建设工程招标合同建设工程合同.docx

《建设工程招标合同建设工程合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程招标合同建设工程合同.docx（23页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 建设工程招标合同-建设工程合同 （单位名称）_，注册地址为（具体地址）：_（以下称承包人） （保证人姓名）_，注册地址为（具体地址）：_（以下称保证人） 在此以担保全额为（货币名称、数额）共同格守对（业主名称）（以下称为业主）的义务。 依据本保证书，承包人与保证人应保证自己，以及其继承人和受让人担当共同的及各自的对该项支付的义务。 依据以业主为一方，承包人为另一方所达成的协议，承包人已担当了合同义务（以下称为所签合同）去实施并完成某项工程，并在工程消失任何缺陷时，按上述合同中有关条款规定进展修补。 兹将上述书面保证的条件表述如下： 假如承包人正确地履行和遵守所签合同中规定的承包人一方按合向的

2、真实主旨、意向和含义应履行和遵守的全部条款、条件及规定，或者假如承包人违约则保证人就赔偿业主因此而蒙受的损失，直到到达上述保证金总额，届时，本保证书所担当之义务即告终止和失效。否则仍保持完全有效。 但所签合同条款，或对工程的实施。完成及修补其缺陷的性质和范围的任何变更，以及业主或监理工程师依据所签合同赐予的时间宽限或业主或上述监理工程师方面对所签合同有关事宜所做的任何容忍或宽恕均不解除保证人所担当之上述保证书规定的义务。 但只在下述状况下保证人才担当清偿业主蒙受损失之义务： （a）收到业主与承包人双方书面通知，说明业主与承包人已全都同意应向业主支付这一笔损失赔偿费； （b）保证人收到一份与所签

3、合同条款规定相全都的、按仲裁程序签发的、并在法律上证明的裁决书副本，说明应向业主支付这一笔损失赔偿费。 代表（承包人名称）：_代表（保证人姓名）：_ 由（签字人姓名）：_由（签字人姓名）：_ 在（证明人）证明下：_在（证明人）证明下：_ 签于_年_月_日签于_年_月_日 建立工程招标合同4篇-建立工程合同2 依据本保证书，我们（单位名称）注册地址为（具体地址）（以下称承包人），和（保证人姓名）注册地址为（具体地址）（以下称保证人）在此以担保全额为（货币名称、数额）共同格守对（业主名称）（以下称为业主）的义务。依据本保证书，承包人与保证人应保证自己，以及其继承人和受让人担当共同的及各自的对该项支

4、付的义务。 依据以业主为一方，承包人为另一方所达成的协议，承包人已担当了合同义务（以下称为所签合同）去实施并完成某项工程，并在工程消失任何缺陷时，按上述合同中有关条款规定进展修补。 兹将上述书面保证的条件表述如下：假如承包人正确地履行和遵守所签合同中规定的承包人一方按合向的真实主旨、意向和含义应履行和遵守的全部条款、条件及规定，或者假如承包人违约则保证人就赔偿业主因此而蒙受的损失，直到到达上述保证金总额，届时，本保证书所担当之义务即告终止和失效。否则仍保持完全有效。但所签合同条款，或对工程的实施。完成及修补其缺陷的性质和范围的任何变更，以及业主或监理工程师依据所签合同赐予的时间宽限或业主或上述

5、监理工程师方面对所签合同有关事宜所做的任何容忍或宽恕均不解除保证人所担当之上述保证书规定的义务。但只在下述状况下保证人才担当清偿业主蒙受损失之义务： （a）收到业主与承包人双方书面通知，说明业主与承包人已全都同意应向业主支付这一笔损失赔偿费；或者（b）保证人收到一份与所签合同条款规定相全都的、按仲裁程序签发的、并在法律上证明的裁决书副本，说明应向业主支付这一笔损失赔偿费。 代表（承包人名称） 代表（保证人姓名）由（签字人姓名） 由（签字人姓名） 以_的资格 以_的资格 在（证明人）证明下 在（证明人）证明下 签于一九九_年_月_日 签于一九九_年_月_日 建立工程招标合同4篇-建立工程合同3

