建筑施工机械施工合同2200字范文（5篇）.docx

《建筑施工机械施工合同2200字范文（5篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑施工机械施工合同2200字范文（5篇）.docx（24页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 建筑施工机械施工合同2200字范文（5篇）建筑施工机械施工合同2200字范文1 租第号 出租单位：(以下称甲方) 租用单位：(以下称乙方) 乙方因承建金威环保科技有限公司工程施工需要，向甲方租赁建筑施工机械。为了更好履行双方的权利与义务，依据经济合同法的有关规定，经双方协商全都，签订本合同。 一、乙方向甲方租用qtz40塔吊机械，数量1台，安装高度32米时租赁费为200元/台/天，如安装高度32米时标准节按8元/节/天，附墙8元/道/天(标准)，超高局部附墙按3000元/道(含安拆、场内外运输费)最终结算按现场实际使用台数计算。 二、收费方式 1、 进退场费(含安拆、场内外运输费、检测报验费

2、) 万元/台，拿到合格证后付进退场费伍仟元/台;甲方负责装拆，装拆采纳25吨汽车吊。如因场地问题采纳大型汽车吊，其吊车费用差价由乙方担当。 2、 租赁费用及付款方式：租赁费从安装调试好次日计算，六个月后10日内付清租金一半，退场后三个月内付清全部费用，否则甲方有权停机，停机所造成的全部损失由乙方自负。 3、 合同全部价格不含税金。 三、甲方的职责及权利： 1、 甲方必需供应完好的机械设备，符合有关部门的检验标准，并供应机械根底图。 2、 设备如不是人为损坏，甲方在接到乙方书面通知后修理人员必需在一小时之内到位，准时负责供应修理效劳。 3、 由于设备故障导致安全事故，一切责任由甲方全权负责。 4

3、、 甲方负责所租机械报验和检测 四、乙方的职责及权利： 1、 乙方必需满意甲方机械进退场及安装，拆卸条件，并做好现场的安全防护工作。 2、 设备进场后，乙方做好机械日常维护保养工作的同时做好保卫工作，如因乙方工作不力而引起的设备零件损坏或被盗，乙方按价赔偿。 3、 机械安装验收合格后，乙方方可使用，由乙方对所租赁的设备进展统一治理，机械使用过程中，由工程部指定专人检查，并对使用过程中的安全负责。 4、 机械正常使用时，乙方必需派专人指挥，指挥人员必需持证上岗(如无专人指挥协调，穿插施工过程中造成的冲突，机械操作人员有权拒绝操作，否则发生的一切安全事故甲方概不负责)。 5、 因乙方建筑物及脚手架

4、等影响造成拆(装)延误，损失由乙方担当，同时租期顺延。 五、本合同一经签订，双方必需遵照执行，如一方违约，另一方有权要求对方支付未履行租金局部的30%违约金，若消失纠纷，向扬州人民法院提起诉讼。 六、本合同经甲乙双方签字或盖章后生效，合同未经事宜，双方共同协商解决。 七、附则 1、 春节一个月租赁费不计(或按停机、开机时间确定) 2、 塔吊浮动根底费用为6000元整 八、本合同一式两份，甲乙各执一分。 甲方(公章)：xxxxxxxxx 乙方(公章)：xxxxxxxxx 法定代表人(签字)：xxxxxxxxx 法定代表人(签字)：xxxxxxxxx xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日 xx

5、xxxxxxx年xxxx月xxxx日 建筑施工机械施工合同2200字范文2 出租方：（以下简称甲方）_ 承租方：（以下简称乙方）_ 依据合同法的有关规定，根据公平互利的原则，为明确甲、乙双方的权利义务，经双方协商全都，特签订本合同。 第一条、机械设备根本状况 1、机械设备名称：_ 2、机械设备型号：_ 3、机械设备数量：_ 4、机械设备用途：_ 其次条、设备使用地点及工程工程 乙方向甲方租用机械设备，该租赁设备仅限于在_，用于_工程。 第三条、租赁设备的全部权和使用权 1、甲方拥有租赁设备的全部权。 2、乙方仅在租赁期内在本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。 第四条、租赁期限 1、乙方向

