设备安装施工合同简短.docx

《设备安装施工合同简短.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《设备安装施工合同简短.docx（46页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、文本为Word版本，下载可任意编辑设备安装施工合同简短 随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。怎样写合同才更能起到其作用呢？合同应该怎么制定呢？这里我整理了一些优秀的合同范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。 推荐设备安装施工合同简短一 乙方：_ 为确保甲方承建的_工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将_工程承包给乙方施工。根据中华人民共和国民法典、建筑法和最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严要求完成施工任务

2、的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下： 第一条 工程概况 1.工程名称：_ 2.工程地点：_ 3.工程数量：_ 4.工程数量及内容：_ 第二条 工期 1.开工日期：_年_月_日开工。 2.竣工日期：_年_月_日竣工。 3.总工期为：日历天_天。 4.阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。 第三条 承包方式与工程造价 1.承包方式：综合单价承包，工程项目承包单价详见附件一工序单价承包一览表。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。 2.工序单价包含的内容：指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费

3、用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管理）、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、小临设施、施工风险、成本节约形成的利润，工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用。 3.本合同施工均含完成本项工作所有的工作内容和缺陷修复，有及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等的费用。除清单所列项目外，其他与本工程项目内容有关的施工项目应人微言轻完成本项工程的辅助工作，不再另行计价。 4.工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。 5.本工程造价单项价格一次包死，不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲

4、方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响，如遇不可抗力，双方协商解决（不可抗力是指当事人不能预见、不可避免、不能克服的事情）。本工程营业税、城市建设维护税及教育费附加由甲方代交，其他税费由乙方自行负责缴纳。 第四条 履约保证金 1.合同签订之前，乙方必须向甲方交纳不少于合同造价10%的履约保证金（若乙方以进场设备作为抵押，应按照担保法规定到国家相关部门办理抵押手续）。 2.若乙方因自身原因不能按期进场或不能继续完成本工程或给甲方工程施工和企业信誉造成了损害，甲方有权扣留部分或全部履约保证金，剩余部分在乙方所承包工程施工完成并结算完毕后一次性付清。 3.乙方在工程施工完成并撤离施工现场后，出

5、现所雇佣民工或债主到甲方索要欠款，甲方将从履约保证金中代付相关款项，并加扣5%的手续费，不足部分从保留金中扣除。剩余的履约保证金在工程结束并结算完毕满一年且甲方撤离施工工程现场后付清。 第五条 计量支付与工程结算 1.甲方每月对乙方完成的经验收合格的工程项目进行计量支付，每月的25日为计量支付时间（但甲方有权根据实际情况对计量时间和支付时间做出调整）。乙方按照当期实际完成且验收合格的实物工程量，编制月计量支付申请表，报甲方施工技术部门和计划经营部门审批。经甲方专业工程师和计量工程师签认后，作为中间计量的依据。经甲方专业工程师和计量工程师签认的工程量，甲方将不预计量和结算。 2.施工期间甲方每月

6、向乙方支付当月计量总额的70%。乙方工程全部完工经甲方验收合格后支付至工程结算总造价的90%，甲方工程全部完成进入保修期后支付至95%，扣留的总造价的5%转为工程保留金。甲方每期向乙方支付款项时均应扣除：甲方向乙方所供材料费用、机械使用费用；乙方向甲方所借的费用；甲方向乙方开据的罚款票据金额；合同规定扣除的其他款项。 3.乙方应合理使用甲方拨付的工程款，并不得挪用。每期工程款拨付时，乙方应将上期拨付资金使用情况上报甲方财务部门审核，同时将上月工人签字的工资表复印一份交到甲方财务部门。若乙方账目清晰，资金使用合理，无将本项目部资金挪作他用现象，甲方将在业主拨付工程款到位后按本条第2款规定的比例分

