水电安装合同水电安装合同简版(9篇).docx

《水电安装合同水电安装合同简版(9篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《水电安装合同水电安装合同简版(9篇).docx（39页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 水电安装合同水电安装合同简版(9篇)最新水电安装合同(精)一 乙方: 经友好商定，甲方将金都花苑5、6、7、8号楼的水电施工承包给乙方。为明确水电安装的经济利益、施工责任、权利、义务，依据(中华人民共和国建筑法)、(中华人民共和国劳动法)及本工程对水电安装施工的相关规定，结合本工地的实际状况，特签订如下协议、条款，双方必需共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称：付庄金都花苑 2、工程地点：付庄镇外环路 3、工程内容：水电、地暖、卫生洁具、灯具插座开关等 二、承包范围 5、6、7、8、号楼土建工程图纸上全部外落水管道、水电图纸上的给排水、地暖管道、卫生间、厨房预埋管道及防水、强弱电气各规格配线

2、、配管、避雷、电表箱、分线箱、接线盒、灯具插座开关、卫生洁具等材料及施工，安保系统的配管。包括水电安装所配备的机械设备，电开工具，电焊机，电缆线和预埋所需的胶水、扎丝、防腐油漆等全部辅材。原材料检测和施工资料。临时用电、用水施工等均在乙方的承包范围之内。超出原一期验收范围外的须经工程部核实增减工程量。原一期验收时有的以后改了，工程量核实后就要扣除。 三、承包方式 包工包料、包质量、包工期、包安全生产。 四、承包要求 1、乙方所用给排水管材的质量必需符合图纸设计要求，避雷带、电气配线、配管、地暖、插座、灯具、卫生洁具等一律采纳国家标准。供应务实的材料合格证或质保书。 2、严格根据给排水、消防、地

3、暖、电气施工图纸设计总说明的各项技术规程操作，施工各项程序必需标准、标准。 3、主要负责人应持电工证、电焊工操作证。具备消防工程施工合法有效的资质证明。 五、施工工期及工人进场时间 本工程定于20x年 11月16日进场施工，确保甲方的总体进度规划(附进度规划表)，在工种连接上，乙方必需听从甲方的统一调度，无特别状况造成工种连接上的脱节，要赔偿一切由此造成甲方的经济损失。 六、承包单价 1、符合上述材料、人工、质量、安全、进度、文明施工等必需到达甲方、监理、质监部门的认可。 2、计算方式：根据上述承包内容，经双方协定，本工程承包单价为 103元/m2。本工程建筑面积按图纸面积计算。(室外消防价格

4、另定)甲供材料按市场价抵扣除。 七、 付款方式 乙方自带根底上至结顶平屋面混凝土浇灌的给排水、避雷、电线管网的预埋，经甲方验收合格一周内，应支付给乙方所完成面积总价的材料费、人工费15% 。给排水、地暖施工完毕支付乙方20%。室内消防、卫生洁具、电气施工完毕应支付乙方25% 。经竣工验收合格一个月内付乙方20% 。余款在三个月内一次性付清，但须留5%保修金，待质保修期满第十五个工作日内付清。 八、 双方职责、义务、权利 1、甲方： (1)供应必要生产设施、安全设施。 (2)负责土建施工和水电安装之间的协调工作。 (3)编制施工进度表，负责安装技术交底和安全生产交底。 (4)甲方现场安全员负责对

5、各班组进展安全生产检查及指导、催促，并协调与其他工种之间的关系，帮助乙方做好各项工作。 (5)有权对乙方违反安全生产及施工范围的施工人员进展惩罚，每次不少于50元，直接在乙方的拨款单中扣除，对屡教不改的，甲方有权开除或终止合约，造成甲方经济损失的，应由乙方赔偿。 2、乙方： (1)组织年龄在20-45岁之间，身体强壮，具有法制观念及专业技术，素养好的成建制的职工进场，严禁50岁以上、体弱多病的成年人及目无法制意识的人进场。 (2)进场人员必需持有居民身份证、暂住证、安康证等各种所需证件，并报送进场职工1寸近照及花名册一份，一经注册不得随便变动，如需调动，报工程部备案。 (3)严格遵守安全生产的

