机场建筑工程承包合同.docx

《机场建筑工程承包合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《机场建筑工程承包合同.docx（4页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 机场建筑工程承包合同 发包人：_（简称甲方） 承包人：_（简称乙方） 依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，就本建立工程协商全都，订立本合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：_ 2、工程地点：_ 3、工程范围：_ 4、承包方式：_ 二、合同工期 1、开工日期：_年_月_日，竣工日期_年_月_日，合同工期总天数_天（以实际进场施工之日算起）； 三、质量标准 工程质量标准：合格、根据_施工质量验收标准验收。 四、合同价款 总计合同金额_（大写）（人民币），小写_￥。 五，付款方式 付款方式：本工程进场完成_ %工作

2、后_天内，发包人向承包人支付_%工程费用；本工程进场完成_%工作后_天内，发包人向承包人支付_%工程费用；本工程竣工验收后_天付清余下的工程费用（除工程保修押金）。工程价款通过银行转（汇）入对方帐户（以本合同注明帐号为准）。全部款项支付须先开发票后支付。 六、施工预备 1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参加技术交底以便图纸通过。 2、发包人应在施工前做好三通一平工作，供应基准测量点和水、电接入点； 七、安全责任 1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。 2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。 3、乙方在施工过

3、程中消失责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。 八、工程竣工验收及保修 1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参与验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必需成认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的治理费和其他损失均由发包人担当； 2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格； 3、竣工工程阅历收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接收，致使工程发生损失，应由发包人担当； 4、工程已根本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法

4、解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进展竣工验收和办理移交手续； 5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人供应终身优待效劳。 6、承包人应按国家技术标准、标准、规程和发包人的”技术要求进展工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿赐予修缮，使其到达质量合格。若承包人无力补充完善，需托付其他单位时，承包人应担当全部工程费用。 九、现场代表 发包人现场代表_，承包人现场代表_，双方代表的权利义务按本合同商定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换

5、人时应提前三天书面通知对方。 十、违约责任 因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直承受损失局部的勘察费外，应依据实际损失向发包人支付赔偿金。 一方违约时，除前面条款另有商定外，违约方支付违约金_万元。本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商全都，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按以下第种方式解决： （一）提交仲裁委员会仲裁。 （二）依法向人民法院起诉。 本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。 发包人：_联系方式：_ 承包人：_联系方式：_ 日期：_年_月_日_年_月_日 【机场建筑工程承包合同】