《2022劳务施工合同例文.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022劳务施工合同例文.docx(58页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022劳务施工合同劳务施工合同11、工程名称:2、工程地点:3、经甲乙双方多次协议后双方共同认可,达成本合同内所有语言及文字。4、依照中华人民共和国劳务法、劳动法、合同法等法律法规。5、承包煤矿工程范围及单价。乙方清理煤矿山头(土方与风化石,含挖、推运1公里)甲方按照山头所施工的,已挖出的土石方,每立方按自然方补给乙方单价人民币20元(贰拾元整)。6、煤矿按照每吨,含挖运30元(叁拾元)承包给乙方施工。7、土石方工程量计款方式,甲方给乙方一月结算100%。8、煤矿工程量暂定为500万吨,含挖装运每吨21元人民币(贰拾元整)煤矿承包工程价示为1.25亿元人民币(壹亿贰仟伍佰元整)甲方负责代垫乙
2、方施工队油费,从进度款中结算时结回乙方。9、承包施工工期为15个月正常施工天,从正式开工日算起,除扣雨大外与其他特殊原因,工期可以顺推。10、甲方责任:同价款内于清理山头土石方的所有工程量专款专用,按照签约本合同内的结算工程进度款注明付款时间为准)。甲方不得以任何理由来违约乙方与拖欠乙方工程进度款,如有此现象发生,甲方负责赔偿乙方所有设备来回调迁费,并且负责乙方所有的设备挖机与双桥车的误工费,按照台班实际赔偿给乙方至以上所挖、装、运的所有煤矿工程款。11、在乙方施工过程中,甲方必须负责本施工段内的周边政府有关部门至施工通道中施工运输,提供给乙方正常方便施工,并且负责乙方所有人员住宿至水电方便及
3、乙方所有人员的人身安全保险费用。以上第11条款所有费用不含在甲方承包给乙方的承包煤矿合同价款内的单价。12、乙方责任甲、乙双方在正式签订劳务合同当天算起,乙方必须时间7天内调到8台三六零型号挖机、25台双桥车,并且所有证件齐全后为甲方验收合格为准。13、甲乙双方责任甲乙双方受中华人民共和国劳动法、合同法,以及双方共同诚信共同遵守,互不违约、如有违约,由违约方负责全部经济及法律责任。14、甲方付款结算方式在乙方施工中,挖、装、运煤矿从出煤当天算起,甲方必须给乙方每十天结算付款一次90%。只押乙方一次10%,以后以此类推,至本合同签订所有工程量为止。15、本合同一式四份,甲乙方双各执两份。16、以
4、上甲乙双方以本合同内的所有语言、文字。至打字内的文字甲乙双方签字与盖章受同等法律保护。甲乙双方不得出现哪一方私自更改本合同内文字。甲方单位名称: 乙方单位名称:甲方法定代表人: 乙方法定代表人:甲方证件号码: 乙方证件号码:甲方详细地址: 乙方详细地址:签约地点:签约时间:劳务施工合同2甲方:_建设集团股份有限公司甲方代表人:_身份证号:_乙方:_身份证号:_为确保渝黔高铁九标段工程总工期目标的顺利实现,根据现场施工需求,招募部分劳动力以满足工期和施工需求,乙方自愿为甲方提供劳务,并同意纳入甲方统一管理。根据相关法律规定,本着平等、互利、公平、诚信的原则,结合本工程实际,双方就劳务工序作业协作
5、中的权利、义务和责任达成如下协议。第一条劳务作业的形式1、乙方以自己组织的人员为甲方提供劳务,编入甲方作业队并接受甲方统一施工管理,参与甲方组织的施工生产。2、乙方编入甲方队伍后,乙方代表人应配合甲方对该工班的行为负责,接受甲方的各项施工管理。第二条劳务作业的工程名称及内容1、工程名称:_砼、钢筋劳务作业。2、作业内容(1)涵洞、挡土墙砼作业,作业包含内容:_立模、拆模,支架搭拆,砼浇筑、捣固、抛光、装填砂袋;(2)涵洞钢筋作业,作业包含内容:_绑扎、安装;(3)相关附属作业,作业包含内容:_根据实际工程清单。3、劳务费计算方式按劳务作业完成工序项目的经甲方签字确认的合格图纸设计工程量乘以劳务
6、单价的方式计算劳务费用;其中计费的项目及单价详见本协议书附件1工序劳务怍业项目及单价表。4、计量规则:_按乙方所完工程项目的图纸设计净量经甲方签字确认后进行计量。第三条介款及约定1、本工程暂定价款为(1)挡土墙砼作业价款_元/m3;(2)涵洞砼作业_元/m3;(3)涵洞钢筋作业价款_元/T;已完工结算工费为准。具体劳务协作项目及单价详见本协议附件1工序劳务作业项目及单价表。工程结算以双方现场签认完成协议内合格的图纸设计工程数量为准。第四条劳务费的计算及支付程序1劳务费拨付:_根据甲方项目经理批复后的作业成果确认单,按总额的80%拨付给乙方。2、办理结算:_甲方只对该项目分包协议的乙方签订人办理
