2022电力工程施工合同范文.docx

《2022电力工程施工合同范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022电力工程施工合同范文.docx（110页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022电力工程施工合同电力工程施工合同1甲方：玉树_水务局乙方：青海省_限责任公司根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例，玉树州水务局将玉树县结古镇禅古新村0.4kV10kV线路工程承包给青海省水利水电工程局有限责任公司施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。第一条工程概况：0.4kV10kV线路工程、变台安装及下户线路安装一、工程名称：玉树县禅古新社区水利配套基础设施（供电）工程二、工程内容：0.4kV10kV线路工程、变台安装及下户线路安装工程三、工程地点：玉树县结古镇禅古新村四、设计单位：青海省水利水电勘探设计院五、工期：20_年月日至20

2、_年月日五、质量标准：按电力行业优质工程执行，符合设计及规范标准六、合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定（￥）万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律一、合同语言：汉语二、适用法律：国家法律、法规以及工程所在地地方法规。三适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。第三条甲乙方驻工地代表一、甲方项目负责人：二、乙方项目负责人：三、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。四、监理工程师代表：第四条甲方工作一、施工场地具备开工条件和完成相应土地政策性划拨，给施工单位提供施工的便利条件

3、。二、甲方负责组织相关部门，对工程实施监督，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。三、开、竣工时间由甲方确定。四、负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，技术交底。五、甲方可向施工项目部在本地区提供生活费和材料及机械使用费。第五条乙方工作一按照国家电力工程质量验评标准，担负玉树县结古镇禅古新村建设0.4kV10kV线路工程、变台安装及下户线路安装施工任务。二与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。三在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工

4、申请，配合甲方做好工程竣工验收工作。四对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。五提供施工的工程进度计划。六遵守地方政府及有关部门对施工场地交通管理规定和其它施工单位的相互配合。七已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。八做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。九保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求。十积极配合甲方的工作，承担相应的重建保电工作。第六条工程质量一、工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲

5、方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。二、质量评定部门：由甲方确定。第七条验收和重新检验一甲方根据乙方的申请，组织青海玉树电力公司生技部、供电所对工程进行竣工验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。二检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的施工指令，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，并承担由此发生的相关

6、费用，甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。第八条工程预付款本工程开工前预付工程款造价的30。第九条工程款支付一工程款支付方式：转账或支票二工程款支付金额和时间：按工程进度支付工程款。第十条竣工决算一竣工日期为乙方送交竣工报告的日期，需修改后才能达到竣工要求的，竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。二乙方在工程竣工验收合格后向甲方提交决算报告。第十一条保修条款一保修内容、范围：乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量证明文件。二保修期限：一年，自工程验收合格并交付使用之日起计算。第十一条争议因执行本合同发生争议，有争议双方协商解决，协商不成，有玉树州仲裁委员会仲裁。第十二条安全施工在工

7、程施工中，乙方确保工程施工科学、安全，因乙方原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害，由乙方承担责任，甲方概不负责；由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由乙方承担赔偿责任。第十三条合同的生效和份数本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。第十四条附加条款合同条款中未尽事宜，双方协商解决。甲方：_水务局乙方:青海省_工程局有限责任公司负责人：_负责人：_法人代表：_法人代表：_开户行：_账号：_年_月_日_年_月_日电力工程施工合同2合同编号：118587 电力工程施工合同示范文本 发包方(甲方)：承包方(乙方)：根据中华人民共

8、和国合同法的有关规定，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方协商一致签订本合同，以共同遵守。第一条：工程概况1.1工程名称：铜仁侨泰嘉逸花苑室外电安装工程1.2工程总投资：XXX.00元(壹佰柒拾叁万元整)1.3工程地点：铜仁侨泰嘉逸花苑1.4工程内容：搭火端至各单元集中表箱(电缆、电缆管、设备、安装及验收)1.5工程内容不包括：土建部分第二条：工程工期1工程合同工期:45个工作日。2工程开工日期:甲方预付款到乙方账内日期起。3如遇下列情况之一,经甲、乙双方协商后书面重新确定本工程的工期:1因甲方提出变更设计而影响工程进度。2甲方负责的土建工程未按乙方要求进度完成。3甲方随工代表延误办理检验手续而