6、操作规程，听从工程安全员及有关职能负责人的安全教育和指导，坚持班前教育，安全第一，增加职工自我爱护意识，确保安全生产。生产中的安全事故，由乙方自行负责。 (4)全部劳保用品必需符合甲方及当地政府的要求，由乙方自行选购或甲方代购，若托付甲方代购，此费用从乙方工程款中扣除，扣除金额为选购价的102%。 (5)因乙方的工作缘由造成工程质量问题均由乙方负责处理. (6) 施工过程中消失安全事故由乙方负责。 九、其他 1、合同签订后，乙方须向甲方交合同质保金人民 万元(甲方应出具收据)，待水电预埋全部完毕，且验收合格后归还给乙方。若乙方在施工过程中造成的质量、安全、进度均达不到水电安装操作标准的要求，甲

7、方有权处理对合同保证金的扣除和赔偿由此造成的甲方经济损失。 2、乙方先施工5、6、7、8个施工段，如合作满足，以后过程均按此合同施工，其他条款不变。 3、甲方付给乙方承包单价收入总额中含合同期内乙方全部人员的福利、补贴、车旅费、医药费等一切费用。 4、工人进场时必需上报名单、身份证复印件。 5、意外损害保险费和资料费乙方应担当5000元 6、假如在合同执行期间施工范围增加内容，乙方应主动提出签证并补充合同，如没有相应的补充说明结账按本合同计算。 7、甲方应安排施工图纸给乙方壹套，待施工完毕后归复原图。 8、质量保修期为竣工验收后2周年。 9:、假如各水电施工班组发生劳务纠纷，造成甲方损失，乙方

8、必需无条件予以赔偿。 10、未尽事宜，双方洽商解决。 11、本合同一式两份，双方各执一份。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 最新水电安装合同(精)二 甲方：(发包方) (以下简称甲方) 乙方：(承包方) (以下简称乙方) 甲、乙双方在公平、自愿、协商全都的根底上，本着相互信任的原则，就甲方新建的综合楼工程的水电安装工程达成以下协议。 第一条：工程概况 1、工程地点：铭华科技公司新建厂区 2、工程承包方式及范围 承包方式：包工不包料。 承包内容：(1)、水电开槽、布线、穿线、埋槽;(2)、全部水电施工过程的垃圾现场整理装袋

9、;(3)、水电施工穿墙、打孔、切割; (4)、开关插座面板安装;(5)、小五金的安装;(6)、后期灯具的安装(水晶灯另计);(7)、其他收费工程另计。 3、工期：20xx年8月5日至20xx年11月30日 4、合同价款：本合同工程价款按建筑面积每平方18元计算工程款(不含税金)，若要变更施工内容，按实际工程量计算。 其次条：关于材料供应的商定 1、本工程甲方负责供给的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供给到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应准时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方担当。甲方供给的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由

10、于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 2、甲方供给的水电材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违反本规定，应按材料价款补偿给甲方。 第三条：关于工程质量及验收的商定 1、本工程应严格执行国家住宅装饰装修工程施工标准gb-20xx 2、由于乙方技术不合标准或责任意识差等自身缘由造成质量问题，其返工费用由乙方担当。 3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。 第四条：关于安全生产和防火的现场治理商定 1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，削减环境污染。 2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随便拆改原建筑物构造及各种设备管线。 3、保证装饰装修现场整齐，

11、竣工前做好卫生清扫和处理工作。 4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，制止闲杂人员进入现场。 5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方供应的装修材料出门，一经发觉偷盗现象按材料价格加倍赔偿。 第五条：工程付款方式、结算的商定 1、布局开槽完工后，支付工程款的50%给乙方，水电完工后支付工程款的30% ，整体竣工验收合格后支付20%。 2、本工程保修期一年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定工程保修单，保修期从竣工验收签章之日起算。 3、双方款项住来均应出具收据。 4、工程结算方式：按实际面积计算。 第六条：纠纷处理 因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不情愿协商、调解解决，或协商、调解

