有关装修合同模板集合八篇.docx
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《有关装修合同模板集合八篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《有关装修合同模板集合八篇.docx(30页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 有关装修合同模板集合八篇装修合同 篇1 案情简介 周某为维思投资公司装修办公室,当时由于双方是朋友,并没签合同,口头承诺周某为维思公司负责装修事宜,材料费实报实销,人工费按口头商定报价支付。后维思公司以桂滨公司(该公司公章在维思公司手里)名义到物管公司处办理了开工手续。周某随即联系了自己从事装饰的朋友进展了装修。装修进展到中途,维思公司单方面提出因质量问题要求工人停工整改。在此过程中,维思公司要求周勇与之签订装饰工程施工合同,并商定了合同价款及明显对周某不利的违约责任。合同签订后,维思公司马上前期全部装修全部撤除,不允许工人再次进场施工,另找他人重新装修。后维思公司以周某为被告向法院提起诉讼
2、,以质量不合格为由,要求解除双方签订的装饰工程合同,并要求周某担当材料费、人工费及工期延误损失。 办案思路及心得 被告周某托付我应诉辩论。本案经过了两次开庭审理。庭审中,我主要提出以下几点代理意见:1、被告周某不是适格被告,原告应以重庆桂滨公司作为本案被告,由桂滨公司担当相应责任。既然以桂滨公司名义办理的装修许可证,桂滨公司就是涉案装修工程合同的一方当事人(尽管桂滨公司与原告未签书面合同,不影响双方实际装饰工程合同关系),因该装饰工程产生的纠纷,与被告无关,被告仅作为桂滨公司代理人负责治理协调工作,由此可能产生的相应合同责任依据合同法规定应由托付人桂滨公司担当;2、周某是自然人,不具有签订建筑
3、工程装饰装修合同的主体资格,本案合同应属无效。依据建筑法室内装饰工程治理方法最高人民法院关于审理建立工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释等法律法规规定,承包人未取得建筑施工企业资质或超越资质等级的,建立工程施工合同无效。原被告签订的装饰工程施工合同,周某是自然人,并无相应资质,所签合同应属无效合同;3、原告未经施工方同意,擅自撤除全部已做工程,且未经鉴定机构鉴定,应对其擅自撤除工程造成的损失自行担当责任。原告提交的施工现场图片及视频,以及被告签字的工程存在质量问题的说明,我们认为工程存在的问题仅是装修施工中普遍存在的小问题,是可以通过返工整改予以解决的。工程是否存在质量问题以及是否严峻到必需
4、全部撤除的程度,仅仅原告单方聘请的监理的一面之词是不能作为本案证据采信的,只有双方确认或法院指定的第三方鉴定机构有权对工程进展质量认定并作为有效证据采纳。原告单方擅自撤除已建工程的做法直接违反装修行业惯例,也与本案装饰工程合同的商定相违反,同时也违反合同法的相关规定。 裁判结果 通过庭审的辩论和辩论以及庭后与承方法官就案情从证据和法律两方面进展反复沟通沟通,法院最终判决驳回了原告全部诉讼恳求,到达当事人预期,得到当事人确定。本案得以顺当结案。 屋东违约怎么办? 签约合同违约 本人和私人屋主租用民用仓库有5年合约,现用4年,尚有1年才到合同期满。现屋主要求收回仓库使用,由于我们是私人签注合同,有
5、无法律效力,请问我如何追讨他的违约金。 为您解答: 1、你们之间签订的租赁合同只要不违反法律的规定双方自愿的就有法律效力。 2、屋主要提前解除合同要求收回仓库的话,你可以要求其根据合同的商定担当违约责任。 3、假如合同没有商定违约赔偿条款的话,你可以根据你实际的损失要求赔偿。 违约责任怎么算? 违约责任是违反合同的民事责任的简称,是指合同当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同商定所应担当的民事责任。民法通则第111条、合同法第107条对违约责任均做了概括性规定。 法律询问: 今日收到中介电话说我们屋另外两户扰民被告了(1套房子分成4户出租的),然后房主要后天中午收房,让我们全都搬走;
6、我想问别的住户违约我有责任么?可否要求违约金?另外提前收房有没有最短期限?今日通知后天就得搬完?另外时间很紧两天内不见得肯定能找到房子,我可以最多延迟几天?假如不能延迟,是不是租住旅馆的费用可以找中介支付? 律师解答: 中介要求你们没有违约的住户搬走,是违约行为,可以要求其支付违约金,另外应提前告知。 相关法律学问: 违约行为分类 依据不同标准,可将违约行为做以下分类:(1)单方违约与双方违约。双方违约,是指双方当事人分别违反了自己的合同义务。合同法第120条规定:当事人双方都违反合同的,应当各自担当相应的责任。可见,在双方违约状况下,双方的违约责任不能相互抵销。(2)根本违约与非根本违约。以
7、违约行为是否导致另一方订约目的不能实现为标准,违约行为可作此分类。其主要区分在于,根本违约可构成合同法定解除的理由。(3)不履行、不完全履行与拖延履行。(4)实际违约与预期违约。 装修合同 篇2 合同编号:_ 发包人: 承包人: 住宅: 住宅: 托付代理人: 营业执照号: 电话: 法定代表人: 电话: 托付代理人: 电话: 本工程设计人: 电话: 施工队负责人: 电话: 依照中华人民共和国合同法及有关法律,法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在公平,自愿,协商全都的根底上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议: 第一条工程概况 1、1工程地点:
