2022工程施工承包合同(15篇).docx

《2022工程施工承包合同(15篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022工程施工承包合同(15篇).docx（101页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022工程施工承包合同(15篇)工程施工承包合同1发包单位： 湖南一路有你建筑工程有限公司 （以下简称甲方）承包单位： 湖南冠业防水工程有限公司 (以下简称乙方）通过甲方对乙方的考核考察与乙方的投标报价，同意将 娄底市东方财富广场防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行：第一条 工程概况1、工程名称：2、工程地点：第二条 工程承包范围及内容：地下室底板，地下室侧墙，转换层顶板。第三条 承包方式包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度、含税金等总包方式。第四条 防水材料和工程单价1、所使用的

2、防水材料为防水材料。2、地下室底板防水采用3、地下室侧墙防水采用每平方米4、地下室顶板防水采用每平方米本合同单价是指材料费加上施工人工费、管理费、措施费、利润、税金等一切费用，不再读取其它任何费率 。第五条 工程计量按实际完成的防水基层接触面的展开面积计算，其中审计图纸图集所要求节点附加防水层经双方协商按实签证，刚性层上面伸缩缝处防水油膏及防水附加卷材另外计算。每米 根据现场实际情况确定价格 元。(因甲方要求另行加强部分或增加部分按实另行签证）。第六条 合同工期工程按甲方正式书面通知要求结合现场实际情况为准。第七条 付款方式本合同签订3日之内乙方向甲方交纳合同履约金5万元(到期不付视乙方违约）

3、，于完成地下室一层防水工程后甲方一次性退还到乙方指定银行账户；本工程无预付款，按进度（以每完成两层为支付周期）支付完成工程量的75进度款，乙方完成甲方前期指定的工作，待甲方验收合格后即付施工区域之工程款的85，0.000m以下完成后半年内无渗水时再付10，留5作为保质金，一年内退还5保证金中的3，其余2两年内退还到乙方指定银行账号。第八条 质量标准乙方所施工用的产品必须由国家建设行政主管部门技术监督局认可并颁发的使用认可证书和合格证书方可进入现场使用。如发现使用假冒产品或偷工减料，甲方有效拒付工程款项，并且甲方有权索赔。乙方应确保所施工的防水工程达到优良标准，必须严格按现行的国家、 地方的质量

4、验收规范、标准和规定要求组织施工，按国家GB502820xx、GB5027-20xx验收规范的要求验收，并接受甲方和质监部门的监督。达到 设计厚度等质量要求，确保工程质量为一次性合格。质量达不到验收标准时，甲方有权利要求其整改到位其费用由乙方负 责，乙方根据验收规范，应无条件整改到位，防水局部完成后出现渗水由 乙方负责返工处理，直到不渗水为止，费用由乙方负责，返工整改不得影 响整体工程进度。第九条甲方驻工地代表甲方委派为驻施工现场甲方代表，行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。有关甲方的指令、通知，以甲方代表签字并加盖公司项目专用章后方有效，并视其为甲方意见的有效表达。乙方委派为驻施工现场乙

5、方代表，行使合同约定的权利，发行合同约定的义务。乙方的要求和通知须以书面形式由乙方代表签字并加盖公章 或项目章后方可有效，并视其为乙方意见的有效表达。第十条 双方责任与义务1、甲方责任：（1）应提前15天提出施工计划，督促施工单位将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。（2）应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可抗拒的因素、工期顺延。（3）配合乙方施工，协调必要的填运输、脚手架和材料场施场点，其费用乙 方负责。（4）协调与其他施工单位的矛盾。（5）甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提 交乙方限时整改返工。（6）工程验收后，对防水层成品，甲方应督促施工单位保护成品

6、，谁破坏谁 负责。防水工程完工后乙方必须提出收申请，经监理审核后报甲方，向质监部门申请，质监同意后，乙方三天内组织验收，验收合格后15天内就按合同付款，如不按期付款，四方应承担乙方的所有经济损失。2、乙方责任（1）按甲方的施工要求，作详细的施工方案，报甲方监理审核，听候甲方通知，及时组织防水材料进场，及时向甲方与监理提供产品合格证和检验报告单及施工的其他档案资料，由甲方现场负责人抽检合格后方可使用。（2） 乙方应文明安全施工，施工中所有工伤事故乙方自理，甲方概不负责。（3） 乙方必须组织有丰富经验的施工人员进场施工，对施工所有的设备必 须符合安全生产要求。（4）配合工程的整体施工进度，按甲方提

