水电安装合同水电安装合同范本标准(七篇).docx
《水电安装合同水电安装合同范本标准(七篇).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《水电安装合同水电安装合同范本标准(七篇).docx(35页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 水电安装合同水电安装合同范本标准(七篇)关于水电安装合同(精)一 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中 一、 工程概况 工程名称: 建立地点: 建筑面积: 二、 承包方式 (一)承包方式:包工、包质量、包工具、包工期。 (二)承包范围: 1、给排水安装:依据图纸施工,排水管接出建筑物1.5米,给水管送出建筑物1.5米。 2、电气安装:依据图纸施工,只安装建筑物以内的照明及动力(不包括高压),配电房只接低压柜后的照明、动力的出线端子。 3、乙方从20xx年2月份开头负责工地临时水电安装及修理,期限为三年,假如超出规定期限,甲方应每月成认两个人的月工资。 (三)乙方承包的工程按建筑
2、面积的单价 35 元/m,总价 三、 工程要求 (一) 质量要求:乙方必需依据设计图纸及变更图纸,根据国家 (二) 治理要求:乙方必需遵守工地的各种治理制度、文明施工。 四、 付款方式 (一)地下室封顶付总工程款 4 % 。 (二)裙楼封顶付总工程款 4 % 。 (三)主体封顶付总工程款 8 % 。 (四)安装过程中每月必需付工程款(依据进度)。 (五)工程完工付清全部工程款项(留拾万元一年付清)。 (六)甲方必需保证乙方施工人员春节前的工资。 五、违约责任处理 1.乙方无法完成工地进度协作,甲方有权罚款 元/次。 2.乙方有意铺张材料,给甲方造成经济损失每200元/次,甲方有权罚款400元/
3、次。 3.因甲方缘由造成停工,甲方必需担当乙方所误人工的工资。 4.因工地缘由造成延长工期,甲方必需担当乙方的经济损失。 六、消失重大安全事故,甲乙双方协作协商解决。 七、本协议发生纠纷时,甲乙双方协商解决。如解决不成,可到各级劳动部门或经济合同仲裁委员会仲裁,处理期间双方不得影响施工。 八、本协议一式三份,甲乙双方各执1份,双方所执协议具有同等法律效力。 九、本协议自双方签字之日起生效,直至工程交付完工付清工程款后自动失效。 甲 方: 托付代理代理人: 乙 方:年 月 日 关于水电安装合同(精)二 工程承包人:_(简称甲方) 劳务分包人:_(简称乙方) 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和
4、国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵守公平、自愿、公正和诚信信用的原则,甲乙双方就工程施工劳务分包事一、项协商达成全都,订立本合同。 一、劳务分包工作对象及供应劳务内容 工程名称: 工程地点: 分包范围:线管预埋、水管预埋、上下水、排水、管井走道架桥、电箱电柜、防雷、公共局部按施工图纸装灯和应急照明、水箱设备、冷凝水、主楼5层至9层线全穿到位,其他只到配电箱、通风设备安装、消防系统等全部工程的水电安装。 以上局部按建筑面计算,每平方米单价为 。 二、工程结算 工人进场第一个月生活费由班组负责,其次个月以后每月1日、15日两次¥ 元/人作为生活费;工程完工付至工程造价 ;工程竣工,经甲乙双方共同
5、验收合格,甲方依据实际发生的工程量核算单准时支付乙方剩余劳务酬劳;中途退出不结算尾款,并担当因中途退场所造成的一切经济损失。 三、质量标准 1、按总包合同有关质量的商定、国家现行的建筑安装工程施工及验收标准和建筑安装工程质量评定标准,本工程必需到达质量评定合格等级; 2、 标准标准 除本工程总合同另有商定外,本合同使用标准标准如下: (1) 施工期间每天的现场清理工作及阶段性场容整理; (2) 合理使用材料,杜绝铺张; (3) 各种机械应由熟识机械构造、性能和操作方法的人员按规程操作且定机定人,操作前须检查机械有无特别; (4) 在施工过程中如消失质量事故,经查明为人为造成时,由该责任人担当所
