2023年建筑工程施工合同格式(17篇).docx

《2023年建筑工程施工合同格式(17篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年建筑工程施工合同格式(17篇).docx（32页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年建筑工程施工合同格式(17篇)2023年建筑工程施工合同格式篇一 乙方(承包方)： 经甲乙双方商定，甲方将从化市灌村中学西教学楼重建工程的施工任务交给乙方担当。为了明确双方责任，确保工程的进度与质量要求，在公正、自愿、公平、互利的根底上双方协协商妥本协议以下各条款，共同监视，严格遵守。 第一条：承包方式：乙方包工不包料，乙方负责自带一切工程所需机械设备、架材、模板等。以规定的建筑投影面积计算规章计算投影面积，甲方根据每平方米完成工程量支付乙方单价￥350元/人工机械架材费用。 其次条：承包范围：施工图纸文件中所注明的建筑主体土建局部的全部分局部项工程。 1、乙方负责施工中用的模板，支

2、架，排山，铁钉，扎线和 2、乙方负责主体的装模，扎铁、倒水泥、砌体、批荡、贴 3、乙方负责本工程图纸内的砖瓦工程，如有更改，增加项 第三条：质量要求：合格工程 第四条：开竣工日期：本工程定于 年 月 日开工，定 于 年 月 日竣工。日历工期 天。 第五条：人机费支付方法：根据形象进度拨付。乙方进场后，根底施工至正负零时，甲方预付人机费13万元(拾叁万元)给乙方;主体局部按210元/，装修局部为140元/的人机费计算标准，甲方根据完成每层楼工程量人机费的80%的进度款支付给乙方。工程完工并交工验收合格之日甲方按总人机费的95%结算给乙方，其余款项交工验收合格后一个月内一次性拨付至总人机费的100

3、%。 每次付款，一切税收与乙方无关，由乙方写出书面报告和支付收据，经甲方技术人员根据合同要求核对工程量及质量状况后签署意见，审批后拨付。 第六条：双方责任 一、甲方责任 1、根据资金拨付方法准时拨付人机费。 2、协调好开工前及施工中的水电供给，协调好施工道路 的畅通，到达三通一平，并担当水电及道路三通一平所需的费用。 3、保证施工中所需材料和构件的准时供给，做好材料的取样、送样、协作比单、原材料的出厂合格证等工作。 4、负责组织隐藏工程、验槽、根底及主体工程的验收。 5、负责协调社会、主管部门及四邻关系。 二、乙方责任 1、必需严格根据施工图纸和现行施工质量验收标准进展施工。 2、必需听从甲方

4、和上级主管部门、监视、监理的指挥，配 3、仔细组织施工，编制施工进度规划，质量保证措施、施工安全措施、技术节省措施、主要技术要求的技术经济指标等，严格执行措施条款，确保工程质量。 4、供应材料使用规划，在各种材料使用前7天内向甲方提出书面材料用量规划。 5、编制现场文明施工措施，加强文明施工治理，保证道路畅通，并悬挂文明施工和安全施工图片。负责每天将施工现场清理洁净，材料、架材堆放整齐，现场无长流水、无长明灯，场地无积水和生活垃圾，到达文明施工的要求。 6、严格安全施工治理，明确事故责任，确保安全施工，杜绝事故的发生。如发生安全事故，一切责任均由乙方负责担当。 7、供应全部所需的施工人员、机械

5、架材及生产工具、支撑模板(包括支模用的铁钉、铁丝、穿线用的钢丝、钢筋绑扎用的扎丝等)，脚手架杆、板、扣件等，测量设备及小型用具钢尺、线绳、线坠等，并担当其全部费用。 8、已竣工工程未交工前，负责已完工程的成品爱护。 9、乙方对分部、分项工程、隐藏工程自检合格后，经甲方监理、质检站验收合格后，方可进入下道工序。 10、如因乙方未按图纸施工或未按甲方要求施工造成施工不合格而返工等后果，乙方负责担当由此引发的一切损失和费用。 11、人为造成材料半成品损坏的，根据实际价格从拨付人机 12、乙方不得将工程转包，如转包，甲方有权中止合同，下余人机费甲方拒付。 13、施工现场的临时用电应严格根据操作规程进展