8、_、 1、2工程内容及做法(详见附表1:家庭居室装饰装修工程施工工程确认表、附表2:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)、 1、3工程承包方式:双方商定实行以下第_种承包方式、 (1)承包人包工,包料(详见附表5:承包人供应装饰装修材料明细表); (2)承包人包工,局部包料,发包人供应局部材料(详见附表4:发包人供应装饰装修材料明细表、附表5:承包人供应装饰装修材料明细表); (3)承包人包工,发包人包料(详见附表4:发包人供应装饰装修材料明细表)、 1、4工程期限_天,开工日期_年_月_日,竣工日期_年_月_日、 1、5合同价款:本合同工程造价为(大写):_元(详见附表3:家庭居室装饰装修
9、工程报价单)、 其次条工程监理 若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订工程监理合同,并将监理工程师的姓名,单位,联系方式及监理工程师的职责等通知承包人、 第三条施工图纸 双方商定施工图纸实行以下第_种方式供应: (1)发包人自行设计并供应施工图纸,图纸一式二份,发包人,承包人各一份(详见附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸); (2)发包人托付承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人,承包人各一份(详见附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费(大写)_元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)、 第四条发包人义务 1、开工前_天,为承包人入场施工制造条件、包括:搬清室内家具,陈设或
10、将室内不易搬动的家具,陈设归堆,遮盖,以不影响施工为原则; 2、供应施工期间的水源,电源; 3、负责协调施工队与邻里之间的关系; 4、不拆动室内承重构造,如需拆改原建筑的非承重构造或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续; 5、施工期间发包人仍需局部使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作; 6、参加工程质量和施工进度的监视,负责材料进场,竣工验收、 第五条承包人义务 1、施工中严格执行安全施工操作标准,防火规定,施工标准及质量标准,按期保质完成工程; 2、严格执行有关施工现场治理的规定,不得扰民及污染环境; 3、爱护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上,下水管道的畅通; 4、
11、保证施工现场的干净,工程完工后负责清扫施工现场、 第六条工程变更 工程工程及施工方式如需变更,双方应协商全都,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表7:家庭居室装饰装修工程变更单)、 第七条材料的供应 7、1由发包人供应的材料,设备(详见附表4:发包人供应装饰装修材料明细表),发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续; 7、2由承包人供应的材料,设备(详见附表5:承包人供应装饰装修材料明细表),承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并承受发包人检验、 第八条工期延误 1、对以下缘由造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延: (1)工程量变化和设计变
12、更; (2)不行抗力; (3)发包人同意工期顺延的其他状况、 2、因发包人未按商定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人供应的材料,设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人担当,工期顺延、 3、发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延、 4、因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人缘由造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人担当,工期不顺延、 第九条质量标准 双方商定本工程施工质量标准:_、 施工过程中双方对工程质量发生争议,由_部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同商定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人担当;经认证工程质量符合
