承揽加工合同范文六篇.doc

《承揽加工合同范文六篇.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《承揽加工合同范文六篇.doc（19页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 承揽加工合同范文锦集六篇承揽加工合同 篇1 托付方：_纺织器材厂（甲方） 承揽方：_电镀厂（乙方） 1加工的工程、产品名称、规格_数量_价格、交货期： 工程 产品名称、规格单位数量单价 （元）总价（元）交货日期一季度二季度镀锌综架_以上只_万_万_万淬火综条支_万_万_万合计 2质量标准： 乙方依据甲方供应图纸规定的技术要求和质量标准进展加工。在加工工艺过程及运输中甲方供应的加工件允许损坏千分之_，但损坏件必需归还甲方。 3原料供给： 加工用锌块由甲方供给。 4交货方式： 由乙方负责来回运输，运费由乙方自负。 5质量验收方法： 完成加工后由甲方按质量标准验收。 6结算方式： _。 7违约责任

2、： 甲方托付乙方加工镀锌、淬火等，乙方应按规定日期完成；逾期由乙方负担甲方的经济损失，每天按加工产品总值千分之_交纳罚金。甲方未按规定的时间和数量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工损失，应按实际损失赔偿。 甲方：_纺织器材厂 法定代表人：（盖章）_ 地址：_ 银行帐号：_乙方：_电镀厂 法定代表人：（盖章）_ 地址：_ 银行帐号：_年_月_日 承揽加工合同 篇2 定作方：_（简称甲方） 营业执照号码：_ 承揽方：_（简称乙方） 营业执照号码：_ 依据加工承揽合同条例有关规定，经双方协商全都，订立以下条款，共同信守： 品名或工程 规格、型号单位数量单价价款或酬金元金额：仟 佰 拾 万 仟 佰 拾

3、 元 角 分 一、产品的质量、包装、加工方法：_ 二、原材料的供应以及规格、数量、质量：_ 三、履行的期限、地点和方式：_ 四、验收标准和方法：_ 五、结算方式：_ 六、违约责任：除不行抗力的缘由外，任何一方不履行合同，都要担当违约责任。 1承揽方的违约责任：不能交付定作物或完不成工作，偿付不能交付定作物或不能完成工作局部价款总值_或酬金总额_ 的违约金。 其余违约行为按加工承揽合同条例其次十一条的有关规定执行。 2定作方的违约责任：中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等，赔偿承揽方因此造成的损失，中途废止合同，属承揽方供应原材料的，偿付未履行部份价款总值_的违约金；不属承揽方供应原材料的，

4、偿付承揽方以未履行局部酬金_的违约金。其余违约行为按加工承揽合同条例其次十二条的有关规定执行。 七、双方商定的其它条款：_ 八、以上条款如有未尽事宜，应以书面协议，作为附件。 九、本合同执行中发生纠纷，双方应准时协商解决，协商不成时，任何一方都可以向合同治理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。 十、本合同一式_份，正本双方各执_份，副本送工商行政治理局所存查。 十一、本合同有效期限：从双方签章之日起到_年_月_日止。 十二、本合同签订日期：_年_月_日 定作方：_ 代表：_ 开户银行：_ 帐号：_ 承揽方：_ 代表：_ 开户银行：_ 帐号：_ _年_月_日 承揽加工合同 篇3 甲方:

5、 (托付方) 乙方: (承揽方) 经甲乙双方协议，就有关承揽加工事宜，拟结本合同，以兹双方信守。 一、 产品名称及加工数量。 名称：不锈钢水泥焊接轨道板。 数量：附加工图纸36份，按图纸数量要求加工。以上产品由甲方托付乙方才承揽加工。 二、 相关事宜: 1、 由甲方供应相应产品的原材料至乙方指定加工场所。 乙方按产品图纸规定要求进展加工，其产品质量必需符合技术文件规定要求。 2、甲方委派质检代表跟踪乙方加工过程准时解决质疑问题。 乙方加工过程的切削余料由甲方回收。 产品出厂的运输费用由乙方担当，(甲方供应适当的运输车辆及司机，乙方担当油料消耗及搬运事宜) 3、 产品出厂前由甲方委派代表按图纸规