6、，严格执行三相五线制，临时用电所用的电料必需合格，接电后把闸刀盖盖好，确保用电安全。 第七条 工程变更 本工程承包范围内无任何计时工，停水、停电、图纸变更、机械故障等缘由引起的停工，工人的生活费、人工费及机械架材的停滞费等，均由乙方担当，甲方不担当任何费用。如遇第三方要求或不行抗力造成停工的，甲方应根据乙方完成工程量的人机费结算，并在10天内一次性付清人机费给乙方。如需要工人在工地等待的按30元/天/人的补助计算标准支付给乙方。补助期限最长不得超过20天。 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，本协议自签订之日起生效，至人机费拨付完毕之日失效。 未尽事宜，双方协商解决。 甲方负责人： 乙方负责人：

7、 身份证号码： 身份证号码： 联系电话： 联系电话： 年 月 日 年 月 日 2023年建筑工程施工合同格式篇二 为标准企业治理，增加竞争意识，工程实行承包施工。甲、乙双方以树立“金洲杯的质量目标及创立市级安全文明工地的安全目标”从严从精为治理前提，据此双方依据现行的相关法律规定，经协商全都签订本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包范围：见附补充说明。 四、施工日期：20xx年冬季放假前必需完成主体砌筑，否则按总人工费的20%惩罚。(20xx.10.28-20xx.12.18) 五、安全、质量等级：金洲杯及市级安全文明工地 六、承包方式：包清工 七、承包价格：按建筑面积，按每平方米

8、 元计算(含二次构造，砌筑工程包括墙体中的现浇及预制砼构件。建筑面积计算执行蓝图标注面积，合计 平方米计款： 八、甲方的权利及义务： 1、负责材料的供给，因材料不合格所造成的损失由供方负责; 2、负责工程施工的交底，建立单位的联系工作及外界一切关系; 3、负责工程质量的监视;消失工程质量不合格及安全隐患，甲方有权利责令乙方整改，所消失损失由乙方负责;甲方并追加损失的23倍罚款; 4、甲方造成的因材料不准时，其他工序不具备操作施工的前提下，在有效时间超过12小时以上的，甲方应付给乙方相应补偿;并顺延工期; 5、甲方发觉乙方铺张材料;按原物价的5倍罚款; 九、乙方的权利及义务 1、 乙方必需遵守甲

9、方的施工现场治理制度; 2、 乙方依据工程组织人员,进展施工; 3、 严格根据施工工程范围提前做好材料和设备的用量规划,提前三天提交甲方审批及选购供给,迟报造成停工,甲方概不负责. 4、 乙方需严格按施工要求和有关说明及变更,进展施工,确保工程质量如期交工。(图纸变更，依据实际状况工期顺延) 5、 负责现场和班组自检资料和班组技术交底及安全交底。 6、 乙方现场负责人，必需熟读建筑图纸及现行的有关法律法规、行业标准，分项工程完成后必需到达验收标准; 7、 做到文明施工。做到不扰民，不随便在居民区大小便，发觉一次罚款100元/次。 8、 乙方必需听从甲方治理的规章制度及国家的有关法律法规，严禁在

10、施工期间的任何时间、任何地点打架斗殴及偷盗。发觉一次罚款200-1000元，并去除工地。严峻者交公安机关处理。 9、 消失非甲方缘由，乙方私自停工一天，罚总造价的2%。如乙方无故停工七天以上，合同自行解除，甲方不予结算人工费。由乙方造成的损失，甲方有追偿的权利。 10、 乙方必需按甲方施工进度组织人员进展施工，因乙方人员少、组织不力等缘由导致甲方无法按进度工期完成，甲方有权另行安排其他人员、队伍进展施工，由此造成的费用及损失由乙方负责。 11、 如达不到市级安全文明工地标准倒扣总人工费的5%。 十、付款方式： 1、 按建筑面积，按每平方米 元计算,主体阶段：按进度地下室6、 7顶层分两次60%