6、合同编号：_ 托付人（单位全称）：_ 代理人（单位全称）：_ 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国招标投标法、深圳经济特区建立工程施工招标投标条例和其他有关法律、法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用原则，双方就_工程招标代理事项协商全都，订立本合同。 一、工程概况： 工程名称：_ 工程地点：_ 工程规模：_ 规划投资：_ 二、招标代理业务效劳类别： a类：工程勘察招标代理； b类：工程设计招标代理； c类：工程监理招标代理； d类：工程施工总承包招标代理； e类：工程施工专业分包招标代理； f类：工程施工劳务分包招标代理； g类：建筑材料或设备招标代理。 h类：工程标底编制； i类：其它类

7、。 三、招标代理效劳范围和内容： 1效劳范围： 2效劳内容： 公布招标公告 编制招标文件（包括编制资格预审文件、标底及工程量清单） 审查投标人资格 组织投标人踏勘现场并答疑 组织开标、评标、定标 协调合同的签订 其它：_。 四、合同酬金： 1本次招标代理效劳酬金为（大写）：_元；￥：_元。招标代理效劳合同酬金计算方法： （1）按深圳市有关文件执行； （2）双方商定：_。 2本合同酬金不包括行政事业性收费及其它费用（如交易中心效劳费、评标专家费、评标专家交通费、标底审查费、广告费等）。 3出售招标文件的费用：根据国家规定并经双方协商全都，出售招标文件的工本费归代理人全部。 4招标代理期限：自_年

8、_月_日起，至_年_月_日止。 五、以下文件均为本合同的组成局部： 1本合同协议书； 2本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件； 3本合同专用条件； 4本合同通用条件； 5其他文件。 六、代理人承诺根据本合同的商定，担当本合同中商定范围内的工程招标代理业务效劳。 七、托付人承诺根据本合同商定的额度、币种、方式、期限向代理人支付酬金及其他应支付的款项。 八、代理人在履行本工程招标代理业务过程中，托付人不得对代理人提出任何违反招标投标法律、法规、部门规章、行业标准、标准等的要求，否则代理人有权拒绝执行。 九、本合同一式六份，具有同等法律效力，双方各执三份。 托付人（盖章）：_ 代理人（

9、盖章）：_ 法定代表人（签）：_ 法定代表人（签）：_ 托付代理人（签）：_ 托付代理人（签）：_ 住宅：_ 住宅：_ 开户银行：_ 开户银行：_ 帐号：_ 帐号：_ 邮政编码：_ 邮政编码：_ 电话：_ 电话：_ 传真：_ 传真：_ 电子信箱：_ 电子信箱：_ _年_月_日 _年_月_日 签订地点：_ 签订地点：_ 附件 一、词语定义、适用语言和法律、法规 第一条 以下名词和用语除专用条件另有规定外应具有本条所给予的定义。 1通用条件：指依据法律、行政法规规定及建立工程招标代理的需要订立的，通用于建立工程招标代理的条件。 2专用条件：指托付人与代理人依据法律、行政法规规定及建立工程招标代理的

10、详细状况，经双方协商全都，对通用条件做出的补充、修改或详细规定的条件。 3“托付人”指在协议书中商定，托付建立工程招标代理业务的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 4“代理人”指在协议书中商定，担当建立工程招标代理业务的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 5“第三人”指除托付人和代理人以外与本工程招标代理业务有关的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人（如投标单位、勘察单位、设计单位、监理单位、设备供给单位、施工单位、建立行政主管部门等）。 6合同酬金：指托付人依据合同应向代理人支付的费用总额。 7招标代理期限：指托付人、代理人在合同中商定按总日历天数（包括法定节假日）计算的招标代