6、甲方租用机械设备的租赁期限共_年_月，甲方自_年_月_日起将_（租赁财产）交付乙方使用，至_年_月_日收回。 2、租赁期满，乙方将设备完好交给甲方办理退场手续，若乙方连续使用，应在本合同期满前五日内重新签定续租合同。 第五条、租金及结算方式 依据国家规定的_（租赁财产）的租金标准（无统一规定的，由双方当事人商定），乙方每月应向甲方交付租金_元，交纳租金的时间为每月的最末一日（或双方商定其他时间一次或几次交付）。 风险告知：明确各项金额及支付方式，租金、押金的金额及支付方式等需明确商定，否则极易产生争议甚至诉讼纠纷。在支付租金及押金时，应当在合同中商定支付方式。最好是用银行转账方式，以确保纠纷发

7、生时候有充分的支付依据。假如采纳现金支付的方式，应留意保管好有效的收款凭证，在纠纷发生时才能有效爱护自己的合法权益。 第六条、租赁设备的运输、使用、修理、保养和费用 1、设备的进场费由乙方负担，退场费由甲方负担，乙方应在设备退场前七天通知甲方（假如设备实际租赁缺乏一个月进退场费全由乙方担当）。 2、设备在租赁期间所需的各种油料由乙方负担。 3、设备在租赁期间内由乙方使用，乙方应帮助甲方机手做好设备的日常修理、保养，使设备保持良好状态，修理费用在_元以下的由乙方负担，修理费用在_元以上的由甲方负担，所付费用以甲方机手签字为准，由甲方负担的局部从甲方收取设备租赁费中扣除。（易损件如叶片、链条、铰笼

8、等费用由乙方担当） 4、在工作过程中，乙方若不能对设备故障进展排解，应准时通知甲方进展修理，设备因故障造成每月停工三天以上的局部乙方应扣除甲方相应天数乘以8小时的租赁费。 5、租赁过程中的安装、保管、使用所发生的一切费用，税款均由乙方担当。 甲方： 乙方： 日期： 建筑施工机械施工合同2200字范文3 合同编号：_ 承租方（以下简称甲方）：_ 出租方（以下简称乙方）：_ 依据中华人民共和国合同法以及国家现有法律法规的有关规定，根据公平互利的原则，为明确甲、乙双方的职责，经双方协商，特签订本合同，以资共同遵守。 一、机械概况一览表 二、双方职责及有关协作事宜 1租赁治理及双方职责：乙方负责租赁设

9、备的进退场安拆、加节附着、修理、日常保养和供应相关内业资料等工作，并担当相应的安全责任。甲方负责设备的使用，乙方派入甲方工程部的人员由甲方统一治理，并担当相应的安全责任。 2设备进场前，乙方需对设备进展修理和保养，保证设备的完好性，设备安装检测和验收后并经特种设备使用登记备案后，乙方将设备交付甲方使用。 3甲方应供应一份与安装有关的正式工程施工图交乙方，设备的安装位置与安装（拆卸）方案有关问题应由甲、乙双方共同讨论确定，并准时做好记要。 4设备进、退场前，甲方应负责做好作业现场的加固、平坦、清理等工作，使乙方设备能够顺当到达指定地点。否则，甲方应负责乙方的停机损失和二次转运的费用。 5设备的根

10、底有甲方负责设计与施工。设备安装前，甲方应供应壹份根底的设计方案与验收等资料给乙方。设备安装与附墙所需的预埋铁件、锚栓由乙方供应，费用由甲方支付。 6乙方应协作甲方做好根底预埋节（件）的安装，并按甲方的要求准时进场安装设备。附墙预埋件由甲方负责按双方确定的方案埋设。 7设备安装前，甲方应供应总功率为_kw电源（380v5），从甲方配电室至设备的根底处的专用开关箱与电源线由甲方负责，专用开关箱至设备的电源线由乙方负责。 8设备在安装或撤除过程中，甲、乙双方均应派治理人员驻现场，随时协调解决安拆作业中消失的问题。设备的安装、撤除过程中，施工现场的戒备区域，甲方应依据乙方的要求划定与落实。 9当设备