6、定要求全面验收，其不合格损失由乙方担当。 4、 加工后的变形度由乙方按图纸要求校正。 三、 时间要求： 自甲方供应原材料之后起，乙方在30天内全部按数完成该批产品加工合同，如甲已双方各自遇到不行抗拒的大事而影响到材料供应及加工阻力时，必需提前通知对方，协商解决。 四、 加工费用： 该工程合同总体加工费用20万元，由甲方担当增值税务，甲乙双方不得中途变更。 五、 付款方式： 乙方交付产品后，甲方一次性付款 ，剩余作为质量保证金至业主最终验收合格后，甲方在一个月内全部付清余额，如甲方违约，则按日向乙方支付2%的违约金。 六、 其他事宜： 本合同在履行过程中发生争议时，由甲方协商解决，如双方达不成协

7、议，可提交仲裁机构解决。 在合同中的未尽事宜，双方可共同协商补充。 本合同自双方签定之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方： 盖章： 签约人： 职务： 电话号码： 已方： 盖章: 签约人： 职务： 电话号码： 时间： 年 月 日 承揽加工合同 篇4 加承合（ ）字第 号 定作方：_（简称甲方） 营业执照号码：_ 承揽方：_（简称乙方） 营业执照号码：_ 依据加工承揽合同条例有关规定，经双方协商全都，订立以下条款，共同信守： 品名或工程 规格、型号 单位 数量 单价 价款或酬金元 金额：仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 一、产品的质量、包装、加工方法：_ 二、原材料的供应以及规格、

8、数量、质量：_ 三、履行的期限、地点和方式：_ 四、验收标准和方法：_ 五、结算方式：_ 六、违约责任：除不行抗力的缘由外，任何一方不履行合同，都要担当违约责任。 1承揽方的违约责任：不能交付定作物或完不成工作，偿付不能交付定作物或不能完成工作局部价款总值_或酬金总额_ 的违约金。 其余违约行为按加工承揽合同条例其次十一条的有关规定执行。 2定作方的违约责任：中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等，赔偿承揽方因此造成的.损失，中途废止合同，属承揽方供应原材料的，偿付未履行部份价款总值_的违约金；不属承揽方供应原材料的，偿付承揽方以未履行局部酬金_的违约金。 其余违约行为按加工承揽合同条例其次

9、十二条的有关规定执行。 七、双方商定的其它条款：_ 八、以上条款如有未尽事宜，应以书面协议，作为附件。 九、本合同执行中发生纠纷，双方应准时协商解决，协商不成时，任何一方都可以向合同治理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。 十、本合同一式_份，正本双方各执_份，副本送工商行政治理局所存查。 十一、本合同有效期限：从双方签章之日起到_年_月_日止。 十二、本合同签订日期：_年_月_日 定作方：_ 代表：_ 开户银行：_ 帐号：_ 承揽方：_ 代表：_ 开户银行：_ 帐号：_ _年_月_日 承揽加工合同 篇5 定作方： 合同编号： 承揽方： 签订日期： 定作方托付承揽方加工 ，经双方充分

10、协商，达成以下合同条款。 一、 加工成品： 二、加工成品质量要求： 三、原材料的供应方法及规格、数量、质量 1.定作方供应原材料的，承揽方对定作方供应的原材料在下料之前必需进展检验，不符合要求的，应马上通知定作方调换或补齐，下料后再提出原料质量问题的，造成定作方损失的，承揽方应予赔偿。承揽方对定作方供应的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。原材料的消耗每吨(件)成品不得超过 。 2、承揽方供应原材料的，应保证供应的原材料符合定作方的要求，且满意承揽的需要。 四、技术资料、图纸供应方法 1.承揽方发觉供应的图纸或技术要求不合理，应当准时通知定作方;定作方应准时回复，提出修改意见。 2

11、.承揽方对于承揽的工作，假如定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。 五、价款或酬金 价款或酬金根据如下商定计算： 六、验收标准和方法 1、根据合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。 2、验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发觉质量缺陷的定作物或工程，在质保期内发生问题由承揽方负责修复或退换。 七、交货的时间和地点 1、交货时间： 。 2、交货地点：定作方工厂内 八、包装要求 1、成品根据 包装费用由承揽方担当。 九、运输方法及费用负担：运输由承揽方负责，费用承揽方担当。 十、费用结算 结算时间： 十一、承揽方的违约责任

12、1、未按合同规定的质量交付定作物，定作方同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款;不同意利用的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。 2、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍旧需要的，应当照数补齐，补交局部按逾期交付处理;少交、迟交局部定作方不再需要的，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。 3、未按合同规包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并担当因此而支付的费用。 4、逾期交付定作物(包括返修、更换、补交等)，应当向定作方支付违约金，每逾期一天，按逾期交付局部的酬金总额的 %偿付违约金。 5、不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成