11、理业务的天数。 8图纸：指托付人供应给代理人满意于本工程招标需要的图纸（包括计算书、配套说明和有关技术资料）。 9书面形式：指合同以及依据合同发出的包括电传、传真、电子邮件或手写、打印、复印的各种通知书、任命书、托付书、备忘录、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。 10索赔：指合同履行过程中，一方对于并非自己过错，而是应由对方担当责任的状况造成的实际损失，依据合同或法律，向对方提出经济补偿或者合同期限顺延等其他要求。 11违约责任：指任何一方不履行或不全面履行合同义务，依据合同或法律所应担当的责任。 12“日”是指任何一天零时至其次天零时的时间段。 其次条 合同文件和解释挨次 1除非专用条

12、件另有规定，本合同组成文件和解释挨次如下： （1）协议书； （2）本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件； （3）专用条件； （4）通用条件； （5）其他文件。 第三条 图纸： 1托付人应按商定的日期和套数向代理人供应图纸。托付人在合同中对图纸有保密要求的，托付人应实行相应保密措施；代理人在商定的期限内负有保密义务。 2代理人不经过托付人同意，不得将图纸转给第三方。 第四条 建立工程招标代理合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中商定的部门规章、有关工程标底的计价方法和规定以及工程所在地的地方法规、地方规章。 第五条 建立工程招标代理合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当

13、不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。 二、代理人的义务 第六条 向托付人供应与工程招标代理业务有关的资料，包括招标代理工作规划、招标文件等，并按合同协议书中商定的范围实施招标代理业务。 第七条 在工程招标过程中，代理人有义务向托付人解释有关招标投标工作的法律、法规，以保证招标工作的合法性。 第八条 按合同规定的期限完成招标内容。对招标中各项计算数据、技术分析结论等的科学性、精确性负责。 第九条 在合同商定的期限内，代理人对招标工程的各种数据、资料应严格保密，不得承受与本工程有关的投标询问。 第十条 对托付人托付代理的事项，代理人应合理运用专业技能为托付人供应询问效劳，维护托付人的合

14、法权益。 第十一条 招标代理人在履行本合同期间，向托付人供应的效劳包括正常效劳、附加效劳和额外效劳。 1“正常效劳”是指双方在专用条件中商定的工程招标代理工作。 2“附加效劳”是指在“正常效劳”以外，经双方书面协议确定的附加效劳。 3“额外效劳”是指不属于“正常效劳”和“附加效劳”，但依据合同通用条件第三十条和第三十二条的规定，代理人应增加的额外工作量。 第十二条 代理人依据合同和法律应履行的其他义务。 三、托付人的义务 第十三条 托付人应负责与本工程招标代理业务有关的第三人的协调，为代理人工作供应外部条件。 第十四条 托付人应尽可能向代理人供应便利条件，以保证招标工作顺当完成。 第十五条 依

15、据合同商定支付合同酬金；如因非代理人直接缘由造成招标失败的，托付人应支付代理人已完工作的效劳费用，详细费用由专用条款商定。 第十六条 托付人应当在合同商定的内容、时间内，供应与本工程招标代理业务有关规划立项、规划许可证明、资金到位证明等资料，并对其真实性、完整性、精确性负责。 第十七条 托付人应当在合同商定的时间内就代理人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。托付人应对代理人完成的招标文件（包括资格预审文件、清单、标底、答疑纪要等）进展确认。 第十八条 托付人应当授权一名熟识本工程状况的代表保持与代理人联系，代表托付人负责准时处理各种问题。 第十九条 托付人依据合同和法律应履行的其他义务。

16、 四、代理人的权利 其次十条 托付人在托付的工程招标代理业务范围内，授予代理人以下权利： 1代理人在招标代理过程中，如托付人供应的资料不明确时可向托付人提出书面报告。 2代理人在招标代理过程中，有权对第三人提出与工程招标代理业务有关的问题进展核对或查询。 3代理人在招标代理过程中，有对工程现场踏勘的权利和参加托付人组织的涉及招标工作的全部会议和合同的订立。 4代理人有权阐述对工程投资规划、质量与工期要求等详细问题的意见和建议。 5代理人依据合同规定的数额、期限和方式获得酬金。 6代理人对招标文件拥有版权，托付人仅有在本工程中使用和复制的权利。 7代理人有权拒绝托付人提出的违反法律、行政法规等的

