打井承包合同打井承包合同书(四篇).docx

《打井承包合同打井承包合同书(四篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《打井承包合同打井承包合同书(四篇).docx（19页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 打井承包合同打井承包合同书(四篇)打井承包合同 打井承包合同书篇一 乙方：_ 双方经充分协商，达成如下协议： 第一、井位 1。钻井施工地点：_省_市_县_乡 2。地形图 3。井位设计图 4。地层构造图 其次、国家、部、局对钻进工程施工的批准投资规划、工程工程，设计任务书等文件号及影印件。 第三、井别： 第四、钻井口数： 第五、井深构造： 第六、质量： 1。井身质量合格率 2。固井质量合格率 第七、价格 1。调整井单价_元/米，合计金额_万元 2。开发井单价_元/米，合计金额_万元 本合同钻井工程自_年_月_日开钻至_年_月_日全部钻完。 在组织钻井工程施工中，如遇以下状况，得顺延工期，双方应

2、准时进展协商，并通过书面形式确定顺延期限； 第一、因天灾或人力不能抗拒的缘由被迫停工者； 其次、因甲方提出变更规划或更变施工图而不能连续施工者； 第三、因甲方不能按期供应技术文件、技术图纸和钻井施工条件，被迫停工或不能连续施工者。 第一、甲方在开钻前应办妥征地拆迁和井场道路的垫方；去除施工场地及进出道路范围内影响施工的原有建筑物、构筑物、管线、树木、青苗等阻碍物。解决施工用的水、电和钻机安装搬运的道路。 其次、甲方按时向乙方交付井位设计、完钻井深、层位和完井要求，负责钻井区块的断层分布图；断层数据；小层平面图；构造图和邻井图压力资料数据，并向乙方进展地质和工程技术要求交底。 第三、乙方在开钻前

3、应组织有关技术人员学习和熟识各种设计图纸，参与地质设计交底，编好施工图预算，负责安排钻机运行规划，施工方案，做好一切施工预备。 第一、按不同的机型、井别、井深、另加风险金，确定承包费用。对承包范围以外的费用，按规定结算。 其次、本合同自签订生效之日起，甲方应在_日内按工程费用总额_元的百分之_一次拨给乙方，作为乙方备料及施工费。 第一、乙方在组织施工中，必需为油田开发着想，严格根据部、局颁发的施工验收标准和质量检验标准，以及设计要求组织施工。 其次、在钻井施工中，乙方必需坚持按技术要求施工，甲方派员监视。任何一方不得随便变更设计，如遇以下状况造成乙方井喷、卡钻等事故和费用增加，应由甲方负担；

4、1。钻井施工设计有错误或甲方供应的技术资料与实际不符造成的事故由甲方负责。如乙方准时发觉并通知甲方，甲方接到通知后马上（当天）提出修改或变更设计，经双方同意前方可转变施工规划，由此而引起的费用增加，由甲方担当，并由甲方赔偿乙方的经济损失。 2。钻井施工中如有设计变更，超出原设计标准或加大钻井难度时，需经上级有关部门审批同意，甲乙双方办理有关增加的生产费用手续前方可施工，费用由甲方担当。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工。 3。甲方未尽帮助义务给乙方造成损失。 第三、在钻井施工中，由乙方本身缘由造成的损失自理。 第四、钻井井是隐藏工程，乙方在施工中必需按标准操作，做好每一道工序的记录，承

5、受甲方的监视、检查、验收。 第五、甲方遇到特别状况，要求乙提前完成区块钻井任务的，由双方协商解决。 乙方因此增加的费用由甲方负担。 第一、乙方在完井前_日，应准时通知甲方，如甲方不能按期验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期。但甲方必需成认乙方的完井时间。甲方推迟验收，其间发生的治理费、车辆费由甲方负担。 其次、施工完毕的井要以部、局的统一质量验收标准为依据，甲方不准提高验收标准。 第三、经检验合格的井，从验收即日起为移交完毕。移交后发生井口套管头损坏、晃动或井口帽子丧失、井下落物，乙方概不负责。 第四、由于甲方供应的资料、数据不精确或其他缘由，造成钻井质量不合格，由甲方负责。 需乙方

6、修井的甲方还要担当修井费用和乙方的窝工费，窝工费按每小时_元计算。 第五、乙方本身缘由造成不合格的井，由乙方自己担当。 第六、施工完毕并已验收合格交给甲方的井，甲方在未射孔之前，若消失管内外冒油、水、气现象，乙方负责保修，保修期为六个月，超过保修发生管内外喷冒气油、水，乙方不予负责。 第一、乙方在保证工程质量的前提下，提前完成钻井任务，为甲方提前投产制造了条件，增加了效益，甲方应按总施工费用的_给乙方嘉奖。 其次、甲方不能随便借故拖欠或拒付乙方施工完毕、并已验收合格的井，如逾期不付，甲方应增付未付款项的利息。 第三、合同纠纷的解决方式。 在施工中发生伤亡事故和乙方治理不善造成的其它经济损失，均