11、拨付。主体完成验收后付到总人工费的95%，留5%抹灰完成后付清。 十一、乙方在施工过程中，应加强安全教育治理，严格按安全要求及施工程序操作，正确使用好防护用品，(安全帽、安全带)如消失安全事故由责任方负责，因违章施工或操作失误消失的工伤事故由乙方负责。 十二、补充说明 1、 施工内容： (1) 根据本工程图纸的设计及现行的标准的要求进展的全部砌筑工程、预制过梁、预埋件等。(含二次构造) (2) 全部落地灰做到准时回收利用，墙体准时养护，废料集中堆放。 2、施工要求： (1) 砌筑工程的砌筑砂浆必需符合设计要求，必需按协作比要求进展砂浆的配比。 (2) 砌筑质量严格根据国家施工质量验收统一标准要

12、求。 (3) 消失非甲方缘由，乙方私自停工一天，罚总造价的5%。停工超七天，视乙方自动退场并不结算人工费。造成损失，甲方有权向乙方追加陪偿。 十三、1、 本合同一式两份，甲乙双方各一份。 2、 本合同双方签字后生效，工程人工费结清后废止。 3、 如发生争议由双方协商处理，双方协商不成可上诉东营区人民法院。 甲方代表： 身份证号： 联系电话： 乙方代表： 身份证号： 联系电话： 年月日： 2023年建筑工程施工合同格式篇三 发包方：以下简称甲方 承包方： 以下简称乙方 依据中华人民共和国经济合同法、建筑工程承包合同条例以及建筑工程承包合同的有关法律法规，甲方现将 常青花园二小区35#楼 局部工程

13、工程以包工不包料的形式托付乙方施工。为了明确双方各自的责任，本着公正、公正、诚信守则的原则，经双方协商全都同。意签定以下施工合同条款，保证信守执行。 一、承包范围及工作内容 1.本工程所含全部抹灰、镶贴、屋面(防水工程除外)、楼地面及室外散水台阶工程; 2.本工程所需砂浆、垫层砼的拌制和运输;钉钢板网、湿水、刷;胶、楼面基层处理、落地灰的清理; 3. 承包范围内全部成品及半成品的养护、修理; 4. 乙方自备承包范围内所需小型工具如：铁锹、泥桶、尺条、铝合金、线、安全帽等; 5.乙方负责返工所需材料及人工费用。 二、结算方式商定 1.本工程人工费按设计图纸及有关标准一次性包干，包干总价为人民币肆

14、拾万元整 ，不再存在其它费用;如一次性验收通过，甲方嘉奖乙方人民币壹万元。 2.甲方每人每天支付乙方生活费贰拾元，乙方所属工程全部完工,阅历收到达优质标准后付至总价95%，余款作为本工程修理保证金，待工程交付使用后付清; 3.甲乙双方协商包干价中，已包括质量创优价格、确保工期价格和工完料净价格。 4.分包价格均为包干价，不存在其他任何费用。 三、质量要求 本工程质量等级为“楚天杯”。乙方在施工过程中应严格按设计图纸、相关标准要求及施工技术交底施工，听从业主和甲方现场治理人员的指挥，如发觉乙方有违反质量要求的施工状况，甲方除责令停工整改外，其所造成的一切损失均由乙方担当，情节严峻的将追究其他责任

15、，并且甲方拒付工程款。 四、施工工期要求： 1.工期主要按甲方形象进度执行，总工期为一百二十天。 2.乙方在施工过程中不得以任何理由推迟工期，若有延误，乙方自愿每天罚款500-1000元人民币，属甲方缘由，工期顺延。 3.工程完工指乙方所承包范围内各分项工程全部完工。 五、安全生产和文明施工 1.为加强对所属施工人员的安全教育与培训，坚固树立“安全第一，预防为主”的思想，与每个职工都要有安全交底并签定安全合同。 2.在施工前乙方必需派专人对脚手架、跳板、安全网、机具等，特殊是脚手架的大、小横杆、探头跳进展全面的检查，在检查确保正常状况下方可安排作业人员施工，高空作业时乙方施工人员必需系安全带，

