。若属鉴定人员失职或其它缘由造成不良后果，由责任一方负责。 3、主管道为PE管，管径2寸，管壁厚6毫米以上，管道压力10Kg，支管道管径为1寸，管壁厚3.5毫米以上，进户管径为4分，采纳同材质管件熔接。 第七条 工程施工要求 1、乙方必需严格按施工图纸或设计方案、说明文件和国家颁发的有关标准、规程进展施工，并承受甲方现场工程监理的监视检查。 2、乙方确定的施工现场负责人、技术负责人及治理人员，必需以书面形式将其姓名、身份、所担的工作通知甲方工程监理。 3、乙方应按工程进度准时供应有关工程质量的技术资料，材料代用必需经过甲方工程监理同意并签证后，方可使用 4、乙方在施工过程

33、中必需按安全生产标准操作，做好安全防护工作，如消失一切施工事故，均由其自行担当。 5、乙方在隐藏工程隐藏以前，必需准时通知甲方检查，未经甲方检查的视为不合格工程。 6、自来水管道深度不得少于3.2米(埋管位置)。 第八条 质量验收 1、工程竣工验收，应以施工图纸或设计方案和相关技术资料及质量检验标准为依据。 2、工程竣工后，乙方按规定供应完整的技术档案资料，并提交竣工通知书，经双方协调确定时间，由甲方组织有关单位进展初验及复验。 3、交工验收中如发觉有不符质量要求的,按双方验收时商定的时间，由乙方负责修好再进展验收。竣工日期以最终检验合格日期为准。工程验收合格15日内将工程完整资料交给甲方备案

34、 4、已竣工未验收工程，在交工前由乙方负责看管，甲方不得提前使用，若甲方提前使用，既视同验收合格。由于乙方的缘由，应交工验收而不交不验的工程，除按拖延工期条款处理外，并赔偿因此而造成的经济损失。 5、执行国家关于工程回访的有关规定。 6、由施工造成的工程质量问题，甲方应以书面通知乙方并商定时间进展修理。在保修期内乙方拒不修理时，甲方可用工程回访费另找施工队进展修理，费用超支局部应由乙方负担。 7、工程质量保修期为壹年。 第九条 施工设计变更 甲方交付的设计图纸或设计方案和有关技术资料，均为施工的有效依据，甲方、乙方均不得擅自修改。 第十条 双方责任事项 1、甲方 (1)合同签订当日向乙方供应完

35、整的施工图纸或设计方案及有关技术资料; (2)派驻施工现场的工程监理，对工程进度、工程质量和合同执行进展监视检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更和其它必需的签证; (3)组织对工程的竣工验收; (4)工程验收合格后，办理交接手续。 2、乙方 (1)严格根据施工图与说明书进展施工，确保工程质量; (2)乙方自行担当一切税费; (3)乙方在施工过程中所用主要建材质量及选购过程承受甲方监视，工程质量必需符合国家标准要求; (4)乙方必需根据国家标准的要求，仔细履行回访义务，担当工程质量终身责任，保修期按建立工程质量治理规定执行; (5)完工后做好场地清理工作; (6)供应竣工验收技术资料，参与竣工

36、验收; (7)在合同规定的回访期内，对属于乙方责任的工程质量问题，负责无偿修理; (8)安全施工，防火、防盗以及事故的全部责任。 第十一条 工程款结算 签订合同后,设备进场付总造价的20%;施工进度完成50%付 30%;施工完工后付30%;验收合格后15%;拘留5%作为回访费。 第十二条 违约责任 乙方：工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工，由于修理、返工逾期交付及延误工期的，按合同总价的3%偿付逾期违约金。 第十三条 争议的解决方式 合同执行过程中如发生争议，双方应准时协商解决。协商不成时，可直接向人民法院起诉。 第十四条 附则 1、本合同未尽事宜，甲、乙双方可依据中华人民共和国合同

37、法和中华人民共和国建筑法有关规定协调解决。 2、合同附件：施工图纸、施工方案、技术要求等。上述附件均为本合同的组成局部，具有同等的法律效力。 3、本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验，结清工程款，回访期满后自然终止，如有违约，给对方造成的经济损失，由违约方担当赔偿责任。 4、本合同一式三份，具有同等法律效力。 发包人：(公章) 承包人：(公章) 法定代表人： 法定代表人： 托付代理人： 托付代理人： 电话： 电话： 年月日： 甲方：天津市滨海新区中心商务区治理委员会 乙方：天津滨海新城建立进展有限公司 就滨海新区中心商务区响螺湾商务区、大沽地区和蓝鲸岛等区域市政工程建立事宜，甲方以B