7、由乙方自负，不得因此影响工程进度。 第一、本合同条款如对特殊状况尚有未说尽事宜，双方可依据详细状况结合有关规定拟定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等是合同的组成局部，具有合同效力。 其次、本合同订立之前，双方签订的工程协议书，在签订本合同后可作为本合同之附件，与本合同抵触之处，以本合同为准。 第一、钻井施工图纸； 其次、地形图； 第三、井位设计图； 第四、地层构造图； 第五、国家、部、局对钻井工程施工的批准投资规划、工程工程、设计任务书等文件影印件_份。 甲方（签字、盖章）：_ 乙方（签字、盖章）：_ 打井承包合同 打井

8、承包合同书篇二 甲方：_ 乙方：_ 双方经充分协商，达成如下协议： 第一、井位 1.钻井施工地点：_省_市_县_乡 2.地形图 3.井位设计图 4.地层构造图 其次、国家、部、局对钻进工程施工的批准投资规划、工程工程，设计任务书等文件号及影印件。 第三、井别： 第四、钻井口数： 第五、井深构造： 第六、质量： 1.井身质量合格率 2.固井质量合格率 第七、价格 1.调整井单价_元/米，合计金额_万元 2.开发井单价_元/米，合计金额_万元 本合同钻井工程自_年_月_日开钻至_年_月_日全部钻完。 在组织钻井工程施工中，如遇以下状况，得顺延工期，双方应准时进展协商，并通过书面形式确定顺延期限;第

9、一、因天灾或人力不能抗拒的缘由被迫停工者;其次、因甲方提出变更规划或更变施工图而不能连续施工者;第 三、因甲方不能按期供应技术文件、技术图纸和钻井施工条件，被迫停工或不能连续施工者。 第一、甲方在开钻前应办妥征地拆迁和井场道路的垫方;去除施工场地及进出道路范围内影响施工的原有建筑物、构筑物、管线、树木、青苗等阻碍物。解决施工用的水、电和钻机安装搬运的道路。 其次、甲方按时向乙方交付井位设计、完钻井深、层位和完井要求，负责钻井区块的断层分布图;断层数据;小层平面图;构造图和邻井图压力资料数据，并向乙方进展地质和工程技术要求交底。 第三、乙方在开钻前应组织有关技术人员学习和熟识各种设计图纸，参与地

10、质设计交底，编好施工图预算，负责安排钻机运行规划，施工方案，做好一切施工预备。 第一、按不同的机型、井别、井深、另加风险金，确定承包费用。对承包范围以外的费用，按规定结算。 其次、本合同自签订生效之日起，甲方应在_日内按工程费用总额_元的”百分之_一次拨给乙方，作为乙方备料及施工费。 一、乙方在组织施工中，必需为油田开发着想，严格根据部、局颁发的施工验收标准和质量检验标准，以及设计要求组织施工。 其次、在钻井施工中，乙方必需坚持按技术要求施工，甲方派员监视。任何一方不得随便变更设计，如遇以下状况造成乙方井喷、卡钻等事故和费用增加，应由甲方负担; 1.钻井施工设计有错误或甲方供应的技术资料与实际

11、不符造成的事故由甲方负责。如乙方准时发觉并通知甲方，甲方接到通知后马上(当天)提出修改或变更设计，经双方同意前方可转变施工规划，由此而引起的费用增加，由甲方担当，并由甲方赔偿乙方的经济损失。 2.钻井施工中如有设计变更，超出原设计标准或加大钻井难度时，需经上级有关部门审批同意，甲乙双方办理有关增加的生产费用手续前方可施工，费用由甲方担当。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工。 3.甲方未尽帮助义务给乙方造成损失。 第三、在钻井施工中，由乙方本身缘由造成的损失自理。 第四、钻井是隐藏工程，乙方在施工中必需按标准操作，做好每一道工序的记录，承受甲方的监视、检查、验收。 第五、甲方遇到特别状况

12、，要求乙提前完成区块钻井任务的，由双方协商解决。 乙方因此增加的费用由甲方负担。 第一、乙方在完井前_日，应准时通知甲方，如甲方不能按期验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期。但甲方必需成认乙方的完井时间。甲方推迟验收，其间发生的治理费、车辆费由甲方负担。 其次、施工完毕的井要以部、局的统一质量验收标准为依据，甲方不准提高验收标准。 第三、经检验合格的井，从验收即日起为移交完毕。移交后发生井口套管头损坏、晃动或井口帽子丧失、井下落物，乙方概不负责。 第四、由于甲方供应的资料、数据不精确或其他缘由，造成钻井质量不合格，由甲方负责。 需乙方修井的甲方还要担当修井费用和乙方的窝工费，窝工费按