7、出的施工计划施工，除不可避免 的因素外，不得人为拖延。（5）应遵守施工现场的各项规章制度，不得有违规行为，否则接受甲方各 规章制度制定的处罚。（6）应严格按防水工程标准规范竣工，发现问题，及时自行解决，确保工 程质量达到优良标准，并对工程保修五年。（7）在保修期内，由于乙方施工质量或施工缺陷原因引起的质量问题均由 乙方负责修复，费用由乙方承担，若非正常情况（人为破坏，私自改动防水 层、自然灾害等）下漏水乙方不予以承担责任。第十一条 违约责任甲方在未经乙方同意，不得单方面对本工程项目进行再次转包，如发生此 情况，属违约，乙方一经发现，由此造成直接经济损失均由甲方承担。工程质量达不到验收标准的部分

8、，乙方就按甲方要求的时间内予以返工维复，直到符合验收标准为止，其费用与工期造成的损失由乙方承担。工程延误或施工质量达不到规范要求，而乙方义无积极措施确保按合同工期完成，或无力按质量标准返修者，乙方应承担违约责任，甲方有权单方面 终止合同，乙方应赔偿由此造成直接经济损失。第十二条 其他条款1、 根据双方附属工程总承包合同，乙方有权进行分包、转包，甲方无权就此终止合同并索赔。2、 本合同一式 贰 份，甲乙双方各执 壹 份，具有同等的法律效力。3、 本合同执行中若有争议，先协商解决，如协商无效向人民法院诉讼解决。4、 本合同的有效期，自签约日起至工程保修期满为合同有效期，逾期自然失效。5、 乙方在与

9、分包方履行合同的过程中，如因甲方原因无法支付乙方工程款导致分包方的起诉及经济纠纷时，甲方应与乙方共同处理相关事宜。6、本合同价款现金支付或转账支付，乙方指定付款帐号为：户名：湖南冠业防水工程有限公司账号： 开户行：工程施工承包合同2施工承包合同发包方：（简称甲方）承包方：（简称乙方）甲方根据施工需要将工程的混凝土浇筑、全部砌体工程分包给乙方施工，为明确双方经济及安全责任，确保工程质量及进度计划在施工内完成。经双方协商，签订如下合同条款，双方共同执行。一、承包方式及承包范围方式:甲方以包工不包料的小包干形式分包给乙方施工。范围:以施工图为依据、图纸会审记录，设计变更及甲方修改通知单全部内容包干，

10、包质量、工期、包安全及文明施工（工期按项目部施工计划工期）。二、承包单价、内容及质量要求：1、承包单价：本工程按工程建筑面积（按有关规定的计算规则计算建筑面积）每平方米 元/计算人工费。单价内包括自带的小型机械、及徒手工具（平板式震动器、插入式震动器、灰桶、擦板及压光用铁灰板以及机械连接的电缆、插头、线等）。2、承包内容：1）、按本工程施工图纸会审后经确认的本工程施工图纸的内容施工。2）、按本工程设计施工图纸的要求，全部混凝土工程；全部砌体工程（临时设施、水池搅拌机支设、塔吊基础浇筑、塔吊基础围墙砌筑、楼层楼栋路面等清理及一些零星项目）。3）、负责本项工程材料垂直运输的指挥。4）、负责本项工程

11、混凝土浇捣前模板的淋水并冲洗干净柱头、柱脚的杂物。5）、在每项混凝土施工完成后，应清理干净混凝土余渣，并按要求安排专人保养。6）、本项目的工作范围、具体安排由甲方视现场实际情况决定。7）、混凝土表面二次磨面、养护（包括覆盖物）。8）、模板拆除后，楼面、楼梯、窗台飘板等杂物、泥浆、混凝土块、渣土的清理（木工爆模的混凝土块木工班清理）。9）、 预留水电空暖孔洞凹槽，落地灰回收重新使用，清理碎砖及其它建筑垃圾并装袋运至地面指定地点堆放等。同时做好砖缝灰浆养护工作。10）、 本分项工程各部位施工前、施工过程及施工后的一切应负责的工作。11）、 若工地现场发生杂项工作应优先满足乙方工人。杂项工作每天8小

