2022建筑施工简单合同.docx
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《2022建筑施工简单合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022建筑施工简单合同.docx(48页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022建筑施工简单合同建筑施工简单合同1委托方:_(以下简称甲方)承揽方:_(以下简称乙方)经友好协商,本着相互尊重原则,甲方委托乙方进行建筑施工,为明确双方责任,确保完成任务,共同信守合约,经双方协商一致,特签定如下协议,以供双方共同遵守执行。一、主要要求:(一)工程项目名称:_(二)承揽施工内容: _(三)施工地点:_(四)楼层高度:一层_米,二层_米,三层_米,四层_米,五层_米(五)预算总造价:_(六)技术资料及图纸提供方法:_二、施工时间:本合同内容从_年_月_日起执行,到楼层盖顶施工完成后结束。三、付款方式四、施工、拆除与设计变更:1.乙方根据甲方提供的图纸和要求组织施工。2.施
2、工过程中甲方应积极配合乙方现场的协调工作。3.施工过程中,如因甲方的原因造成的停工,停工期间甲方应承担乙方施工人员的生活费和误工费。4.施工图纸发生技术变更应及时将变更后的图纸交付乙方,如因变更图纸交付滞后产生的返工、料损等费用,应由甲方承担。五、工程交验与保修:1.乙方在工程结束后通知甲方两天内验收。如逾期不验收,甲方使用的,则乙方做验收合格通过。2.验收时,如发现甲方责任而造成的质量问题,提出返工或补修意见时,乙方应收取相应人工费、材料费等实际发生的费用。如乙方造成质量问题,则由乙方免费处理。六、工程负责人:甲方委派 为驻现场负责人,并与乙方委派 的为现场负责人,共同履行本合同的各项规定。
3、七、特别说明:该项目现场如需要用电源应安排在安全距离范围内,并做好绝缘处理。现场安装定位及其他涉及安装需要协调之事由甲方解决。八、其他条款:1.委托方在审定承办涉及内容时,请仔细审核项目中的每一细节内容,审定后签字或认可说明,经确认后发生差错,由委托方承担所有责任及全部内容。2.合同签定后,如有单方面违约,全部责任将由违约方承担。任何一方如需要变更本合同或其他特殊要求,应双方共同协商一致后。另行签约补充合同。九、争议解决:本合同执行中,如发生争议,双方应尽力协商解决,如协商不成,任何一方都可向有管辖权的仲裁机构,进行仲裁或向法院提起申诉。1.合同附件及补充合同与本合同具有法律同等效力。2.本合
4、同一式肆份,双方签字盖章后生效。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日建筑施工简单合同2合同编号:XXXXXXX发包方:XXXXXXXXXXXXXXXX承包方:XXXXXXXXXXXXXXXX签约时间:XXXXXXX签约地点:XXXXXXX为了保证XXXXXXXX施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。1、工程名称:XXXXXXXXXXXX2、建筑面积(工程形式):XXXXXXXXXXXX3、施工地点:X
5、XXXXXXXXXXXXXXX4、工期:(1)开工:XXXX年XX月XX日;(2)竣工:XXXX年XX月XX日;(3)合同工期总共历时XXXX天。5、承包形式:XXXXXXXX6、工程质量标准:XXXXXXXX7、工程价款:共计人民币XXXX元。8、付款方式:本合同生效后支付合同款项的XX%,计XXXX元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的XX%,计XXXX元;质保金XXX元,质保期满后支付。9、质保期:XXXX年。10、双方的责任义务(1)发包方的责任义务为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;监督管理施工过程中的工程质量、材料
6、质量、督促工程进度;给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务按发包方要求及图纸要求进行施工;如期完成施工任务;接受发包方的技术指导和质量标准要求;负责发包方提供料物及设备的保护;教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏;承担施工中的一切安全事故责任及费用;11、其他(1)本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。(2)本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼。(3)合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。二
7、、建筑工程纠纷管辖法院如何确定建设工程合同纠纷一般由合同约定的履行法院管辖,但合同没有约定时,由发包人接受图纸所在地人民法院管辖。依据民事诉讼法第二十三条的规定:因合同纠纷提起的诉讼,由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。第三十五条的规定:两个以上人民法院都有管辖权的诉讼,原告可以向其中一个人民法院起诉;原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的,由最先立案的人民法院管辖。三、建筑合同合同履行地的理解所谓“合同履行地“,通常是指合同规定的履行义务和接受履行义务的地点,即义务清偿地点。建设工程设计合同是双务合同,即由发包人提供设计工作所依据的基础文件和情况,设计人交付设计文件,并由发包人支付设计费用