11、需要做附墙时，甲方应提前_-_天通知乙方，以便乙方统筹安排。 10乙方准时供应设备验收资料及使用过程的内业资料交付甲方使用。乙方设备进入工地后，甲方应做好设备及附件爱护、保管工作。若发生丧失、毁损、灭失，甲方应担当赔偿责任。 11依据甲方的要求，乙方为本设备配备证件齐全_名操作司机。在租赁期间，设备司机应遵守甲方有关的劳动纪律，听从甲方工程部的治理，为甲方供应效劳。甲方要合理安排作业时间，不得疲惫作业，若消失乙方配备的司机违反甲方治理制度或违反操作规程，甲方有权要求退回。 12在租赁期间，设备的全部权属于乙方，甲方只有使用权。甲方若需对设备进展改善或增、减部件，必需征得乙方的书面同意。 13甲

12、方在工地供应宿舍_间，作为设备常用配件及司机休息之用。 14甲方每月应安排半天停机时间作为设备保养、检修作业时间，且不扣除租赁费。 三、费用结算及双方商定 1设备租赁费收取时间为设备安装验收合格次日起，至设备实际停用日止。设备实际停用日必需经双方书面确认。 2设备安（拆）、进（退）场、附着、爬升等工作内容按_计费。根底预埋件、附墙预埋件、附墙拉杆改造等费用按_计费。 3设备租赁费每月以_计费；设备司机工资由甲方负责按时发放，每人每月以_计费。甲方担当未准时支付工资的法律责任。 4甲方应保证租赁期限不少于_个月，少于_个月，按_个月结算，超出_个月时，按实际租赁时间结算。 5合同签定后，甲方预付

13、设备押金_；押金不计利息不抵租金。设备安装完毕三日内，设备撤除前双方结清全部费用（含撤除退场费），乙方退还押金。 6若由于施工组织设计或现场状况的特别要求，造成设备安装、拆卸无法正常进展，需增加的费用由甲方负责担当。 7设备假如在使用中消失故障，乙方应准时派人修理。造成设备每次停工修理时间超过一天的，每超一天租赁费应按_元/天扣除。 四、违约责任 1若由于甲方未能按商定交付租赁费，乙方有权停机直至撤除，由此产生的撤除退场费与相关损失由甲方担当。 2未经对方书面同意，任何一方不能中途变更或解除本合同；任何一方违反本合同商定，都应向对方偿付_违约金。 五、争议的解决 凡因履行本合同所发生的”或与本

14、合同有关的一切争议。甲、乙双方应通过友好协商解决；如协商无法解决，实行如下一种方式解决 1提交_仲裁委员会，依据仲裁的有关程序进展仲裁解决。 2诉诸当地_法院，诉讼解决。 六、补充 事_ 七、附则 1本合同一式二份，双方各持二份，具有同等法律效力。 2本合同自签章之日起生效，至拆机退场结清费用止自然失效。 3本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，并与本合同具有同等法律效力。 甲方：（盖章）_乙方：（盖章）_ 法定代表人：_法定代表人：_ 托付代理人：_托付代理人：_ 电话：_电话：_ 地址：_地址：_ 签约时间：_年_月_ 建筑施工机械施工合同2200字范文4 甲方(出租单位)： 乙方(承租

15、单位)： 依据中华人民共和国合同法及相关法律规定，为明确甲，乙双方的权利，义务关系，本着互利互惠，共同进展的宗旨，经双方协商全都，签订本合同。 一. 租赁设备名称,型号规格,参数,数量: 设备名称:塔式起重机 规格型号:qtz40(4509),qtz63(5103) 产品参数：设备按甲方提收购租赁产品生产厂家说明书上标准配置，塔式起重机地面以上高度为50米，甲方供应的设备必需是数量：甲方向乙方供应型号为qtz40塔式起重机壹台，型号为qtz63塔式起重机贰台，包括附墙，升节，并供应设备配件。 二.地点： 乙方承建工程“现代?森林小镇”施工现场(以乙方负责人郭祥林，王军道指定地点为准)。 三.租

