2022加工合同模板范文【五篇】.docx

《2022加工合同模板范文【五篇】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022加工合同模板范文【五篇】.docx（25页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022加工合同模板范文【五篇】 合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议，依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力。想看更多的请点击合同模板查看，诚心希望能为您供应帮助！ 2022加工合同模板范文1 甲方：_ 乙方：_ 甲、乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，经友好协商，达成如下合作条款： 一、合作方式 甲方供应服装加工所需场地、设备、加工人员和管理人员;乙方供应订单以及相关的全部原辅材料和制图工具，进行技术指导和订单质量跟踪，乙方以最低保底加工费和计件加工费相结合的形式给付甲方加工费。 二、合作期限 _年，自_年_月_日_年_月_日。合同期满，若双方情愿接着合作，双方须提前三个

2、月洽谈合作条款。 三、合作条件 (一)设备：甲方确保现有设备正常运行，修理费用由甲方担当。以后是否增加生产设备完全有甲方自愿，乙方不得以缺少某种设备为由扣减加工费(附设备请单)。 (二)乙方用甲方服装加工生产线工人。 (三)合同签订当日付清第一月加工费，共计人民币_元整(小写_元)。 四、生产支配 由乙方技师与甲方管理人员共同进行生产和质量管理，各负其责。双方依据订单充分沟通、协商，合理支配生产安排，甲方在不违反_省_工贸有限公司管理规定的状况下保证正常的生产时间，每天8个小时，每月26个工作日(国家法定节日正常休息)。 五、加工费用及结算方式 (一)加工费用：每批产品以双方谈妥的价格计算当月

3、加工费。最低保底加工费月人均_元。当月加工费低于保底加工费时，根据保底加工费结算。 当月水电费用由乙方负担。 (二)结算方式：先付款后加工。乙方应于每月_日前支付上半月的保底加工费。_日前支付下半月保底加工费。月底统算后支付当月实际加工费。 六、质量要求 (一)乙方负责生产工艺的编排、人员分工、前后道人员配比等，甲方必需按乙方要求协作好生产过程中各环节的质量管理和生产管理，确保成品质量和乙方材料的合理利用。材料的合理损耗由双方共同确定，超损耗部分，分析缘由，划清责任，由双方协商解决。 (二)乙方派驻24名男性技术人员指导生产，在甲方场地验收产品质量，甲方供应必要的仓储场地。甲方按标准检测包装，

4、出货前乙方发觉产品不合格，甲方无条件进行返修，直至合格。经乙方检验合格的成品，出甲方加工现场后出现质量问题甲方不担当责任。 七、违约责任 乙方超过双方约定的结算日没有刚好结算(法定节日顺延)，满七个工作日甲方有权终止合同，乙方担当相当于当月加工费等额的违约金，甲方有权留置乙方材料或成品。双方合同期内任何一方违约，违约方支付当月加工费等额的违约金(不行抗力缘由除外)。 八、其他 甲方为乙方人员办理有关出入手续，乙方人员要听从甲方管理，自觉遵守甲方的各项规章制度。 九、所加工产品不得用于出口 十、协议期满后，甲方必需保证乙方有在同等条件下优先续签的权利。 十一、本合同一式四份，双方各执二份，具有同

5、等法律效力。 十二、未尽事宜，合同双方另行协商解决。 十三、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。 甲方：_乙方：_ 负责人(签章)：_负责人(签章)：_ 经办人：_经办人：_ _年_月_日_年_月_日 2022加工合同模板范文2 托付方：_(甲方) 承揽方：_(乙方) 1、加工的项目、产品名称、规格_数量_价格、交货期：_ 项目产品名称、规格单位数量单价(元)总价(元)交货日期一季度二季度镀锌综架_以上只_万_万_万淬火综条支_万_万_万合计 2、质量标准： 乙方依据甲方供应图纸规定的技术要求和质量标准进行加工。在加工工艺过程及运输中甲方供应的加工件允许损坏千分之_，但损坏件必需归还甲方。