9、影响下一工序施工。4未按合同规定支付工程预付款、工程进度款而影响工程进度。5其它因甲方原因造成的延误。6因遇人力不可抗拒的原因而影响工程进度。第三条：承包方式及合同总价1根据设计的建设工程费用,乙方采取包工、包料的方式进行承包、取费项目见本工程预(决)算书。2根据双方认可的设计图纸进行施工。 工程总造价为大写人民币：壹佰柒拾叁万元整。3如遇下列情况之一,经甲、乙双方协商一致，合同总价可作相应调整，核实办理追加或追减。1设计变更，以甲方部门出具的通知单为准，按实际进行调整。2国家强制性政策调整。第四条：设备、材料供应4.1本工程所需主材和设备由乙方按施工图设计采购，具体清单见附件预(决)算书，并

10、由乙方自行运输至甲方指定的施工点。4.2辅材由乙方组织供应，具体清单见附件预(决)算书。4.3所有产品的质量或等级标准应有产品合格证,并达到国家标准。4.4本工程所需主材如因供应部门提供的材料规格品种不全，需进行加工处理时，应事先取得甲、乙双方的同意，并办理完有关手续后使用，产生的加工费用由负责供应方负担。第五条：工程质量及检查验收5.1乙方必须严格按施工图纸设计、技术说明文件和国家颁发的有关施工规范和标准组织施工。确保工程质量和工期，做到安全生产、文明施工。工程质量必须达到国家施工验收规范标准。工程质量由供电主管部门验收合格。5.2甲方组织的随工检验均以竣工验收、工程质量检验均以部颁现行施工

11、及验收技术规范和设计要求为依据。5.3乙方在工程过程，甲方配合并派出随工代表(或供电主管部门)对隐蔽工程和施工工艺进行随工检验，合格签证后乙方可进行下道工序施工，发现问题应及时解决，竣工验收时一般不再对隐蔽工程进行复查，随工验收应做好详细记录，必要时可检查随工签证。5.4工程完工后，乙方应以书面形式通知甲方，并附竣工技术文件一式三份;甲方即组织相关人员验收，对发现的问题提出解决措施和返工时限，并将验收结果报主管部门，如因甲方原因不能按期验收，应提前通知乙方并与乙方另行商定验收日期，但甲方必须承认乙方的完工时间。5.5自工程竣工验收合格之日起，工程线路保修为 壹拾贰个月，变压器，配电柜保修期为

12、壹拾贰 个月，乙方在此期间内对因施工或乙方提供的材料等原因造成的质量问题负责修理。5.6保修期内，对于工程质量问题，乙方在接到甲方的工程质量通知书后，3小时内应作出答复，并根据修复工程量的大小，确定修复工期，报甲方出现大面积工程质量问题(由甲方认定)，保修期从修复验收合格之日重新计算。5.7保修期内，乙方超过壹拾贰小时不作出答复或超过 贰拾肆小时不能完成修复的，甲方有权自行或委托第三方进行维修，因此发生的费用由乙方承担。第六条：双方职责1甲方职责。1.1合同签订后_日内向乙方提开工的要求和注意事项。1.2组织甲、乙双方和相关单位参加设计交底，并做好有关纪录送相关单位。1.3派驻随工人员对工程进

13、度、工程质量、隐蔽工程和合同执行情况进行监督检查，并负责设计变更引导起的有关签证、工程中间验收、工程进度签证和其他必须的签证以及进行施工的有关协商工作。1.4组织对工程的竣工验收，并按合同规定及时向乙方支付预付款、工程进度款和工程结算款。2乙方职责1开工前,向甲方提供项目负责人及联系方式经甲方认可后开工，若甲方要求，乙方应协助甲方办理各种规划、报建、赔偿等手续及技术外关系协调。2合同协议书签署后_日内乙方组织进场施工，提交施工组织设计、施工方案、技术保证等措施。3乙方应严格按照国家和部颁有关施工验收技术规范、操作规程和设计要求施工，自觉接受相关部门的监督检查，如实填报工程进度。4工程方案发生变

14、更时，乙方应及时向随工人员反映，并以书面形式报告甲方，经甲方批准后，方可实施。乙方未经甲方同意(书面形式)，不得随意更换本项目班子主要管理人员。5因非乙方原因无法进行施工时，乙方应及时向甲方填报停工报告，经甲方单位批准后实施，重新开工前应上报复公审。6严格执行操作规程，做到安全生产、文明施工和防火、防盗工作，坚决杜绝安全事故的发生;在施工中发生的人身及财产安全事故由乙方承担全部责任。7乙方向甲方领用的材料和设备，乙方应负责妥善保管，在施工中应厉行节约，完工后向甲方办理工程余料移交和所借物的归手续。8保质按期完成合同工程量。9乙方保护甲方在用设备的安全，若出现损坏，应立即通知甲方进行处理，并对乙

