泥浆清理合同.docx

《泥浆清理合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《泥浆清理合同.docx（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建设工程施工劳务分包合同工程发包人：江苏紫东建筑科技股份 劳务分包人： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循公正、自愿、公正和恳切信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成全都，订立本合同。分包人向承包人承诺，依据合同商定的工期和质量标准，完本钱分包工程并在质量保修期内担当保修责任。分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的全部义务，并与承包人担当履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。一、劳务分包工作对象及供给劳务内容1. 工程名称： 马鞍山大溪地伊顿庄园朗诗熙华府地源埋管施工工程2. 工程地点：九华东路与霍里山大道穿插口3. 分包

2、范围： A 地块、B 地块地埋管施工产生的泥浆处理：A、打井区域范围内泥浆清理包括积水坑。B、待水平管做完将泥浆清理到泥浆池内。上部留 20 公分让土建补垫层填完交接单。C、多余的泥浆清理到打井区域以外垫层以外。D、泥浆清理完以后，打井区域用水冲洗干净交付于土建单位二、分包工作期限开工日期：2023年10月 18日竣工日期：年月日以甲方给的日期为准 总日历工作天数为：天三、工程承包人义务1、组建与工程相适应的工程治理班子，全面履行总(分)包合同，组织实施施工 治理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责。2. 甲方向劳务分包人交付具备本合同工程下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工

3、场地交付要求为：甲方应供给施工材料的堆放地、供给生活区场地、生活用水接点和用电设施接点即业主方供给的水电接点，乙方负责接入，产生费用乙方负责，同时挂表计费，费用由乙方支付。3. 甲方应派专人负责现场质量监视及各方面之间协调，准时组织图纸会审及技术交底工作。4. 甲方应准时对工程的变更做出通知和验收。5. 甲方应准时做好对乙方工程质量的验收把关工作，准时安排人员前往工程现场验收。6. 甲方应当依据合同商定支付工程款，并遵照履行本合同项下应当由甲方担当的义务。7. 现场甲方帮助协调水泵给乙方使用不是义务为防止意外最好乙方配备水泵 甲方供给三辆手推车借与乙方使用，乙方要妥当保管好。施工和生活用材料及

4、工具均由乙方供给。8. 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。四、劳务分包人义务1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的娴熟工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。2、严格依据设计图纸、施工验收标准、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量到达商定的标准；科学安排作业打算，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术标准，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场治理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场

5、的治理规定，做到文明施工；做到工地工完料清， 做好现场环境卫生无论何时、无论何状况。担当由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。3、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置 标牌，搞好生活区的治理，做好自身责任区的治安保卫工作。4、做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程局部的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款。5、妥当保管、合理使用工程承包人供给或租赁给劳务分包人使用的机具、周转 材料及其他设施。6、乙方必需按标准要求，做到安全、文明施工，确保安装施工质量。

6、7、乙方须对本工程以及与本工程有关的施工设备、材料、人员等进展投保，否则乙方须对本工程引致的人身伤亡及财产损坏担当费用、责任、损失、索赔或诉讼的法律责任并须保障甲方免负该等责任。乙方须对其派驻人员投意外损害险，否则乙方须对其派驻人员的意外伤亡负全责如。因发生事故业主方赐予的惩罚， 均由乙方负责。8、乙方现场必需指派专职治理人员负责现场的工作协调，帮助甲方现场施工人员做好工程质量的交验工作，并作为安全员负责好施工现场的安全工作。9、乙方中途停工退场或现场闹事所，有施工费用不予结算，对甲方造成的一切损失乙方担当赔偿责任，并处壹万元 的罚款。10、乙方工程质量未到达合同商定的标准，甲方有权要求乙方限

7、期整改，整改所发生的费用乙方自行担当。11、因乙方未如期支付施工工人工资而产生的全部责任和费用，由乙方自行担当， 甲方有权是视具体状况在应支付乙方工程款中直接予以扣代除为，支付，并扣除工资总价款的 10%作为违约金。12、乙方有权依据本合同的商定，从甲方处猎取工程款。13、未经甲方事先书面同意，乙方不得将其承包的本工程转包或分包给他人。14、乙方派驻工地人员由其自行治理，工地工人的防护装备、交通运输及食宿由乙方自行解决。由乙方负责办理工地工人的暂住证等相关手续并担当相应费用。五、安全施工与检查1、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关治理规定，严格按安全标准进展施工，并随时承受行业安全检查人员依

8、法实施的监视检查，实行必要的安全防护措施，消退事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人担当。2、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进展安全教育，并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全治理的规定进展施工。因工程劳务分包人缘由导致的安全事故，由工程劳务分包人担当相应责任及发生的费用。六、安全防护1、劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道四周施工时，施工开头前应向工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人认可后，防护措施费用由工程承包人担当。2、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作(含储存、运

9、输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前 10 天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全防护措施，经工程承包人认可后实施，由工程承包人担当安全防护措施费用。3、劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带)由劳务分包人供给。七、劳务酬劳1. 本工程的劳务酬劳承受固定单价 (包含人、材、机、管、利，税金费用由公司出钱开票方式计算：2. 本工程的劳务酬劳为平均每米固定单价为 1.92元/m，每口井 230 元。依据每口井的有效深度有效深度 120 米进展结算。最终以实际工程量为准。八、劳务酬劳的支付方式1. 劳务分包人与工程承包人商定按以下方法支付：每片区域