16、赁时间： 以实际租赁时间为准(每台塔机租赁时间按实际分别记取)，租赁期缺乏5个月按5个月记取;时间记取从甲方安装调试完，经乙方验收合格，交付乙方正常使用之日起至接到乙方通知撤除之日止。春节期间停工按15日计算，不计租赁费。如因乙方缘由(包括：1.脚手架等物件阻碍塔吊降节。2.场地道路使甲方车辆不能进出正常运输。3.按合同未付清租赁费又不能达成新协议。)使设备无法出场，则视为乙方按合同连续使用甲方设备，租金连续计算至甲方设备满意出场条件之日止。 四.租赁价格及付款方式： 1.进出场费：qtz40型为人民币壹万玖仟元整(￥19000元/台);qtz63型为人民币贰万贰仟元整(￥220x元/台);以

17、上价格含运输费，装卸费，安装撤除费，附墙费，增高费及检测费和其他塔吊相关费用。塔吊安装完毕后，由甲方负责报检合格并领取准用证后三天内支付(单台塔吊准用证领取后支付单台进出场费); 2.设备租赁费：qtz40型每台每月人民币壹万零伍佰元整(￥10500元/台);qtz63型每台每月人民币壹万伍仟元整(￥15000元/台);租赁期间租金按月结算，缺乏月按天计算，乙方负责在下个月30日前支付当月塔吊租金(以单台塔吊为单位分别记取租赁费)。 3.甲方暂按每台塔吊设备配备两名持证上岗人员，工资按20x/人(含伙食费)。乙方依据实际到场人员数(2人以下)在下月20日支付上月工资(缺乏一月的，按天计算)。

18、4.设备进出场、安装、检测和撤除均由甲方负责。 五.甲方责任： 1.设备租赁期间的全部权属甲方，未经甲方同意，乙方不得在租赁设备上增加或撤除任何零件。 2.负责设备的维护、保养;当设备消失故障时4小时内派人修理完毕，一般故障当天内解决，排故时间超过24小时则按实际天数扣数，缺乏一天的按一天扣除;严峻故障不超过3天，否则按实际耽搁时间扣除租赁天数并赔偿乙方施工人员的停工损失。主体施工期间，大修只允许一次。 3.他塔吊租赁期间，甲方应派专人组织协调塔吊起重工作和修理工作，以便塔机正常运行，并依据工程进度状况准时安排升节和附墙，以此来保证乙方24小时正常使用(每星期进展24小时不连续施工不能超过2次

19、)，随机司机必需持证上岗，及加盖甲方公章的上岗证 4.依据乙方的电话通知，负责安排进场规划。在乙方通知安装塔吊72小时内安装完毕(除雨、雪、大风天气外)，并调试合格。 5.确保塔吊使用期间的安全，担当因设备本身质量问题和塔吊安装及操作不当造成的事故和损失。 6.甲方每台塔吊供应一个砼料斗、地脚螺栓、附墙佳预埋件等配件。 7.塔吊钢筋混凝土根底由乙方负责，甲方负责供应设备根底施工图纸、施工方案及相关资料，参加设备根底定位、机脚预埋以及根底完成之后的验收工作，平衡块费用由甲方担当。甲方在进场前应当供应设备各种技术资料参数、出场合格证、安拆资质证书、公司营业执照复印件(加盖公司公章)。 8.塔吊安装

20、完毕后，在15天内需向乙方供应自检报告、主管机关检测报告并向当地部门办理验收合格准用证，费用由甲方自理。 9.塔吊进场前，保证整机的外观及施工现场的文明施工，若整机外观达不到现场文明施工要求，甲方应在塔吊安装完毕后5天内完成，否则乙方不予以验收，同时要满意现场施工要求，否则按每延误一天惩罚1000元，从甲方的进出场费中直接扣除。 六.乙方责任： 1. 租赁期间，享有设备的使用权，甲方操作人员不听指挥，违反操作规章，有权要求换人。 2.负责租赁设备根底设施(甲方供应图纸)，必需按图施工，做好隐藏记录，协作甲方做好安装及检测所需材料，保证根底满意施工要求。 3.有权要求甲方依据工程进度准时做好升节