7、期支付，否则按上述比例的50%拨付或不拨付工程款。 4.甲方有权对已经批复的任何一期计量支付的错误进行修正。 5.工程竣工结算以设计图纸和工程实物为依据，按乙方实际完成的且经甲方、监理、业主验收合格并经甲方工程部门复核认可的工程数量结算。 6.开工前甲方不向乙方支付预付款，施工期间不向乙方预支其他任何费用。 7.本工程保留金的比例为结算工程总造价的5%。缺陷责任期为甲方交工证书签发之日起两年，工程保修期为行缺陷责任期满之日算起五年。甲方将在业主保留金支付后一个月内支付乙方保留金。但若乙方在施工过程中或缺陷责任期内存在质量问题或发生过等级质量事故，甲方有权根据实际情况提高保留金的比例和延长保留金

8、的支付时间（最长可在保修期满后支付）。在工程缺陷责任期内或保修期内发生质量问题进行处理的费用从工程保留金扣除。 8.若现场发生甲方调动乙方人员、材料、设备的情况，乙方应及时进行签认手续并在当月的计量支付中办理计量，未按期办理的，甲方不予认可。 9.有下列情况之一，不予计量：工程质量不合格，已明确要求返工或已返工，但工程质量未经甲方验收确认和未填写事故质量报告的项目；违反合同规定转包分包的项目；变更增加工程项目手续不完备的工程项目；工程质量未经甲方评定或未经甲方质检工程师签字认可的项目；其他违背合同规定的项目。 推荐设备安装施工合同简短二 甲方：_(以下简称甲方) 乙方：_(以下简称乙方) 本合

9、同是根据中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议： 本项目执行标准：gb50072-_冷库设计规范 本项目选用的主机设备及技术要求见附件。 1、见附件一：冷库设备安装及材料明细表 2、合同总金额：_人民币：大写_元小写_元 1、制冷机组设备的安装; 2、库体喷涂、库板的拼装连接、库门的安装; 3、冷媒管道制作及保温安装; 4、室内外电源连接线、控制线、控制器安装; 5、机组开机测试运行。 1、主机交货地点： 2、甲方联系或委托联系人：王彦强电话： 3、安装工程工期：当乙方收到工程预付款、分期付款当日起算30天内完工，并验收交付使用。 4、

10、如遇下列情况，工期作相应调整，并用书面形式确定顺延期限。 (1)甲方在合同开工日期，未能准备好施工用水、电、施工场地及相关等条件; (2)发生设计变更，如：系统布置变更，材料材质变更，双方另行协商; (3)在施工中因停水、停电或其他原因限制施工时间。 1、甲方责任 (1)甲方指定安装位置及要求，提供乙方施工材料存放用地、施工用水、为乙方安装、培训提供场地、50hz、220v380v电源等实施条件。 (2)甲方负责提供电源到乙方指定位置。 (3)甲方参与工程质量和施工进度的监督。 (4)甲方负责主机设备和附属材料的进场验收、工程竣工验收。 (5)甲方负责提供乙方施工人员住宿及生活保障。 2、乙方

11、责任 (1)乙方保证工程施工质量和施工进度。 (2)乙方在施工中，严格遵守甲方管理制度，安全操作规范、防火规定、工艺规范及质量标准。 (3)乙方负责设备及附件的购置、运输、加工、制作、安装及交付使用。 工程项目如需变更，双方应协商一致，签订变更协议。 1、工程验收 (1)主机设备和附属材料的进场由双方验收合格方可施工。 (2)竣工验收：工程完工后，乙方通知甲方进行调试验收，甲方应得到乙方验收通知后三天内由双方共同进行工程验收，如甲方在接到乙方验收通知后三日不对工程进行验收，则视为工程验收合格。 2、保修 (1)整机保修12个月(含工程安装)，乙方在接到甲方报修电话后24小时内到达甲方地点(如遇

12、晚上时间则在48小时内)，保修期内无论何种情况，制冷剂不属保修范围，制冷剂费用由甲方自行承担。 (2)保修期外，乙方维修时按市场价向甲方收取维修费及材料费。 (3)主机若由电压不稳程序不平衡造所引起的故障由甲方负责承担。 1、签订合同即付人民币：60%人民币：_元 2、设备到场即付人民币：38 %人民币：_元 3、竣工验收合格后即付人民币：2%人民币：_元 1、验收中工程质量不合格，乙方负责无偿修理; 2、工程交付时间不符合规定，超期之_日起计罚金，年按合同总价2计罚金。 3、甲方未按合同规定付清合同款项时，甲方按逾期的实际日期，每日按合同总价的2偿付逾期违约金，总违约金不得超过合同总金额的2