12、时，每人每天 元计算人工费3、承包质量：1、质量标准：本工程质量必须达到建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-20xx）和砌体工程施工质量验收规范（GB50203-20xx）优良等级。2、质量验收：每道墙面砌体完成后，先进行自检，然后甲方技术人员检查后，报建设、监理单位验收。3、墙体垂直度偏差不大于10mm，表面平整度偏差不超过8mm。4、质量要求：本工程具体质量要求见技术质量交底中要求和甲方质量检查条款的规定。5、 工程质量的具体要求：无蜂窝、无孔洞、无露筋、无裂缝、无夹渣、无烂根、否则罚款处理。6、 砼楼面平整度不得超过8，必须进行第二次搓平，保证砼的密实度和 防止板面裂缝。7、

13、浇砼的质量分两次检查后再进行评定合格率第一次是专管的施工员组织，质检员及砼班组长在浇完的各构件部位检查面层的平整度及周边的清理工作。第二次是拆模后，检查各构件的表面的缺陷存在。8、 各分项工程验收合格率为90%，合符设计要求按混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-20xx执行，控制在验收标准的允许偏差内及强制条文的框内的质量标准。三、付款及结算方式1、乙方进场开工1个月后，质量达到要求，甲方按上月实际完成工程量方作为进度款。2、以后每月在质量达到要求的情况下，甲方按上月实际完成的工程量作为进度款。3、杂项工作人工费每月全额结清。3、甲方没有伙食费借给乙方，乙方应自行解决伙食费。4、全部

14、承包工程完成后经验收质量达到要求，按实际完成工程量结算总价付款至 。5、余款30天内付清,5%作为质保金，一年后清算。7、合同签订后3天内，乙方交成所承包的工程，经验收质量达到要求，甲方在 天内退回质量、工期保证金给乙方，中途退场不退回质量、工期保证金。8、每层楼板在模板拆除后、施工场地属乙方责任的，乙方不及时清理杂物、泥浆、硬结的混凝土块等，甲方安排人员清理，所发生的人工费在乙方结算人工费中扣减。9、乙方未完成的工程量，甲方安排其他班组完成，按包给新班组单价的3倍从乙方人工费中扣减。10、结算时应附各部位施工工期签证表，否则不给予结算。11、属本分项工程范围内的工作，没有时工或其他费用补贴，

15、即甲方签证的不合理费用，甲方的上级部门不确认。12、乙方不按规定的工期完成，每延长一天，按结算总价的1%扣罚。13、甲方发给乙方工人的安全帽、合同规定的小型工具、小件材料或其他等，按购买价从乙方人工费中扣减。14、乙方负责当地部门需办理的各种证件或费用。15、乙方组织的工人，其专业技术水平差、劳动力不足、质量不达到要求或出现打架等现象，甲方对乙方作退场处理，按实际完成工程量的70%结算，余下30%工程款作为甲方重组班组的单价补贴。四、施工工期1、施工工期按工程项目部规定执行。五、甲方责任：1、提供乙方工人住宿及生活用水电的方便，负责乙方工人在工地范围内的治安管理工作（乙方工人在工地外发生任何事

16、故由乙方自行负责与甲方无关）。2、甲方每天派出施工人员现场协调工作及安全质量技术交底或书面交底。3、负责乙方在施工现场的工作调度和管理，分项工程的质量检查和验收。任何分项工程必须经专管施工人员验收实行签证为准，如超出允许偏差范围实行罚款处理。4、提供给乙方的施工机具，（电箱、及其他材料）由乙方保管使用。5、乙方达不到质量及施工进度要求，经项目部发出5次质量整改及工期限令通知，甲方有权终止合同另行发包，结算只能按乙方完成工作量的60%计算工资款给乙方，乙方不得异议。而由此造成工人与乙方的纠纷全部由乙方负责。6、甲方管理人员有权监督乙方工人，是否备足安全用品及操作规程的违规行 为和公共财物及成品保

17、护、执行合同条款的职责。六、乙方责任：1. 乙方进场的工人第二天要交给甲方身份证复印件一份，近照片三张，以留底及办工作卡。乙方承包责任人必须长驻工地，每天指挥工人作业，未经现场管理人员同意不准离开工地，如确因有事要离开要征得项目部经理同意方准离开。2. 乙方必须与工人签订劳动合同及承诺书，明确乙方与工人的经济、安全责任。并将工人的劳动合同及承诺书交项目部存底。如不按以上要求执行的工人不准进入施工现场。工人违反行为由乙方承包人负责。3. 乙方须现场设置副班长二人，一人负责技术质量，一人负责安全及文明施工。做到开工前对工人进行安全教育及各项工程的质量交底，施工现场做到工完场清，严格按文明施工规定执