6、3、原料供应： 加工用锌块由甲方供应。 4、交货方式： 由乙方负责来回运输，运费由乙方自负。 5、质量验收方法： 完成加工后由甲方按质量标准验收。 6、结算方式： _。 7、违约责任： 甲方托付乙方加工镀锌、淬火等，乙方应按规定日期完成;逾期由乙方负担甲方的经济损失，每天按加工产品总值千分之_交纳罚金。甲方未按规定的时间和数量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工损失，应按实际损失赔偿。 甲方：_ 法定代表人：(盖章)_ 地址：_ 银行帐号：_ 乙方：_ 法定代表人：(盖章)_ 地址：_ 银行帐号：_ 年月日 2022加工合同模板范文3 承揽方： 身份证号： 电话： 定作方：_家具有限公司 法定代

7、理人： 电话： _家具有限公司(定作方)托付承揽方加工家具一批，现经双方充分协商，本着自愿公正、互利共赢的原则，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条：加工产品及工价(见产品清单) 其次条：加工产品质量要求(依照定作方公司品质部要求) 第三条：资料、图纸供应方法 1、承揽方在依照定作方公司的要求进行工作期间，发觉定作方公司供应的图纸或技术要求不完善，应当刚好通知定作方公司品质部人员，定作方品质部应即时回复并提出修改看法。 2、承揽方对于承揽的工作，假如定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。 3、定作方公司生产部应当按规定日期供应技术资料、图纸等。 第四条：工资：依

8、照定作方公司生产排单上标明的的工价结账(有特别约定的除外); 第五条：验收标准和方法：依照定作方公司品质部要求验收。 第六条：交货时间和地点：依照定作方公司的排产日期交货。交货地点为定作方公司仓库，严格依照定作方交货流程入库，即承揽方所制作的成品均需定作方公司品质部检查验收并签名确认方可生效。 第七条：结算方式及期限：按定作方品质部验收合格的产品数据结账(平常借支除外)。 第八条：其他约定 1、合同期间，承揽方必需严格遵守定作方公司各项管理规定，不得违反，否则定作方公司有权依照公司规定实施管理和处理。 2、承揽方要严格根据行业操作规定和定作方公司的平安管理规定操作，以杜绝一切平安事故的发生，合

9、同期内，承揽方出现任何平安事故均由承揽方自行负责，与定作方公司无关。 第九条：承揽方的违约责任 1、承揽方未按合同规定(生产排产单)的时间和质量标准交付产品的，担当逾期交付的责任;产品质量不达标的要进行返工处理(返工费用由承揽方自行负责)，经过返工后仍不符合合同规定或品质要求的，定作方公司有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。 2、承揽方交付产品或完成产品的数量少于合同(订单)规定，应当向定作方提出报损及申请补料。定作方公司有权要求承揽方担当补料责任; 3、承揽方无论何种因素不得延期交付产品(定作方公司欠料所致除外)，不得延期.否则定作方公司有权追究因延期所造成的一切损失; 4、合同期间，若承

10、揽方单方中止合同，必需提前一个月向定作方公司书面申请并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承揽方单方中途废止合同的，视为承揽方单方违约，为此，承揽方并兑现全额赔偿定作方公司一切损失。 第十条：定作方公司的责任 1、供应承揽方的订单、工作场所，机器设备和材料、部份工具等; 2、供应承揽方合同期免费住宿，水电费承揽方按实际运用自行负责; 3、合同期间免费供应承揽方午餐和晚餐; 第十一条：纠纷的处理 合同期间，若加工承揽合同双方发生纠纷时，当事人双方应协商解决;协商不成时向人民法院起诉。 本合同自_年_月_日起生效，合同履行(或工程)完毕即失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解