13、0%，同时，乙方有权终止所售后服务设备及安装工程的保修期服务，所售设备及安装工程的附属材料的所有权归乙方所有。 合同执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。 本合同未尽事宜以及对本合同的变更、修改或补充，须经甲乙双方协商并签订书面协议方生效。 1、设备安装的土建部分由甲方负责解决; 2、本合同自甲方付款之日起生效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 推荐设备安装施工合同简短三 甲方： (出租方) 乙方： (安拆方) 丙方： (使用方) 根据中华人民共和国民法典及有关规定，为明确三方的权利、义务关系，经三方协商一致，特签订

14、本合同，以兹共同遵守。 一、安装设备名称： ， 安装高度 米。 二、工程地点及费用： 1、工程地点： 项目。 2.、费用：设备安拆检测费为 (￥ 元)，安拆检测费包括进出场、安装、拆卸、加节、附墙、检测以及安拆安全措施等费用。 三、作业时间：乙方按照丙方的要求于 年 月 日至 年 月 日安装、调试合格后，同甲方、丙方一起办理三方联合验收手续。 四、甲方责任 1、向丙方提供出租设备安装的基础图纸、附墙方案和附墙预埋图，负责设备基础和预埋件施工的现场指导，同时负责设备使用过程中的附墙、加节和操作过程中的安全责任。甲方每次升、降节完毕可以使用后，对操作人员和丙方进行书面交底，承担因未及时交底或交底不

15、清楚造成的安全事故和相应的费用。 2、由甲方聘用设备安拆单位，安拆单位必须具备设备安拆资质，且在建设备行政主管部门备案登记。 五、乙方责任 1、 乙方必须有多年安拆经验的专业安拆人员，且执证上岗。 2、 设备安装(拆卸)时，必须做好安全准备工作，配好安全帽、安全带、防滑鞋、分工合作，责任到人。 3、 乙方必须有安全员在现场指挥观察，每安装一个部位都要进行检查。 4、 在安装过程中，认真检查汽车吊的吊索、吊钩、保险，汽车的性能是否正常，条件准备齐全才能进行工作。 六、丙方责任 1、保障设备安装、拆卸所需道路、场地，即满足起重设备行驶道路及场地(保证16吨以下吊车的场地及道路)。 2、搞好施工现场

16、安拆设备所需电源等准备工作。 3、负责对甲、乙方操作人员进行项目施工的入场三级安全教育。 4、设备安装(拆卸)过程中，项目部必须指定专职安全员配合安装单位，协助安装拆卸施工现场的安全管理，在设备安装作业时50米(塔吊，施工电梯20米)范围内不准任何闲人出入安拆现场。 七、安全责任 1、安装(拆卸)前一天，甲、乙、丙三方安排安装人员召开安全意识教育会，并对安装(拆卸)的现场进行技术交底。 2、 乙方负责本设备安装及拆卸全过程的安全责任。 3、 设备安装(拆卸)过程中，须注意安全。在安装(拆卸)过程中若由于安拆人员自身原因发生的事故由乙方承担;安装完毕投入使用后，由于设备本身质量的原因，所发生的事

17、故，由甲方承担;安装完毕投入使用后，由于操作不当(如操作司机动作失误、指挥错误、或无指挥等)所发生的事故由甲方和当事人承担。 4、 甲方、乙方和丙方签订的本安装拆卸合同需乙方全过程安装拆卸及相应服务。 5、 安装完毕进行自检，自检合格后交省检测站进行检测，检测合格后才能使用;未经检测投入使用所发生的事故由项目部承担。 本协议三方共同遵守执行，谁不遵守，安全责任由谁承担。 本合同一式肆份，签字生效。 甲方签章： 乙方签章： 丙方签章： 年 月 日 推荐设备安装施工合同简短四 甲方：哈尔滨大东集团股份有限公司 乙方： 为保证甲方承建“中国银行大庆分行办公楼外立面维修改造工程”有序实施，甲乙双方本着

