施工企业施工协议书施工项目协议书(二篇).docx

《施工企业施工协议书施工项目协议书(二篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工企业施工协议书施工项目协议书(二篇).docx（12页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 施工企业施工协议书施工项目协议书(二篇)有关施工企业施工协议书一 承包方（乙方）：_ 根据_建立部建筑装饰装修治理规定和深圳市政府深圳市家庭居室装饰治理现定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。 第1条?工程概况 1.l、工程名称： 1.2、工程地点： 1.3、承包范围： 1.4、承包方式： 1.5、工期：_天，本工程自_年_月_日开工，于_年_月_日竣工。 1.6、工程质量： 1.7、合同价款（人民币大写）：_ 第2条?甲方工作 2.l、开工前_天，向乙方供应经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进展现场交底。全部腾空或局部腾空房屋，消退影响施工的障碍物。对只能局部腾空的房屋中所滞留的家

2、具、陈设等实行爱护措施。向乙方供应施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用留意事项。办理施了所涉及的各种申请、批件等手续。 2.2、指派_为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进展监视检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.3、托付?监理公司进展工程监理，监理公司任命?为监理工程师。其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方_份。 2.4、负责爱护好四周建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并担当相应费用。 2.5、如的确需要拆改原建筑物构造或设备管线，负责到有关部问办理相应审批手续。 2.6、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并担当相应费用。

3、 第3条?乙方工作 3.1、参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度规划，交甲方审定。 3.2、指派?为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决有乙方负责的各项事宜。 3.3、严格执行施工标准、安全操作规程、防火安全规定、环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进展施工，做好各项质量检查记录。参与竣工验收，编制工程结算。 3.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场治理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线等不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位（住户）的关系。 3.5、施工中未经

4、甲方同意或有关部门批准，不得随便拆改原建筑物构造及各种设备管线。 3.6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进展爱护。 第4条?关于工期的商定 4.l、甲方要求比合同商定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。 4.2、因甲方未按商定完成工作，影响工期，工期顺延。 4.3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 4.4、因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算）。工期相应顺延。 第5条?关于工程质量及验收的商定 5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工

5、程施工及验收标准（jgj7391）、建筑安装工程质量检验评定统一标准（gbj3088）等国家制定的施工及验收现范为质量评定验收标准。 5.2、本工程质量应到达国家质量评定_标准。 5.3、甲、乙双方应准时办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予成认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。 5.4、由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。 5.5、由于乙方缘由造成质量事故，其返工

6、费用由乙方担当，工期不顺延。 5.6、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知_日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需准时通知乙方，另定验收日期。 第6条?关于工程价款及结算的商定 6.l、双方商定本合同价款采纳第_种： （1）?固定价格。 （2）?固定价格加_包干风险系数计算。包干风险包括_内容。 （3）?以可调价格：根据深圳市有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进展调整和竣工结算。 6.2、本合同生效后，甲方分_次，按下表商定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。?拨款分_次进展，拨款_金额。 第7条?关于材料供给的商定 7.l、本工程甲方负责选购

7、供给的材料、设备（见附表一），应为符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场。凡商定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方担当运输费用。由甲方供给的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方担当。甲方供给的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值?的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。 7.2、凡由乙方选购的村料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应制止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。 第8条?有关安全生产和防火的商定 8.l、甲方供应的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计标准。 8.2、乙方在施

8、工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、标准。 8.3、由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计标准，导致发生安全或火灾事故，甲方应担当由此产生的一切经济损失。 8.4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。 第9条?嘉奖和违约责任 9.l、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方_元。甲方不按合同的商定拨付款，每拖期一大，按付款额的_支付滞纳金。 9.2?