16、切实做好安全防范工作; 3.乙方人员发生工伤事故，经济赔偿在20xx0元以内，乙方自理，经济赔偿超出20xx0元，超出局部甲乙双方各担当50%，但详细善后工作乙方必需负责安排完毕，甲方不直接对乙方工人及家属; 4.乙方工人进场后要做好各班组的协调工作，不准无理取闹，打架闹事，消失打架闹事，甲方对承包人处以3000元的罚款，情节严峻送公安机关处理; 5.年龄未满18周岁 、身份来历不明的人员、家属、小孩以及身体有缺陷人员等，均不得使用和进入施工现场，若乙方擅自将这些人员带入现场所造成的安全事故及后果，由乙方负全部责任; 6.必需执行安全生产“十五”不准及安全生产条例，进入施工区戴安全帽、高空作业

17、系好安全带，不得穿拖鞋、赤膊或酒后在现场活动及作业，在现场活动必需走指定的安全通道，否则，由此而发生的一切工伤事故，由乙方自行担当一切责任及经济损失; 7.乙方全部施工人员必需戴好安全帽，如有违反则每人每次罚款20元整; 8.当相关部门对乙方施工人员进展规划生育治理检查时，乙方须供应规划生育证件，并仔细承受检查; 9.如乙方违反上述条例或未按安全、文明施工标准进展施工，不管发生任何安全事故或其它事故，由乙方担当责任及全部费用，甲方概不负责; 六、其它商定 1.乙方在砂浆拌制过程中必需严格按协作比施工，如随便更改协作比现象每次按100-500元惩罚，若在施工中确有需要更改的，需经甲方现场治理人员

18、同意; 2.乙方必需即时清理落地灰，重新拌制使用;如发觉丢弃、不即时清理落地灰现象，将视状况处以50400元惩罚; 3.乙方责任人 必需常驻本现场，如有特别缘由，需在征得甲方同意下，另行委派专人履行本合同; 4.乙方在签定本合同前，要充分熟悉甲方对该工程质量、进度要求，合同签订后或在施工过程中，乙方不得以任何理由中途退场，如属乙方缘由自行退场，甲方当时不予办理结帐手续，待工程全部竣工后，按乙方实际完成工程量的70%结算; 5.乙方施工人员安全、进度、质量中一项，不能到达甲方要求，甲方有权终止合同或令其退场，结算按第上条执行; 6.乙方在施工过程中，应无条件听从甲方现场人员指挥治理，对甲方一再强

19、调的事情，乙方不能或不准时完成，甲方将委派其他人员完成，工程量按每人每天100元人民币或按完成总量的140%比例直接扣予乙方帐上。 7.本合同一式三份，乙方持一份，甲方持两份，自签订之日起生效，任何一方不得随便更改，若有未尽事宜经双方共同协商处理。 付：承包人身份证复印件一份。 甲方代表(签章)： 年 月 日 乙方代表(签章)： 年 月 日 2023年建筑工程施工合同格式篇四 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，就本项仿古建筑施工有关事项，双方协商达成如下协议： 一、工程内容 四柱五楼

20、牌坊仿古建筑工程，承包方式：包工包料。 二、 工程造价： 经协商，本合同总造价为人民币贰拾壹万伍仟元整(本造价不含税金，如需要发票税金由甲方担当)。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。 三、甲方责任 1、场地确保三通一平，即电通、路通、水通、场地平坦。 2、由于乙方异地施工，甲方负责供应住宿费、水电费等。 3、甲方负责处理乙方在施工过程中与四周居民及有关单位(如质检站、大路局等治理单位)的关系。 4、在施工过程中如消失阻工状况，甲方负责处理，保证乙方顺当施工。如因阻造成乙方损失，由甲方担当。 四、乙方责任 1、乙方负责组织施工队进入施工现场。 2、乙方根据图纸完成四柱五楼牌坊工程的