15、方原因造成的损坏进行赔偿。10按规定向甲方提供竣工验收资料一式 叁 份。第七条：工程款的拨付与结算7.1工程款支付7.2工程款支付方式：按施工进度支付。7.3工程总价XXX.00元。本合同签订_日内，甲方预付工程量总价的30 %，即519000.00元，作为采购设备甲方定金，工程预付款进乙方账户_日内开工。7.4工程完工后，甲方应付至合同款的 90% 给乙方，款到乙方账户再提交竣工资料和搭火送电，竣工验收合格后_日内办理结算，余额一次性付清。7.5乙方于本合同签订_日内交付100000.00万元作为施工保证金给甲方.工程完工_日内甲方无息退还给乙方.7.6甲方在付清乙方工程款之前,设备所有权归

16、乙方所有。第八条：风险责任8.1因遇不可抗力(包括自然灾害等)而造成的损失(包括材料、设备和劳务的损失)，乙方在出具有关部门的证明文件后可以免于承担赔偿责任。但因乙方保管不善造成向甲方领用的材料及设备的损失除外，乙方仍应承担赔偿责任。乙方对该材料、设备已尽到了妥善保管义务的除外，因为不可抗力事件造成工期延误的，工期可以顺延，不可抗力事件结束后_日内，双方应继续按合同约定履行的义务。第九条：违约责任9.1甲方责任:甲方不按合同规定拨付工程款,超过一天则按工程费的3向乙方交付逾期违约金.9.2乙方责任:乙方施工的工程质量不符合现行电力工程验收规范要求时,应负责返工整改,返工整改的费用由乙方承担。9

17、.3若因乙方原因造成的建设成本增加和因工期延误导致甲方与他方合约违约造成的损失由乙方负责。9.4若工程质量达不到要求，施工单位应无条件返工，造成逾期完工的，还应承担逾期违约责任。第十条：其他10.1甲方委派 为随工代表，对本工程实施监理。代表甲方随工检查验收工程质量，发现问题及时解决，合格后及时办理随工检查签证及进行施工的有关协商工作。10.2乙方派 ，为现场组织施工，与甲方协商解决施工中出现的问题，办理竣工验收，处理遗留问题。10.3本合同未尽事宜，双方根据具体情况增加条款作为合同附件，与本合同具有同等效力。10.4本合同工程价款结算中的经济纠纷，双方协商解决;如协商不能解决的，依法向发包方

18、所在地人民提起诉讼。10.5本合同一式二份，双方盖章签字之日起生效，甲、乙双方各执一份，。10.6双方约定的其它条款。甲方：乙方：_年_月_日电力工程施工合同3发 包 方： 山东潍坊科技学院（以下简称甲方）承 包 方： 山东华浩电力工程有限公司 （以下简称乙方）甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：第一条 工程概况工程名称：教授新村箱变工程工程地点： 科技学院教授新村工程内容： 教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电力高低压施工，包工包料；教授新村1250KVA箱变及低压设备的安装，调试；教授新村1250KVA箱变及低压分接箱之间

19、的电缆的采购及敷设及连接，电缆井的砌筑；低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆采购及连接；1250KVA箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料采购有乙方购买。承包形式：总承包， 包工包料，交钥匙工程（不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等）第二条 工程总价合同总价为（RMB）：100万元整 含税（大写 壹佰万 元整）， 以最终决算价格结算。第三条 付款方式1、 双方自正式签订合同之日起至供电局答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,（大写 肆拾万元整）；2、 设备进厂甲方应支付工程

20、款50%（人民币） 50,0000 元整(大写 伍拾万 元整) 3、 工程验收通电合格后30天内付款10%(人民币) 10,0000元整(大写 壹拾万元整)4、 双方盖章后合同开始生效。第四条 合同范围1、 合同范围为配电房内的设备。（详细内容见合同附件）2、 合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件，双方采用包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账；3、 本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。第五条 甲方职责1、 在乙方提供的图纸上审核确定并签字。2、 保证配合乙方及寿光供电公司施工所需的款