9、由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方?元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方_元，作为嘉奖。 9.3、乙方根据甲方要求，全部或局部工程工程到达优良标准时，除按本合同5.2款增加优质价款外，甲方支付乙方_元，作为嘉奖。 9.4、乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。 9.5、甲方未办理装修的任何手续，擅自同意拆改原有建筑物构造或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并担当损失。 9.6、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物构造或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并担当损

10、失。 9.7、因一方缘由，合同无法连续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 第10条?争议或纠纷处理 10.l、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请消费者委员会进展调解。 10.2、当事人不情愿通过协商、调解解决或者协商调解不成时，双方可选择以下一种方式解决： （1）向深圳_委员会申请_； （2）向人民法院起诉。 第11条?其它商定 第12条?附则 12.1、本工程自工程验收合格之日起，保修期限为一年。 12.2、本合同正本两份，双方各执一份。副本_份，甲方执_份，乙方执_份。建立主管部门、建立工程造价治理站

11、各一份，均具同等效力。 12.3、附件 （1）?施工图纸或作法说明 （2）工程工程一览表 （3）工程预算书 （4）甲方供应货物清单 （5）会议纪要 （6）设计变更 （7）其他 甲方（盖章）：?乙方（盖章）： 法定代表人：?法定代表人： 代理人：?代理人： 单位地址：?单位地址： 电话：?电话： 传真：?传真： 邮码：?邮码： 开户银行：?开户银行： 户名：?户名： 帐号：?帐号： 有关施工企业施工协议书二 发包人：（全称）_ 承包人：（全称）_ 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国电力法达成以下协议： 1、工程名称：_ 2、建立地点：_ 3、工程内容：_ （一）10kv高压供电线路。 （二

12、）2台630kva变压器安装。 （三）400伏低压供电线路。 4、承包方式：本工程采纳总价包干的方式承包。 开工日期：_年_月_日 竣工日期：_年_月_日 合同工期总日历天数30天。 到达国家现行的有关施工质量验收标准标准，满意施工图设计。 本工程采纳总价包干的方式承包，即包干价为：万元，大写：（含主体工程费、设计费等内容）。 1、本合同签订后，先由施工单位垫资修建，再按工程进度状况分期付款，工程竣工后，在甲方及相关部门验收合格后，一年内付清工程余款。 2、保修金和支付方式：按工程合同款5%，保修期满全部付清，保修金无论在何种状况下均不计算利息。 工程具备竣工验收条件，由施工单位通知电力质检部

13、门，电力质检部门组织有关部门人员验收，验收合格后，发包人办理完相关手续。工程未经竣工验收或竣工验收未合格的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的任何问题，由发包人担当一切责任。 因不行抗力大事导致的费用增加双方协商解决，延误的工期相应顺延。 1、本工程整体保修期为1年（按国家有关保修条款执行），自竣工验收合格之日起计算。 2、若甲方在不违反操作的状况下消失的故障或损坏，乙方负责免费修理。若甲方违反操作标准或不行抗拒力缘由造成的故障或损坏，乙方负责修理，其费用由甲方负责。 3、如乙方违反其保修承诺或质量问题而造成甲方损失的，甲方有权将乙方5%的工程尾款局部或全部抵偿甲方损失，该尾款缺乏以

14、赔偿甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。 （一）甲方违约责任 （1）甲方严格遵守合同规定，如有违反，造成工期延误或乙方损失，甲方负责。 （2）甲方应当按时支付工程进度款，若因工程款迟付影响工期延误，由甲方负责。 （3）甲方不得无故解除合同，若未经乙方同意解除合同，全部责任由甲方负责。 （二）乙方违约责任 1、乙方未经甲方同意解除合同，需返还甲方已支付的款项，并需支付甲方工程总价的20%作赔偿金。 2、因乙方缘由造成的停工、返工、材料、器材损失均由乙方担当。 3、因乙方缘由导致本工程不能按时正常供电，乙方担当全部违约责任。 4、乙方须严格根据图纸及清单报价表中规定的材料施工，若未经甲方同意擅自更换材

15、料，乙方应无条件予以更换成符合合同商定的材料。 1、双方随时协商解决有关施工中发生的详细事宜，共同履行本合同各项规定。 2、本合同条款对特别状况未尽事宜，双方可依据详细状况签订补充条款，并与本合同具有同等效力，但不得与本合同想抵触。 3、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不称的依法向人民法院起诉。 4、合同订立地点：榕江县工业园区规划和建立局，本合同自签订之日起后生效。本合一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份，由双方各自分送相关部门。 发包人：_（公章）住宅：_ 承包人：_（公章）住宅：_ 法定代表人：_法定代表人：_ 托付代理人：_托付代理人：_ _年_月_日 经办人：_鉴（公）证机关（盖章）：_ _年_月_日