38、T方式托付乙方负责建立，经双方充分协商全都，订立本合同，以此共同遵守。 第一条 工程概况 1.1工程名称 天津市滨海新区中心商务区响螺湾商务区、大沽地区和蓝鲸岛等区域市政工程。 1.2工程地点及规模 响螺湾商务区位于天津市滨海新区海河南岸，与塘沽外滩公园隔河相望，占地面积3.2平方公里;大沽地区位于海河以南，与于家堡金融区隔河相望，西至河南路，南至大沽排污河，东至中心大道，北至海河中心线，占地面积11.68平方公里;蓝鲸岛位于于家堡金融区东侧海河出海口处，四周环水，占地面积1.28平方公里。 1.3工程内容 工程内容主要包括以上区域内的道路工程、景观工程、绿化工程、照明工程、码头广场工程、堤岸

39、填筑工程、供热站工程、雨污水泵站工程、综合管网工程及工程范围内的拆迁补偿等。 1.4工程建立期 本协议项下工程建立期为8年7个月，开工日期为年20xx年5月，竣工日期为20xx年12月。 1.5工程质量 本协议项下工程质量标准为到达国家建筑工程质量验收合格标准。 其次条 工程实施 2.1工程实施方式 本工程采纳本合同商定的BT模式实施：乙方作为本工程的BT建立单位全面负责建立过程中的组织和治理工作，负责筹集本工程所需资金(包括征地拆迁、工程勘察、设计、监理、重要设备材料选购、施工及相关询问所需费用)，负责建成后的交付及托付物业治理。完成上述工作后，甲方按本合同商定支付给乙方回购款项。 2.2乙

40、方应设立与本工程建立治理相适应的工程治理部，有足够的专业治理人员，确保实现本工程的投资、质量、工期及安全文明施工掌握目标。 第三条 回购价款 3.1回购价款 本合同的回购价款暂定为45.5292亿元。 3.2乙方最终回购款确实定： 3.2.1乙方最终回购款以工程本钱加投资收益的原则确定。 3.2.2工程本钱，以甲方审计部门最终认定的数额为准，对于乙方托付的造价询问公司出具的造价审核报告，经审计部门审查后，可直接作为本钱计算依据。程本钱由建筑安装工程费、工程建立其他费、融资费用等局部组成。 3.2.3融资费用 利息：以乙方每笔资金实际投入的数额为基数，以投入时间至支付回购款的时间差计算占用时间，

41、以商定的利率来计算利息。利率标准：按同期中国人民银行贷款基准利率上浮20%计算，或由双方对每笔投入资金单独商定利率。 3.2.4乙方的投资收益，按投资额的 3%计取，列入回购款中。 3.2.5回购款总额计算回购款总额计算表(本次测算相关费用参考发改委的立项批复以及工程可研报告，最终回购款计算将以实际发生并经审计额为准，现数据只作为测算参考)： 第四条 双方的主要权利义务 4.1甲方的主要权利义务 4.1.1甲方或甲方托付的机构有权按工程进度要求检查、监视本工程进度状况，定期或不定期抽查工程质量，抽查本工程施工单位和监理部门的有关资料。 4.1.2有权托付有资质的审计机构对工程进展跟踪监视和工程

42、决算审计。 4.1.3按商定的回购期限和进度向乙方支付本工程回购款，接收本工程工程资产，并协调资产转让过程中的相关工作。 4.2乙方的主要权利义务 4.2.1履行工程建立治理单位的职责，按本合同筹集负责工程局部的投融资、以及工程的组织、协调等工程治理工作。 4.2.2根据法定程序确定勘察、设计、施工、监理单位，并依据相关合同商定向本工程相关单位支付合同款。 4.2.3严格根据中华人民共和国建筑法、建立工程质量治理条例及与工程建立相关的标准、标准、法律、法规等完成工程建立，对工程质量负责。本工程质量目标：工程质量必需符合国家、天津市、行业现行有关标准、标准和规程，符合我国现行工程施工验收标准及设计要求，到达“合格”标准。 4.2.4以资产转让的方式向甲方移交本工程工程资产。 第五条 工程验收决算及使用权移交 5.1在工程施工完毕自检合格后5个工作日内，乙方向甲方提交验收申请，甲方在收到乙方的验收申请之日起的10个工作日内组织工程竣工验收。 5.2工程竣工验收合格后60日内，由乙方向甲方提交工程决算文件，甲方收到乙方提交的决算文件后10日内指定有资质的审计机构进展审计，审计机构应在甲方收到乙方提交的决算文件之日起60天内提交财务审计的决算意见，并以此作为审核意见提交乙方。 5.3在工程竣工验收合格后的10个工作日内，甲乙双方