建设工程项目设计合同汇总建设工程项目设计合同汇总模板(五篇).docx

《建设工程项目设计合同汇总建设工程项目设计合同汇总模板(五篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程项目设计合同汇总建设工程项目设计合同汇总模板(五篇).docx（29页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 建设工程项目设计合同汇总建设工程项目设计合同汇总模板(五篇)最新建立工程工程设计合同汇总一 工程名称：_工程地点:_合同编号：_（由承包人编填）勘察证书等级：_发包人：_承包人：_签订日期：_ 中华人民共和国建立部监制 国家工商行政治理局 发包人：_ 承包人：_ 发包人托付承包人担当_ 工程工程的岩土工程任务，依据中华人民共和国民法典及国家有关法规，经发包人、承包人协商全都签订本合同。 第一条：工程概况 1.1工程名称：_ 1.2工程地点：_ 1.3工程立项批准文件号、日期：_ 1.4岩土工程任务托付文号、日期：_ 1.5工程规模、特征：_ _ 1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：_ _

2、1.7承接方式：_ 1.8预订的岩土工程工作量：_ _ _ 其次条：发包人向承包人供应的有关资料文件 序号 资料文件名称 份数 内容要求 提交时间 第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件 序号 资料文件名称 份数 内容要求 提交时间 第四条：工期 本岩土工程自_年_月_日开工至_年_月_日完工，工期为_天。由于发包人或承包人的缘由，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。 第五条：收费标准及支付方式 5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费工程，由

3、发包人、承包人另行议定。 5.2本岩土工程费总额为_元（大写_），合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20，计_元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。 5.3本合同生效后，发包人按下表商定分_次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起担当应拨付工程费的滞纳金。 拨付工程费时间（工程进度） 占合同总额百分比 金额人民币（元） 第六条：变更及工程费的调整 6.1本岩土工程进展中，发包人对工程内容与技术要求提出变更，发包人应在变更前_天向承包人发出书面变更通知，否则承包人有权拒绝变更；承包人接通知后于_天内，提出变更方案的文件资料，发包人收

4、到该文件资料之日起_天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第_天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包人经济支出和损失，由发包人担当。 6.2变更后，工程费按如下方法（或标准）进展调整：_ _ _ 第七条：发包人、承包人责任 7.1发包人责任 7.1.1发包人按本合同其次条规定的内容，在规定的时问内向承包人供应资料文件，并对其完整性、正确性准时限性负责；发包人供应上述资料、文件超过规定期限15天以内，承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延，规定期限超过15天以上时，承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。 7.1.2发包人要求承包人在合同规定时

5、间内提前交付报告、成果、文件时，发包人应按每提前一天向承包人支付_元计算加班费。 7.1.3发包人应为承包人现场工作人员供应必要的生产、生活条件；如不能供应时，应一次性付给承包人临时设施费_元。 7.1.4开工前，发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物去除等工作，及解决扰民和影响正常工作进展的有关问题，并担当费用； 发包人应向承包人供应工作现场地下已有埋藏物（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）的资料及其详细位置分布图，若因地下埋藏物不清，致使承包人在现场工作中发生人身损害或造成经济损失时，由发包人担当民事责任； 在有毒、有害环境中作

6、业时，发包人应按有关规定，供应相应的防护措施，并担当有关的费用； 以书面形式向承包人供应水准点和坐标掌握点； 发包人应解决承包人工作现场的平坦，道路通行和用水用电，并担当费用。 7.1.5发包人应对工作现场四周建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的爱护负责，对承包人提出书面详细爱护要求（措施），并担当费用。 最新建立工程工程设计合同汇总二 甲方 乙方 甲方建商住楼一幢，施工场地地已平坦，道路畅通，水、电设施齐全，各种建立审批手续完备，已完全具施工条件。为使楼房尽快建立，明确双方的权利义务，经甲乙双方共协商，自愿达成以下建房协议，以便共同遵守。 商住并用房。 商住并用房层，其中1层为框架构造