13、每小时_元计算。 第五、乙方本身缘由造成不合格的井，由乙方自己担当。 第六、施工完毕并已验收合格交给甲方的井，甲方在未射孔之前，若消失管内外冒油、水、气现象，乙方负责保修，保修期为六个月，超过保修发生管内外喷冒气油、水，乙方不予负责。 第一、乙方在保证工程质量的前提下，提前完成钻井任务，为甲方提前投产制造了条件，增加了效益，甲方应按总施工费用的_给乙方嘉奖。 其次、甲方不能随便借故拖欠或拒付乙方施工完毕、并已验收合格的井，如逾期不付，甲方应增付未付款项的利息。 第三、合同纠纷的解决方式。 在施工中发生伤亡事故和乙方治理不善造成的其它经济损失，均由乙方自负，不得因此影响工程进度。 第一、本合同条

14、款如对特殊状况尚有未说尽事宜，双方可依据详细状况结合有关规定拟定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等是合同的组成局部，具有合同效力。 其次、本合同订立之前，双方签订的工程协议书，在签订本合同后可作为本合同之附件，与本合同抵触之处，以本合同为准。 第一、钻井施工图纸;其次、地形图;第三、井位设计图;第四、地层构造图;第五、国家、部、局对钻井工程施工的批准投资规划、工程工程、设计任务书等文件影印件_份。 第十一条 其它条款 甲方(签字、盖章)：_ 乙方(签字、盖章)：_ 打井承包合同 打井承包合同书篇三 甲方：_ 乙方：_ 双

15、方经充分协商，达成如下协议： 一、井位 1.钻井施工地点：_; 2.地形图：_; 3.井位设计图：_; 4.地层构造图：_。 二、国家、部、局对钻进工程施工的批准投资规划、工程工程，设计任务书等文件号及影印件。 三、井别：_。 四、钻井口数：_。 五、井深构造：_。 六、质量： 1.井身质量合格率_， 2.固井质量合格率_。 七、价格 1.调整井单价_元/米，合计金额_元 2.开发井单价_元/米，合计金额_元 一、因天灾或人力不能抗拒的缘由被迫停工者; 二、因甲方提出变更规划或更变施工图而不能连续施工者; 三、因甲方不能按期供应技术文件、技术图纸和钻井施工条件，被迫停工或不能连续施工者。 一、

16、甲方在开钻前应办妥征地拆迁和井场道路的垫方;去除施工场地及进出道路范围内影响施工的原有建筑物、构筑物、管线、树木、青苗等阻碍物。解决施工用的水、电和钻机安装搬运的道路。 二、甲方按时向乙方交付井位设计、完钻井深、层位和完井要求，负责钻井区块的断层分布图;断层数据;小层平面图;构造图和邻井图压力资料数据，并向乙方进展地质和工程技术要求交底。 三、乙方在开钻前应组织有关技术人员学习和熟识各种设计图纸，参与地质设计交底，编好施工图预算，负责安排钻机运行规划，施工方案，做好一切施工预备。 一、按不同的机型、井别、井深、另加风险金，确定承包费用。对承包范围以外的费用，按规定结算。 二、本合同自签订生效之

17、日起，甲方应在_日内按工程费用总额_元的百分之_一次拨给乙方，作为乙方备料及施工费。 一、乙方在组织施工中，必需为油田开发着想，严格根据部、局颁发的施工验收标准和质量检验标准，以及设计要求组织施工。 二、在钻井施工中，乙方必需坚持按技术要求施工，甲方派员监视。任何一方不得随便变更设计，如遇以下状况造成乙方井喷、卡钻等事故和费用增加，应由甲方负担; 1.钻井施工设计有错误或甲方供应的技术资料与实际不符造成的事故由甲方负责。如乙方准时发觉并通知甲方，甲方接到通知后马上(当天)提出修改或变更设计，经双方同意前方可转变施工规划，由此而引起的费用增加，由甲方担当，并由甲方赔偿乙方的经济损失。 2.钻井施

18、工中如有设计变更，超出原设计标准或加大钻井难度时，需经上级有关部门审批同意，甲乙双方办理有关增加的生产费用手续前方可施工，费用由甲方担当。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工。 3.甲方未尽帮助义务给乙方造成损失。 三、在钻井施工中，由乙方本身缘由造成的损失自理。 四、钻井是隐藏工程，乙方在施工中必需按标准操作，做好每一道工序的记录，承受甲方的监视、检查、验收。 五、甲方遇到特别状况，要求乙提前完成区块钻井任务的，由双方协商解决。乙方因此增加的费用由甲方负担。 一、乙方在完井前_日，应准时通知甲方，如甲方不能按期验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期。但甲方必需成认乙方的完井时间