21、，附墙效劳，满意工程进度要求，附墙，升节提前三天通知甲方;如需附墙，负责预埋件的埋设和附墙安全走台的搭建与撤除。 4. 维护施工现场正常秩序，维护甲方设备不受外来侵害，未经甲方许可，不能以任何理由转移使用地点或转租、转借给第三者，更不能作自有财产转卖或进展抵押。 5.遵守设备安全操作规程，不强令司机违章作业，否则甲方有权拒绝作业。允许司机每天抽少量时间对设备进展检查保养(甲方保证不影响乙方工程正常施工)。 6.负责甲方派出的随机人员的住宿。 7.设备安装、撤除时指派一名现场施工人员协调有关事项，提前5天通知甲方退场时间。 8.将设备所需电源(380v5v)送至设备底部，配置单独的标准配电箱。

22、七.违约责任： (一)、甲方的违约责任： 1.未按时按质按量供应租赁设备，每延误一天惩罚1000元。 2.未按时完成报装、报检，应担当因此产生的一切损失，同时处以1000元/天的罚款。 (二)、乙方的违约责任： 1.如不能按时交纳租金，需准时与甲方协商;如协商无效，则根据合同商定按时支付租金。 2.有意拖欠支付租金，甲方有权停顿设备运行直至拆回租赁设备。 3.如有转让、转租或租赁设备变卖、抵押等行为，除甲方有权解除合同，限期如数收回租赁设备外，乙方还应向甲方偿付违约期租金5%的违约金。 八.其他商定事项： 1.甲方向乙方办理租金和进出场费结款手续时供应甲方公司正规税控发票，塔吊司机工资由甲方供

23、应加盖甲方公章的人员工资表; 2.设备租赁期间，乙方如遇特别状况而需停工超过一个月，书面通知甲方，停工期间，甲方按租赁单价的50%收取租金;如报停超过三个月以上，甲方有权书面通知乙方后，撤除设备出场。 九、争议的解决： 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方应准时友好协商解决，如协商解决不了时，双方同意向武汉仲裁委员会申请仲裁。 十.甲方向乙方供应营业执照或税务登记证以及法人、托付代理人身份证复印件。 本合同未尽事宜，一律按中华人民共和国合同法的有关规定，经双方共同协商，做出补充规定，补充规定和本合同具有同等效力。 本合同用中文书写，一式叁份，甲方执壹份、乙方执贰份。双方代表签字后生效，有效

24、期自签订之日至价款结清为止。 甲方(公章)：xxxxxxxxx 乙方(公章)：xxxxxxxxx 法定代表人(签字)：xxxxxxxxx 法定代表人(签字)：xxxxxxxxx xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日 xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日 建筑施工机械施工合同2200字范文5 承租方: (以下简称甲方) 出租方: (以下简称乙方) 依据合同法及有关规定，根据公平互利、互惠的原则，明确甲乙双方的权利义务，经双方协商，签订以下合同条款，以资共同遵守。 一、租赁计算 租赁设型号及计价统计表 二、租赁期限 租赁时间：多层约为6个月(每台租赁时间)。自 20x 年 4 月 20 日

25、至 20x 年 (详细时间以实际租用日期为准)合同商定租期届满后，双方均未提出书面解除的，视以甲方连续租用，其他条款不变。 三、租赁费计算方法 1、依据甲方工程的详细状况，经双方协商，同意按以下方法计算租费：按实际租用日期以月计价,租费基价为依据上表各规格型号设备价格表确定。 2、租赁费计费以检测之日开头至甲方报停为止。(报停时以甲方书面通知为准)开头使用的第一个月和报停前最终一个月缺乏，租赁费按实际使用天数计算。春节按实际报停、开工时间结算，但不得超过26天。 四、塔机进退场费 塔机电梯进退场费用依据上表各规格型号设备价格表确定，(含根底预埋件、安装、拆卸、修理、保养、及检测、运输等费用)，