7、，以上为砖混构造。 协议书成立后日内，甲方交付施工图两套，交付乙方的图纸由乙方保管，并作为施工资料、交工验收凭据。施工中甲方变更设计应于五个工作日前通知乙方。不按时通知造成的损失由甲方自付，通知后乙方不按通知施工造成的损失由乙方担当。设计变增的工程量由甲方支付施工费，变减的工程量可相应削减工程费用。 承包范围为该工程的地基处理（地基高于大路公分后，一再步阶梯计公分为一层的地坪），构造建筑（土建施工），内外墙水泥粉墙（外墙贴瓷砖），室内水泥地坪，墙内及室顶的电话线、有线电视线，网络线路、空调线、照明电线等暗线的安装，上下水道预留管道的处理及防水处理，房顶的建立及防水处理，自然气管道的预留处理，木

8、工施工，楼梯的建筑。要求：严格根据施工图纸施工。 包工不包料 20xx年xx月xx日开工，20xx年xx月xx日峻工，有效工期为xx天。不能如期峻工，担当甲方因此而付出的看管费、劳务费，造成材料损失的，以购置价担当材料费。甲方变更设计增加施工量的相应增加工期。自然条件造成不能施工的自动延长工期。乙方无正值理由停工天以上，甲方有权解除协议，未支付施工费用不再应付。 施工设备及机械由乙方全部供应，并与本协议书成立后，图纸交付之日起日内运到施工场地。施工设备、施工机械的数量，以有效保证正常施工为限。 以上工程总承包金为元。变更设计的，变更后的工程量，按总价金与总工程量的比例，计算变更价金的增减。 支

9、付方式：采纳现金分期支付的方式。施工机械施工设备到施工场地付总价金的xx%，三层主体构造完成后付总价金的xx%，全部主体构造完成后付总价款的xx %，墙体粉墙完成后付总价款的xx%，全部工程完工付至价款的95%，下余5%作为保修费用一年以后支付。 工程所需材料由甲方供应，乙方对不符合质量的材料有义务要求甲方更换，不履行此留意义务而发生的损失由乙方担当责任。 因材料供给的缘由至工程延误的，乙方有权同等地延长施工期限。 对材料的使用应依合理为原则，不得有铺张的情形，否则甲方有恳求乙方有赔偿的权利。 严格按施工图纸和有关建立部门的规定施工。 乙方全面负责本施工过程中的施工安全，施工中消失的一切事故均

10、由乙方担当。 对到施工场地的施工人员，乙方必需按实际人员，办理施工人员及第三人人身生命财产办理保险，支付保险费用。 施工中发生的一切人身损害和第三人人身损害，由乙方担当。 乙方按法律、行政法规对交付使用的工程保修，并保修期内担当质量保修责任。屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。 本协议书中各条款任何一方不履行或不完全履行即构成违约，违约方担当守约因此而造的全部损失。 附：施工图纸以及施工图中对各项标准，参数及施工要求等是本协议书的组成局部。 甲方 乙方 20xx年xx月xx日 最新建立工程工程设计合同汇总三 签订合同双方： 征用土地单位：_，以下简称甲方； 被征土地

11、单位：_，以下简称乙方。 依据_（审批权力机关）批准的_建立工程的规划任务书和工程选点报告等文件，根据国家建立征用土地条例和_省（或自治区、直辖市）政府的有关规定，经甲方向征地所在地的土地治理机关申请和_县（或市、省）人民政府审查批准，经甲方双方实地查看、反复协商，特签订本合同，以供双方共同遵守。 第一条征用土地数量及方位 甲方征用乙方土地共_亩，稻田_亩，水塘_亩，菜地_亩，坡地_亩，宅基地_亩，林木_亩，共有树木_株。所征土地东起_，南起_，西起_，北起_. 其次条征用土地的各类补偿和安置补助费 1.依据_省（或自治区、直辖市）政府关于征用土地的补偿规定，各类耕地（包括菜地）按该地年产值的