19、。甲方推迟验收，其间发生的治理费、车辆费由甲方负担。 二、施工完毕的井要以部、局的统一质量验收标准为依据，甲方不准提高验收标准。 三、经检验合格的井，从验收即日起为移交完毕。移交后发生井口套管头损坏、晃动或井口帽子丧失、井下落物，乙方概不负责。 四、由于甲方供应的资料、数据不精确或其他缘由，造成钻井质量不合格，由甲方负责。需乙方修井的甲方还要担当修井费用和乙方的窝工费，窝工费按每小时_元计算。 五、因乙方本身缘由造成不合格的井，由乙方自己担当。 六、施工完毕并已验收合格交给甲方的井，甲方在未射孔之前，若消失管内外冒油、水、气现象，乙方负责保修，保修期为六个月，超过保修发生管内外喷冒气油、水，乙

20、方不予负责。 一、乙方在保证工程质量的前提下，提前完成钻井任务，为甲方提前投产制造了条件，增加了效益，甲方应按总施工费用的_给乙方嘉奖。 二、甲方不能随便借故拖欠或拒付乙方施工完毕、并已验收合格的井，如逾期不付，甲方应增付未付款项的利息。 三、合同纠纷的解决方式。 乙方有责任教育工人，严格执行操作规程，文明生产、安全施工、防火防盗。在施工中发生伤亡事故和乙方治理不善造成的其它经济损失，均由乙方自负，不得因此影响工程进度。 一、本合同条款如对特殊状况尚有未说尽事宜，双方可依据详细状况结合有关规定拟定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。经双方确认的往来信函、传真、

21、电子邮件等是合同的组成局部，具有合同效力。 二、本合同订立之前，双方签订的工程协议书，在签订本合同后可作为本合同之附件，与本合同抵触之处，以本合同为准。 甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_ 甲方代表签名：_ 乙方代表签名：_ 地址：_ 地址：_ 电话：_ 电话：_ 传真：_ 传真：_ 日期：_年_月_日 日期：_年_月_日 打井承包合同 打井承包合同书篇四 甲方：_ 乙方：_ 为保障钻井工程合同的顺当履行，依据中华人民共和国合同法的有关规定，并经甲乙双方充分协商，达成如下协议： 一、工程名称：钻井施工工程 二、合同履行地：xx市xx县xx乡村 三、工程期限 本合同钻井工程自_年_月_日开钻至_

22、年_月_日竣工。 在组织钻井工程施工中，如遇以下状况，得顺延工期，双方应准时进展协商，确定顺延期限：第一、因不行抗力被迫停工的;其次、因甲方缘由而不能施工的。 四、工程价格 本工程实行包水量风险计价。 水量方至x方，价格为xxx元米； 水量方至x方，价格为xxx元米； 五、付款方式： 乙方进工地，甲方支付xxx元；施工完毕验收之日，甲方支付工程价款xxx元；剩余xxx元，自验收合格之日起满一年之日支付。 六、甲乙双方权利义务 (一)甲方权利义务 1、甲方在开钻前应办妥土地拆迁和井场道路的垫方;去除施工场地及进出道路范围内影响施工的原有建筑物、构筑物、管线、树木、青苗等阻碍物；解决施工用的水、电

23、和钻机安装搬运的道路。 2、在钻井施工中，甲方可派员监视，但不得阻碍乙方的正常施工。 3、应按乙方通知的时间，按期验收。如甲方不能按期验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期。但甲方必需成认乙方的竣工时间，此竣工时间为甲方付款时间。 （二）乙方的权利义务 1、乙方按地质状况，自行组织施工，不受甲方干预。 2、在施工中发生伤亡事故和乙方治理不善造成的其它经济损失，均由乙方自负。 七、竣工验收、结算与保修 经检验合格的井，从验收即日起为移交完毕。移交后发生的物品损失，乙方概不负责。 八、违约责任 （一）甲方应按合同商定支付工程款，每延期支付一日支付工程款总额%的违约金。 （二）甲方拖延验收，甲方每日支付合同总价款%的违约金。 （三）除发生本合同第三条第2款的情形外，乙方应按期完工，每延期一日支付工程款总额%的违约金。 九、合同纠纷的解决方式 本合同履行过程中发生的一切争议，由双方协商解决，若协商不成，向原告住宅地法院起诉。 十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自甲乙双方签字盖章之日起生效。 甲方(签字、盖章)： 20xx年xx月xx日 乙方(签字、盖章)： 20xx年xx月xx日