8、。建设工程设计合同在实际操作中,与建设工程施工合同有所区别,有的明确了交付设计图纸的地点,有的对交付图纸的地点没有约定。根据合同法第六十一条的规定“合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或约定不明确的,可以协议补充;不能达成协议的,按合同有关条款或者交易习惯确定”。根据交易习惯,建设工程设计合同所涉及的履行地点应该是发包人接受图纸所在地。发包方:XXXXXXXXX 承包方:XXXXXXXXX委托代理人:XXXXXXXXX 委托代理人:XXXXXXXXX20xxX年XX月XX日 20xxX年XX月XX日建筑施工简单合同3建设单位: (以下简称甲方)施工单位: (以下简称乙
9、方)依据中华人民共和国经济合同法建筑安装工程承包合同条例及有关规定,经甲乙双方协商一致,甲方愿把儋州市天湖花园住宅小区经济适用房工程承包给乙方施工,为明确双方责任,确保工程顺利完成,特订立如下合同条款,以致共同遵守:一、工程项目1、工程名称:儋州天湖花园经济适用房。2、工程地址:儋州市中兴大道。3、工程范围:按设计图纸要求所有内容达到竣工验收,交房使用标准。 除桩基础外的2栋楼的土建、水电安装工程;地上11+1层2栋,框剪结构,含电梯和公共部分装修,毛坯房和电梯标准(参照松涛花园5#、6#楼)含基础挖运土方,外运土方等全部内容;4、总建筑面积约13864(以施工图纸为准)。5、给排水做到外墙1
10、.5米,室内给水,到入户水表后安装一个阀门;6、承包方式:一次性固定单价合同,包括一切不可预见费用;7、承包单价:1750元/每平方米,工程款预计:2426万(含税金);8、强弱电工程;设计包括的强、弱电,配电箱、配电柜、入户进入端子箱等均由乙方负责。弱电部分只预埋不穿线。9、防水、保温、楼梯、栏杆、铝合金等按设计及规范要求标准施工;公共部分电梯间及楼梯间地面为防滑地砖、墙面为白色仿瓷涂料;入户门价格必须达到每樘1000元;品牌由甲方确定。二、施工准备1、甲方(1)负责做好水通、电通和道路通;(2)组织有关人员进行施工技术交底;(3)委派 为现场代表,对工程质量进行监督、检查,负责签证,核实工
11、程量及进度报表以及负责甲方应该承担的有关部门事宜。2、乙方(1)负责红线内的临时设施、水、电接入及运料道路;(2)现有板房使用,按原价折给乙方所有,从合同生效开始办理交接手续;(3)组织施工人员和材料、机械进场;(4)负责编制施工组织设计、施工方案及内业资料,确保达到交工验收标准;(5)委派 为现场代表,负责工程施工质量,施工安全,提供工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关部门事宜。三、工程期限本工程经甲乙双方协商一致,总工期 300 天(日历日)。(如台风、暴雨等非乙方原因及不可抗力原因,需经甲方代表签证后,工期相应顺延)开工日期,以甲方确认的开工时间为准,共计10个月时间,总工期 300
12、天。四、本工程竣工质量为一次性合格工程1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工;2、乙方在施工中必须遵守下列规定;(1)凡用于本工程的材料必须保质保量,并由甲方驻工地代表认可同意后方可用于工程施工;(2)隐蔽工程必须经甲方驻工地代表检查验收合格后,方可进行下道工序的施工;(3)乙方在施工中发生质量问题应及时报告甲方代表,经整改并报甲方同意,方可进入下一道工序施工;(4)工程竣工后:乙方应按规定进行保修、保修时间自通过验收之日起为一年。五、安全生产与文明施工1、施工现场安全管理按照谁施工谁负责的原则,由施工方全面负责,必须按海南省建设工程施工安全管理条例和海南省建设工程安全
13、施工操作规程等有关规定进行施工,并且与公司签订安全管理责任协议。2、如因违反安全操作规程和相关的安全管理条例而造成安全事故,一切责任由乙方负责。3、乙方应按规定采取严格的安全措施、做到安全生产、文明施工,施工中发生的安全事故及其所造成的经济损失,全部由乙方负责。4、乙方在施工过程中,必须听从甲方工地负责人指挥,配合施工,碰到问题,随时商量解决。六、工程价款支付及结算本工程为固定单价包干合同:承包总价暂定为人民币(含税金)2426万元;承包人自行垫资完成11+1层2栋主体框架到第6层时(五层顶楼板),发包人按承包人总造价的的25%(242625%=606万),支付工程进度款给承包人,且在次月5日
14、前支付;承包人完成11+1层2栋到封顶时发包方按承包人总造价的25%(242625%=606万),支付工程进度款给承包人,且在次月5日前支付;工程完工验收合格7日内支付总工程量的25%(242625%=606万)工程款给承包人且在次月5日前支付;工程结算审计完成后,发包人在10个工作日内支付至审计总造价的97%给承包人;剩余3%作为保修金,在工程竣工验收合格满一年后10天内付清(不计利息)。七、争议解决双方在履行过程中发生合同争议,首先协商解决,协商不成,提交人民法院诉讼解决。八、其它约定1、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章后三日内乙方交纳保证金到甲方指定账户后生效。2、其它未尽
