建设工程中介协议书汇总建筑工程中介合同(六篇).docx

《建设工程中介协议书汇总建筑工程中介合同(六篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程中介协议书汇总建筑工程中介合同(六篇).docx（29页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 建设工程中介协议书汇总建筑工程中介合同(六篇)建立工程中介协议书汇总一 乙方： (以下简称乙方) 依照中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国建筑法和国家工商行政治理局，建立部颁发的建立工程施工合同文本，并依据省、市有关规定、本着公平自愿，协商全都的原则，结合本合同详细状况，双方达成以下协议： 一、 工程概况 工程名称：新郑市轩辕路芙蓉小区5号楼 、承包范围：乙方包工、甲方负责乙方所需的工具及原材料。 、外墙粉刷及贴砖(瓷砖规格为6*20)，全部侧面全算，全部内口不粉。 二、 承包价格 空口实算36元/m2. 三、 乙方承包此工程按甲方要求到达合格工程。 四、 付款方式 乙方工人进入工地，由

2、甲方支付乙方前期生活费。一局部完工付工程款的80%，下一局部完工后应把上一局部的20%付清，并付本局部的80%, 整体完工后付清。 五、 本合同一式两份，双方各执一份，双方签字后生效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 建立工程中介协议书汇总二 广州市建立工程石材供料合同范本 合同编号_ 需方(甲方)：_ 供方(乙方)：_ 依据_、中华人民共和国产品质量法及其它有关法律法规的规定，甲、乙双方在公平、自愿、协商全都的根底上，就石材加工生产及相关效劳达成如下协议。 第一条?石材供料 1.甲方托付乙方加工：_。(石材)详见附件石

3、材供料单。 2.石材供料时间：_。 3.交付地点为(选择一项) 施工现场：_。 甲方指定的材料存放地点：_。 双方商定的其他地点：_。 4.甲乙双方依据合同要求及供料进度确定详细批次的石材产品的.交付时间和地点。 其次条?承接方式 1.甲方应在_年_月_日前向乙方供应设计方案或技术要求，就相关要求向乙方进展书面告知。乙方根据甲方的设计要求，制定加工方案。 2.乙方供应石材原材料、加工设备和技术人员应按甲方要求，并承受甲方检验。 甲方供应原材料的，乙方应准时检验，如有不符合商定要求的应当?日内通知甲方更换、补齐或者实行其他补救措施。甲乙双方不得擅自更换加工原材料的品种和等级。 3.乙方需要第三方

4、帮助完成工作的，工作成果由乙方负责。 4.一方要求设计方案或加工方案不得向第三方透露的，另一方应尽保密义务。 第三条?质量要求 乙方向甲方交付的成品石材应当符合以下标准(选择一项) 国家标准 行业标准 双方商定标准：_。 第四条?运输与装卸 1.成品石材的运输由(选择一项)：甲方负责?乙方负责;石材在运输中发生的损毁由负责运输的一方负责，运费由_方担当。 2.成品石材运到工程施工现场应由(选择一项)：甲方装卸乙方装卸;石材在装卸中发生的损毁由负责装卸的一方负责，装卸费由_方担当。 第五条?验收 1.乙方根据合同要求在出厂前自检，并向甲方出具“石材产品出厂质量保证书”(以下简称“质保书”)。乙方

5、在向甲方供料交付的同时，甲方应派专人与乙方一同验收，验收完成后甲方应当同时出具验收单;实际交付石材的品种、规格、数量等，依据甲方向乙方出具的验收单确认。质保书及验收单为本合同附件。 2.成品石材的运输由甲方负责的，甲方在装运前验收，并出具验收单。成品石材的运输由乙方负责的，甲方在装运后验收，并出具验收单。 第六条?合同价款与支付方式 1.合同总价：人民币_(大写)。 2.支付方式 (1)合同签订后_日内(或另行商定_)，甲方向乙方支付合同总价款的_%作为预付款，计人民币_?元，双方商定预付款处理方式：_。 (2)款项支付(选择一项) 按供料进度，每_(时间)结算一次。甲方应于收到乙方结算报表后

6、_日内核实并支付进度款。 按供料进度，每_(数量)结算一次。甲方应于收到乙方结算报表后_日内核实并支付进度款。 3.合同价款结算方式为：_。 4.供料进度款支付到达合同总价款的_%时，不再按进度付款。待完工验收后_天内支付余款，甲方暂留合同总价款的_%作为保修金，甲方应在保修期满后_天内结算，将剩余保修金和银行同期存款利息一次性退还乙方。 第七条?违约责任 1.乙方交付的石材质量不符合本合同要求，甲方有权要求乙方整改并达标后连续供料;对不达标但仍可使用的，甲方有权要求乙方削减价款;因重新供料而产生的费用由乙方担当。改良后仍不能达标以及不能重新供料的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应损失。