17、要求。 8代理人依据合同和法律享有的其他权利。 五、托付人的权利 其次十一条 托付人有以下权利： 1托付人有权向代理人询问招标工作进展状况及相关的内容。 2托付人有权阐述对详细问题的意见和建议。 3当托付人有足够的理由认定招标代理专业人员不按招标代理合同履行其职责，或与第三人串通给托付人造成经济损失的，托付人有权要求更换招标代理专业人员，直至终止合同并要求代理人担当相应的赔偿责任。 4托付人在招标过程中有权批阅代理人编制的招标文件，并可以提出不违反任何招标投标法律、法规、规章、相关文件的修改意见。 5托付人有权依据合同检查、监视代理人工作，并要求代理人提交代理业务工作总结。 6托付人依据合同和

18、法律享有的其他权利。 六、代理人的责任 其次十二条 代理人的责任期即工程招标代理合同有效期。如因非代理人的责任造成进度的推迟或延误而超过合同商定的期限，双方应商定相应延长合同期限和有效期。 其次十三条 代理人责任期内，应当履行工程招标代理合同中商定的义务，因代理人的单方过失造成的经济损失，应当向托付人进展赔偿。累计赔偿总额不得超过工程招标代理合同酬金总额（除去税金）。 其次十四条 代理人对托付人或第三人所提出的问题不能按时核对或答复，导致合同不能全部或局部履行，代理人应担当相关责任。 其次十五条 代理人向托付人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致托付人的各种费用的支出。

19、七、托付人的责任 其次十六条 托付人应当履行工程招标代理合同商定的义务，如有违反则应当担当违约责任，赔偿给代理人所造成的损失。 其次十七条 代理人在履行工程招标代理合同商定的义务过程中由于托付人的主观干预，所造成的损失及责任应当由托付人担当。 其次十八条 托付人假如向代理人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致代理人的各种费用的支出。 八、合同生效、变更与终止 其次十九条 本合同自双方签盖章之日起生效。 第三十条 由于托付人或第三人的缘由使代理人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则代理人应当将此状况与可能产生的影响准时书面通知托付人。由此增加的工作量视为额

20、外效劳，完成建立工程招标代理工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。 第三十一条 当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方；因变更或解除合同使一方患病损失的，应由责任方负责赔偿。 第三十二条 代理人由于非自身缘由暂停或终止执行工程招标代理业务，由此而增加的恢复执行工程招标代理业务的工作，应视为额外效劳，有权得到额外的时间和酬金。 第三十三条 变更或解除合同的通知或协议应当实行书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍旧有效。 第三十四条 合同履行期限内，非代理人缘由，托付人提前解除合同，托付人应视代理工作完成状况，赐予代理人赔偿。赔偿数额按专用条件商定执行。 第三十五条 合同履行

21、期限内，非托付人或第三人的缘由，代理人提前解除合同，代理人应赐予托付人赔偿。赔偿数额按专用条件商定执行。 第三十六条 不行抗力： 1不行抗力是指战斗、动乱、空中飞行物坠落、飓风、地震、洪水、政策变化或其他非当事人缘由造成的爆炸、火灾等造成招标代理工作中止或暂停等双方不能预见、不能避开并不能克制的客观大事。 2因不行抗力缘由，致使一方不能履行合同，不担当违约责任，但应将状况尽快通知另一方，并应尽量削减由此发生的损失。 第三十七条 任何一方未按合同规定履行其义务，由此给对方造成损失的，对方可在商定的时间内采纳书面形式向违约人提出索赔。 第三十八条 双方实际、全面履行合同义务后，本合同终止。 第三十