7、结算。第六条工程质量和检查验收。3、乙方在甲方的组织、指导下,确保工序质量符合验收标准。4、乙方在施工中应接受甲方、监理和业主人员的检查,执行甲方制定的各种质量控制措施。5、上道工序未经甲方专职质检员检查合格后,不允许进入下道工序的施工,否则,由此引起的一切后果由乙方负责。隐蔽工程经现场监理工程师签证合格后方可隐蔽,同时可进行下一道工序施工。甲方:_乙方:_时间:_劳务施工合同3甲方:(全称)_乙方:(全称)_依照合同法、建筑法及相关的法律、法规、遵循平等、自愿、和城市守信的原则,双方就_等事项协商一致,订立本合同。第一章、工程项目1.1、工程名称:_1.2、工程地点:_1.3、工程内容:_1
8、.4、承包范围:_第一条:工作内容必须按照图纸要求施工,图纸上如没有说明需按照国家规范要求施工,按规范要求验收合格为准。2.1、承包方式:(1)包工、施工用水电由甲方负责。包工人工资及福利、包安全、包工期、包质量、包文明施工、包验收合格。第二条:承包方式及承包单价2.2承包单价_以乙方实际完成及验收合格的工程量按实结算。第三条:合同期3.1、本合同期为_第四条:付款方式4.1、合同款的支付:乙方负责_经设计、监理验收合格后,甲方需支付70%进度款给乙方,余款30%待竣工验收后一次性付清。乙方每次收取工程款必须出具在岗工作人员确认的工资表。第五条:甲乙双方责任5.1甲方责任(1)按合同约定支付工
9、程款给乙方(2)负责安排相关人员解决施工中的问题及确认工程量。5.2乙方责任(1)负责安全、质量、文明施工管理,承担承包范围内的质量、进度、成本、安全生产、施工风险、文明施工等相关的责任,保证施工安全。若施工过程中发生安全、质量事故,所造成的一切责任以及损失均由乙方承担。(2)材料进、退场运输工程中,发和聚众闹事等的一工事故由乙方负责。(3)乙方在岗工人必须维护工地治安秩序。严禁盗窃、赌博、打架斗殴。如有以上情况甲方有权清退乙方,剩余工程款不予结算;如有违法行为发生将送公安机关处理,严重的将追究刑事责任。(4)乙方在施工过程中,必须安全服从甲方现场管理人员有关施工质量、进度、安全等合理的管理。
10、(5)施工期间,乙方人员的工伤、病患、伤亡、意外事故等乙方全部负责。(6)乙方须按规定做好必要的安全生产的防护措施,给工人配套安全帽、安全带、以及做好防护措施,为工人提供必要的劳保用品。如以上安全措施达不到规范要求,甲方有权按人次罚款100元;如达到10次以上,甲方有权清退乙方,且不结算剩余工程款。(7)乙方所有工人必须有合法的上岗操作证件,并提供每名工人的身份证复印件。(8)乙方必须为所有工人购买相应的保险。(9)保证按甲方要求按排足够的工人进行施工,如达不以甲方要求,甲方有权另请施工队伍进行施工,正常开工后乙方必须有40名以上的工人现场施工。(10)乙方施工过程中必须完工场清,如果群众投诉
11、每次罚款100元人民币。第六条:争议解决6.1、合同生产争议或未尽事宜,双方应友好协商解决,签订补充合同。6.2、如协议不成,提交广州市仲载委员会或在工程所在地的人民法院诉讼解决。第七条、合同份数及生效7.1、本合同一式两份,双方各执一份,具有同等效力。7.2、本合同订立时间_年_月_日;订立地点:_合同双方签字后生效,工程验收合格,并付清款后,双方履行所有义务后自然失效。7.3、技术要求:甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日劳务施工合同4_(其总部设在_,以下称“甲方”)与_(其总部设在_,以下称“乙方”),经过友好协同,乙方同意
12、为甲方在_国的_项目的施工提供劳务,为此与甲方签订本劳务合同。(一)合同目的本合同的目的:乙方根据本合同条款向甲方提供技术工人、工程技术人员和其他人员(以下称为派遣人员),甲方向乙方支付报酬。为保证甲方工程的顺利完成,双方应互相协作,认真执行合同。(二)人员派遣1.应按双方商定的计划派遣人员。甲方对所需派遣的人员应提前两个月用书面正式通知乙方。乙方同意在派出前一个月向甲方提交派遣人员一览表,包括姓名、出生年月日、工种、护照号码及_国申请入境所需要的资料_。2.乙方负责办理乙方人员(从其居住国)的出境手续,并承担与此有关的各项费用。在_国的入境和居住手续由甲方办理,并负担与此有关的各项费用。3.