12、不成时，可向人民法院提起诉讼。 第七条：合同的变更和解除 1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商全都后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款10%支付违约金，并办理终止合同手续。 2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。 第八条：其它商定 1、因气候、停电等不行抗力或不行预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。 2、保修期内由于乙方的施工造成的质量问题由乙方免费修理，在接到甲方通知后48小时内必需到达现场，由于甲方使用不当或不行抗

13、力、甲方所购主材产品质量问题或不行预见缘由造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方修理费用。 第九条：附则 1、本合同经甲、乙双方签字或盖章后生效，合同履行完毕后终止。 2、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 甲方(签字盖章)：_ 乙方(签字盖章)：_ 最新水电安装合同(精)三 甲方： 乙方: 依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成全都，订立本协议。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地址: 3、构造形式: 4、承包范围: 包含施工图及设计变更范围内全部施工及以下工作内容 (

14、1)室内给水系统预埋及安装;(从楼层一户一表后至户内用水地点包含卫生、洁具、地漏、水龙头等) (2)室内排水系统预埋及安装;(接出外墙皮1.5米处) (3)室内给水设备安装及调试; (4)室内照明系统线路设备、开关预埋及安装:(包含电缆、桥架、盘、箱、柜等的预埋及安装) (5)避雷系统的安装; (6)消防水电系统的预埋; (7)电视、电话、网络、安防智能化等弱电系统的线路预埋及带丝; 5、承包方式: 6、承包内容:水、电全部管线安装出散水距离均按1500mm施工，承包范围内的管线防锈防腐、保温:全部预留洞及套管的留设及封堵，管井清理管道及箱体的预留预埋、相关试验调试(包括协作外网施工单位完成系

15、统综合调试验收)，设备设施的就位与安装调试，弱电预埋管路应带丝并保证畅通。乙方自行配备水钻、电锤、套丝机、手提切割机等本合同已明确甲方供应以外的机具设备、工具。 二、工期要求: 1、开工时间: 年 月 日; 完工时间: 年 月 日; 备注:如进场时间变化，甲方须提前15天通知乙方预备。 三、质量要求: 1、乙方必需根据国家规定对所承包的工程质量负责。假如由于施工质量不合格造成经济损失和安全事故，一切经济责任和法律责任及产生的一切后果均由乙方负责，与甲方无关。 2、乙方在施工中必需严格遵守国家工程建立标准强制条文及现行的建筑施工标准和操作规程，工程质量要求到达合格标准，双方对工程质量有争议，以当

16、地质量监视站及有关单位、专家评定为准。 四、安全文明施工要求: 1、乙方在整个施工过程中必需全面严格逆守安全规章、规程、规定。必需对现场实施各种安全防范措施。现场实施封闭施工，保证施工人员和相关人员的肯定安全。 2、乙方负责全部进出场材料的装卸，码放整齐与保管。乙方需指定专人接收进场材料、周转工具并妥当保管，退场清点超出定额损耗局部将处于乙方十倍罚款。 3、乙方应按有关规定及专项施工方案自备安全带、安全帽、胶鞋、绝缘手套等一切安全防护用具并确保按规定佩戴使用。 五、双方义务: (一)、甲方义务 1、向乙方供应施工图纸一套; 2、完成技术交底及安全教育、交底; 3、向乙方供应施工临时用水、用电接

17、口。 (二)、乙方义务: 1、对本合同承包范国内的工程质量向甲方负责，严格根据设计图纸、施工验收规施工、确保施工质量到达合格标准。 2、严格根据甲方指定的进度规划，投入足够的人力、物力，保证工期。 3、加强安全教育，仔细执行安全技术标准，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;乙方应按规定完成班组的技术交底、安全交底、三级安全教育签字齐全并经甲方审核备案。供应真实有效的特别工种证件到甲方备案，并确保施工中人证相符。 4、乙方必需制定现场负责人一名负责施工现场的治理并与甲方工程部对接工作。乙方指定现场治理人员，施工期间需履行应尽治理职责，未经甲方允许不得随便离场、更换;听从甲方治理，积极协