21、承建(建筑、彩画)。 3、在施工中，消失一切人身伤亡事故由乙方自负并文明施工。 4、乙方负责供应所承建工程的平面、立面图，构造图由于涉及专利技术不予供应。 五、拨款方式 乙方进展，拨付工程构件制作费 、主体材料费为人民币壹拾万元整，主体完工、琉璃瓦前拨人民币伍万元整，其余款陆万伍仟元一次付清。 六、双方不得违约，在施工中，甲方造成停工损失由甲方负责是，乙方造成停工损失由乙方负责。 七、本协议一式两份，甲乙双方各一份。 八、未尽事宜双方协商解决。 甲方代表签字： 乙方代表签字： 年 月 日 2023年建筑工程施工合同格式篇五 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 依照中华人民共和国合同法和中华人民

22、共和国建筑法的规定，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。 一、工程概况： 工程名称： 工程地点： 工程承包范围： 大雄宝殿 ， 元 天王殿 ， 元 钟鼓楼 ， 元 住宿楼及食堂 ， 元 二、合同价款 (固定价格) 金额(人民币大写)： ;(小写) ; 三、工期： 合同工期： 开工日期： 竣工日期： 四.工程质量标准 1、乙方必需严格按甲方所审定的设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工标准进展施工。在施工过程中，乙方必需听从甲方监视治理，若发觉乙方有不符合施工图纸要求及违反操作标准进展施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经

23、济损失均由乙方负责担当。 2、施工过程必需作好记录及隐藏工程验收签证。 五.安全生产乙方必需安全、文明施工，必要时工地现场应采纳围护等措施，施工中造成的一切安全责任事故由乙方负责，所发生费用全部由乙方担当。 六、工程款支付： 进场付款 元; 根底0付款 元; 完成主体一层付款 元; 主体完工付款 元; 工程竣工付款 元。 如甲方未按以上进度付款，乙方可停工，因停工造成乙方损失的由甲方担当。 七、质保期： 一年 保修期限执行现行的国家标准建立工程质量治理条例，缺陷期内由乙方负责保修，费用由乙方担当。保修期从乙方施工完成交由甲方使用时算起，保修期完毕后产生的修理费由甲方担当。 八.合同的生效 合同

24、订立时间： 本合同双方商定签字盖章后生效。 九.附则. 1.本合同发生纠纷后，当事双方应准时协商，协商不成时，任何一方均可申请上级业务主管部门进展调解，解决不了的，可向仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉 2.本合同一式二份，甲乙双方各执一份。 甲方： 乙方： 托付代理人(签字)： 托付代理人(签字)： 年 月 日 2023年建筑工程施工合同格式篇六 发包方(以下简称甲方)： 承包方(以下简称乙方)： 经甲、乙双方协商全都，本着双方公平、自愿原则就甲方托付乙方建筑 武阳 丽园小区景观 工程，签订以下协议： 一、 工程内容： 平米等 工程(详见施工图纸)。 以上工程均按双方会审图纸之要求及附

25、后预算总表所列工程、规格、备注、数量、要求施工。 二、 工期： 1、 开工日期：本工程工程工期从年月日起至_年_月_日止，共_个日历天。开工日期以开头正式施工开头算起。 2、 施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因状况或甲方书面确认工期可顺延。 3、 因甲方缘由不能准时移交施工场地则工期顺延。 4、 发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。 三、 工程合同价款： 经协商本合同总承包价款为人民币_190000.00元(十九万元整)，若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实际发生结算。 四、 承建方式 1、乙方对建筑工程包工、包料、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。 2、甲方对乙方所

26、进场材料进展确认核准制。乙方对其供应所承建工程的饰面样板材料，必需经双方共同确认方可进展施工。 3、 施工期间甲方负责乙方施工现场内发生的水电费用。 五、 工程付款方法双方商定按以下方式支付工程款： 1、本工程无预付款。 2、合同生效后，发包人按时直接向承包人支付工程款：支付次数分三次支付。 1、四角亭a亭完工后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给该项工程款合同金额60%。四角亭b亭完工后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给该项工程款合同金额60%。四角亭c亭完工后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给该项工程款合同金额60%。廊架c完工后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给该项工程款合同金额60%。防