10、泥浆清理完工后 交付土建，填写交接单支付完成工程量的劳务费用的 100%。2. 本合同确定调整的劳务酬劳、工程变更调整的劳务酬劳及其他条款中商定的追加劳务酬劳，应与上述劳务酬劳同期调整支付。九、争议1. 工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方商定承受以下第 种方式解决争议：(1) 双方达成仲裁协议，向 仲裁委员会申请仲裁；(2) 向有管辖权的人民法院起诉。十、合同解除1. 假设工程承包人不依据本合同的商定支付劳务酬劳，劳务分包人催促两次后仍不能解决问题的可以停顿工作。停顿工作超过 28 天，工程承包人仍不支

11、付劳务酬劳，劳务分包人可以发出通知解除合同。2. 如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场，工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务酬劳，并赔偿因此而患病的损失。3. 如因不行抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人缘由造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，工程承包人和劳务分包人可以解除合同。4. 合同解除后，劳务分包人应妥当做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出供给必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同商定支付已完工作

12、劳务酬劳。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中商定的结算和清理条款的效力。十一、合同终止1. 双方履行完合同全部义务，劳务酬劳价款支付完毕，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，井经工程承包人验收合格后，本合同即告终止。十二、特别事项满足以下条件，按月发放工程费用。1、现场文明施工，当天垃圾当天清理到指定垃圾堆。2、按时出勤，没有工程部同意不得任凭停工，听从现场治理人员治理和调配。3、每月以表格形式按时上报工程量4、所做工程质量要符合验收标准等相关规定，需要整改的地方，至工程部提出整改通知后，三日内整改完毕。5、现场假设觉察我方工人监守自盗，分包人罚

13、款贰万并准时通报；自盗者停发全部费用并移交当地派出所。6、施工队伍考核到达合格的。十三合同份数本合同正本两份，具有同等效力， 由工程承包人和劳务分包人各执一份；本合同副本份，工程承包人执份，劳务分包人执 份。二十八、补充条款 十四、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点： 本合同双方商定后生效。工程承包人：(公章)住所： 法定代表人： 托付代理人： 开户银行： 帐号： 邮政编码：劳务分包人：(公章)住所： 法定代表人： 托付代理人： 开户银行： 帐号： 邮政编码：施工现场安全治理奖罚制度为严峻施工纪律，维护公司形象，保证施工顺当进展，确保现场作业在安全文明的环境中有序开展，特制定以下安全治理

14、奖罚制度：1、入场人员未经安全培训，私自进入现场施工，觉察 1 人罚款 100 元，并马上离场。2、进入厂区施工现场必需正确佩戴安全帽，按规定路线行走；严禁拉扯打闹、随地吐痰、围观看吵闹、破坏景观、翻越围栏等不文明现象，违反者罚款 20-100 元，不听从安全治理或情节特别恶劣者作退场处理。3、上班前严禁饮酒，酒后作业者罚款 200 元，作退场处理。4、施工现场吸烟者，违者罚款 200 元。吸烟应到指定吸烟点。5、违反文明施工治理规定，作业中玩耍打闹、衣衫不整、光膀子、穿大裤头、穿拖鞋、随地大小便等不文明现象者罚款 200 元，不听从业主及工程部安全治理者，作退场处理。6、严禁进入非施工区域，

15、或私自进入业主办公室等，违者罚款 200 元。7、高空作业不佩戴安全带或不正确系挂安全带、高空抛掷物料者，罚款 200 元。作退场处理。8、脚手架未阅历收或验收不合格私自使用、私自拆改留下安全隐患者罚款 200元。9、动火作业不开具动火证，动火人员没有操作证，看火人不在岗位，作业现场没有灭火器材，易燃物未清理时动火作业马上停顿，并罚款 500 元。10、违反安全用电规定，私拉乱接电源，电箱破损，不符合一机一箱一闸一漏保用电要求者，罚款 500 元。11、用电设备未阅历收贴标识，私自使用者，罚款 500 元。12、危急物品氧气瓶、乙炔瓶、氮气瓶、油漆等储存、使用，违反安全治理规定罚款 500 元

16、。13、违反安全治理规定，不听从安全治理顶撞、辱骂，甚至动手打人者，罚款500-1000 元。作退场处理。14、违反成品保护规定，破坏成品者及盗窃施工现场物料者，除按原物价值赔偿外，并作退场处理。15、严格执行施工现场安全治理规定，守纪律讲文明的个人或班组，工程部将依据评比结果赐予嘉奖 50 元/人或以实物方式嘉奖。16、觉察安全、质量隐患准时制止并上报，为工程挽回损失者，将依据金额赐予确定嘉奖。注：以上安全治理规定，全部施工单位班组必需严格执行；如有违反施工现场安全治理规定，被业主罚款的则由班组自行担当；其它未尽事宜，视具体状况赐予惩罚或依据业主及治理公司规定执行。马鞍山工程部2023 年 10 月 18 日