12、_倍（一般为该耕地年产值的三至六倍）补偿。征用无收益的土地，不予补偿。（征用园地、鱼塘、藕塘、苇塘、宅基地、林地、牧场草原等的补偿标准，按省、自治区、直辖市政府制定的方法执行；征用城市郊区的菜地，还应按当地政府的有关规定，向国家缴纳新菜地开发基金。 2.依据_省（或自治区、直辖市）政府的规定，所征土地上的青苗按该地年产值的_补偿，所征土地上的水井、林木、水塘等附着物按_方法补偿，房屋的补偿方法另订拆迁合同。乙方人员在开头协商征地方案以后抢种的作物、树木和抢建的设施，甲方一律不予补偿。 3.各类耕地的年产值按耕地被征用前三年的平均年产量和国家规定的价格核实，稻田按平均亩产大米为_公斤，每公斤计价

13、_元，年产值每亩核定为_元；旱地按平均亩产玉米（或小麦）_公斤，每公斤计价_元，年产值每亩核定为_元；菜地按年均亩产大白菜_公斤计算，每公斤计价_元，年产值每亩核定为_元。 4.依据国家建立征用土地条例的规定，乙方需要安置的农业人口数，按征地前农业人口和耕地面积的比例及征地数量讲师，共计_人；甲方对乙方农业人口的安置；补助费标准，按所征耕地每亩产值的二至三倍计算（年产值按被征用前三年的平均年产量和国家规定的价格计算，但每亩耕地的安置补助费，最高不得超过其年产值的十倍）；征用宅基地不付安置补助费（征用园地、鱼塘、藕塘、林地、牧场、草原等土地的安置补助费，按省、市、自治区政府制定的标准计算）。 甲

14、乙双方在本合同上签字，并实地勘验征用地界、定立永久性界桩后_日内，甲方向乙方一次（或商定于某段时期内几次）支付全部各类补偿费、安置补助费共_元（其中，土地补偿费和安置补助费的总和不得超过被征土地年产值的二十倍），付款通过建立银行转帐托付。 最新建立工程工程设计合同汇总四 编号：_ 发包人：_ 承包人：_ 分包工程名称：_ 施工地址：_区（县） 发包人（全称）：_ 承包人（全称）：_ 依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循公平自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就建立工程劳务合作事项协商全都，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1工程名称：_ 1.2工程概

15、况：_ 1.3分包工作内容：_ 范围包括：_ 1.4工程监理单位（全称）：_ 其次条作业人员 承包人依据工程需要向发包人供应作业人员共_名。 第三条合同工期 开工日期_年_月_日，完工日期_年_月_日，工期为_天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：_元（人民币）大写：_元 4.2合同价款确实定原则（在确认的方式前划“）： 经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商全都，确认： 4.2.1本合同价款为固定价格，在商定的风险范围内合同价款不再调整。 4.2.2以年施工预算或年施工概算定额为依据： 定额工资单价为： 瓦工_元/工日；构造木工_元/工日；装修木工_元/工日；钢筋工_元/工日

16、；砼工_元/工日；油工_元/工日；抹灰工_元/工日；架子工_元/工日；水暖工_元/工日；电工_元/工日；壮工_元/工日；_；_；_；按建筑面积确定承包价_元/平方米；其中，地上构造：_元/；地下构造：_元/；初装修：_元/；水电：_元/；_；_； 分项工程承包： 外墙面砖：_元/；屋面防水：_元/； 水磨石地面：_元/；水泥砂浆：_元/； 内墙一般抹灰：_元/；_；_；_。 4.2.3定额工以外发生的零星用工单价_元/工日；（以实际发生，书面签证资料为准） 4.2.4因不行抗力、一周内非承包人缘由停水、停电、停气或安排任务不准时等缘由造成的停工、窝工累计超过八小时的按_标准补偿。 4.3对合同