13、根据工程计划的需要,派遣人员可以随时增加或减少。4.如需要增加派遣人员时,甲方同意提前两个月向乙方总部提出派遣人员计划。增加人员的工资,按本协议附件1所列工资标准支付。增加如系新工程,其工资标准应由双方驻工地的代表商定。5.根据工程进度,如现场需要减少人员,则应由双方现场代表商定后实施。(三)准备费甲方同意付乙方派遣人员的准备费每人_元。准备费应在向乙方提交派遣计划的同时电汇乙方 _银行_帐号。(四)工资1.派遣人员的工资应按附件中所商定的工资表支付。工资的计算应从派遣人员离开乙方所在国_机场之日起到离开_国_机场之日止。乙方同意在安排航线时尽可能取最短路线,缩短时间。2.派遣人员的基本工资
14、_。3.基本工资以月计算,凡不满一个月的按日计算,日工资为月工资的25%。4.根据_国目前的经济情况,派遣人员基本工资每年应增长15%。(五)工作时间及加班1.乙方人员的工作时间为每月_天,每周_天,每天8小时。2.每周休假一天,具体休假日期可由双方在现场安排。3.由于材料短缺、气候条件等影响不能正常施工时,经双方协商可以临时调整工作内容。如因上述及其他因甲方原因造成停工时,甲方同意支付乙方人员的工资。4.如工作需要并经双方同意,乙方人员可以加班。甲方按下列标准支付加班工资:(1)平时加班工资为基本工资的125%;(2)平时夜间加班(22点至次日晨5点)以及休假日加班,工资为基本工资的 150
15、%;(3)节目加班工资为基本工资的200%;(4)加班工资计算方法如下:(月基本工资/200小时)加班小时数加班工资的百分率;(5)上述加班工资和基本工资同时支付。(六)伙食1.甲方同意向乙方提供厨房全套炊餐具及冷藏设备,由乙方自行办理伙食。2.甲方同意付给乙方每人每天 _元的伙食费,包干使用。3.食堂用水、用电和燃料以及生活物资采购用车由甲方提供并支付费用。(七)节日和休假1.所有乙方人员有权享有_国政府的法定节日。2.所有乙方人员在工作满11个月零 10天后,应享受20天的回国探亲假,其_国_机场至_机构的往返机票由甲方支付。应尽可能安排最短的航线。3.如果现场施工需要乙方人员推迟回国休假
16、时,乙方同意说服其人员延期休假,甲方同意为了补偿乙方人员的损失,应给予适当的报酬。4.关于补偿上述损失的报酬,可根据当时的情况由双方现场代表商定。但这项补偿不应少于_国_机场至_机场之间的单程机票价金额。劳务施工合同5发包人:承包人:工程名称:罗田大别川旅游驿站综合楼工程施工地址:罗田县大河岸滚石坳根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。第一条 工程概况及承包工作内容1.1工程名称:罗田大别川旅游驿站综合楼工程1.2工程概况:建筑面积1.3包工内容:桩基基础及桩基基础以上的主体施工第二
17、条 合同工期:开工日期20_年20_年第四条 合同价款4.1合同价款:按建筑面积确定承包价_元/平方米,合同总造价为:_元人民币。4.2对合同价款内容的明确:泥工:含混泥土浇筑、砌体及土方回填等。第五条 合同价款的支付方式5.1进场施工第一个月只支付工人生活费,第二个月支付第一个月工程量的30%(含已支付的生活费),第三个月支付第二个月工程量的30%,以此类推,主体工程竣工后支付到总工程量的60%,九月份支付到总工程量的90%,20_年年底一次付清余款。5.2前期合同价款的支付必须以工人领取生活费得方式由乙方造表签字,按照造表直接发放到工人手上的方式进行。第六条 安全施工6.1安全施工:承包人
18、必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。第七条 工程质量、验收与保修7.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。7.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。7.3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面