6、造成的经济损失; (5) 甲方如发觉乙方的施工未到达商定质量标准时,将按实际状况扣除合同商定劳务酬劳的5%; 四、施工验收及工程确实认 1.乙方应确保所完成施工的质量,符合本合同的质量标准; 2.在施工完毕后,乙方应通知甲方验收,双方对工程量进展确认。对乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围和因乙方缘由造成返工的工程量,甲方不予计算; 五、双方责任和义务 (一)、甲方责任和义务 1、.除非范本合同另有商定,甲方在_年_月_日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地; 2、实工对工程质量、工期、安全生产、文明施工的掌握、监视、检查和验收; 3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、组织图
7、纸会审; 4、准时交付应供应的施工机械设备、周转材料、保证施工需要; 5、负责与分包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。 六、乙方责任和义务 1.对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责,自觉遵守法律法规及有关规章制度; 2.严格根据合同商定的条款及施工验收标准、有关技术要求细心组织施工,确保工程质量到达商定的标准; 3.乙方自备预制工具并投入足够的人力、物力、保证工期;加强现场治理,做到文明施工,并严格协作水电气班组进展各项施工工序,如因人力资源不到位影响其他班组生产的,一次罚款贰仟元。担当出于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、造成的损失及各种罚款; 4.在向甲
8、方提报所需材料时,须按施工图纸及甲方要求计量; 5.加强安全教育,仔细执行安全技术标准,严格遵守安全制度,按安全标准进展施工,确保施工安全; 6.严格遵守甲方要求的作息时间(施工中可依据需要调整工作时间,乙方必需协作甲方现场 理人员的安排,如有不协作的,一次场地罚款管贰仟元); 7、工作期间必需佩戴安全帽,如有不佩戴发觉一次发款消失任何事故由乙方及当事人自行负责,并惩罚款贰仟元至伍仟元; 8、仔细保管、合理使用甲方供应或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设备;如发生丧失、损坏,乙方应按价赔偿,并担当因此造成的工期延误等所发生的一切经济损失; 9、做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完
9、工局部的成品爱护工作因劳务分包人负责发生损坏,劳务分包人自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款; 10、公司施工完毕后,乙方应妥当做好剩余材料、设备的爱护和移交工作,按甲方要求撤出施工现场。 七、施工变更 1、施工中如发生对原工作内容进展变更,甲方应出具工程变更通知单,并供应变更的相应说明,乙方根据变更通知及有关文件要求施工,期间所涉及的工程增量或减量,工程完工决算时,以乙方递交的结算资料为依据;最终以甲审核的数据为准。 2、施工中乙方不得对原工程设计进展变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失,有乙方担当,延误的工期不予顺延。 3、因乙方自身缘由导致的工程变更,乙方无权要
10、求追加劳务酬劳。 八、其他 1、乙方必需具有相应的劳务资质,并供应相应资质复印件,费用由乙方自己负责。 2、乙方作业人员必需是18-50岁的男性公民,不得使用童工。 3、乙方特许作业人员必需持证上岗; 4、乙方应对本班组作业人员进展经营性的安全及操作规程教育,由乙方缘由造成的安全事故费用及场发生任何事故均由乙方担当; 5、乙方进场后,应向甲方供应花名册一份备案,甲方统一代办暂住证,费用由乙方担当; 6、违约责任:由过错方担当违约责任; 7、争议:在本合同履行期间,双方应严格执行合同条款,并本着友好合作的精神,处理合同期间的各类问题,尽量避开争议或纠纷。如发生争议或纠纷双方自己无法解决的,可向当