18、作工作，如不听从甲方治理或指挥的应马上更换。 5、乙方应提前10天向甲方报送经工程负责人签字材料规划:进场材料自行装卸、码放、治理，施工现场必需按甲方统一规划堆放材料;严格掌握材料用量，不得铺张、损毁，如发生材料用量超出定额损耗，按材料价款折价十倍从工程款中扣除。 6、乙方施工过程中应做好成品、半成品的爱护，因乙方责任造成的设备设施的损坏、火灾损失及第三方损失均由乙方全额赔付。 六、安全事故处理 发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应准时报告甲方，同时按国家有关古到只法律、行政法规对事故进展处理 2、乙方应重视安全教育、安全交底与安全自检，作业人员应严格佩戴安全帽进入施工现场，由于乙方违章作业、违

19、章指挥造成的安全事故，一切责任全部由乙方担当。 七、合同价款及支付方式: 1、本合同以单价_ 元/建筑平方米包干，该单价己包括人工、机械(电焊机、氧气乙炔及气割设备、无齿锯及锯片等小型机具)、施工安装、调试、保险及风险等各项费用，此单价不再因设计变更、定额调整、市场变化等一切因素而调整。 2、本合同付款方式为:全部图纸及变更范施工围内工作内容预埋及安装全部完毕，甲方支付乙方已完工程价款的 %;按本合同商定工程全部完工并经甲方、监理单位验收合格，甲方支付至乙方结算工程款的 %;留工程款的 %为质保金，自本工程备案验收之日起两年内无质量间题一次支付乙方。 八、争议解决:甲方和乙方在履行合同时发生争

20、议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方商定向工程所在地人民法院提起诉讼。 九、合同终止 乙方承包工程经甲方和建立单位、监理单位验收合格后并向甲方交付工程，工程价款支付完毕，双方履行完合同全部义务本合同即告终止。 十、合同份数: 本合同一式贰份，具有同等效力，由甲方执壹份和乙方执壹份。 甲方:(签字) 乙方:(签字) 盖章： 盖章: 年 月 日 年 月 日 最新水电安装合同(精)四 发包方(下称甲方)： 承包方(下称乙方)： 依据中华人民共和国建筑法以及其他相关法律法规规定，甲乙双方就乙方承接甲方发包的水电工程的施工的有关事宜，协商全都，同意按以下

21、条款签订本合同，以资共同遵守。 第一条 工程工程概况 1.1工程名称： 文化苑小区水电安装工程 1.2工程地址： 文化苑小区 1.3承包方式：包材料、包安装(含防雷接地)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程根据甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。 1.4工程范围与内容：(包括施工图内全部的水电安装工程，施工图转变后工程量另行计算) 其次条 工期 1、乙方必需在 年 月 日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。 2、如因由施工场面(包括土建施工场地、水电施工图的供应、施工方案变更、拖欠工程款)影响乙方的工程进程则工期应作相

22、应顺延。 第三条 工程质量标准 根据国家现行安装标准施工，并到达水电验收标准合格等级。 第五条 合同价款 本合同价款按万预算。(结算按工程完成时的最新定额，材料价格参照20_年价目表，人工费60元/定额工，括人工、机械、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。 该工程完工后报验及检测费由甲方负责，若检测不合格，需要二次检测的费用由乙方负责。 第六条 工程款支付 合同签订后甲方应付给乙方总款的10%作为启动资金，电线、电缆到达现场付总工程款的30%，开关灯具到达现场付总工程款的20%，配电箱到达现场付总工程款的10%，安装完成付总工程款的20%，工程验收合格后付总工程款的7%，余3%作为质量保证金

23、两年后无质量问题一次性全部支付给乙方。 第七条 设计变更 7.1因施工变更导致工程量增加局部工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。 第八条 双方职责 9.1甲方职责 (1)按时供应施工工作面给乙方使用。 (2)负责协调协作治理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。 (3)甲方供应施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。包乙方工作人员住宿床位，用水、用电。 (4)按施工安全标准的规定，实行应有的施工安全措施，确保施工安全与第三者的安全。在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方治理不善造成的损失，均由乙方自行担当。 (5)工程竣工未交付甲方之前，甲方应帮助乙方负责已完工程的