19、验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。第八条 工期延误8.1对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。8.1.1因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力;8.1.2设计变更和工程量增加;第九条 文明施工9.1发包人、承包人应严格执行国家颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工。9.2所有施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽,并保证其务工人员不随地大小便,不打架斗殴,不偷盗,如果有以上事件发生,按照14.2.3执行。第十条 :承包人自备工具及须知10.1承包人自备工具为:翻斗车
20、、震动泵、铁锹等。10.2由承包人自备的工具须其自带入现场,发包人提供电力供应到施工现场(100米内)。10.3承包人自备机具,其维修保养自理。第十二条 发包人的权利及义务12.1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底及解决施工中存在或发生的技术问题。12.2负责于20_年3月15日提供施工图纸1套,提供必要技术资料和办理施工洽商。12.3负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。12.4负责本工程中各工种,工序间的协调与配合,承包人在安全、质量、工期、
21、场容等方面发现有违反合同约定内容的,发包人应书面提出整改意见,督促承包人进行整政。12.5负责组织工程的验收工作。12.6本工程发包人施工代表为周勇,负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可委托现场签认用工、办理洽商变更手续的职权,人事如有变动,应提前7日通知承包人。第十三条 承包人的权利和义务13.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。13.2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码,作为人工工资发放的依据。13.3在施工生产过程中,承包人必须
22、保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于5%,服从发包人的统筹安排,统一调动。13.4承包人必须按施工图纸及说明施工,如有合理化建议应征得发包人同意,并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。13.5承包人应对其作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育,自觉遵守发包人现场管理规定,服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查,并及时向发包人提供有关情况和资料。第十四条 违约责任14.1发包人违约责任1411由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人办理书面洽商,如超过三十天以上酌情予以补偿。1412由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经
23、济损失及有关责任由发包人承担。1413发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,15天布予以回应的,承包人有权依法追索拖欠款。14.2承包人违约责任14.2.1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在3日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。14.2.2因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。14.2.3由于承包人的劳务人员发生在施工现场打架斗殴