18、行，由基础及每层楼面楼面，浇砼时派人跟班作业，发现问题及时处理,并报项目部。4. 任何分项工程都必须经专管施工员验收，如超出规范允许偏差范围及强制 条文规定实行每一点次罚款50200元。5. 乙方使用的材料，需甲方配合的机具要经专管的施工员签发材料单到仓库领取签名确认，领取机具实行保管使用以旧换新，完工归返仓库消帐为准。否则当原价计算。如有意及不按操作规程至使机具损坏，甲方有权按原价三倍罚款处理。严格控制好各部位的保护层厚度，被推移位的钢筋要及时通知钢筋工处理复位。6. 乙方必须要按现场实际情况进行使用材料。浇砼时派有足够的人力配合，自带的机械要运转正常，不能带病工作，影响进度。如出现类似问题

19、实行按第三项第12条执行。7. 乙方不按现场总图规划的场地堆放材料或不及时做好清运而影响文明施工，甲方有权派出人清运处理，扣回乙方的人工费并加倍罚款处理。8. 乙方工人不按操作规程违章作业发生工伤事故费用由乙方负责，从总工资款支出。意外发生工伤事故费用甲乙双方各付一半。9. 作业工种一律不准有家属及小孩进工地住宿。员工亲朋到访一定要有保安登记或放行条，方准进入工地宿舍。乙方的全体员工必须服从执行甲方的（工作、生产、生活、治安及后勤）各项管理规定，服从调度管理，不准无理取闹，打群架及公共场所闹事，如有发生类似事件视情节轻重罚款20xx20000元/次，严重者送公安机关处理。10. 乙方全体员工有

20、义务协助甲方做好社会治安及联防工作。如有发生偷抢及殴斗事故及外来干扰事件，不论什么时候听到讯号全部出动，听从项目部及保安指挥，维护施工现场的财物及员工的生命安全。11. 乙方按工程实际进度，提前一周申报材料使用计划，材料计划应实事求是，不得虚报或漏报。因漏报材料计划，造成工程施工受到影响，甲方有权依照情节轻重对乙方给予20xx10000元罚款；因虚报材料计划，造成材料浪费或过剩，甲方根据材料浪费量和材料过剩数量，按二倍价值对乙方进行罚款。12. 乙方负责对所使用的材料按品种、规格整齐有序堆放，不得随意放置，并做好防水、防火工作。乙方应充分利用剩料、余料，将剩料余料妥善放置到指定地点，保持施工现

21、场整齐有序。13. 做到安全生产、文明施工，搞好消防、治安保卫工作和施工现场的卫生工作。如由于乙方违章施工、违章操作或管理不善发生的消防、安全事故，一切责任均由乙方自负。14. 乙方应加强施工人员管理，严禁在施工现场或生活区发生打架、斗殴、闹事等现象，每发生一起将按500-20xx元/次对乙方进行处罚。15. 乙方应做好落手清工作，对作业中出现的废料每日下班前应清理干净，堆放到项目部指定的堆场，有用物品应在指定地方整齐堆放。16. 乙方班组负责人必须进驻工地，每月到位率保证在80%以上，乙方承包人必须参加项目部工程例会，否则按500元/次予以罚款。17. 乙方自带机械、设备必须符合有关规定并确

22、保安全，提供的机具、机械必须有合格证，进场时由甲方项目部验收，需要专业机构检测的必须提供检测报告或许可证。18. 乙方设专人向甲方办理专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求予以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。乙方在施工中按垛(堆)使用材料，做到日用日清，活完料净，保持现场整洁。19. 乙方应确保本工种所涉及的各类合同切实有效的履行，避免上访，诉讼等事件的发生，如因乙方不及时支付款项，未采取妥善措施而引起的恶性上访、诉讼等事件，每发生一起对乙方罚款3000-10000元，情节严重的予以清理退场。20. 混凝土浇筑时，乙方应安排专人负责搅拌车混凝土放料