11、地所属人民法院起诉。 九、合同有效期及分数 1、双方履行完合同全部义务,劳务酬劳价款支付完毕,乙方向甲方交付劳务作业成果,并经甲方验收合格后,本合同即告终止; 2、合同一式两份,由甲、乙双方各执一份。 甲方(公章):_乙方(公章):_ 法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_ _年_月_日_年_月_日 关于水电安装合同(精)三 发包方(全称): (以下简称甲方) 承包方(全称):(以下简称乙方) 为落实岗位责任,保证工程质量、工期与安全生产,双方依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法以及其他有关法律、行政法规,遵循公平、自愿、公正的原则,现就“”水电工程工程发包给乙方施工,并达成以
12、下条款,以兹共同遵照执行。 一、 工程概况: 1、 工程名称:(含地下室、总体管网)水电工程(不含消防、送排风工程) 2、 工程地点: 3、 设计单位: 4、 监理单位: 二、 工程承包范围: 1、 甲方供应的“(不含消防、送排风工程)、设计变更图纸、设计更改、甲方通知书、图纸会审纪要。 2、 与有关部门的施工界限:若以上承包范围与电信、有线电视、电力、自来水、市政雨、污水、燃气、消防等有关部门须由他们施工的相抵触局部,由相关部门施工。甲方依据实际状况可调整相关局部工程量由其他施工班组施工,乙方应无条件协作,若未经甲方审批,乙方自行施工的可不结算该局部的工程量。 三、 合同工期: 1、 乙方在
13、施工过程中协作土建统一安排的工期进展施工,不单独安排工期。合同签订后天之内乙方应供应如何保障安全、施工质量的方案及依据土建工期编制施工规划,合理安排劳力、机械、材料进场施工。 2、 安装过程中,如发生以下状况工期可顺延,不计算延误工期费用索赔: a、 因甲方缘由,需设计修改的确影响施工进度。 b、 因不行抗力造成的工期延误。 c、 1周内连续停水停电累计超过小时且的确影响施工。 3、 乙方在与其它分包施工单位施工协作过程中,造成后续分项工程工期延误时,甲方对乙方处以每延误一天*元的罚款,造成土建工程总包工期延误时,甲方对乙方处以每延误一天*元的罚款。如因乙方缘由延误交房的,乙方还应担当延误交房
14、的责任。 四、 工程承包方式及计价方式: 1、 水电工程按以下计价条款进展计价: a) 工程量按甲方审核后的实际工程量结算; b) 安装定额套用; c) 市政定额中排水工程管道铺设分项工程及给水工程中除管道附属构筑外分项工程套用 ; d) 主材、设备由甲方指定品牌、规格,按甲方询到市场的实际现金购置且不含材料发票的价格补%,然后由乙方负责选购、安装、保管; e) 帮助材料费按合同签订月综合信息价进展计取; f) 机械台班按合同签订日之前的有关政策进展调整; g) 人工单价按本合同签订日之前的有关政策进展调整;h) 本工程结算条款均按上述规定执行,仅计至定额基价内人工费、机械费、材料费(含帮助材
15、料费、主材费、设备费),其它费用(包括但不限于企业治理费、风险费、利润、税金、措施费、其它费、规费、高层建筑增加费、地下室施工增加费、脚手架搭拆费等)均不计取。合同签订后产生的政策性调整均不调整; i) 按以上计价条款进展计价后下浮 %(定价局部主材及设备不参加下浮)作为最终结算造价; 2、 因总体管网将涉及到局部土建管井等构筑物施工,该局部按以下要求进展计价: a)、 工程量按甲方审核后的实际工程量结算; b)、 土建定额套用; c)、 市政定额中除合同第四条第1点规定外的工程套用( (); d)、 材料因土建局部均为甲方供应,考虑到甲方治理上的便利,水电工程涉及到土建材料中的钢筋、水泥、砂