24、,偷盗等事件,承包人负全部责任,为此发包人有权终止本合同,并追究由此遭受的经济损失。第十五条 合同争议的解决在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解调解或和解调解不成的可以向罗田县人民法院起诉。第十六条 本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份,副本一份。本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项,其他事项与正文具有同等效力。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日劳务施工合同6发包方:XX建筑工程有限公司 承包方:依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法
25、、海南省建筑工程管理条例及其它相关条例行政法规,遵循平等、自愿、公和诚信的原则,双方就本项目土石方工程施工项目协商一致,特签订本合同,双方共同遵照执行。一、工程概况1.1 工程名称:桑榆老年公寓1.2 工程地址:湘潭市响水雅艾村、星沙村1.3 工程内容:场地清表、土石方挖、装运、场平整二、承包方案2.1 按照第一条工程概况 1.3工程内容,乙方以机械施工劳务分包形式进行承包施工。自带机械设备,听从甲方施工员及现场管理员的安排,保质、保量、保安全,按时完成施工任务。三、合同工期3.1 开工日期:暂定于20xx年9月下旬(具体开工时间以甲方书面通知为准)。3.2 竣工日期:待定3.3 合同工期天数
26、,以建设方要求为准四、质量标准,以建设方验收合格为准五、合同价款5.1 土方按每方7元(人民币)按实际工程量结算,石方按20xx年定额下浮20%进行结算(税费除外)。5.2 本项目工程量约400万元(人民币)大写:肆佰元整。5.3 按实际工程量按本合同单价结算。六、付款方式6.1 乙方按甲方开工通知及通知时间组织机械设备和相关人员进场施工,其机械设备进场费由乙方自负(机械设备进场后由甲方预付第一次支付工程款扣回)。工程款由乙方每15天向甲方申报工程量,经甲方核实后按乙方实际完成工程量的工程款80%付给乙方,剩余的工程款经建设方验收合格后30天内一次性全部付清给乙方。七、安全施工7.1 乙方应遵
27、守工程建设安全生产的有关规定,按严格要求标准组织施工,并随时接受行业安全检查员依法实施的监督检查,采取严格的安全防护措施不,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方自行承担,乙方必须对施工员办理工伤意外保险,并为施工场内的有关人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。7.2 实施爆破作业施工时,乙方应在施工前15天以书面形式通知乙方,并提出相应的安全防护措施,经甲方认可后方能实施,由甲方承担安全防护措施费用。八、双方职责8.1 甲方职责8.1.1 按时对乙方所完成工程量进行审核结算并按合同约定的时间向乙方支付工程款。8.1.2 委派工地现场管理员,施工员指
28、导工程施工和监督施工质量,办理工程验收签证手续。8.1.3 甲方处理好施工场地的周边关系,确保乙方顺利施工。8.1.4 如因甲方责任造成中途无故停工,由甲方承担损失。8.2 乙方职责8.2.1 合同签订后,乙方向甲方提供施工机械设备清单。8.2.2 按甲方通知的开工日期组织机械设备和人员进场施工。8.2.3 及时向甲方提供施工进度报表及完成工程量的预测和计算依据。8.2.4 施工中如发现文物,古墓等应及时通知甲方并协同做好善后工作。8.2.5 协助甲方处理好施工场地周边相互协作关系,其费用由甲方负责。九、违约责任9.1 本合同一经签订生效,在无特殊情况下(如相关政策调整,自然完善战争等)任何一