18、安全第一、规范施工的精神，特签订本协议。 一、甲方委托乙方进行大庆中国银行办公楼铝塑铝窗安装工作，乙方组织人员、机械进行作业，并就施工质量与安全对甲方负责。 二、甲方进行施工前准备工作，提供乙方合格的进场条件。乙方施工前对施工条件进行检查，乙方开始施工即视为认可甲方的前期准备符合要求。 三、乙方在施工现场需严格遵守甲方安全文明施工规定，如违反将按规定进行处罚，罚金从合同款中扣除。 四、乙方作业时须服从甲方对施工时间与作业面的安排，尤其是涉及交叉作业时。 五、乙方需保证施工人员身体条件需符合作业性质，对所属人员加强安全教育;作业时须经银行办公室人员同意，严禁私自进入办公场所。 六、乙方施工时需统

19、一着装，佩戴安全防护用具，并保证施工人员能够正确使用。 七、乙方人员需统一安排协同作业，对玻璃、金属制品轻拿轻放，特种设备(射钉枪等)由专人管理使用，切实保证作业安全。 八、甲方有权对乙方施工中的违章作业现象视情况进行批评、整顿、停工、罚款、终止合同等处理。 九、乙方对本协议范围内因违反上述规定造成的己方人身伤害与财产损失负责，赔偿对甲方与他人造成的损失并负法律责任。 十、本协议具有法律效力，双方盖章签字后生效。 甲方负责人： 乙方负责人： 年 月 日 年 月 日 推荐设备安装施工合同简短五 甲方（总包单位）：_有限公司 乙方（施工单位）：_x有限公司 根据中华人民共和国经济合同法和山东省消防

20、管理办法之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。 （一）建筑名称：_。 （二）安装施工范围：_。 a、集中报警系统；b、应急照明及疏散指示系统；c、室内消火栓系统；d、卤代烷灭火系统e、二氧化碳灭火系统；f、泡沫灭火系统；g氮气灭火系统；h、蒸汽灭火系统；i、干粉灭火系统；j、自动喷水灭火系统。 （三）开工日期：_年_月_日 竣工日期：_年_月_日 （一）甲方在开工前十日向乙方提供经过公安消防部门审批的设计图纸叁套。 （二）乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告。 （一）合同价款：_。 （二）付款方式：_。 价20%的进度款，工程完工付至总价的80%，工程竢工验

21、收完毕付至总价95%。保修期满后，甲方一周内付给乙方工程总造价的5%的保修款。 由乙方负责供应。 （一）甲方：为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场地；协调乙方与工地其它施工单位的协作关系，按乙方所报进度付款。 （二）乙方：应及时采购设备、材料，严格按操作规程施工、确保安装质量，服从甲方的进度安排，按时提供有关竣工资料并参加竣工验收，协助甲方进行消防验收工作。 设计图纸、施工图纸原则不变更。确需变更，应提前十五日书面通知对方，并经公安消防部门批准。 （一）乙方在竣工后十日内向甲方提供消防设备施工技术档案，甲方在十日内组织验收； （二）消防设施安装质量以公安消防部门竣工验收合格为标准。 （一）保

22、修内容：见安装施工范围； （二）保修期限：自验收合格之日起保修_年； （三）保修期满后，按山东省建筑消防设施使用维修保养管理办法的规定签订维修保养合同。 （一）甲方责任： 1、未按合同规定提供场地、图纸资料、用水用电方便等，除工程日期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失； 2、工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用； 3、工程未经消防验收，提前使用，发现质量问题，自己承担责任； 4、超过合同规定日期验收或付合同款，每日按工程造价的_%向乙方偿付逾期的违约金。 （二）乙方责任： 1、乙方逾期交工或质量不符合合同规定的，