7、2.乙方逾期交付石材的，甲方有权要求乙方连续履行，并向甲方支付违约金，违约金每日按合同总价款_%支付。 3.因甲方缘由导致拖延交付的，甲方应向乙方支付违约金，违约金每日按合同总价款_%支付。 4.甲方逾期支付合同价款的，应向乙方支付违约金，违约金每日按合同总价款_%支付，乙方对已加工的成品石材享有留置权。 5.其他违约责任：_。 第八条?保修 1.保修期限_年，保修期从甲方代表在验收记录上签字之日算起。 2.保修工程_。 3.保修内容_。 4.保修期内，因乙方供给材料发生质量问题由乙方担当修补、更换的责任。乙方应在接到修理通知之后7天内派人修理，否则，甲方可托付其他单位或人员修理。因乙方缘由造

8、成返修的费用，甲方在保修金内扣除，缺乏局部，由乙方交付。因乙方之外缘由造成返修的费用，由甲方担当。 第九条?合同变更与未尽事宜补充 1.乙方开头加工后，甲方变更加工或相关效劳要求应与乙方协商，并制定书面补充合同或者以本合同为标准计算变更局部的合同价款;因变更造成乙方的损失由甲方担当。 2.合同履行过程中发生的与合同有关但无合同商定的事宜，双方应友好协商解决，并以书面形式达成补充协议，与合同条款具有一样效力。 第十条?其他事项_。 第十一条?争议处理 因本合同发生争议，双方可以协商解决或提交上海石材行业协会调解;或根据以下第_项方式解决。 1.向上海_委员会申请_。 2.向人民法院提起诉讼。 第

9、十二条?本合同生效后双方可以向上海石材行业协会备案。 第十三条?附则 1.本合同由甲乙双方签字或盖章后生效。 2.本合同一式_份，双方各执_份。 甲方：_?乙方：_ 签订人：_?职务：_?签订人：_?职务：_ 负责人：_?负责人：_ 住宅地：_?住宅地：_ 电话：_?电话：_ _年_月_日?_年_月_日 附件：石材供料单 建立工程中介协议书汇总三 雇主（甲方）： 代表人： 雇员（乙方）： 负责人： 甲乙双方依据民法典中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循公平自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就建立工程劳务合作事项协商全都，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、劳务

10、方式： 4、工程内容： 二、质量要求 1、工程质量等级：乙方所完成的工程质量标准不低于与甲方与工程总发包方签订的工程合同标准。 2、乙方应有相应的施工阅历，技术工人应具备相应技术资质及生产力量，施工人员工种和数量应满意工程需要。 3、本工程验收执行国家颁发的相关施工标准、工程质量验收评定标准及业主规定的相关条款进展施工和验收。 4、乙方施工的工程一次交验合格率必需到达100%在质量保修责任期内，乙方应在甲方返修通知书要求时间内无条件将工程返修合格。 三、工期 1、本合同自_年_月_日开工，至_年_月_日完工，总工期为_天，乙方必需依据天气自然环境等因素合理安排工期，安排好施工组织设计，按期完工

11、。 2、工期顺延与延长： （1）施工中因甲方过错导致乙方无法正常施工的，本条商定的工期相应顺延（顺延时间以甲方过错导致的法定工作时间内停工时间为精确定）. （2）工程施工内容增加的，甲、乙双方另行协商确定工期延长时间。 四、劳务费用 1、甲乙双方协商确定，合同总价暂定：_元。 2、施工期间乙方或乙方授权人员自甲方处领取或租用的材料、机械、设备所产生的费用（包括辅材在内），均列入乙方预提劳务费用，并按费用发生时间相应冲减甲方应付乙方的劳务费用。 3、甲方每月_日托付_银行以法定货币的形式代为转账到乙方账户。 五、甲方职责 1、甲方应根据合同的商定，向乙方供应适宜的劳动环境。 2、在合同期限内，甲

12、方要对乙方的工作进展监视检查、准时整顿。 3、甲方对乙方不符合要求的施工，有权要求其返工。 4、甲方在收到竣工验收通知时，应准时安排人员组织验收。 5、甲方应根据合同的商定向甲方准时足额的支付劳务费。 六、乙方职责 1、乙方应根据合同的规定，遵照甲方的规章制度和甲方代表的指挥，对不合理的指挥要求可以拒绝。 2、乙方在工作时，应根据合同的规定安全、高效的施行，准时完成任务。 3、乙方应根据合同的要求完成任务，若发生质量问题，乙方应负责返工。 4、工程完工当天应通知甲方验收。 七、竣工验收 1、乙方必需根据国家有关施工验收标准、设计图纸及有关设计通知、主合同中的质量要求及甲方质量体系要求掌握质量，