29、方不得单方面终止合同条款的履行,否则按违约处理。9.2 甲方因周边关系未协调好而影响乙方施工而停工延误等由甲方承担相关责任。9.3 乙方不按合同约定的工程完成或机械设备不到位等原因中途停工而影响土建工程的施工时间,乙方除承担违约责任外,还应赔偿因此给甲方造成的损失。9.4 本合同甲乙双方任何一方违约造成不履行合同行为违约方按工程总造价的1%赔偿给守约方。十、合同生效,解除和终止10.1 本合同自双方代表签字后当天由乙方向甲方交纳合同履约金10万元,进场后在第一次结付工程款时退还给乙方,但不计利息。10.2 合同签订后,一个月内乙方未能接到开工通知书,如无特殊情况,双方以解除合同,甲方须全额退还
30、合同履约金。10.3 如因特殊情况解除合同其赔偿损失以及合同争议均按甲方与建设方签订的合同条款参照执行。10.4 本合同一式四份,双方各执两份。劳务施工合同7委托人:_(以下简称甲方)承包人:_(身份证号:_)(以下简称乙方)因工作需要,甲方将部分勘察外业工作委托给乙方。经双方协商一致签订本合同。一、外业施工内容1.机孔施工:_开孔、钻进、取样、标准贯入试验以及钻孔封孔、场地恢复等。2.静探施工:_开孔、静探、场地恢复等。3.手摇钻施工。二、工期要求按甲方具体要求执行。三、技术及质量要求、履约保证1.甲方于施工前向乙方书面提供该项目的外业施工技术要求及质量规定,乙方应严格按照执行。2.乙方应接
31、受甲方现场管理人员的询问、指导,对提出问题及时整改。四、施工安全施工安全协议为本合同附件,与本合同具有同等法律效力。五、报酬及支付方式报酬按实物工作量结算,计费单价为:_机孔陆域:_一般地层:_孔深小于10米(含)的路基孔,元/米;非路基孔和孔深大于10米的路基孔分段计价,40米(含)以浅元/米,40米-60米(含)之间元/米,60米以深元/米。碎石土:_40米(含)以浅元/米,40米-60米(含)之间元/米,60米以深元/米。泥岩等软质岩类:_元/米,灰岩:_元/米,砂岩:_元/米。水域:_陆域对应地层单价的2倍。机孔施工工作内容包括钻进、标贯、取样及地质编录等。2手摇钻孔元/米,在有铺装面
32、位臵钻探时,每孔增加开孔费10元。静力触探试验孔单桥:_元/米,双桥:_元/米,大型液压静探:_元/米。必须提供电子数据。外业施工结束60天后,在无安全和质量问题情况下,甲方根据工程进度及从业主处收款进度,同比例支付乙方报酬。乙方应提供符合相关规定的.发票(税金由乙方承担)。乙方自带设备的运输、维修、养护、损耗、毁损、盗抢等概由乙方自行负责并承担费用。六、违约责任1.乙方提供的成果质量不合格,则应负责无偿给予重新施工或采取补救措施,以达到质量要求。由此造成甲方损失的,乙方应予赔偿。2.乙方弄虚作假,则应对因此造成的直接和间接损失负赔偿责任并支付直接损失一倍的违约金,并承担相应的法律责任。3.对
33、有封孔要求,而乙方未能达到要求的,除应由乙方负责返工以达到要求外,其还应对由此造成的其它损失负完全责任;性质严重时,乙方应向甲方支付10000-50000元不人民币的企业信誉等间接损失费。七、其它约定1.乙方应以自己的设备、技术和劳力完成承揽的工作,乙方承揽的工作不得交由第三方完成。2.甲、乙双方之间不存在劳动、劳务或雇佣关系。3.甲方负责施工期间的有关协调工作,除此以外的所有施工准备工作均由乙方自行完成。4.青苗赔偿等类似费用由甲方承担。5.乙方应文明施工。如施工后的场地恢复(场地恢复费用由乙方承担)、搞好与当地群众关系等。6.施工期间由于乙方违法、违规及不当行为造成的后果及损失,由乙方承担
34、。八、解决争议的方法本合同及附件在履行过程中发生争议,双方友好协商解决。协商不成向无锡市滨湖区人民法院提起诉讼。九、附则1.本合同一式二份,甲、乙方各执一份。2.本合同有效期为生效之日后一年,自年月日至年月日。本合同适用于合同有效期内甲方委托给乙方所有项目的外业劳务分包工作,特殊项目或施工条件特别的项目除外。3.双方签字(盖章)后本合同生效。委托方:_承揽方:_身份证号码:_代表人:_代表人:_合同订立时间:_劳务施工合同8发包方:_项目部(以下简称甲方)承包方:_,身份证号:_(以下简称乙方)甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则,经友好协商,根据民法典、爆破安全管理规程、爆破作业项