16、子、石子、砖头、井盖均由甲方供应,乙方负责施工、保管,乙方不计取任何土建材料费用; e)、 机械台班按合同签订日之前的有关政策进展调整; f)、 人工单价按本合同签订日之前的有关政策进展调整; g)、 本工程结算条款均按上述规定执行,仅计至定额基价内人工费、机械费,其它费用(包括但不限于土建材料费、企业治理费、风险费、利润、税金、措施费、其它费、规费、高层建筑增加费、地下室施工增加费、脚手架搭拆费等)均不计取。合同签订后产生的政策性调整均不调整; h)、 按以上计价条款进展计价后下浮作为最终结算造价; 3、 以上计价模式均为定额计价模式,不采纳清单计价模式;工程款审批时乙方均应供应采纳“” 版
17、软件套价的电子版预算及“”软件编制的工程量电子版计算式及相应的纸质预算书、工程量计算式; 4、 按以上结算条款进展结算,除总包单位施工协作费、税金外的各项费用均由乙方担当; 5、 临时用水、用电乙方有义务帮助甲方进展该局部内容安装、维护,材料由甲方供应或签认乙方供应的材料,乙方不计取任何费用; 6、 施工用水、用电的费用由甲方暂行代乙方垫付,各班组按造价比例进展分摊,从工程款中扣除; 五、 付款方式: 1、 单体不低于栋以上的主体构造封顶后开头对已封顶楼栋按以下要求支付进度款。 2、 乙方依据工程进度于每月*日向监理部申报当月完成的工程量,监理部在*个工作日内予以审批后报甲方,经甲方审批后工程
18、量的%支付该月工程进度款。 3、 工程竣工验收合格后,乙方按要求移交有关竣工图、内业资料、有关设备产品使用说明书、保修证书、验收合格证书后付至已完工程量的%。自办理交付使用之日起*个月内办理完结算手续,同物业办理完交付手续后,付至工程结算总造价的%。余款%作为工程保修金不计息。自工程竣工验收合格之日起*年后完成全部保修工作天内付清余款。 4、 工程款的以现金支付,但乙方应供应工资册,余下的以公司户头转账至材料商的方式支付。 六、 工程质量标准及验收: 1、 按国家工程施工质量验收评定标准合格。2、 双方对材料、工程质量有争议,由甲方托付工程质量检测机构鉴定,所需费用由乙方垫付。鉴定为质量合格的
19、,鉴定费用由甲方担当;鉴定为质量不合格的,鉴定费用及相关的损失,由乙方担当。 七、 材料、设备治理要求: 1、乙方进场的材料、设备均须经甲方检查认可前方可安装,未经甲方确认不得进入验收和支付程序。如验收、审核认可后材料被更换,甲方有权实行对乙方更换材料价值5倍进展罚款。甲方验收后也不免除乙方的质量责任。 2、本合同签订后*个月之内,乙方应供应工程所需材料清单。乙方承诺供应材料清单与图纸所需材料数量(含变更工程量及定额损耗量)偏差不超过%,超过允许偏差所造成的材料价格变化由乙方担当。 3、无需定制的材料乙方应依据施工进度提前*个月进展审批,以便确定品牌、价格,需定制的如配电箱、桥架、水泵等应依据
20、施工进度提前*个月进展审批。 4、乙方自带工具及物资必需到甲方保管员和保卫员处具体登记,如未登记入工地后视为甲方全部,如离开工地时,甲方保卫人员及治理人员有权对包裹及可疑人进展检查,发觉了偷窃行为按偷窃物品的价值处以倍以上的罚款。 八、 保修和售后效劳 1、 本工程自验收合格之日起乙方供应*个月免费保修效劳。 2、 渗水、漏水等影响居民正常生活的状况下,乙方承诺在甲方通知后小时内赶到现场并于小时内完成修理。发生紧急抢修事故的,乙方在接到事故通知后,应当马上到达事故现场抢修。其他状况下,乙方须在甲方通知后小时内赶到现场,并于赶到现场之日起*日内完成通知所涉及之保修、修理工程。 3、 每个修理工程
21、完成后,经业主和甲方验收并签字后,方为该修理工程本次修理完毕。 4、 违反以上规定,视为乙方同意由甲方处理,甲方委派他方处理,处理结果由业主和甲方签字认可后即生效,不再经由乙方确认,因此所发生的一切费用从乙方保修款中扣除,缺乏局部乙方还应补足。 九、 甲、乙双方责任 1、 甲方的责任 (1) 供应引至本小区内的施工水源、电源(二级电箱以上的电源),详细引至各用水点、用电设备由乙方自行负责。甲方供应二间临设供乙方临时堆放材料及办公使用,不允许住人。 (2) 参加工程质量、施工进度、施工安全的监视,负责材料进场、施工验收确认工作。 (3) 按合同商定支付工程款。 (4) 协议签订后,甲方供应完整的
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 水电 安装 合同 合同范本 标准
限制150内