17、价款内容的明确：_ 第五条合同价款的结算和支付 5.1结算、决算资料： 5.1.1发包人向承包人供应工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。 5.1.2承包人依据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。 5.1.3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。 5.2合同价款的结算和决算： 5.2.1发包人应于每月_日对承包人完成的工程量赐予核实、确认并共同履行书面结算手续。 5.2.2工程交工后_日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后_日内进展核实，赐予确

18、认并办理分包工程决算手续。 5.3合同价款的支付： 5.3.1合同价款分期支付：在_年_月_日付款_元，在_年_月_日付款_元。 5.3.2分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80，余款在发包人对决算资料予以确认后_日内付清。 5.3.3合同价款的支付必需以银行转帐的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。 5.3.4办理支付的手续为：承包人为外地进京施工企业的，应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。 第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理 6.1

19、安全施工：发包人、承包人必需贯彻、执行国家和政府、行业主管部门公布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。 6.2重大伤亡及其他安全事故处理： 6.2.1发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应实行紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，爱护事故现场，如因抢救伤者必需移动现场设备，须作出书面记录或拍照。 6.2.2根据有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方担当相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。 6.3对本工程的安全生产标准，双方商定如下：_。 第七条工程质量、验收与保修 7.1工程质量应到达设计图纸要求及商定标准和质量目标。

20、如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收标准、标准之间有差异或不全都，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。 7.2承包人必需根据国家规定的质量检验标准、施工验收标准和施工图组织施工。在施工中发觉设计有误，须马上向发包人提出，取得文字变更洽商手续前方可连续施工。因发包人缘由造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人缘由造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人担当。 7.3分包工程验收以国家颁发的施工验收标准、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后_日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工

21、程交工。 7.4对本工程的质量标准，双方商定如下：_。 第八条工期延误 8.1对于以下缘由造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。 因战斗、动乱、自然灾难或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不行抗力； 设计变更和工程量增加； 发包人未能按合同商定日期支付劳务费，致使施工不能正常进展； 承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进展； 一周内非承包人缘由停水、停电、停气或机具供给不准时造成停工、窝工累计超过8小时； 发包人同意工期顺延的其他状况。 8.2承包人应在上述状况发生后_日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施

22、工代表提出书面报告，发包人应于_日内就延长完工日期和赔偿经济损失赐予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其成认此事实。 8.3非因上述缘由造成未按合同工期（包括合同商定可顺延的工期）交工的，双方商定： 第九条文明施工 9.1发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场治理暂行规定”，加强科学治理，坚持文明施工。 9.2发包人应向承包人供应符合标准的施工条件，如发包人不能供应现场食宿条件或双方商定由承包人自行解决食宿的，由发包人根据标准予以补偿。 9.3对本工程的文明施工标准，双方商定如下：_。 第十条材料机具供给 10.1本

23、工程由发包人供应的机械设备为：_承包人自备的工具为：_双方确认防护用具由_担当。 10.2由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人供应的机械设备、防护用具由发包人选购并供给到施工现场（400米内）。 10.3承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强修理保养。 10.4对本工程材料机具的使用、维护，双方商定如下：_ 第十一条文物爱护 对施工中发觉的文物，承包人应马上爱护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知24小时内向文物治理部门报告，应文物治理部门的要求实行妥当

24、的爱护措施。发觉文物后隐瞒不报的，由责任人依法担当行政的、法律的责任。因爱护文物发生的费用，由发包人担当。 第十二条发包人的权利及义务 12.1负责供应场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。 12.2负责于_年_月_日供应施工图纸_套，供应必要技术资料和办理施工洽商。 12.3负责组织施工检查、验收，监视承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工状况，材料领用状况及行政治理事务。 12.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。 12.5负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期掌握规划，审查承包人编制的具体施工