23、及混凝土收捡工作。六、奖励和惩罚：（一）奖励乙方在本工程施工时间，没有发生任何工伤安全事故，并按时保质保量完成，本合同规定承包的全部工程量后，甲方按乙方完成工程量的0.5奖给乙方。（二）惩罚1、乙方未经甲方同意，将工程以各种形式转包给其他人，甲方实行按转包量的三倍罚款2、 下列情况一切损失由乙方承担：工程施工承包合同3甲方(发包方)：_法人代表：_乙方(承建方)：_法人代表：_经双方共同协商，蜂岩镇人民政府(以下简称甲方)，现将蜂岩镇朱场村办公大楼维修发包给田远(以下简称乙方)承建，并达成如下协议：一、房屋维修造价：共计8万元(捌万元整)预算见预算报告。二、外墙清光240平方米单独计算。三、维

24、修标准1、外墙清光刮漆、正面掏小方块。2、房顶用小青瓦盖垛脊。3、门窗刷漆、窗子用雕花窗。四、付款方式：竣工验收合格后付款,预留300元质量保证金，一年质保过后，无问题全部付清。并由乙方承担国家有关税收。五、安全责任：乙方在施工工程中，应安规范要求组织施工。施工安全由乙方全权负责，甲方不承担任何安全责任。六、工程期限：_年_月共计20天，不得无故拖延。七、施工监督：乙方施工过程中，必须接受甲方委托的监工人员的质量监督，对达不到技术标准的，必须重新返工。八、其他说明：本合同未尽事宜，由双方共同协商。本合同一式两份，甲乙双方各一份，合同自签字之日起生效，双方必须共同遵守。甲方：_乙方：_法人代表：

25、_法人代表：_年_月_日工程施工承包合同4一、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：1、提交_仲裁委员会仲裁；2、依法向_人民法院起诉。风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。二、违约责任1、甲方的违约责任：（1）因甲方变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，甲方应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用

26、。（2）工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。（3）因甲方的原因致使工程中途停建、缓建的，甲方应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿乙方因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。（4）乙方验收通知书送达_日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。（5）不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之_偿付乙方赔偿金。2、乙方的违约责任：（1）因乙方的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应当承担损害赔偿责任。（2）因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，甲方有权要求施工人在合理期

27、限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。三、合同解除1、甲方乙方协商一致，可以解除合同。2、停止施工超过_天，甲方仍不支付工程款（进度款），乙方有权解除合同。3、乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，甲方有权解除合同。4、有下列情形之一的，甲方乙方可以解除合同：（1）因不可抗力致使合同无法履行。（2）因一方违约（包括因甲方原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。5、一方依据2、3、4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前_天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有

28、争议的，按本合同一条关于争议的约定处理。6、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由甲方承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。7、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。四、合同生效与终止1、双方在协议书中约定合同生效方式。2、甲方乙方履行合同全部义务，竣工结算价

29、款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。3、合同的权利义务终止后，甲方乙方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。五、附则1、本合同正本_份，具有同等效力，由甲方乙方分别保存_份。2、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方协商解决。甲方：代表人：联系电话：签订日期：乙方：代表人：联系电话：签订日期：工程施工承包合同5甲方：_乙方：_甲方承揽的_煤矿供水改造工程经甲乙双方充分协商，按照发挥各自优势的原则，甲方决定将管道安装及非标设备加工工程交给乙方承包施工，根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例，并结合本工程具体情况，签订本合同，甲乙双方共同遵守。一、工程名

30、称：_煤矿供水改造工程二、工程地点：_省_市_县三、工程范围：ai段管道防腐及安装、无阀滤池及斜板沉淀池非标加工。四、工程质量：合格。五、合同价款：1、非标设备加工：_元/吨（含辅材）除锈刷漆：6元/（含防锈漆及辅材）；面漆：7元/（两遍、不含油漆）；环氧单刷：_元/（含辅材及除锈、不含主材）；设备内防腐：_元/（做法三油两布、含辅材及除锈）设备二次倒运费（吊装及拖车费）用由甲方支付，乙方配合。2、管道安装：dn150钢塑复合管_元/米（含辅材、运输、管道支架制作及安装、预埋件制作）；dn100焊接钢管_元/米（含辅材、运输、管道支架制作及安装、预埋件制作）。3、管道防腐：_元/米（五油三布、