22、九条 双方就合同解除协商全都或者依据商定或法律合同解除条件成熟时，本合同终止。 九、代理业务的酬金 第四十条 正常的工程招标代理业务工作，附加工作和额外工作的酬金，根据工程招标代理合同专用条件商定的方法计取，并按商定的时间和数额支付。 第四十一条 假如托付人在规定的支付期限内未支付工程招标代理酬金，自规定支付之日起，应当向代理人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最终一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。 第四十二条 假如托付人对代理人提交的支付通知书中酬金或局部酬金工程提出异议，应当在收到支付通知书两日内向代理人发出异议的通知，但托付人不得拖延其无异议酬金工程的支付。 第四十三条 支付

23、工程招标代理酬金所实行的货币币种、汇率由合同专用条件商定。 十、其他 第四十四条 因工程招标代理业务的需要，代理人在合同商定外的外出考察，经托付人同意，其所需费用由托付人负责。 第四十五条 代理人如需外聘专家帮助，在托付的工程招标代理业务范围内其费用由代理人担当；在托付的建立工程招标代理业务范围以外或托付人有特别要求时，经托付人认可其费用由托付人担当。 第四十六条 除托付人书面同意外，代理人及代理专业人员不应承受工程招标代理合同商定以外的与工程招标代理工程有关的任何酬劳。在合同期限届满前，代理人不得参加可能与合同规定的与托付人利益相冲突的任何活动。 第四十七条 代理人为履行合同义务而发生的费用

24、，除合同另有商定外，由代理人担当。 第四十八条 假如代理人就托付代理的工程向托付人提出建议，由此托付人获得或增加了经济效益，托付人应按商定的方式赐予代理人嘉奖费用。 第四十九条 未经对方的书面同意，各方均不得转让合同商定的权利和义务。 第五十条 本合同任何文件内容的修改或补充，均须经双方协商全都后以书面形式加以确认，否则不发生法律效力。 十一、合同争议的解决 第五十一条 因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，托付人与代理人之间应当协商解决；如未能达成全都，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，依据双方商定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院提起诉讼。 第三条 托付人应供应给代理人_套图纸。供

25、应图纸的时间：_天。 第四条 本合同适用的法律、法规、标准、标准及工程标底计价方法和规定： 1法律、法规、部门规章：_。 2标准、标准：_。 3标底计价方法和规定：_。 第五条 本合同除使用汉语语言文外，还使用语言文。两种语言文有一样的法律效力，当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。 第六条 1代理人应给托付人供应本工程招标代理业务有关资料：_。 2代理人指派_负责本工程的招标代理业务，其主要职责：_。 第十六条 托付人应给代理人供应工程招标代理业务有关资料：_；供应资料的时间：_天。 第十七条 托付人应在_日内对代理人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。 第十八条 托付人授

26、权_为本招标代理业务代表，其主要职责：_。 第三十四条 合同履行期限内，非代理人缘由，托付人提前解除合同，托付人应视代理工作完成状况，赐予代理人不低于合同酬金20的赔偿。托付人同意按以下计算方法、支付时间与金额支付赔偿金：_。 第三十五条 合同履行期限内，非托付人或第三人的缘由，代理人提前解除合同，代理人应赐予托付人赔偿，赔偿金额不超过合同酬金（扣除税金）。代理人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付赔偿金：_。 第四十条 托付人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付代理人的正常效劳酬金：合同签订后_天内向代理人支付合同酬金总额的_作为预付款，当工作量完成_时，支付酬金_元，剩余局部酬金

27、待发出中标通知书后_天内一次付清。托付人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付附加效劳酬金：_。托付人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付额外效劳酬金：_。 第四十三条 双方同意用（币种）_支付酬金，按_汇率计付。 第四十八条 假如代理人就托付代理的工程向托付人提出建议，由此托付人获得或增加了经济效益，托付人应按商定的方式赐予代理人不低于托付人获得或增加经济效益的20作为嘉奖费用。托付人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付嘉奖费用：_。 第五十一条 建立工程招标代理合同在履行过程中发生争议，托付人与代理人应准时协商解决；如未能达成全都，可提交建立行政主管部门调解；协商或调解不成的，按