24、爱护，爱护期间如有人为有意损坏，应由损坏方予以修复或返工。 (6)乙方必需听从甲方指定人员治理，根据甲方治理制度施工。 (7)负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身缘由在施工现场、工作时间，发生意外损害费用，一万元以下(含一万元)，乙方担当全部费用，一万元以上，甲方担当超出局部的70%费用，乙方担当相应费用。如若是乙方工人自身担心全行为发生的意外损害，甲方概不负责。 第九条 安全施工 10.1施工期间，乙方应严格遵守建筑工程安全技术规程、建筑工人安全操作规程、中华人民共和国安装条列和其他相关法规以及施工期间国家颁发的新的法律法规，并对现场作业的安全及工程

25、质量负责。乙方必需做好施工质量、安全治理;指定安全、防火负责人，物件堆放整齐。 10.2乙方必需进展安全文明施工。 10.3乙方应遵守建立工程安全生产有关规定，严格根据安全标准组织施工，实行必要的安全防护措施、消退事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当。 10.4甲方不得要求乙方违反安全治理规定进展施工。因甲方缘由导致的安全事故，由甲方担当相应责任及发生的费用。 第十条 关于工期延误 11.1以下缘由造成工期延误，经过甲方现场工程师确认，工期相应顺延; (1)甲方未按商定日期供应施工场面及相关开工条件; (2)甲方未按商定日期支付工程进度款，致使施工不能正常进

26、展。 (3)甲方工程师未根据合同商定供应所需指令、批准等，致使施工不能正常进展; (4)设计变更和工程量增加; (5)不行抗力：是指战斗、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方负责造成的爆炸、火灾、水灾以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等; (6)合同商定或甲方工程师同意工期顺延的其他状况。 11.2合同双方任何一方不履行合同义务或不根据合同商定履行义务的其他状况，均属违约，由违约方担当违约责任，赔偿因其违约造成的损失。 第十一条 合同争议解决方式 本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜，由双方协调解决;协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。 第十二条 合同生效与终止 第十三

27、条 合同份数 13.1本合同自双方法人代表或其他托付代理人签字加盖公章后生效。 13.2本工程根据甲乙双方商定，甲方根据合同商定，支付完最终一笔尾款，此合同自动终止。 本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议是本合同的组成局部，与本合同具有同等法律效力。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 最新水电安装合同(精)五 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、法规，本

28、着公平、自愿、诚恳守信的原则，甲乙双方就冷水江市同兴汽车站商住小区 栋 单元 室的水电安装事宜协商全都。订立如下劳务合同条款，以供双方共同遵守执行。 一： 工程名称：水电安装 二： 工程地点：冷水江市同兴汽车站商住小区 栋 单元 室 三： 工程内容： (1)室内给水管网预埋及安装; (2)室内排水管网预埋及安装; (3)室内给水设备预埋及安装; (4)室内照明线路预埋及安装; (5)室内照明灯具及开关预埋及安装; 四： 工期要求 乙方必需在 年 月 日前竣工。乙方在甲方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。 五: 工程承包方式： 包工、包质量、包文明施工、包竣工

29、调试验收的方式。使本工程根据甲方规定工期通过业主的验收并交付使用。 六: 合同价款 本合同价款为人民币： 元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。 七: 付款和结算方式 乙方完成工程通过甲方验收合格后付款。 八 设计变更 因施工变更导致工程量增加局部工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。 九 材料设备供给 1本合同工程全部用于水电主材料均有甲方选购供给。 2水电安装的工器具乙方自备，甲方不再供应相应的工器具。 十 双方职责 1、甲方职责 负责协调协作治理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作。 2、乙方责任 (1)

30、土建面积、施工图内全部的水电安装工程 (2)给排水、电气安装所涉及的土石方开挖和回填 (3)应根据设计图的要求及施工标准施工，到达国家验收标准 (4)乙方进场人员需无条件听从甲方的治理、调度，特殊是质量、安全、进度、现场文明施工方面的治理及调度。 (6)现场由甲方供应的原材料严禁铺张，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。 (7)乙方提前7天提出规划材料由甲方审核购置 十一、违约责任 1、甲方违约责任 如甲方违约，必需按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。 2、乙方违约责任 (1)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方全部做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。 (2)双方商定