13、工作局部价款总值的_%的违约金，并赔偿给定作方造成的损失。 6、由于保管不善致使定作方供应的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的，应当偿付定作方因此造成的损失。 7、擅自调换定作方供应的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并担当逾期交付的责任。 十二、不行抗力 在合同规定的履行期限内，由于不行抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予担当违约责任。 十三、其它商定 1、加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决;协商不成向定作方所在地向人民法院起诉。 2、本合同自签订之日起生

14、效，如有未尽事宜，双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。 3、本合同一式 份。 甲方： 盖章： 签约人： 职务： 电话号码： 已方： 盖章: 签约人： 职务： 电话号码： 时间： 年 月 日 承揽加工合同 篇6 承揽方(甲方)：_ 定作方(乙方)：_ 甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。 第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费 定作物名称：_ 型号：_ 规格：_ 质量要求：_ 计量单位：_ 数量：_ 加工费：_ 单位总价：_ 其次条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用担当定作物名称完工时间检验时间地点检验标准与方法包装

15、标准包装费担当。 第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费担当定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款担当。 第四条乙方供应原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料。 材料名称：_ 型号：_ 规格：_ 质量要求：_ 计量单位：_ 数量：_ 单价：_ 总价：_ 图纸、技：_ 术资料及：_ 交付时间：_ 第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输 材料名称：_ 交付时间：_ 交付地点：_ 交付数量：_ 包装要求：_ 检验方法：_ 运输方法：_ 运费担当： 第六条加工费结算方法与时间_。 第七条乙方应于_年_月_日前向甲方交付定金_元;乙方应于_年 _月_日前向甲方交付预付

16、款_元。乙方不履行合同的，无权恳求返还定金。甲方不履行合同的，除担当违约责任外，必需如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以恳求返还。 第八条甲方的违约责任 1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并担当逾期交付的责任;经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。 2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍旧需要的，甲方应当照数补齐，补交局部按逾期交付处理;乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。 3.因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿

17、损失。 4.甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付局部的价款总额的_偿付违约金。 5.甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物局部价款总值_%的违约金。 6.由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，到达合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。 第九条乙方的违约责任 1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。 2.乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行局部定作物价款总值_%的违约金。 3.乙方如未按合同规定的时间向甲方供应图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。 4

18、.乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。 5.乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。 6.乙方如变更交付定作物地点，应担当因此而多支出的费用。 第十条声明及保证 (一)甲方： 1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有力量履行本合同。 2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行 为。 4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权

19、代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 (二)乙方： 1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有力量履行本合同。 2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。 4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 第十一条保密 双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业隐秘(技术信息、经营信息及其他商业隐秘)予以保密。未经该商业隐秘的

20、原供应方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业隐秘的全部或局部内容。但法律、法规另有规定或双方另有商定的除外。保密期限为_年。 一方违反上述保密义务的，应担当相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。 第十二条不行抗力 本合同所称不行抗力是指不能预见、不能克制、不能避开并对一方当事人造成重大影响的客观大事，包括但不限于自然灾难如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会大事如战斗、动乱、政府行为等。 如因不行抗力大事的发生导致合同无法履行时，遇不行抗力的一方应马上将事故状况书面告知另一方，并应在_天内，供应事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或临时延迟合同的履行。 第十三条通

21、知 1.依据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必需用书面形式，可采纳_(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的，方可实行公告送达的方式。 2.各方通讯地址如下：_。 3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方担当由此而引起的相应责任。 第十四条争议的处理 1.本合同受_国法律管辖并按其进展解释。 2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按以下第_种方式解决： (1)提交_仲裁委员会仲裁; (2)依法向人民法院起诉。 第十五条解释 本合同的理

22、解与解释应依据合同目的和文本原义进展，本合同的标题仅是为了阅读便利而设，不应影响本合同的解释。 第十六条补充与附件 本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不行分割的组成局部，与本合同具有同等的法律效力。 第十七条合同效力 本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_年，自_年_月 _日至_年_月_日。本合同正本一式_份，双方各执 _份，具有同等法律效力;合同副本_份，送_留存一份。 承揽方(盖章)：_定作方(盖章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ 地址：_地址：_ _年_月_日_年_月_日 签订地点：_签订地点：_