23、甲方有权要求期限无偿修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程总造价的_%向甲方偿付预期的违约金； 2、保修期内发生质量问题，由乙方无偿修复；因甲方原因造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用。 本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，采取（b）的方式解决； a向_； b向_。 另立合同。 本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。 双方各执一份，副本四份送公安消防、工商行政管理等部门。 1、本工程预、结算执行20xx版山东省安装工程消耗量定额，按叁类安装取费，人工费按_元/定额工日计取。材料价格按照施工当季度烟台工程建设标准造价管理中预算中准价格执行。零工按施工当季度烟台工

24、程建设标准造价管理本地标准执行。 2、乙方须服从总包单位的协调管理，否则处以工程总造价的1的罚款。 3、工程安装施工必须与其他相关单位互相配合，协调施工，因配合不当造成的损失及工期延误，施工单位自己负责。 合同订立时间：_年_月_日 甲方（章）：_乙方（章）：_ 地址：_地址：_ 法定代表人：_法定代表人：_ 委托代理人：_委托代理人：_ 开户银行：_开户银行：_ 账号：_账号：_ 邮政编码：_邮政编码：_ _年_月_日 推荐设备安装施工合同简短六 发包方： 承包方： 根据民法典及有关规定，结合本工程的具体情况，经协商一致，达成如下合同条款，在资共同信守。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、

25、施工期限： 本工程施工工期25天本工程进场日期为_年_月_日。竣工验收日期：_年_月_日。 四、工程内容及质量要求 乙方按甲方所需要的厨房设备数量、规格、要求而维修安装调试。 五、维修工程造价： 本工程总造价合计人民币大写百拾万仟佰元整。：元。设备维修如有增减，再另外结算。 六、付款方式 1、实行分期付款方式，即双方签订合同之日起，甲方向乙方支付人民币：壹万元整为本合同定金。 2、乙方维修进度到，就清洗油烟罩完毕，甲方向乙方支付人民币：叁万元整为工程进度款。 3、设备维修及安装调试合格后，甲方开业经营1个月内付清本工程维修全部余款给乙方人民币： 4、如果甲方未能向乙方支付本工程进度款时，乙方有

26、权停止施工。 七、双方违约责任 1、乙方完成工期不符合规定，乙方每天按合同总造价，偿付逾期违约金给甲方。 2、甲方未按合同规定支付工程款给乙方，甲方每天按合同总造价，偿付逾期违约金给乙方。 3、在履行本合同过程中如发生争议，双方好协商解决，协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院起。 八、其他 1、工程进场施工前，甲方应现场清理完毕，完成供排水及土建烟道等设备，提供水、电、能源装置，并接到施工现场范围内供乙方使用。 2、如遇下列情况，工期应相应延期 甲方在合同规定进场前一天，不交给乙方施工场地、进场道路、施工用水、电、能源而影响乙方进场施工时。 在施工中因停水、停电影响6小时以上时。 甲方未

27、按合同支付工程进度款给乙方而影响施工进度时。 3、设备安装过程必要破坏的土建，修复应由甲方负责。 4、 工程设备预算表，经双方协商签字后所补充的文件等均为本合的组成部分，具有同等的法律效力。 本合同依法鉴订，即具有法律效力，任何一方不得擅自改变或解除合同。 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 甲方：乙方： 法人代表：法人代表： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 开户行：中国_银行 帐号： 签订日期：_年_月_日 推荐设备安装施工合同简短七 甲方： 乙方：_空调工程有限公司 地址： 地址： 传真： 传真： 电话： 电话： 联络人： 部门： 联络人： 部门： 根据中华人民共和国民法典、中华

28、人民共和国建筑法及其它国家法律、法规，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就乙方承揽甲方工程等事宜，同意签订本合同并愿忠实履行如后条款： 第一条：工程名称： (下称“本工程”或“工程”) 第二条：工程地点： 第三条：工程范围： (详如本合同图说附件一) 第四条：工程期限：本工程的开工日期为 年 月 日(下称“开工日”)，并自开工日起计 60个日历天内完成并通过甲方验收。 第五条：工程总价：人民币 第六条：付款办法 6.1 乙方银行账户：户 名： 银行名称： 账号： 6.2 本合同总货款按下列约定支付： 签订合同，甲方应付乙方总工程款的30%，即人民币 ; 热回器及水泵到工地，甲方应付乙方总