31、的工期不管任何缘由均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按200元/天向乙方收取违约金。 (3)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行担当。 (4)乙方必需做到工完场清。 (5)乙方必需听从甲方及其工程经理部治理人员的指挥、安排、调派，有有意刁难、停工、罢工、不听从治理行为的甲方及其工程部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%作为结算价款付给乙方。 十二: 安全文明施工 1 乙方在施工作业中要文明施工，不铺张材料，不出安全事故，必需听从甲方治理人员的安排和治理，如不听从治理和安排，后果由乙方负责 2 乙方在施工作业中凡因错误

32、造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不担当任何费用 3 乙方在施工作业中必需安全爱护和甲方供应的水电材料，如发觉铺张材料和不爱护材料，甲方有权对乙方做出罚款 4 乙方在施工中必需留意安全，杜绝安全事故发生，如因乙方造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关 十三、其它治理制度 乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发觉，除退赔原物外，处以1001000元的罚金，并依法追究其法律责任。 十四、 未尽事宜，又甲方和乙方共同协商 1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清款项后本合同即告终止。 2、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。 甲方(盖章)：_

33、 乙方：_ 代表人(签字)：_ 身份证号码：_ _年_月_日 _年_月_日 最新水电安装合同(精)六 工程名称： 发包方： 乙 方： 签订日期： 20xx年 月 日 建筑水电安装工程承包协议书 发包方（简称甲方）： 承包方（简称乙方）： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法建筑工程承包合同条款及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、诚恳、信用的原则，结合施工现场的详细状况，明确双方在施工中的权利、义务和经济责任，双方对本工程有关事宜协商全都，甲方将该工程： 工程的水电安装 工程承包给乙方施工，达成以下协议条款。 一工程概况： 工程名称： 工程地点： 施工内容：图纸范围内全

34、部室内水电安装工程， 构造类型： 二、工期进度要求： （一）开工日期： 20xx年 月 日 （二）总（日历）工期： 个月 （三）详细工期与作业内容，必需遵照甲方制定的进度节点完成施工。 三、承包方式与范围： （一）承包方式：包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工 。 （二）承包范围： 1. 图纸范围内的全部室内的水电安装工程（包工包料）。 2、乙方负责现场全部临时水电的安装工作。 3、夜间施工乙方必需派专人值班。 四、承包价格 1采纳可调价格合同，合同价款调整方法： a、_按定额计价方式计价：建筑、装饰及安装等工程按20xx年云南省建筑工程消耗量定额及统一基价表、20x

35、x年云南省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表、20xx年云南省安装工程消耗量定额及单位估价表及20xx年云南省建筑安装工程费用定额以及相关计价文件，按一类工程取费，缺项局部套用相像或相近定额工程，无定额及相近可套工程，参考市场价格。 b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、方法，则按有关政策性文件执行 2水电材料及辅材按施工期间内每月的昆明建立工程造价信息中对应材料价格作为最终结算价格。 3人工调差按总承包合同执行。 4、甲方根据水电安装工程总造价下浮5%支付给乙方。 5、签证局部，甲方根据实际签证支付给乙方。 6、材料送检费用由乙方负责。 五、工程质量要求 1、必需具备承包工作范围

36、相应的工程技术和组织治理力量，能够独立履行相应的现场治理职责，施工人员也必需具备相应的资质、操作证和上岗证。 2、乙方必需依据国家有关标准和标准，根据设计图纸和施工组织设计要求进展施工，工程验收每个局部必需合格，通过备案并到达合格标准。 3、乙方必需积极协作甲方，照实做好工程施工过程的记录，并承受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。 4、对检出的不合格品（项），乙方必需无条件地进展准时整改，直至通过质量检验到达要求。 5、乙方必需配备相应的技术人员和治理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方除担当工程款和工期外，还应赔偿相应的材料费。 6对在治理进度质量安全文明施工等

37、方面严峻缺乏或经建立单位、监理、甲方治理人员提出整改而未整改者进展相应的经济惩罚，严峻者清退出场。 7、保修期为一年。 五、施工工期 1、乙方必需按甲方制定的进度规划组织施工，乙方承受监理单位、建立方及甲方工程施工治理人员对进度的检查、整改、监视；工程实际进度与施工进度规划不符时，乙方应按建立方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。 2、工期延误 （1）乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必需完工。 （2）如因乙方自身缘由延误工期，一切损失由乙方自行担当； （3）如甲方缘由造成的工期延误，一切损失由甲方担当，并工期顺延。 六、安全施工要求