13、承受甲方、监理、业主对质量监视、检查、掌握。 2、乙方应配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检掌握度，协作甲方三检人员做好各工序的质量检查及验收工作。 3、乙方应对其所担当工程工程的施工质量负全责，如发生质量事故，应在_小时内报告甲方，对施工质量缺陷负责返工并担当相关费用;对不合格产品，甲方有权要求乙方予以返工并担当由此造成的经济损失和工期延误;不符合质量要求的工程工程，甲方不予计量与结算. 4、乙方应严格按甲方的施工过程质量验收程序要求进展全过程的质量检查、验收。产品经监理、甲方验收合格后可转入下道工序。 八、违约责任 1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关商定担当违约责任。 2、

14、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的_%担当违约金，或每天按_元向甲方支付违约金。 3、如消失质量问题，以及违反本协议其它商定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视详细状况，要求乙方按合同总价款的_%-_%担当违约金。 九、争议解决 如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成的，双方均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。 十、附则 1、本协议经双方签字后生效，双方义务履行完毕后失效。 2、本协议一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。 3、本合同未尽事宜，双方协商解决。 甲方： 地址： 联系方式： 合同签订地： 合同履行地： 签约时间：_年_月_日 乙方： 地址：

15、联系方式： 合同签订地： 合同履行地： 签约时间：_年_月_日 建立工程中介协议书汇总四 发包人：(以下简称甲方) 设计人：(以下简称乙方) 发包人托付设计人担当设计，工程地点为致，签订本合同，共同执行。 第一条 本合同签订依据 1. 1中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建立工程勘察设计市场治理规定。 1. 2国家及地方有关建立工程勘察设计治理法规和规章。 1. 3建立工程批准文件。 其次条 设计依据 2. 1发包人给设计人的托付书。 2.2发包人提交的根底资料。 2.3设计人采纳的主要技术标准是：国家标准、燃气、冶金、石化行业技术标准及其他相关设计标准和标准。 第三条 合同文件的优

16、先次序 构本钱合同的文件可视为是能相互说明的，假如合同文件存在歧义或不全都，则依据如下优先次序来推断： 3. 1合同书及附件。 3.2发包人要求。 第四条 本合同工程的名称及设计内容： 工程名称： 设计内容： 第五条 发包人给设计人提交的有关资料、文件准时间甲方须供应一切设计方所需资料，时间依据设计方的需要确定。 第六条 设计人给发包人交付的设计文件、份数、时间及交付地点 交付地点：石家庄或邮寄。 第七条 费用 双方商定，本合同设计费总额为 元整(￥ 元)。 第八条 支付方式 设计人完本钱工程，向发包人提交施工图时，发包人向设计人一次性支付设计费叁万零柒佰捌拾元整(￥ 元)。 第九条 双方责任

17、： 9.1发包人责任： 9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交根底资料及文件，并对其完整性、正确性准时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准、标准进展设计。 9.1.2发包人变更托付设计工程、条件，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。 9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人已开头设计工作的，发包人应依据设计人已进展的实际工作量，按该阶段支付设计费。 9.1.4发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付相应的设计费。 9.2设计人责任 9.2.

18、1设计人应对本工程的技术先进性、牢靠性、投资经济性、合理性负责。 9.2.2设计人应按国家及行业规定和合同商定的技术标准、标准进展设计，按本合同第六条及本合同技术附件规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。 9.2.3设计人对设计文件消失的遗漏或错误负责修改完善或补充，设计人有责任担当在设计文件执行过程中作相应的效劳。由于设计人错误造成工程质量事故损失，设计人除负责实行补救措施外，应免收受收损失局部的设计费，并依据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额双方按损失额度确定。 9.2.4设计人应按时提交设计文件。 9.2.5设计人交付设计文件后，按规定参与发包人组

19、织的设计审查，并依据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充。 9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。 9.2.7施工与调试期间，设计人应准时处理消失的设计问题，确保施工顺当进展。 9.2.8设计人未经发包人许可，不得将设计任务转包或分包给第三方，否则由此而引起的设计质量、功能问题，由设计人担当责任。 9.2.9在设计过程中，设计人应满意发包人在不超出原定设计范围内提出的要求。 第十条 保密 发包人所供应的全部资料以及设计成果资料未经发包人同意。设计人不得向第三人转让或用于本合同工程外的工程。如发生以上状况，泄密方担当一切由此引起的后果并