29、工程款的40%，即人民币 ; 工程全部完工在验收之前，甲方应付乙方总工程款的15%，即人民币 工程全部完工并经甲方验收合格，同时乙方办妥保修证并签署保证书予甲方后，甲方应支付乙方工程总价之12 %，即人民币. 6.3 保修金条款 本工程不需要缴纳保修金。 乙方同意工程总价之 3 %作为保修金。该保修金待保修期满且乙方已履行全部保修义务时，乙方可向甲方申请无息领回。 本工程按国家法律、法规规定工程承包方或施工方应在工程的合理使用年限内履行保修义务的，乙方在未缴纳保修金或领回全部保修金后仍需履行保修义务，承担相应法律责任。 6.4 经乙方申请，甲方应当于收到申请3日内核对本工程进度款，七日内核对保

30、修金，并于核对完毕后20日内拨付到乙方银行账户，逾期仍未付款，由此影响之工期予以顺延。 6.5 乙方请领各项工程款应付全额合法发票，并经甲方指定的监理工程师(下称“监理工程师”)会签证明。 第七条：工程价款 7.1 本合同第五条工程总价包括但不限于本工程所需的所有材料、设备成本、机具、运费、各种应付税款、搬运费、工资、安装费、一般支出费、利润、保险费、管理费、保修费、工程查验费，以及就本工程所做的试验所需各项费用及其它履行本合同有关的各项成本与费用，甲方应按照有关规定向政府缴纳的一切相关费用除外。 7.2 乙方确认并同意本合同工程总价系属确定价格，乙方不得因工程所需的材料、供应品及设备价格的涨

31、跌，或因与本合同施工有关的工资率及其它成本费用的增加为理由而要求调整，且不得以未充分了解增加成本的因素而要求调整工程价款或请求额外补偿。 第八条：图说附件 8.1 本合同附件、议价纪录表、图样、估价单、施工说明书、工程项目书、工程进度表和乙方的执行计划，暨甲方提供的各项工程图说及规格(下统称“图说附件”)，经甲方认可者均为本合同的内容，对双方具有法律上约束力。 8.2 乙方已详细审阅、了解本合同及其图说附件，并经检视工程地点，已充分了解工程位置现状及地质等，并已研判可能影响本工程的各项情况后，乙方同意依照本合同的规定，按甲方核准的图说附件，提送执行计划，包括工程质量管理计划和品质保证计划等，并

32、提供各项工作所需的一切人力、监督、物料、供应品与设备，以完成本工程并提供其它各项服务。 8.3 如遇图说附件均未载明，而按相关政策、同行业技术标准及国家强制性规定为应做的工作的，乙方应按照甲方或监理工程师通知施工，不得借故推诿或要求加价。 8.4 乙方应依本合同暨有关法律、法规规定执行本工程，并负责取得甲方所要求的一切证照交付予甲方。 8.5 图说附件和执行计划的提供日期：甲方将于合同订立时或约定日期，交付其图说附件予乙方。乙方应于合同订立日后三日内交付本工程执行计划予甲方。 8.6 图说附件的保密要求：甲方提供的图说附件及本合同其它条款规定之文件或信息及乙方在履行本合同过程中所了解的有关甲方

33、的商业信息为甲方商业秘密，乙方应维持其秘密性，并采取保密措施，而不得泄露、交付、或以其它方法提供给任何第三人。 8.7 第8.1款所述的所有相关数据，乙方应妥善保存，工程执行阶段甲方及监理工程师若有需要，乙方均应随时提供。 (本条中关于图书附件的约定要注意：1、认真核实工程范围，核算工程量，特别注意工程范围是否在图纸上有明确的标注和说明;2、甲方提供的图书附件(尤其是标注工程范围的图纸)应为甲方签章的原件(必须有甲方签章并注明附件一字样，请注意8。1中“经甲方认可者均为本合同内容”)，该原件应在签约同时作为合同附件由我方收管。) 第九条：工程及材料监理 9.1 乙方依本合同执行的一切工程，应随