27、腐木地板完工后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给该项工程款合同金额60%。 2、工程全部完工后，付单项工程总费用(工程总价)的20%。 3、工程全部完工后三个月内，付工程总费用(总价，包括业主认可的签证、变更)10%。 4、拘留工程总费用(含业主认可的签证、变更费用)10%为质保金，工程全部完工并已验收合格为时间节点计算，一年后支付。 3、此合同所描述款项含税金(即税金由甲方代扣，扣除税率为3.41%)。 六、 工程质量要求： 1、 乙方必需严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关古建筑施工标准进展施工。在施工过程中，乙方必需听从甲方监视治理，若发觉乙方有不符合施工图纸要求及违反操作标

28、准进展施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责担当。 2、 施工过程必需作好记录及隐藏工程验收签证(采纳视频资料)。 七、 工程竣工验收结算： 乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告申请，甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进展验收，并于验收后五天内依据设计施工图纸、合同、补充合同赐予合格批准或提出整改意见。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进展结算。 八、 延期违约责任： 乙方必需在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币500元;若因甲方责任或不行抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要

29、求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。 九、 质保内容 质保内容按有关建筑施工验收标准标准执行。 十、质保期限 以工程竣工验收合格之日起计算工程质保期，质保期为十二个月。质保期从竣工验收之日开头计算， 期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。 十一、双方在施工中的几项规定： 1、 施工期间，甲方因故进展修改调整，应提前二天通知乙方，向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发觉有不妥之处，应提前二天以书面形式上报甲方，经甲方及设计部门处理后再行施工，全部修改调整的费用由甲方负责。 2、 施工期间，乙方必需做好安全生产防范工作，落实各项安全措施，确保施工安全，担当安全施工责任，教育施工人员遵纪守法。 3、 甲

30、方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。 4、 乙方派出专人与甲方保持联络，协调现场施工。乙方承建的土建工程，应与相关安装工序亲密协作，要求应用书面联系。 十二、合同生效与终止：本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工程期满，甲方将款项结清后合同即告终止。 十三、 本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决。可补签有关协议， 补签有关协议与本合同具有同等法律效力。 签名：(甲方) 签名：(乙方) 签订日期： 签订日期： 2023年建筑工程施工合同格式篇七 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 依据中华人民共和国民法典，建筑安装工程承包合同条例

31、及有关规定，结合工程的详细状况，双方友好协商下签订本合同。 第一条 工程工程 工程名称： 工程地点： 工程内容：见报价清单工程 承包范围：按甲方确定的方案施工 工程开工日期： 年 月 日， 竣工日期：_年 月 日，总工期为 天。在履行过程中，不行抗力等因素所延误的工期，经甲乙双方签证认可后调整，以此确定竣工日期。 其次条 签约合同价与合同价格形式 1.工程总造价约为：人民币： 。 2.合同价格形式：单价合同，按工程量清单完成全部的工作内容，工程量按实结算。 第三条 装修施工方案 按国家现行建筑装修装饰施工标准施工。 第四条 工程质量标准和保修期 一、工程质量：按国家现行建筑装修装饰验收标准;

32、二、质量等级：合格。 三、工程保修期为 年，保修期自竣工验收签字之日起计。 第五条 材料设备供给 一、材料由乙方按商定的品牌，质量要求供应样板经甲方核定后，由乙方选购，所购材料应附有出厂合格证明。 二、施工中，由于工程设计变更造成乙方选购的材料，设备不适用，甲方需按材料设备的实际选购价格，回收全部不适用的材料和设备，或经乙方同意。 第六条 工程款支付和结算 工程量按实际施工的工程计算，工程开工前先支付工程总造价 %的工程款，工程竣工验收后办理结算手续一周内付清全部工程款。 第七条 双方责任 一、甲方责任： 1.如工程中途停建，缓建或设计变更以及设计错误所造成的返工，甲方应实行措施弥补或削减损失

33、，同时经有关部门审定后赔偿由此造成乙方的损失。 2.组织对工程竣工验收和办理竣工结算。 3.施工期内，甲方协调解决乙方所需的水，电等事宜。 4.按进度支付工程款。 二、乙方责任： 1.按施工安全标准做好施工质量，安全治理，指定安全防火责任人，物件堆放整齐，道路畅通，凡施工期间发生的施工质量，安全事故等，均由乙方负责。 2.委派 为现场治理代表，负责施工期间的施工质量，安全，签约等手续问题。 3.施工中因乙方责任造成的停工，返工，材料，器材损失等均由乙方担当。 4.工程竣工后的场地清理。 5.竣工验收后，施工单位人员必需在验收后次日撤离施工现场。 第八条 工程竣工 工程竣工前2天，由乙方书面通知