20、担当赔偿责任。 第十一条 纠纷解决 本建筑工程设计合同发生争议，发包人与设计人应准时协商解决。 第十二条 合同生效及其它 12.1本工程工程中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。 12.2发包人托付设计人担当本合同内容以外的工作效劳，另行签订协议并支付费用。 12.3由于不行抗力因素致使合同无法履行时，双方应准时协商解决。 12.4本合同经双方授权代表签字并加盖合同专用章即生效，一式计人各执 ，具有同等法律效力。 12.5经双方授权代表签署的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成局部，与本合同具有同等法律效力。 12.6未尽事宜，经双方协商全都，签订补充协议，补充协议与本合同具

21、有同等效力。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 建立工程中介协议书汇总五 发包人：_ 勘察人：_ 发包人托付勘察人担当_任务。 依据中华人民共和国民法典及国家有关法规规定，结合本工程的详细状况，为明确责任，协作协作，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商全都，签订本合同，共同遵守。 第一条 工程概况 工程名称：_ 工程建立地点：_ 工程规模、特征：_ 工程勘察任务托付文号、日期：_ 工程勘察任务(内容)与技术要求：_ 承接方式：_ 估计勘察工作量：_ 工程内容：_ 其次条 发包人应准时向勘察人供应以下文件资料，并对其精确性

22、、牢靠性负责。 2.1供应本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。 2.2供应工程勘察任务托付书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。 2.3供应勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.4供应勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及详细位置分布图。 2.5发包人不能供应上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。 第三条 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。 第四条 开工及提交勘察成果资料

23、的时间和收费标准及付费方式 4.1开工及提交勘察成果资料的时间 4.1.1本工程的勘察工作定于_年_月_日开工，_年_月_日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的缘由未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特别状况(设计变更、工作量变化、不行抗力影响以及非勘察人缘由造成的停、窝工等)时，工期顺延。 4.2收费标准及付费方式 4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准_计取费用;或以“预算包干“、“中标价加签证“、“实际完成工作量结算“等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费工程，由发包人、勘

24、察人另行议定。 4.2.2本工程勘察费预算为_元(大写_)，合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金、计_元(本合同履行后，定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度_%时，向勘察人支付预算勘察费的_%的工程进度款，计_元;勘察工作外业完毕后_天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的_%，计_元;提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。 第五条 发包人、勘察人责任 5.1发包人责任 5.1.1发包人托付任务时，必需以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按其次条规定供应文件资料。 5.1.2在勘察工作范围内，没有资

25、料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未供应上述资料、图纸，或供应的资料图纸不行靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身损害或造成经济损失时，由发包人担当民事责任。 5.1.3发包人应准时为勘察人供应并解决勘察现场的工作条件和消失的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、撤除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进展的有关问题、平坦施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等)，并担当其费用。 5.1.4若勘察现场需要看管，特殊是在有毒、有害等危急现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危急作业的现场人员进展保健防

26、护，并担当费用。 5.1.5工程勘察前，若发包人负责供应材料的，应依据勘察人提出的工程用料规划，按时供应各种材料及其产品合格证明，并担当费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。 5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。 5.1.7为勘察人的工作人员供应必要的生产、生活条件，并担当费用;如不能供应时，应一次性付给勘察人临时设施费_元。 5.1.8由于发包人缘由造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。发包人应支付停、窝工费(计算方法见6.1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时，发包人应按每提前一天向勘察人支付_元计算加班

27、费。 5.1.9发包人应爱护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特别工艺(方法)、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的工程;如发生上述状况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。 5.1.10本合同有关条。款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。 5.2勘察人责任 5.2.1勘察人应按国家技术标准、标准、规程和发包人的任务托付书及技术要求进展工程勘察，。按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。 5.2.2由于勘察人供应的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿赐予补充完善使其到达质量

28、合格;若勘察人无力补充完善，需另托付其他单位时，勘察人应担当全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直承受损失局部的勘察费外，并依据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的_%。 5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人供应的材料。 5.2.4勘察过程中，依据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术标准要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见。并办理正式变更手续。 5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，担当其

29、有关资料保密义务。 5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。 第六条 违约责任 6.1由于发包人未给勘察人供应必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算)，工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。 6.2由于勘察人缘由造成勘察成果资料质量不合格，不能满意技术要求时，其运工勘察费用由勘察人担当。 6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进展勘察工作的，不退还发包人已付定金;已进展勘察工作的;完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费

30、计_元;完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。 6.4发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。 6.5由于勘察人缘由未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。 6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金;勘察人不履行合同时，双倍返还定金。 第七条 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商全都，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 第八条 其它商定事项：_ 第九条 本合同发生争议，发包人、勘察人应准时协商解决，也可由当地建立行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包