26、进退场费用由乙方包干。 五、其他费用 塔机的根底砼浇筑费用由甲方担当。塔机超过双方合同商定高度，所增费用由甲方担当。 付款方式 1、进退场费的支付 塔机电梯安装完毕检测后付进出场费的 60%，余款 40%在设备退场前付清。 2、月租赁费的支付 塔机租金每2个月付一次(即第三个月支付前2个月租赁费)。在到期后一周内，由甲方以转账形式准时支付给乙方。塔机退场后三个月内须付清全部租赁费。 3、其他 乙方在每月租金到期前5日向甲方供应租赁结算单，由甲方签收认可，甲方无正值理由拒绝签收结算单的，视为对结算单的认可。 六、租赁塔机的修理、保养、运行 1、乙方定期、不定期负责对塔机进展修理、保养。做到“确保

27、安全，优质效劳，客户至上，检修到位”。 2、塔机如发生故障，乙方在接到甲方通知后应马上组织人员赶赴现场进展修复。一般故障即时修复，大故障超过2天/单次以上时间未修复，每耽误一天免收甲方2天租赁费。在这种特定状况下不包括劳务费和任何由此引发的间接损失索赔。如因甲方缘由造成塔机故障的，由甲方支付相关材料费、人工费等费用。 3、乙方应对塔机驾驶员加强安全教育和职业道德教育。提高效劳质量，在保证安全的前提下，积极协作甲方完成施工任务。 4、乙方指派塔机驾驶员并实行机长负责制。严禁甲方人员擅自操作、修理塔机，如有擅自操作、修理塔机造成的一切后果由甲方全部担当。乙方司机违章操作而发生的事故，由乙方负责。

28、七、在租赁期内，租赁设备的全部权属于乙方，甲方对租赁设备只有使用权。甲方不得在租赁期内对租赁设备进展销售、转让、抵押或实行任何侵害租赁设备全部权的行为;甲方不得在没征得乙方同意的状况下，对租赁设备转租、技术改造。 八、双方的权利和义务 甲方的权利和义务 、负责向乙方出具保证塔机根底地质承载力不小于200kn/m2、根底砼强度不小于c35，并经甲方技术负责人签字确认的依据。 、确定塔机进场日期，提前十天书面通知乙方，并于进场日两天前做场地预备，保证路通、电通、路基实。确保汽车吊、运输车辆能进入乙方指定的位置。乙方正常安装时所用汽车吊为25t以下，如因甲方现场环境所致需用25t以上吊车，所增加费用

29、由甲方 、按要求设置配电箱，并保证一机一闸一保，乙方塔机进场时，甲方需将安全牢靠的电源接至塔机底部的额定电容配电箱内，电源线需符合国家标准三相五芯，规格为3252+2162电压到达380伏35-95千瓦要求，做好重复接地，排解塔机安装或拆卸过程中的一切障碍及脚手架，并按国家规定做好周边环境的防护措施。 、负责按乙方供应的图纸完成塔机根底及各种预埋件的施工，并保证尺寸的精确性。处置阻碍塔机安全运行的障碍物。 、塔机进场安装时，甲方应积极协作，负责安拆塔机所需的帮助人员。如因塔机根底的预埋锚柱、螺栓尺寸位置产生偏移，而导致塔机无法安装，在可补救的状况下甲方应对乙方实行的补救措施供应相应的帮助工作(

30、如需氧气乙炔、焊工等)。由此类状况而产生的一切费用用由甲方担当。 、安装塔机附墙时，甲方要搭设平台。塔机撤除时，甲方要搭设附墙杆撤除平台并去除塔机根底四周建筑垃圾、积水等有碍撤除时的物件。 、为乙方派驻塔机司机供应住宿和就餐便利。 、乙方塔机司机必需听从甲方统一治理，如有无理取闹，有意刁难现象，甲方有权向乙方领导进展反映，情节严峻者甲方有权要求乙方调换塔机司机。 、甲方应准时将塔机在运行中消失的故障通知乙方。 、甲方应配备持证、娴熟的指挥人员进展现场指挥，以免发生事故。在安排工作时，留出肯定的设备保养时间。 、甲方负责向当地安监站进展申报装、拆、顶升告知。 、塔机进入施工现场后，因甲方现场施工