25、作业规划。 12.6负责本工程中各工种，工序间的协调与协作，承包人在安全、质量、工期、场容等方面发觉有违反合同商定内容的，发包人应书面提出整改意见，催促承包人进展整政。 12.7负责组织工程的验收工作。 12.8本工程发包人施工代表为_，负责日常施工的治理、协调工作。发包人也可托付_有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提前_日通知承包人。 第十三条承包人的权利和义务 13.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必需仔细审查，保证人员的政治素养、身体素养和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。 13.2承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、

26、工种、级别、工作证号码及身份证号码），作为本合同附件。 133在施工生产过程中，承包人必需保证人员相对稳定，不能随便变更备案人员，人员变动率小于_，听从发包人的统筹安排，统一调动。 13.4当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进展临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。 13.5承包人必需按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续前方可改动施工。在施工中应留意爱护成品、半成品、爱惜使用发包人供应的机械设备及其工具。 13.6承包人应对作业工人进展安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教

27、育，自觉遵守发包人现场治理规定，听从发包人有关人员的指导、教育、监视和检查，并准时向发包人供应有关状况和资料。 13.7承包人确认_为派驻工地的施工代表，负责日常施工的治理、协调工作。 第十四条违约责任 14.1发包人违约责任 14.1.1由于发包人缘由造成停工、窝工时应按实际发生状况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务缺乏或因故不能连续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。 14.1.2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人担当。 14.1.3发包人超过商定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款

28、通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同商定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。 14.1.4发包人违反财务治理规定，违约支付劳务费的，除订正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此患病的经济损失担当连带责任。 14.2承包人违约责任 14.2.1因承包人缘由造成发包人工期延误或工程质量严峻不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工

29、现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进展签认。 14.2.2承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进展更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂担心排施工任务（窝工损失承包人自负），并书面通知承包人，直至终止合同。 14.2.3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人担当。 第十五条合同争议的解决 在履行合同过程中发生争议，双方首先进展协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可商定以下方式解决争议（在选定的方式前划“”）： 1、向北京仲裁委员会申请仲裁。 2、向_人民法

30、院起诉。 第十六条合同的生效与终止 本合同经双方法定代表人或托付代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，托付代理人应出示托付证明。 本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。 第十七条 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本_份。 第十八条 本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。 在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。 甲方(签章)：_乙方(签章)：_ 签订地点：_签订地点：_ _年_月_日_年_月_日 最新建立工程工程设计合同汇总五 订立合同双方： 建立单位：_，以下简称甲方; 勘察单位：_

31、勘察院，以下简称乙方。 为了明确建立单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成国家建立工程的勘察任务，依据已被正式批准的建立工程规划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。 一、工程地点及建立性质 _。 二、甲方的义务 1.签订合同时，甲方必需向乙方提交按基建程序批准的规划任务书复印件，提交进展工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。 2.在签订合同时，甲方必需向乙方提交由设计单位提出、经建立单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份，提交由建立单位托付、设计单位填写的勘察技术要求及附图。 3.甲方必需在_年_月_日以前做好现场勘察工作的水、电供给，平坦道路，

32、清理现场，预备材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表)。 4.甲方必需在_年_月_日乙方进入现场前，办好征地，拆迁，砍树，采青苗等工程的赔偿手续。 5.甲方必需负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，假如甲方安排住款待所，饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施(如浴室，理发，医疗等)应为乙方人员供应便利。勘察施工中必需的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设备及煤、木材由甲方供应(费用由乙方负担);生产现场取温和机具的看管由甲方负责解决并负担费用。 6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输费和劳务费均由甲方负担。 三、乙方的义务 乙方应于_年_月_日进入现场勘察，_年_月_日提交全部勘察资料，提交测量透亮图_份，提交工程地质报告书一式_份(如甲方需要加印， 加晒图纸资料，另外收费)。乙方如因气候或甲方缘由影响现场施工三天以上，工期可顺延。 四、定金及勘察收费标准及拨付方法 1.本工程按国家建委颁发的工程勘察收费方法收取勘察费，总价估计为_元。自本勘察合同生效后_日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的