15、事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。本协议签订后三日内,乙方支付壹仟万保证金到甲方(松涛管理局)指定账户后合同生效。退保证金的时间,按支付工程款的时间每次退还25%。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日建筑施工简单合同4甲方:(发包方)_乙方:(承包方)_根据中华人民共和国合同法和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。第一条 工程概况(一) 工程名称:_(二) 工程地点:_(三) 工程范围:_本合同
16、土石方工程量约为_立方米。(四) 工程总造价:经双方确定本合同综合单价为_全部工程造价暂定为人民币_万元,大写_。第二条 工程期限根据双方协商工程期限自_年_月_日起至_年_月_日止,若发生了不可预见或不可抗力时,工期顺延。第三条 工程质量乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工,确保工程质量,工程验收时,应按图纸和验收标准执行。第四条 工程价款结算(一) 本合同全部工程造价的结算按下列方式办理:本合同的工程量是暂定数量,待甲乙双方共同校定后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符,按实际签证结算。(二) 工程价款结算与拨付办法:_第五条 双方责任(一) 甲方责任1、 因甲方提供施工
17、图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施(包括水、电、煤气管道等地下管网设施等)不详、不及时或与实不符,除工期得以顺延外,还应偿付给乙方由此造成的误工或停工的实际损失;由此造成的第三方损失应由甲方负责。2、 甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等,解决应由甲方解决的问题。3、 由于甲方原因造成乙方施工机械,运输车辆误工或停工,甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失,并相应顺延工期。4、 工程变更:甲方应于三天前以书面形式通知乙方,并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。5、 工程竣工后,甲方应组织专门人员在_日内进行验收。6、 不
18、按合同规定预付或结算工程款,除支付合同规定的预付或结算工程款外,还应按逾期天数,以每天按逾期款项的.千分之五支付滞纳金。(二) 乙方责任1、 乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案,并经甲方同意后施工。2、 乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。3、 乙方应制定安全措施,加强对现场施工人员的安全教育,如发生事故应由责任方负担。4、 乙方应合理组织施工和机械车辆调配,保证工程按期完成。工期每提前一天,甲方奖给乙方_元,同奖同罚。5、 乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。第六条 合同纠纷因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商或调解解决,协商或调解不成,从以下两种方式种选择其中一种
19、(在所选项下打,如选择仲裁方式,请注明具体仲裁委员会)。1、提交_仲裁委员会( )2、依法向人民法院起诉( )第七条 附则(一) 本合同自双方盖章签字后生效的,合同履行完毕后自行无效。(二) 本合同如有未尽事宜,双方可以根据具体情况议定附加条款,以便共同遵守。(三) 本合同正本甲、乙双方各执一份,副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。第八条 附加条款_发包方:(章) 承包方:(章)地址: 地址:法定代表人: 法定代表人:委托代理人: 委托代理人:电话: 电话:开户银行: 开户银行:帐号: 帐号:邮政编码: 邮政编码:签约时间:年 月 日 签约时间: 年 月 日建筑施工简单合同5发包方:
20、_(以下简称甲方)承包方:_(以下简称乙方)依据中华人民共和国经济合同法建筑安装工程承包合同条例及有关规定,经甲乙双方协商一致,甲方愿把_工程承包给乙方施工,为明确双方责任,确保工程顺利完成,特订立如下合同条款,以致共同遵守:(一)工程项目1、工程名称:2、工程地址:3、工程范围:4、承包造价:_元(大写:_)(二)工程期限根据本工程,经甲乙双方协商一致,总工期_天。(雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后,工期相应顺延)开工日期为20_年_月_日至20_年_月_日,总工期_天。(三)本工程竣工质量为一次性合格工程乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工。(四)工程
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 建筑 施工 简单 合同
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内