34、时与甲方和监理工程师协调，并接受其指导监督与管理，同时应避免本合同与乙方其它进行中的工程相互抵触而影响本工程的执行。甲方可决定与本工程施工及进度有关的事宜，包括图书附件、规格及相关文件的解释。监理工程师所做成的裁定与解释不得违反本合同的规定。 9.2 履行本合同之一切工程材料，应经甲方检查合格后方准使用，如甲方认为不合格，乙方应在监理工程师见证下取样送交双方共同认可之检验机构或实体检验，如检验结果为不合格，乙方应立刻调换，因此而发生之搬运、损耗及其它一切费用均由乙方负担。如材料品质或等级不甚明了时，悉依甲方解释为准。 9.3 甲方可指定监理工程师负责监督本工程执行并具有指示乙方的权利。在不妨碍

35、乙方正常作业的情况下，甲方得随时对本工程作业进度及质量进行检查。 9.4 乙方与甲方间的一切函件的正本应送交甲方，副本抄送监理工程师。 第十条：工程变更 10.1 本工程所需材料如有未尽载于图说附件内，但为工程技术或施工惯例所不可或缺者，乙方均应照做，此并非工程变更，乙方绝对不得要求变更本合同工程总价。 10.2 甲方认为工程有变更的必要时，一经通知乙方，乙方应即办理工程变更。该工程变更致工程数量之增减者，其变更工程之价款的计算，仍以原定单价为准;但如系新增项目，则由双方协议新单价。倘因甲方变更计划，乙方需废弃已完成工程的一部分或已订制并制作完成之加工部件且为甲方变更计划所及的合格材料时，由甲

36、方核定验收后，参照本合同所定单价或比照合同签定时市场料价计算之。 10.3 乙方于工程开始执行后，应定期自我检讨其执行成效。若有变更应书面通知甲方，经甲方同意后，方可变更。 第十一条：履行进度 11.1 乙方应于第四条开工日前，以大图样与样品提交甲方核定。 11.2 乙方应在第四条开工日前三日内，提交甲方核定与本工程各项工作与目标有关的详细工程进度时间表，显示每一细部工程项目的预计开工日与竣工期，乙方应按工程进度履约，定期由甲方验收，且应按照本合同第四条规定的工程期限，完成符合图说附件所述的每项工作以及全部工程。 11.3 乙方应于每周的次日送交甲方一份工作周报表，包括本工程各分项工作的最新进

37、度时间表，叙明每项工作的现状、完工率、预计完工日期，以及如有迟延者，其迟延原因与乙方赶工计划。 11.4 凡因天候或其它因素致无法如期施工，乙方应无条件以夜工或其它方式赶工弥补，在任何情况下不得延长或逾期，且甲方得视需要，随时通知乙方增加工作人数及设备赶工，乙方不得拒绝。 (此条约定过于苛刻，如确实因气候、停水停电，甲方或第三方原因等非我方原因导致的工期延误，我方应有权要求工期顺延，如系甲方原因造成的延误，我方甚至享有追究甲方造成窝工、停工损失的权利。再者，因甲方原因造成的延误，其提出以夜工或其它方式赶工时，应考虑劳动法对于加工工资方面的约定。建议与对方就此条提出协商，尽量减轻我方责任和成本)

38、 第十二条：施工管理 12.1 乙方应于工程地点明显位置，日间设置具有警示作用的装置，夜间设置照明装置，或加防护设施;对于工地附近人畜及公私财产的安全均应预为防范，工程进行期间如有损及公私建筑、路面、沟渠、街道上下的水电及通讯管线、或私有林木植物及人民生命财产者，统归乙方负责赔偿。 12.2 乙方应派富有工程经验的监工人员常驻于工地，依照工程施工进度时间表，切实执行并遵照甲方的指示照图施工;甲方或监理工程师认为乙所派监工人员不能胜任时，得要求乙方更换之，乙方应立即撤换，并不得借故向甲方要求赔偿。 12.3 乙方所雇的工人必需具有工作技能，倘不善工作、不听指挥或不守秩序，经甲方或其指定的监理工程