13、合同商定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人担当、 第十条工程验收和保修 1、双方商定在施工过程中分以下几个阶段对工程质量进展验收: (1)_; 发包方(章):承包方(章): 地址: 地址: 法定代表人: 法定代表人: 托付代理人: 托付代理人: 电话: 电话: 电挂: 电挂: 开户银行: 开户银行: 帐号: 帐号: 邮政编码: 邮政编码: 合同订立时间: 年 月 日 装修合同 篇3 第一章 总则 甲方:深圳华中信息技术有限公司兴安盟分公司 乙方: 甲方的计算机信息机房工程及其设备安装工程工程,确定乙方为施工安装单位,依据中华人民共和国合同法,双方本着互惠互利的原则,经屡次洽商,达成如下合同
14、: 1.1工程概况: 本工程主要包括系统计算机机房装修、机房设备的供应安装调试、及其工程。 1.2工程名称: 1.3承包范围 系统工程设计、施工、及设备材料供给。 1.4 施工地点 1.5本合同遵循的技术规格和标准及优先原则: 1.6质量合保证 乙方须承诺,本工程中所选用的材料及设备均严格根据本合同材料及设备清单中所列出的产地和数量去选项购,并须获得甲方的认可和支持,以确保本工程符合以上标准。 其次章 甲乙双方的责任 2.1 甲方的责任: 1) 负责协调施工现场各工种间的协作。 2) 负责对工程施工进度及质量进展检查、监视,发觉问题及 时提出并通知乙方准时订正. 3) 向乙方供应满意施工用水,
15、电及相应的办公条件及堆放材 料的库房。 4) 对乙方供应的各种技术文件,资料保密,不以任何形式扩 散给第三者。 2.2 乙方的责任: 1) 负责本系统工程施工图纸设计。 2) 负责按合同规定施工,确保工程进度,根据甲施要求完成各项工作。 3) 负责根据经过甲方审批过的施工设计图和有关标准施工,确保工程质量。 4) 负责成品交验前的爱护,保养。 5) 做好施工记录、隐藏工程记录,并汇合施工技术资料。 6) 负责办理有关手续,并确保系统按期验收使用。 7) 负责培训甲方使用和治理本系统的技术人员。 8) 乙方进场施工人员必需听从甲方的统一治理,如违反甲方治理制度,视情节予以惩罚直至清退出场。 9)
16、 做好施工组织治理,保持现场清洁,器材堆放整齐并准时清理现场垃圾,做到文明施工。 10) 做好现场人员的安全培训工作,现场施工严格遵守甲方及地方安全部门的多项治理制度,乙方发生的一切安全事故均由乙方自行负责。 第三章材料及设备 3.1 材料及设备到达目的地为工地现场。 3.2 装修材料10天内交货,设备7天交货。本工程施工时间为30个工作日; 3.3 全部材料均由乙方组织选购,甲方须供应一封闭场所供乙方保管材料使用。 3.4 材料、设备除甲方另有书面变更要求外,均须按投标报价中所列产品型号、产地进展选购。 第四章 合同价款 合同总价为: 计人民币: 元 整 合同总价包括附件的设备清单所列设备、
17、系统的安装调试及其运保费、税金等全部的相关费用。 第五章 付款方式 5.1 合同签定后一周内,甲方需向乙方支付合同总价的30%作为备料款,计人民币元整。 5.2 乙方工程施工完毕,验收合格, 正常使用后,甲方支付至全部款项90%的竣工款,乙方工程价款计人民币: (以最终决算为实际价格)。剩余10%作为质保金,工程验收1年付清。 5.3 甲方支付给乙方的工程款项,乙方必需开具有效的正式的工程安装发票,给甲方入帐。 第六章 工期 6.1 本合同甲乙双方签定之日起,乙方即开头进展施工预备工作。 6.2 依据甲方的施工进度安排施工工作。_年_月_日开头施工。 6.3乙方的施工规划安排需经甲方书面确认前
18、方可执行;甲方缘由造成的停工及工期延误,乙方必需当日向甲方提出书面报告以供审批;甲方须在48小时内予以书面答复,若逾期不予答复,则表示甲方同意乙方的报告。 第七章 设计变更 甲方因变更设计时,应书面通知乙方;乙方按规定需变更时,应由甲方签证,竣工时按工程量增减的签证进展调整和结算,未经甲方代表确认的变更无效,不行作为结算依据。 第八章 工程验收 8.1工程完成后,乙方提交工程竣工报告,七日内由甲、乙双方对工程进展验收。 8.2 工程验收时,乙方应向甲方供应本系统全套工程设计、施工文件及图纸,并供应全套电子治理文档。 8.3 按国家和地方当局的相关施工标准,验收标准和标准作为验收依据。 装修合同
19、 篇4 发包方(简称甲方): 承包方(简称乙方): 依照中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定,双方在协商全都的根底上,就 发包方装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议: 第一条 工程概况 1.1 工程地点:_。 1.2 工程内容及做法(装修预算表)。 1.3 工程承包方式:双方商定实行以下第_种承包方式。 (1)承包方包工、包料; (2)承包方包工、局部包料(承包方供应装饰装修材料表),发包方供应局部材料(发包方供应装饰装修材料表); (3)承包方包工、发包方包料(发包方供应装饰装修材料明细表)。 1.4 工程期限_个工作日,开工日期_年_月_日,竣工日期_年_月_日。 1.5
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 有关 装修 合同 模板 集合
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内