34、甲方验收，并在竣工后7天验收完毕，逾期验收，则视为甲方认可乙方工程之一切施工内容及质量，工程内容及质量符合要求，双方签字盖章。甲方不按时验收，应向乙方支付违约金。工程未阅历收，甲方提前使用或擅自运用，视为合格，由此而发生的质量问题或其它问题，由甲方负责。 第九条 违约责任 一、甲方不按期支付工程款或逾期组织竣工验收，从逾期次日起，每逾期一日按末验付款的银行同期验款利率向乙方偿付违约金，其损失由甲方担当，工期顺延。 二、乙方逾期完工的，按逾期天数，乙方每天支付甲方工程款总额的2元违约金。除甲方缘由及不行抗力因素外，如乙方总工期超过20日的，甲方有权解除合同，乙方担当相应违约责任。 三、遇不行抗力

35、的因素，甲，乙双方协商，工期顺延。 第十条 其他商定条款 乙方应以甲方认可的方案施工，甲方如要求乙方对工程进展变更，应以书面通知乙方，列明变更工程，工程部位等，变更文件送达乙方后，即时停顿受变更影响的部位或工序的购料和施工。已选购的材料等由甲方担当，乙方依据变更要求于三天内向甲方提交因变更所实行的措施，增减的造价及施工日期，甲方收到预算后的三天内应作出答复。 如因工程变更导致工程款调整幅度超过本合同商定的工程造价5%时，甲乙方应在确定对工程进展调整前签署补充协议。 第十一条 争辩解决方式 本合同发生纠纷协商或调解不成时，向北海仲裁委申请仲裁。 第十二条 其他 本合同经双方签字盖章，正本两份，双

36、方各执一份。本合同保修期满并结清款项后失效。 甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 签字： 签字： 电话： 电话： 年 月 日 2023年建筑工程施工合同格式篇八 总承包单位： 分包单位: 工程名称： 工程地点： 分包范围： 为加强施工现场文明施工、安全治理，对分包方文明安全施工进展治理、监视，有效地预防、掌握电气安全事故的发生，爱护职工的人身安全、安康和国家财产，保障施工现场的顺当进展，依据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国建筑法、建筑安装工程承包合同条例和北京市建委关于建筑工程分包的有关规定，双方就本工程施工消防安全达成如下协议，协议未尽事宜根据国家和地方的有关法律、法规、条例、标准、规程办理

37、。 一.分包工程开竣工时间 自 年 月 日至 年 月 日 二.治理目标 杜绝发生重大电气安全责任事故;杜绝因电气事故导致的人员伤亡和重大经济损失。文明安全施工所发生的一切费用已包含在合同价款内。 三.安全治理责任人 总承包单位： (岗位证书号： )全面负责文明安全施工治理工作， (岗位证书号： )为电气工长负责施工用电治理工作。 分包单位： (岗位证书号： )全面负责文明安全施工治理工作， (岗位证书号： )为电气工长负责施工用电治理工作。 四.协议内容、双方责任 总承包单位 1、签定工程工程施工用电安全治理协议书的同时，向分包方供应总承包单位的文明施工、安全治理规章制度一份，供分包方组织学习

38、。 2、坚持教育领先，预防为主的方针，对进场工人进展安全教育，依据参施人员的思想动态、安全学问、操作技能状况，对分包人员进展培训、考核，提高参施人员的安全意识和操作技能。使参施人员了解、熟知国家、北京市的有关法律法规规定和总承包单位制定的文明安全施工治理的各项规章制度。 3、在涉及现场用电或机电设备的分项施工前，对分包单位担当的施工工程进展安全技术交底。 4、总包方有权对分包单位的施工作业状况进展安全检查，对分包方的违章、违纪和安全隐患进展订正和惩罚，并责令整改。分包方整改不力或不进展整改，有权停顿分包方施工。 5、依据施组中的施工现场平面布置和现场的详细实际状况，合理划定施工生产和生活责任区