28、以下第_种方式解决： 1提交_仲裁委员会仲裁； 2提交_仲裁； 3依法向_人民法院起诉。 第三条 托付人应供应给代理人_套图纸。供应图纸的时间：_天。 第四条 本合同适用的法律、法规、标准、标准及工程标底计价方法和规定： 1法律、法规、部门规章：_。 2标准、标准：_。 3标底计价方法和规定：_。 第五条 本合同除使用汉语语言文外，还使用_语言文。两种语言文有一样的法律效力，当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。 第六条 1代理人应给托付人供应本工程招标代理业务有关资料：_。 2代理人指派_负责本工程的招标代理业务，其主要职责：_。 第十六条 托付人应给代理人供应工程招标代理业务有

29、关资料：_；供应资料的时间：_天。 第十七条 托付人应在_日内对代理人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。 第十八条 托付人授权_为本招标代理业务代表，其主要职责：_。 第三十四条 合同履行期限内，非代理人缘由，托付人提前解除合同，托付人应视代理工作完成状况，赐予代理人不低于合同酬金20的赔偿。托付人同意按以下计算方法、支付时间与金额支付赔偿金：_。 第三十五条 合同履行期限内，非托付人或第三人的缘由，代理人提前解除合同，代理人应赐予托付人赔偿，赔偿金额不超过合同酬金（扣除税金）。代理人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付赔偿金：_。 第四十条 托付人同意按以下的计算方法、支付时间与

30、金额，支付代理人的正常效劳酬金：合同签订后_天内向代理人支付合同酬金总额的_作为预付款，当工作量完成_时，支付酬金_元，剩余局部酬金待发出中标通知书后_天内一次付清。托付人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付附加效劳酬金：_。托付人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付额外效劳酬金：_。 第四十三条 双方同意用（币种）_支付酬金，按_汇率计付。 第四十八条 假如代理人就托付代理的工程向托付人提出建议，由此托付人获得或增加了经济效益，托付人应按商定的方式赐予代理人不低于托付人获得或增加经济效益的20作为嘉奖费用。托付人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付嘉奖费用：_。 第五十一条 建立

31、工程招标代理合同在履行过程中发生争议，托付人与代理人应准时协商解决；如未能达成全都，可提交建立行政主管部门调解；协商或调解不成的，按以下第_种方式解决： 1提交_仲裁委员会仲裁； 2提交_仲裁； 3依法向_人民法院起诉。 建立工程招标合同4篇-建立工程合同4 导读： 鉴于_（投标人名称）已于_年_月_日（日期）提交了建立_（合同名称）的投标书（以下称投标书）。. 鉴于_（投标人名称）已于_年_月_日（日期）提交了建立_（合同名称）的投标书（以下称投标书）。 依据本文件，兹宣布，我行_（以下称银行）向业主立约担保支付_的保证金。本保证书对银行及其继承人和受让人均有约束力。 银行名称（盖章）：_

32、_年_月_日 附件 本保证义务的条件是： （1）假如投标人在投标书中规定的投标书有效期内撤回投标书；或假如投标人在投标书有效期内接到业主所发的中标通知书后； （2）未能或拒绝依据投标须知的规定，按要求签署合同协议书；或未能或拒绝接投标须知的规定，供应法的保证金。 我行保证在收到业主第一次书面要求后，即对业主支付上述款额，无须业主出具任何证明，只需在其书面要求中说明条件是在此要求业主将留意到索款是由于消失了上述条件中的一种或两种，并详细说明状况。本保证书在投标须知规定的有效期或在该日期前已延长的投标书有效期后30天（会第30天）内有效。延长投标书有效期无须通知银行，任何索款要求应在上述日期前交到银行。 银行名称：_（盖章） 证人：_（签字） 证人所在单位：_ 单位地址：_ 日期：_年_月_日