31、碰坏塔机及造成乙方人员伤亡的，由甲方负责赔偿。如在现场发觉塔机电缆及零部件等丧失均由甲方负责赔偿。 、按时向乙方支付租赁费。 乙方的权利和义务 、合同签订生效后，负责按期给甲方供应根底图纸、预埋件及附件齐全、性能合格的塔机，并能保证正常使用。 、仔细安排塔机进场规划，按时完成塔机的安装拆卸工作，让甲方能按时使用。 、向甲方供应塔机装、拆资质等相关技术资料。 、配备操作娴熟持证塔机司机上岗操作，并指定现场负责人联系日常工等详细事务。 、负责对出租设备进展日常修理保养。租赁期间非甲方责任发生的一切修理保养费用均由乙方担当。 、机组人员应遵守工地的消防、卫生、安全等规定。听从现场指挥人员的正确指挥，

32、积极协作甲方完成生产任务，但有权拒绝违章指挥。 、工作中途停工及如因乙方不能掌握的因素(如暴风雨雪等其它不行拒的地质恶劣天气)所造成停工的，设备租金照计。租用期间因甲方或第三方缘由造成设备损坏或违章指挥造成的损失均由甲方担当。注：雷电天气及风力到达六级以上(含六级)的，塔机必需停顿使用，否则造成的一切损失均由甲方担当。 ，甲方超过商定支付租金时间一周后未支付租金的，乙方有权将所租塔 、乙方负责进展申报检测，检测费用由乙方担当。 九、塔机安装、拆卸安全生产治理责任 、甲、乙双方必需仔细贯彻国家和上级劳动爱护，安全生产主管部门公布的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动爱护法规、条例

33、、规定。 、甲、乙双方的有关领导必需仔细对本单位职工进展安全生产制度及安全技术学问教育，增加法制教育，提高职工的安全生产意识和自我爱护力量，催促职工自觉遵守安全纪律、制度、法规。 、施工前，甲方应保证作业区域道路畅通、平坦，夜间施工供应照明设备，负责设置作业区域安全戒备线，有明显标志，并派专人监护，严禁无关人员进入现场，造成后果，由甲方负责。 、乙方人员必需持证上岗，严格按安装、拆卸工艺规程和施工技术方案进展，如违反而引发的一切后果，均由乙方负责。 、施工前，甲方派 顾春华 同志负责有关安全工作并予以帮助乙方，乙方派 王未 同志负责机械设备的有关安全工作，双方应常常联系、合作，预防事故发生。

34、、双方在施工期间必需严格遵守安全生产的有关规定，按建筑机械使用安全技术规程的规定进展作业，对任何一方人员违反安全生产规定、制度等状况，双方都有权拒绝执行。 、设备安装调试完毕后，双方一起参与验收，向有关部门申报，合格前方能投入使用。 十、违反合同处理 、甲方消失违章指挥，严峻影响安全生产，所造成的经济损失由甲方负责。乙方可以提前终止合同。 、塔机司机不听从甲方现场人员的正确指挥，甲方有权提出更换司机。乙方接到通知后，三日内解决。如因乙方没有按期解决，所造成的损失，经双方协商确定后。 、因甲方的责任，塔机进场后未能准时安装使用，从进场之日起，乙方按月租金50%收取甲方停机台班费。因乙方的责任，不能如期供应塔机，由乙方给甲方月租金的50%的赔偿。 十一、甲方派 顾春华 同志为现场负责人，乙方委派郭会文、王未同志为现场负责人联系日常工作等详细事务。 十二、其它 本合同未尽事宜或在履行中发生争议，由双方协商解决。协商无果，由乙方所在地法院解决。 本合同一式叁份。签字盖章且乙方收到进、场费后合同方效。 甲方(公章)：xxxxxxxxx 乙方(公章)：xxxxxxxxx 法定代表人(签字)：xxxxxxxxx 法定代表人(签字)：xxxxxxxxx xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日 xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日