21、项的如期支付； 3、 供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电； 4、 向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;5、 向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。第六条 乙方职责1、 向供电局申请用电手续至业主送电完成； 2、 变电站高低压系统依设计图纸施工及送电； 3、 协助甲方向供电公司申请10KV外线施工的手续； 4、 自柜体到厂日起履行保固条款； 5、 开具本合同价上的工程发票。第七条 技术规范按甲方提供的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。第八条 工程日期1、 本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签

22、订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。2、 甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金；若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关；第九条 解约1、甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方；第十条合同编号：2、 乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。保固条款自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙

23、方负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责；若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用；乙方提供终身有偿维修。任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：委托代理人（签章）：委托代理人（签章）：单位地址： 单位地址：账 号： 账 号：合同签订时间： 合同签订时间：费用计算表建设单位：其他项目费用措

24、施项目费用电力工程施工合同4第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义电力建设工程施工合同文本，由电力建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和电力建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款），组成，其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：一、发包方（简称甲方）：协议条款约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。二、甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款中指定的代表。三、承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有电力施工企业资质管理办法规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。四、乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。五、社会监理：受甲

25、方委托、具备电力工程建设监理单位资质管理办法规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。七、设计单位：甲方委托的具备电力工程勘察设计单位资质管理办法规定的相应资质等级的设计单位。八、工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其根据电力基本建设工程质量监督暂行规定设置的电力建设工程质量监督机构。十、工程：协议条款约定具体内容的电力建设永久工程。十一、合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投

26、标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。十二、经济支出：在施工中发出，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。十三、费用：甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。十四、工期：甲方双方参照电力建设工程项目工期定额等规定，在协议条款中约定的合同工期。十五、开工日期：协议条款约定的工程开工日期。十六、竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。十七、图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。十八、施工现场：经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用以施工的场地。十九、书面形式：根据合同发生的手写、打字、复印

27、、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。二十、不可抗力：因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程及履约造成损害的自然灾害。二十一、赔偿金：责任方弥补对方直接损失和间接损失的费用，包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用，以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。二十二、质量缺陷：工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。二十三、协议条款：结合具体工程，甲乙双方协商后依法签订的

28、书面协议。第二条合同文件及解释顺序一、合同文件应能互相解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：协议条款；合同条件；洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书；招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件；工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；标准、规范和其它有关技术资料、技术要求；构成合同一部分的其它文件。二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决（实行社会监理的，可先由总监理工程师作出解释）；双方意见仍不能一致的，按第条约定的办法解决。第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律一、合同文件使用汉语普通话书写，双方可根据需要商

29、定使用少数民族语言译本，对合同文件的解释、说明则使用汉语普通话。二、适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业部规章和约定的其它行业规章、工程所在地地方法规。三、施工应当使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。国家、电力行业没有相应的标准、规范时，可约定使用其它行业的或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按协议条款约定的时间和份数向乙方提供约定的标准、规范。四、国内没有相应的标准、规范时，乙方按协议条款约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方代表批准后执行；甲方要求使用国外标准、规范，应报请电力行业主管部门批准并负责按约定提供中文译本。五、购买、翻译和制定标准、规范及提出施工工艺的费用，均由

30、甲方承担。第四条图纸一、甲方在开工日期之前按协议条款约定的日期和份数（包括竣工图和现场存放的份数），向乙方提供完整的施工图纸，并保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度，乙方按协议条款要求做好图纸保密工作。二、甲方不能按第四条第一款约定提供全套图纸，将不能提供的图纸名称、提供期限列入本条款，并保证满足实施“施工综合进度计划”的需要。三、甲方对图纸有特殊保密要求的，乙方采取相应的措施保密，由甲方承担费用。四、乙方要求增加图纸份数，甲方应按协议条款约定的时间予以复制、交付，费用由乙方承担。五、乙方未如约收到甲方提供的图纸，应在天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。甲方代表在

31、乙方提交通知后天内未答复，按第七条第二款约定处理。六、乙方发现甲方提供的图纸不完整、不准确或设计深度不能满足施工要求。应及时通知甲方代表，酌情按第四条第五款或第二十五条第一款约定处理。乙方对于甲方提供的图纸有如上缺陷未发现，甲方仍应按第七条第二款或第二十五条第四款约定承担责任，并给付因此造成的修补、拆除、改建、重建等费用。第二章双方一般责任第五条甲方代表一、甲方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：甲方代表可委派有关具体管理人员承担其部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前天通知乙方。甲方代表的指令、通知、意见、批准、答复等均由其本人签字