38、 1、甲方对乙方进展安全技术交底及安全教育。 2、乙方必需遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程，严格按“一标三标准”要求组织施工检查。 3、乙方必需对所属员工进展安全教育，未进展安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。 4、乙方做好劳动爱护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外损害保险，且回执单上交甲方备案。 5、乙方在施工过程中所发生的（包括由乙方缘由造成的人员）工伤、死亡、病残按劳动部办公厅关于如何确认临时用工主体的复函规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予担当。 七、付款方式：进度款支付根据每层完工付款 1、乙方每月25号报当月工程进度，甲方在次月5号前

39、支付乙方进度的70%的工程款。 2、乙方安装调试完成后申请甲方及开发商组织验收，一次性竣工验收合格后，如乙方提交验收申申请一周后未验收的，或者开发商开头使用的，视为整个工程验收合格，乙方协作甲方向开发方办理完工程竣工结算手续后的30日内，甲方向乙方支付工程款的97%。 3、3%的修理质保金，满第一年的一个月内一次付清。 4、在质保期内因质量问题，甲方通知乙方进展修理若乙方修理不准时甲方有权按比例扣除修理质保金，对超出修理质保金范围金额，仍有乙方担当。 八、双方职责 甲方 最新水电安装合同(精)七 发包方：华安县水利局 (以下简称甲方) 地址：华安县城关大同路21号 邮编：363800 电话：

40、法定代表人：黄秋生 职务：局长 承包方： (以下简称乙方) 地址： 邮编： 电话: 法定代表人： 职务： 为加强治理，适应改革需要，搞活水利经济，在确保水库安全运行状况下，提高水库电站的经济效益，依据20xx年县政府第四次常务会议纪要文件精神，经公开竞价，甲方同意将所属岭埔水库水电站30年经营治理权以交纳电量(每年)_万度发包给乙方承包经营。为明确双方的权利、义务关系，经公平协商后订立如下合同： 一、承包内容：岭埔水库水电站现有水轮发电机组(400kw)及厂房和配套的水工建筑物，升压变压器，值班宿舍等。 二、承包期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。 三、甲方义务 1、甲方帮助乙方办理电站依

41、法经营所应办理的相关手续。 2、甲方的债权债务自行担当，与乙方无关。 3、若因国家政策调整或不行抗拒因素，需收回上述经营治理权，甲方应退还乙方已缴纳的履约保证金(扣除当年度应缴纳的承包价款所剩余的局部)。 4、电站原有的职工，由甲方自行安置。 四、乙方义务 1、承包价款缴纳时间计算：乙方从承包期的第一年至其次十九年即 年 月 日至 年 月 日，每年向甲方上缴电量_万度(承包电度折现金计算)，最终一年即第三十年2039年 月 日至 年 月 日(按承包电度折现金计算)。 2、乙方必需在成交确认书发出3日内一次性付给甲方承包期限最终一年的承包款_万元(按中标电度以0.2元/度折现金计算)，作为承包期

42、间的履约保证金。 第一年至其次十九年的每年承包款按承包电度折现金计算，每年承包价款分2次等额分别于当年度的1月1日和7月1日前一次性缴清(注：上缴承包电度税款及水资源费由甲方负责，乙方代缴可抵扣承包金，其它电度及一切税费由乙方负责)，电价按本辖区内上半年度华安电力进展有限公司收购小水电上网平均电价计算折现金交纳(注：每度电价格不得低于0.2元;如遇上网电价上调，承包电度的电价按有权单位批准的上网电价提高的幅度增加)。 3、乙方对承包标的享有自主经营权，在承包经营期间所发生的一切债权、债务由乙方自行担当，与甲方无关。 4、为确保水库安全运行，乙方放水发电应听从甲方水库运行调度，如遇停机无发电，也应放适当流量的水，保证下游农田浇灌。乙方不得擅自启闭水库放水闸、违章操作，否则应担当水库安全责任。 5、乙方在实行承包治理期间，应依法