31、人、勘察人同意由_仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中商定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起拆。 第十条 本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省级建立行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时，到工程所在地工商行政治理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。 本合同一式_份，发包人_份、勘察人_份。 发包人名称：勘察人名称： (盖章)(盖章) 法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字) 托付代理人：(签字) 托付代理人：(签字) 住 所： 住 所： 邮 政 编 码： 邮 政 编 码： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真：

32、 开 户 银 行： 开 户 银 行： 银 行 帐 号： 银 行 帐 号： 建立行政主管部门备案： 鉴 证 意 见： (盖章) (盖章) 备 案 号： 经 办 人： 备案日期：年月日 鉴证日期：年月日 建立工程中介协议书汇总六 甲方：(建筑单位) 法定代表人： 职务： 地址： 电话： 乙方：(承建单位) 法定代表人： 职务： 地址： 电话： 依据中华人民共和国合同法以及其他有关法律法规规定的原则，为爱护双方的合法权益，结合本工程的详细状况，双方达成如下协议，共同遵守。 第一条工程概况 (1)厂房a5层，总高度24.15m，建筑层水平投影面积15160.6; (2)厂房b5层，总高度24.15m，

33、建筑层水平投影面积8851.82; (3)旧宿舍在原有楼层上加二层; 暂定厂房a、b，宿舍加层建筑层水平投影面积约25000，合总价2100万，(每平方米以850元计价，如与报建合同不符以本合同为准)工程完成建筑层水平面积大于25000的面积按每平方米850元计价。 工程名称：东莞市佳达包装材料有限公司建立工程 工程工程：厂房a、b、宿舍加层(不包括原有宿舍装修) 工程地点：东莞市凤岗镇天堂围西旺工业区佳达工业园 开工期限：自开工日起300个晴天，不包括节假日，工程在期限内未能完工，如未超出一个月不奖不罚。 其次条付款方式 1、厂房a、b、宿舍加层，甲方在工程开工前后至工程完工支付工程款160

34、0万到乙方账户，余款500万元在工程完成日起后36个月内每月平分支付(即按每月付款138800元不等给乙方，每月15日前至少支付138800元)。 乙方指定账户，开户名：邓康强，开户行：东莞农村商业银行凤岗支行，账户： 2、1600万工程款在开工前甲方需要支付乙方订购钢材费用360万元、商品混凝土费用200万元(开工三天前)、工程其他材料费用100万元。开工后完工前根据进度支付宿舍建筑费用85万元、门窗工程费用100万元(分两期，其中窗框工程50万元，窗肉工程50万)、外墙装饰工程费用50万元、工程完工代支工人工资65万元。剩余工程款640万元根据每层梁板混凝土浇捣完，按进度比例付款乙方(即厂

35、房a每层梁板混凝土浇捣完付80万元，厂房b每层梁板混凝土浇捣完付48万元) 第三条建筑材料标准： 1、厂房a、b内地台浇捣c20混凝土10cm厚。 2、厂房a、b首层地面分格原色水泥水磨石，楼面分格原色水泥金刚砂。 3、宿舍加层楼面水泥砂浆铺贴500-500陶瓷地砖。 4、卫生间楼地面水泥砂浆铺贴陶瓷防滑地砖。 5、厂房a、b楼梯休息台平面及楼梯踏步级水泥沙浆，铺贴每平方米100元以内的大理石决料。 6、厂房a、b、宿舍加层楼地面的踢脚线用600-600的地板砖割成5块，120mm长条砖粘贴。 7、厂房a、b卫生间墙面用250-400每块约1.5元的瓷片粘贴2.2m高，加层宿舍卫生间粘贴至板底。 8、厂房a、b、宿舍加层全部内墙抹灰找平压干刮腻子。 9、厂房a、b、宿舍加层全部天栅底梁柱面不行抹灰，只用刮腻子。 10、厂房a、b、宿舍加层外墙水泥沙浆抹底灰，面粘贴每平方米16元的纸皮砖。 11、厂房a、b楼梯扶手用304型厚1.0的不锈钢材料制安。 12、厂房卫生间门用铝材料制安。 13、铝窗用雄业牌白铝白玻，玻璃5mm材料制安。 14、层面防水按二布三油铺贴。 第四条其他事项 1、甲方责任 (1)、自然根底检测费由甲方支付。 (2)、10万元以上的城建押金由甲方支付。 (3)、城建根底设施费，建筑监视部门放线费由甲方支付。 (4)、静压桩检测费由甲方支付。 2