35、目管理要求和民用爆炸物品安全管理条例及辖区公安机关相关规定,甲、乙双方就位于_ 的责任管理达成以下协议:一、工程概况:工程名称:_爆破工程工程地点:_承包工程内容:布孔、钻孔、验孔、装药、填塞、钎探、防护、联络网、警戒、起爆、爆后检查、解除警戒、提供空压机给孔桩班组辅助清渣(含所有孔桩爆破作业的施工机械、人工、材料费用),不含孔底清渣。二、工程单价和工程量:1工程单价:爆破单价按_元/m(不含税费),钎探单价按_元/元,甲方代扣_%的保险费用。2工程量确认:以实际收方计算,若乙方装药量过大导致孔桩直径过大,孔桩收方直径不得大于土方开挖直径、钎探按实际进尺深度收方。三、进度款支付:1工程进度款的
36、支付:按照当月实际完成工程量的_%支付进度款。2工程计量及结算:工程计量以双方实测数据为准,即工程计价款=工程量*单价;工程完工验收合格后15天内,完成工程结算及支付手续。四、工期要求:本合同工期:本项工程工期为31天:开工时间为_年_月_日;竣工时间为_年_月_日,若乙方原因拖延工期的,甲方有权按照5000元/天对乙方进行罚款处理。五、双方责权利:甲方责权利:1给乙方提供施工基础图1份。2及时办理技术交底。3为甲方工程师,行使合同约定的权利,履行合同约定的义务。甲方工程师负责履行甲方责任,处理现场问题,协调关系,负责质量、安全、进度、文明施工管理。4甲方应按时按期支付乙方工程进度款和办理工程
37、结算相关手续。5每次爆破作业前,甲方负责清理施工便道及场地,为乙方安全运送民爆物品爆破提供必要条件。乙方责权利:1乙方负责办理爆炸物品使用相关手续。3乙方须遵守爆破工程建设安全生产有关管理规定,严格根据经审批后的爆破设计方案组织施工。4严谨违章作业、违章指挥、冒险施工,乙方服从甲方现场施工管理人员的正确指挥,对违章指挥,乙方有权拒绝施工,因甲方违章指挥造成的一切经济损失及法律责任由甲方承担。5乙方爆破作业人员必须持证上岗,并严格按安全作业证规定的作业级别进行爆破作业6按照爆破作业项目管理要求、民用爆炸物品安全管理条例和爆破安全规程及相规定,必须进行爆破安全评估和监理的爆破作业项目,由此产生的爆
38、破安全评估和安全监理费用由乙方承担,各单项工程施工的人员、设备进出场费用由乙方自理。7乙方严格按照爆破设计方案爆破施工方案实施爆破,如有违反,所造成的一切经济损失和法律责任由乙方承担。8若乙方在爆破过程中,由于装药量过多(少)爆破导致孔桩垮塌(欠爆),由乙方全权负责。六、安全责任:1甲乙双方必须严格执行爆破作业项目管理要求、民用爆炸物品安全管理条例、爆破安全规程等国家、省、市有关规定,做好安全防护工作。2乙方根据爆破区域实际条件及时优化爆破参数,科学管理。精心施工,确保爆破震动控制在国家规范允许范围内。3若爆破中发生安全伤亡事故,医药费由乙方垫付,待甲方报保险公司后,所报销的费用归乙方所有,其
39、它费用由乙方承担,甲方不再支付任何费用。七、违约责任除不可抗力的原因,任何一方不履行合同,均要承担违约责任。1甲方不安合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其他使合同无法履行的行为,应承担违约责任。2如乙方原因不按期完工给甲方造成损失的,由乙方承担并赔偿甲方损失。八、工程计量结算支付完成后,本合同自行失效。九、本合同一式_份,甲方执_份、乙方执_份。甲方:_ 乙方:_授权代理人(签字):_ 身份证号:_电话:_ 电话:_日期:_年_月_日 日期:_年_月_日劳务施工合同9甲方:乙方:甲乙双方根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律法规,在平等自愿、充分协商一致的基础上,为了明确双方在施工过程中的权益和责任,根据本工程的实际情况,双方签订以下条款。一、工程名称及地点:二、承包方式:包工包料,包制作安装。三、样式要求:以图纸要求和甲方要求为准。五、付款方式:合同签订,材料到场,负责人验收签字后,开始施工,每十层完工后,支付已完工程造价的80%给乙方,工程施工全部完工后支付总价款的80%,竣工验收合格后付至总工程造价的95%,剩余5%作为质保金,三年后无息付清。六、质量标准:达到国家现行施工验收规范进行施工,达到验收合格。七、安全生产及安全事故处理1、安全施工:发包人承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门
限制150内