39、师通知后，乙方应于二十四小时之内，予以撤换，且不得再用，并不得以撤换工人为理由，向甲方要求赔偿。 12.4 乙方负责所有工人的管理、安全、劳动保护、保险及给养，如有违规行为或侵害他人权益者，概由乙方负责;如工人遇有意外或伤亡情事，也由乙方自行料理，与甲方无涉。 12.5 本工程使用的材料及机具设备，甲方得于进场时检查之，且经认可的一切在场机具设备和新旧材料，未经甲方事前书面同意不得移出工程地点。 12.6 本工程经甲方或其指定的监理工程师，查有与图说附件不符之处，或所做工程草率或材料低劣而不合规定者，乙方应立即拆除，并依照规定图说附件及材料，重予施工至符合规定为止。所有时间及金钱之损失概归乙方

40、负担。 12.7 凡与本合同工程有关的其它工程及临时设施，经由甲方交由其它承包商办理时，乙方与该承包商，有互相协调合作的义务;如因工作不能协调，而致发生错误、延期、或意外等事情，其一切损失乙方愿接受甲方裁决，并负责赔偿。 12.8 本工程在未经甲方验收并交付甲方接管前，所有已做工程以及存在于工地的机具、材料，概由乙方负责保管与防护。凡一切非人力所能预防，或意外损坏，皆由乙方完全负责。 (乙方依照本合同约定向甲方提出验收申请的，甲方应在7日内作出回应并安排验收，超过15日甲方未作出回应或安排验收的，视为工程验收合格，已完工工程同时视为已移交甲方接管，乙方不再承担保管及防护责任) 12.9 乙方或

41、其人员因施工之过失，造成第三者及甲方或其人员身体或财产上的损害，应负损害赔偿责任。 12.10 乙方应遵守甲方制定的相关管理规则之规定。 12.11 乙方应保证其施工人员应遵守甲方厂区的规定。如乙方施工人员违反甲方厂区的规定，甲方可要求乙方撤换该人员。 12.12 乙方保证施工队使用的区域，应维持环境清洁，并负保安责任。 12.13 乙方各项施工应符合本合同约定，如有未约定者，则应依照国家有关规定施工，如地方部门有更为具体且有利甲方的规定者，则照地方规定施工。 12.14 如涉及隐蔽工程，乙方应及时通知甲方验收，甲方未于法规规定时间内验收者，甲方有权要求乙方打开隐蔽工程验收，如工程有任何不符合

42、甲方规定者，打开隐蔽工程及验收费用由乙方承担;如无问题由甲方承担。如乙方未通知甲方验收，自行隐蔽工程者，甲方得随时要求乙方打开隐蔽工程验收，由此产生一切费用，含打开隐蔽工程、验收费用等，由乙方承担。甲方验收合格后，乙方方可继续进行其余工程的施工。 12.15 乙方不得基于任何原因就本工程之一部或全部，包括已进场的或使用中的材料、设备主张任何抵押权、质权及留置权。 12.16 乙方应遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，因乙方责任造成的罚款由乙方自行负担。 第十三条：工程验收 工程全部完工，乙方应将所有设备，一律迁移工地外，并清扫工地始得申请甲方验收。工程验收时，如甲方认为有开挖或拆除一部分工作，以作检验者，乙方不得推诿，并负责修复，涉及之费用比照第十二条、第十四条规定执行。乙方应保证工程完工质量符合施工图说附件、国家颁发的施工验收规范和质量标准及其与工程质量相关的文件标准。如工程或工作须经政府有关部门检验的，应当由政府有关部门检验合格。工程验收时如有与图说附件及其它文件不符或未经政府有关部门检验合格者，乙方应在甲方指定期限内无偿完成修理或者返工、改建(“修理或者返工、改建”本条“整改”)，该工程经过整改后，造成逾期交付的，乙方承担违约