11、除合同，合同如有未尽事宜，由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。 本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份; 定作方(代表人)_ 签订地点： _年_月_日 承揽方(代表人)：_ 签订地点： _年_月_日 2022加工合同模板范文4 承揽方(甲方)：_定作方(乙方)：_ 甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。 第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称 型号 规格 质量要求 计量单位 数量 加工费 单位 总价 其次条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用担当定作物名称 完工时间 检验时间地点 检验标准与方法 包装标

12、准 包装费担当 第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费担当定作物名称 交付时间 交付地点 运输方法 运输价款担当 第四条乙方供应原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料材料名称 型号 规格 质量要求 计量单位 数量 单价 总价 图纸、技术资料及交付时间 第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输材料名称 交付时间 交付地点 交付数量 包装要求 检验方法 运输方法和运费担当 第六条加工费结算方法与时间 _。 第七条乙方应于_年_月_日前向甲方交付定金_元;乙方应于_年_月_日前向甲方交付预付款_元。乙方不履行合同的，无权恳求返还定金。甲方不履行合同的，除担当违约责任外，

13、必需如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以恳求返还。 第八条甲方的违约责任 1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并担当逾期交付的责任;经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。 2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍旧须要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;乙方不再须要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。 3.因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。 4.甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分

14、的价款总额的_偿付违约金。 5.甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值_%的违约金。 6.由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。 第九条乙方的违约责任 1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。 2.乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值_%的违约金。 3.乙方如未按合同规定的时间向甲方供应图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。 4.乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付

15、违约金。 5.乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。 6.乙方如变更交付定作物地点，应担当因此而多支出的费用。 第十条声明及保证 (一)甲方： 1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有实力履行本合同。 2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。 4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 (二)乙方： 1.乙方为一家依法

16、设立并合法存续的企业，有权签署并有实力履行本合同。 2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。 4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 第十一条保密 双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业隐私(技术信息、经营信息及其他商业隐私)予以保密。未经该商业隐私的原供应方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业隐私的全部或部分内容。但法律、法规另有

17、规定或双方另有约定的除外。保密期限为_年。 一方违反上述保密义务的，应担当相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。 第十二条不行抗力 本合同所称不行抗力是指不能预见、不能克服、不能避开并对一方当事人造成重大影响的客观事务，包括但不限于自然灾难如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事务如斗争、动 乱、政府行为等。 如因不行抗力事务的发生导致合同无法履行时，遇不行抗力的一方应马上将事故状况书面告知另一方，并应在_天内，供应事故详情及合同不能履行或者须要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或短暂延迟合同的履行。 第十三条通知 1.依据本合同须要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求

18、等，必需用书面形式，可采纳_(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的，方可实行公告送达的方式。 2.各方通讯地址如下：_。 3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方担当由此而引起的相应责任。 第十四条争议的处理 1.本合同受_国法律管辖并按其进行说明。 2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_种方式解决： (1)提交_仲裁委员会仲裁; (2)依法向人民法院起诉。 第十五条说明 本合同的理解与说明应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读便利而设，不应影响

19、本合同的说明。 第十六条补充与附件 本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不行分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。 第十七条合同效力 本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_年，自_年_月_日至_年_月_日。本合同正本一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力;合同副本_份，送_留存一份。 承揽方(盖章)：_定作方(盖章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ 地址：_地址：_ _年_月_日_年_月_日 签订地点：_签订地点：_ 2022加工合同模板范文

20、5 甲方： 乙方： 甲乙双方为携手合作，促进发展，满意利益，明确责任，依据中华人民共和国合同法有关法律之相关规定，本着诚恳信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一样，特签订本合同，以求共同恪守： 第一条：甲方托付乙方生产加工制作_模具。 其次条：质量标准和要求、验收方法(标准)及地点： 1、质量标准和要求：模具生产的质量标准按甲方的质量要求执行。 (1)乙方必需按甲方供应的模具技术要求设计、制造模具。 (2)合格模具定义： 模具必需符合经甲方确认后的模具结构图; 模具必需生产出符合甲方供应的正式零件图纸要求; 模具寿命必需符合本合同第六条之规定。 2、验收方法(标准)： 按甲方的图纸和技术要求