32、后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在小时内给予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能及时给予书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指令后小时内提出书面确认要求，甲方代表在乙方提出确认要求后天内不予答复，即视为其确认乙方要求。乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后小时内提出书面申告，甲方代表在乙方申告后小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，以书面形式通知乙方。紧急情况下，甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议，但甲方代表决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。因指令错误所发生的费用和给乙方造成的损失，由

33、甲方承担，延误的工期相应顺延。甲方代表按合同约定及时向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批复等，并如约履行约其它约定的义务，否则乙方在约定时间后小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表，甲方代表在乙方通知后小时内仍未予以答复，即视为其确认、同意、批准，应由甲方承担由此发生的支出，顺延因此延误的工期，赔偿因此造成的乙方损失。二、实行社会监理的工程，甲方应将总监理工程师行使权利、履行义务的范围通知乙方。总监理工程师按约定在委托授权范围内执行职务。三、甲方代表和总监理工程师易人，甲方应提前天通知乙方。后任继续承担前任应负的责任（合同文件约定的义务及其职权内的承诺）。第六条乙方代表一、乙

34、方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：乙方的要求、申请和通知等，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。乙方代表按甲方代表同意的“施工组织设计”（或施工方案）、依据合同发出指令和要求组织施工，在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方，由甲方承担由此发生的支出，相应顺延工期；责任在乙方，由乙方承担费用。二、乙方代表易人，应提前天通知甲方，后任继续承担前任应负的责任（合同文件约定的义务及其职权内的承诺）。第七条甲方工作一、甲方

35、按照建设工程施工现场管理规定和协议条款约定的时间、要求，完成以下工作：办理土地征用、租用、青苗和树木赔偿、房屋拆迁及清除地面、架空和地下障碍等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。将施工所需水、电、电讯线路从施工现场外部接至协议条款约定地点，并保证施工期间的需要。开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及协议条款约定的施工现场内的主要交通干道并予以保养，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及运输、铁路专用线的申报批准等手续，与有关方面缔结工程交跨铁路、公路

36、、通讯线路需要的协议。将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底，对于需要审定施工图预算的应及时予以审定。协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，并承担有关费用。按照合同及“施工综合进度计划”确定的时间为承包安装工程的乙方提供施工现场，保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系，及时处理有关问题。二、甲方未按合同约定履行以上义务，则承担由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期予以相应顺延。三、甲方将上述某项工作委托乙方完成，应承担所发生的经济支出

37、并给付乙方相应的费用。第八条乙方工作一、乙方按照建设工程施工现场管理规定和协议条款约定的范围、时间、要求，完成以下工作：在其设计资格证书允许的范围内，按甲方代表的要求完成施工图设计、与工程配套的设计或施工需要的细部设计，经甲方代表批准后使用。按约定向甲方代表提供年、季、月工程进度计划和工程用款计划及有关统计报表。按工程需要设置施工使用的照明、围栏及警卫，并做好安全、防护设施的维修。乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任。按协议条款约定的数量和要求，向甲方代表提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由甲方承担。采取有效措施实施地方政府和有关部门对施工现场交通和环境保护

38、的管理规定。因技术、经济条件限制，对环境的污染不能控制在规定范围内的，应由甲方会同乙方事先报请当地政府有关部门批准。以上费用由甲方承担，因乙方责任造成的罚款除外。已竣工工程在交付甲方之前，乙方可受甲方委托代保管。由乙方按协议条款约定负责保护工作，保护不善发生损坏，乙方自费予以修复。要求乙方采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应的经济支出，在协议条款中约定。甲方提前使用或擅自动用后发生损坏或其它问题，由甲方承担责任。按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。保护施工现场清洁。交工前清理现场达到合同文件的要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款，合同签订后颁发的规定和非乙方原