31、乙方含辅材）。4、管道保温：_元/米。5、如有变更增加工程量按双方协商价为结算依据。六、工期：_年_月_日_年_月_日，在正常施工条件下（雨季及主材供应不及时除外）工期延误罚款_元/天。七、安全：见安全生产管理责任协议书。八、承包方式：乙方包工不包主材（防锈漆除外）；乙方提供完成所承包工程范围所需全部人工和工具。九、付款方式：每月_日由乙方向甲方上报当月工程量，由甲方按工程进度审核付款，付至合同总额的80%时暂停付款，工程竣工后，经甲方验收合格扣除5%质保金（质保期为一年），剩余款项一个月内一次付清。十、材料供应：甲方提供主材及机械。十一、甲方职责：1、准确及时提供所需原材料。2、指派现场监督

32、管理人员，定期进行工程质量和进度检查，并督促乙方及时整理有关技术资料向甲方移交。3、负责协调各工队之间的关系，并解决施工中出现的有关工程技术和质量方面的问题。4、负责按照工程进度，及时向乙方拨付工程款。5、定期对工程质量、工期、安全、现场文明施工管理及其人工、材料、设备等费用结算支付情况进行综合检查。十二、乙方职责：1、乙方完全履行工程施工合同条款内容，并承担合同规定的责任及任务。2、负责按图纸及设计要求施工。3、负责施工过程中的一切并对成本进行控制和管理，自负盈亏。4、按照国家规范、法规和安全生产规程组织施工，若发生质量及安全事故概与甲方无关，乙方除承担处理质量事故和安全事故的一切费用及责任

33、外，并根据情节甲方给予乙方相应处罚。5、明确现场施工负责人和项目管理人员，做好施工组织管理工作，做到精心组织，文明施工，并接受甲方有关人员的指导。6、按照要求做好工程竣工验收和保养期内工程的维护工作，并承担所发生的费用。7、接受甲方的监督检查，认真履行合同条款，及时给甲方上报有关资料和统计报表。8、乙方应保证在人力、物力和资金及技术上满足工程质量和施工进度的需要，若因乙方原因使业主单位对工程质量或施工进度不满意，并造成严重损失和影响的，甲方有权终止乙方施工，另行组织力量以确保工程质量与进度，乙方应严格按照甲方进度要求施工，有两次以上未完成甲方施工进度要求，甲方有权立即停止合同。9、乙方自行解决

34、食宿，并配合甲方做好文明工地建设，提供必要的人力。10、每次到工地为乙方所用材料，自行卸车，不予另计费用。11、乙方所用材料及甲方所租材料到工地交给乙方后，乙方自行看管，若丢失或损坏除3%损耗为甲方承担外，其余费用均为乙方自行承担。12、临时用工：_元/工日（不论大、小工）。13、乙方应合理使用甲方提供的材料，若甲方发现乙方无故浪费材料、除照材料原价赔偿外，甲方有权每次罚款500元（从工程款中扣除）。十三、其他1、本协议未尽事宜，按双方协商一致的原则解决。本协议双方签字（盖章）后生效，工程竣工验收，财务结算完成，保修期满终止。2、工程完工后由乙方出具全额发票进行结算。3、本合同一式两份，甲乙双

35、方各壹份。甲方代表：_乙方代表：_年_月_日工程施工承包合同6一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

36、1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。1.11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照

37、合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。1.13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。1.14工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。1.15开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。1.16竣工日期：指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。1.17图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸(包括配

38、套说明和有关资料)。1.18施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。1.19书面形式：指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。1.20违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。1.21索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。1.22不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。1.23小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算(不

39、扣除休息时间);规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。2、合同文件及解释顺序2.1合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：(1)本合同协议书(2)中标通知书(3)投标书及其附件(4)本合同专用条款(5)本合同通用条款(6)标准、规范及有关技术文件(7)图纸(8)工程量清单(9)工程报价单或预算书合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。2.2当合同文件内容含糊不清或

40、不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1语言文字本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上(含两种)语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。3.2适用法律和法规本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。3.3适用标准、规范双方在专用条款内约定适用国家标

41、准、规范的名称;没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称;没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。4、图纸4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由

42、承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。4.2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。相关的合同范本弱电施工合同消防工程施工合同防水工程施工合同爆破施工合同电力建设工程施工合同水利水电工程施工协议书绿化施工合同水利水电工程施工协议书装修施工协议书 4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。二、双方一般权利和义务5、工程师5.1实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内

43、容及监理权限以书面形式通知承包人。5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。12345675.4合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。5.6不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。6、工程师的委派和指令6.1工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权， 并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面