21、执行。 模具结构必需符合模具结构图纸。 3、验收地点：在甲方指定地点_进行。每次验收必需有双方签署的验收报告，如验收不合格，必需在验收报告上注明下次验收期限。 第三条：原材料来源 1、原材料来源：模具制造生产所需的材料由乙方担当。乙方必需保证按甲方供应的技术要求选购原材料，以确保产品质量的稳定性，若乙方偷工减料或以次充好，甲方可单方面终止合同 第四条：交(收)货方法、地点及运杂费负担： 1、交货方法及验收：本合同模具在乙方按甲方供应的图纸技术要求进行试模、送样，并经双方确认签板后视为模具验收合格。 2、交货地点：甲方指定场所_。 3、交货时间：乙方模具生产自付款之日起_天前交付本合同模具。否则

22、，乙方必需担当延期交货给甲方造成的损失(每迟交1日，罚款200元)。如是甲方缘由造成不能如期交货的，经甲方书面形式确认后，交付时间可以按延误时间顺延。 4、运杂费用担当：由乙方送货到甲方指定地点，运费由乙方担当。 第五条：本合同模具总金额为_万元，共_套模具。 货款结算时间及方法：_。 付款方式：签订合同预付_%，试模合格交付运用_个月内付_%。 第六条：技术资料供应及保管： 1、甲方负责供应本合同约定的模具的图纸、技术要求及有关标准。 2、涉及到资料中技术隐私的保管和有关约定按双方签署的技术隐私协议执行。 第七条：质量异议/违约责任： 1、对于乙方供应的产品如存在质量问题，甲方必需以书面的形

23、式将质量事故状况通知乙方，并对乙方供应的产品进行妥当保管;乙方在接到甲方书面通知24小时内出具解决方案并赶甲方现场进行处理。 2、如甲方未按上款要求向乙方提出异议，则视为乙方供应之产品为合格品;如乙方未按上款要求保证进行售后服务，则视为接受甲方的处理看法。 3、其他涉及到产品质量问题的处理按双方签订的供方产品质量技术协议执行。 第八条：其他： 1、本合同约定的模具自甲方支付定金起先，全部权为甲方全部。 2、双方签订的技术协议、甲方供应的技术图纸资料、乙方物料清单以及经后生产合作过程中的文件资料为本合同的附件。 3、在本合同约定模具项目交货时，乙方必需交还甲方在合同签定以及履行过程中交付的文件技

24、术资料，详细的资料给还按双方签定的技术保密协议I中第9条规定及本合同第四条第1款(3)规定执行。 4、本合同约定模具项目的变更按双方签署的模具托付加工制造合作意向书中“工程变更条款”执行。 5、涉及到非公允竞争性约定按模具托付加工制造合作意向书第11条规定执行。 6、本合同托付项目，乙方不得转发包给第三者，否则，甲方将取消其供应商资格，如因此引发了甲方损失，甲方将依法追究乙方相关责任。 第九条：双方由于不行抗力的灾难和确非一方本身造成的缘由而不能履行合同时，经双方协商并由_市经济合同鉴定机关查实证明，可免予担当民事责任。 第十条：合同生效、附件 2、本合同自签订之日起，双方盖章签字之后生效。

25、3、任何一方不得擅自修改或终止，如需修改或终止时，应经双方协商同意，另立协议方可有效。本合同权利不行转让。 4、本合同附件资料具有同等法律效力。 第十一条：本合同在有效期内任何一方违约，双方都有权按中华人民共和国合同法有关规定，由双方进行协商调解。协商未果的，均向甲方所在地人民法院诉讼解决。 第十二条：本合同一式两份，双方各执一份。 甲方： 托付代理人： 地址： 电话： 开户银行： 账号： _年_月_日 乙方： 托付代理人： 地址： 电话： 开户银行： 账号： _年_月_日 2022加工合同模板范文【五篇】本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第25页 共25页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页