39、因造成的损失和罚款除外。二、乙方未按合同约定履行上述义务。承担由此造成的费用支出，赔偿甲方因此遭受的经济损失。第三章施工组织设计和工期第九条进度计划一、甲方在缔结合同后天内向乙方提供初步设计文件、施工图纸、施工组织设计大纲及“供应材料、设备计划”、“提供土建工程计划”等资料，乙方据以按电力建设工程施工技术管理的有关规定和协议条款的约定编制“施工组织设计”（或施工方案）、“施工综合进度计划”，在开工前如约提交甲方代表。甲方未如约提供其应提供的资料，按第七条第二款的约定处理。乙方未如约提交“施工组织设计”（或施工方案）和“施工综合进度计划”，按第八条第二款处理。二、甲方代表对于乙方提交的“施工组织

40、设计”（或施工方案）和“施工综合进度计划”同意与否，应在协议条款约定的期限内予以答复，逾期未复，可视为已经同意。经甲方同意的“施工组织设计”和“施工综合进度计划”为合同文件，应共同遵循。三、乙方应按甲方同意的“施工组织设计”和“施工综合进度计划”组织施工，接受甲方代表的检查、监督。工程实际进展与之不符时，乙方应按甲方代表的要求提出改进措施，提交甲方代表批准后执行。重大的施工技术措施，乙方应报请甲方代表审核批准后实施，由甲方承担特殊施工技术措施费。第十条延期开工一、乙方应按协议条款约定和“施工综合进度计划”确定的开工日期、开工条件开始施工，因故不能如期开工的，应在约定的开工日期天之前，向甲方代表

41、提出延期开工的理由和要求。甲方代表在乙方提出延期开工要求后天内作出答复，逾期未答复则视为已同意乙方的延期开工要求。二、乙方延期开工未按第十条第一款约定征得甲方代表同意，竣工日期不予顺延。三、乙方由于甲方原因要求延期开工获得甲方代表的同意，或甲方征得乙方同意将开工日期推迟，由甲方承担乙方因此付出的费用和损失，相应顺延工期。第十一条暂停施工一、甲方代表在确有必要时可要求乙方暂停施工，提出暂停要求后小时内应对此提出处理意见。乙方按甲方代表的暂停要求停止施工，妥善保护已完工程，实施甲方代表的处理意见后向其提出复工要求，经批准后继续施工。二、甲方代表未在约定时间内提出处理意见，或在乙方提出复工要求后小时

42、内未予答复，乙方可自行复工。乙方施工因此无法进行的，按第七条第二款约定处理。三、暂停施工出于非乙方原因，由甲方承担经济支出，相应顺延工期；停工责任在乙方，由乙方承担发生的费用。第十二条工期延误一、对以下情况造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。工程量变化或设计变更；一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时；合同中约定的或甲方代表同意给予顺延工期的其它情况。二、乙方在以上情况发生后天内，就延误的内容和因此发生的费用向甲方代表提出报告，甲方代表在乙方提出报告天内予以批准或提出修改意见，逾期未予答复，即视为甲方代表对此报告予以批准。第十三条工期提前一、施工中需要提前竣工

43、，双方协商一致后签订“提前竣工协议”，合同竣工日期何以提前。“提前竣工协议”应包括以下主要内容：提前的时间；乙方采取的赶工措施；甲方为赶工提供的条件；赶工措施的经济支出和承担；提前竣工收益的分享。二、乙方按“提前竣工协议”修订施工进度计划，提交甲方代表批准后执行。甲方代表在乙方提交施工进度修订计划后天内给予批复，逾期未批复则视为其已批准。第四章质量与验收第十四条检查和返工一、乙方按相应的电力建设施工及验收技术规范、约定采用的标准、设计的要求和甲方代表依据合同发出指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人的要求进行返工、修改，承担由自身原因导

44、致返工、修改的费用。因甲方不正确纠正或其它非乙方原因引起返工、修改的经济支出，由甲方承担，工期相应顺延。二、以上检查合格后，又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任。三、以上检查检验应执行电力建设工程施工质量检验及评定标准等规定，在不影响正常施工的前提下进行，如影响正常施工，除非经检查检验为质量不合格，因此发生的费用则由甲方承担，相应顺延工期。第十五条质量等级评定一、工程质量应达到约定的工程施工质量检验及评定标准规定的合格条件。甲方要求部分或全部工程质量达到优良标准，应支付由此增加的经济支出，对工期有影响的应给予相应顺延。二、工程达不到约定质量条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任。三、由于设计或材料、构件、配件、设备等非乙方原因使工程未达到约定质量条件，乙方予以返工、修改的经济支出由甲方承担，