39、，划分到分包单位，按北京市文明安全工地的标准进展检查和监视落实。 6、总包方应为分包方单位制造良好的作业环境，供应的安全防护设施、消防设施、供电设施、临时用水设施、大型机械设备符合国家和北京市的有关标准。完全因总包方的安全设施、设备不良造成的事故，应由总包方负责。 7、协调各分包方之间协作，安排施工时间、作业区域和机械设备使用。 8、总包方有权审查分包方的安全资质和进场人员的安全教育状况。 分包单位 1、分包方必需是具有独立担当民事责任的法人或其他出具其上级主管单位(法人单位)的托付书，分包与其资质相符在授权托付书范围内工程的经济组织。 2、分包方必需熟识并能严格执行安全生产法建筑法安全生产治

40、理条例以及北京市的建立工程施工现场治理标准、施工现场临时用电安全技术标准及其他有关施工安全生产的法律、法规、标准、标准及各项规定。 3、分包方必需学习、把握，并执行总包方现行的有关安全生产各项规章制度和治理方式，能够积极参与有关促进安全生产的各项活动。 4、分包方必需执行总包方与分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案。依据总承包单位的安全技术交底，将交底内容落实到每个操作人员，常常对所属工人进展深入细致的安全教育，施工过程中进展安全自检，准时发觉、订正、消退安全隐患，确保施工安全。 5、分包方必需执行三级安全教育制度，工程经理、分包工程的负责人及特种作业人员必需执行持证上岗制度。 6

41、、分包方必需执行安全生产检查整改制度，安排专职、兼职的安全治理人员对现场作业进展安全、消防检查。 7、分包方必需承受总包方或总包方上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查。 8、分包方必需执行安全生产的配电、机电设施、设备验收制度。 9、分包方自带的施工用电、机电设备，必需符合国家标准、规定，且机械性能良好、安全防护装置、齐全、灵敏、有效。 10、分包方必需按规定为电工及作业人员配发合格的劳动防护用品。 11、分包方必需担当由于分包方的缘由造成事故的经济责任和法律责任。 12、分包方有权拒绝总包方的违章指挥。 13、分包方不得使用超过建筑施工企业允许年龄(五十五岁)及身体有残疾、缺陷不适合从事

42、建筑施工的人员参与施工，制止使用童工。 (一)进场手续 1、进场后供应单位资质、营业执照、施工安全许可证、外地企业进京注册备案手续、人员花名册、专业治理人员上岗证、特别工种操作证报总承包单位备查，并与总承包单位签订文明安全施工治理责任协议。 2、根据北京市对外地进京施工企业的治理规定，准时办理工人相关证件。 (二)现场治理 1、根据总承包单位划分的施工责任区、生活区、加工区，按北京市文明安全工地的标准治理所属区域。 2、施工使用的材料根据总包单位指定地点，负责堆放整齐(高度不超过1.5米)，设有明显的材料标识。易燃易爆、化学危急品必需设专库存放，确保安全，严防火灾、爆炸事故的发生。 3、根据施

43、工现场平面布置图，协作总包单位安装现场固定式供配电箱，现场的移动式配电、开关箱由分包单位自带，分包单位负责所属的配电、开关箱安全性能良好，开关日常试跳检测爱护有效，箱内布线正规，接线压接坚固。 4、现场使用移动配电箱、机电设备，电缆线必需进展牢靠支撑，电缆经过现场道路支撑高度不低于6米防止车辆挂线，电缆严禁直接支挂在现场脚手架、金属构件上防止漏电损害。 5、现场的固定式配电箱必需根据北京市标准进展有效防护，做到“防水防砸”，固定式配电箱必需有良好接地装置和重复接地装置。箱内应有配电箱配线图，配电箱进展编号、定专人进展治理，显著位置挂电工安全技术操作规程。 6、现场的基坑临边防护、消防设施处应根据标准要求设置红色