建设工程设计合同范本(13篇)(共71页).pdf

《建设工程设计合同范本(13篇)(共71页).pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程设计合同范本(13篇)(共71页).pdf（71页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上 第 1 页 建设工程设计合同范本(13 篇)范文仅供参考，自行编辑使用 建设工程设计合同范本 1 单位级别编号：_ 工程名称：_ 工程编号：_ 合同编号：_ 发包人：_ 设计人：_ 发包人（甲方）与设计人（乙方）经协商一致签订本合同，合同条款如下：第一条 合同签订依据 11中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定和建设工程勘察设计管理条例。12 国家及北京市有关建设工程勘察设计管理的其他法规和规范性文件。13 建设工程批准文件。见附件一。14 城市规划管理部门批准文件。见附件二。精选优质文档-倾情为你奉上 第 2 页 第二条 工程设计

2、项目的设计阶段、内容、规模、投资，双方相互提交的设计资料与设计文件。21 设计内容涵盖甲方委托的该工程项目及项目中应包括的各专业，具体内容应以可行性研究报告、设计任务书、中标标书、双方认可的设计方案为准，如有需要补充的内容或仍有选择余地的问题，如结构形式、工艺、施工方法对设计的特定要求等可另行约定。22 发包人向设计人提交的设计资料见附表一，设计人向发包人提交的设计文件详见附表二，设计阶段、规模、投资见附表三。第三条 设计收费及支付办法 3 1本工程设计收费按照国家和北京市现行收费标准执行。发包人要求设计人超出国家主管部门规定的设计周期赶工提供设计图纸的，设计人可以收取最高不超过设计费三分之一

3、的赶工费，赶工费数额为_元。32 本工程设计收费详见附表三。本合同签订时发包人向设计人支付估算设计费总额的20作为定金，设计合同履行后，定金可以抵做工程设计费。33 设计人向发包人提交初步设计文件时，发包人向设计人拨付应付设计费总额的 30（不含定金）。精选优质文档-倾情为你奉上 第 3 页 34 设计人向发包人提交施工图设计文件时，发包人向设计人按设计概算确定的设计费结清全部工程设计费。35 对采用新技术、新工艺、新设备、新材料，有利于提高建设项目经济效益、环境效益和社会效益的，发包人和设计人可以在上浮 25的幅度内协商确定收费额。36 设计周期超过 12 个月时，设计人与发包人可根据不同阶

4、段完成的工作量增加设计费付款次数，金额与时间另行约定。37 工程设计费用中不包括高大空间的风洞试验费用、幕墙检测费用、设计采用新结构新技术时发生的必要试验费用及其发生的各种设计审查费用。38 钢结构工程加工详图和各类幕墙详图均由钢结构加工单位和专业公司负责完成。第四条 双方责任 41 发包人责任 411 如期向设计人提交本合同附表二规定的有关建设文件和设计资料，并保证所提交资料质量达到工程设计要求。发包人对所提供资料的合法性、完整性、正确性及有效性负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。4 1 2按约定的日期和数量付给设计人工程设计合同定金、工程设计费和约定的赶工费。精选优质文档-

5、倾情为你奉上 第 4 页 413 本工程建筑材料、设备的加工订货如需设计人员配合时，所需费用由发包人承担。414 负责本工程各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。415 在不增加工程设计费总额情况下，发包人有责任就本工程设计中所采用的新技术、新材料等项目，协助设计人办理技术合同中应由发包人办理的有关手续。技术合同可作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。416 发包人要求设计人进行现场设计或派赴施工现场的设计人员时，应向设计人正式发出邀请书，并且负责设计人必要的工作条件，所需费用由发包人负担；发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，

6、双方应另签订补充协议或技术咨询服务合同。上述费用不计入工程设计费总额之中。42 设计人责任 421 设计人应按国家规定的技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求进行工程设计，按合同规定的内容、进度要求及国家规定的文件份数提交质量合格的设计文件，并对其负责。4 2 2设计人在其设计文件中应注明本工程合理使用年限。423 负责本合同工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题。按规定参精选优质文档-倾情为你奉上 第 5 页 加该工程地基基础、主体结构（和主要隐蔽工程）和竣工质量验收。第五条 工程设计版权 本工程的设计版权属设计人所有，发包人有责任对此给予保护，

7、保护内容应包括投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算机软件和专有技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制、向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。第六条 设计变更与违约责任 61 由于发包人变更计划任务书、建设条件、施工技术条件、已选定的设计方案、已批准的初步设计、已提交的使用要求、文件和资料等，给设计人造成设计返工时，双方需重新商定提交文件的日期，返工前发包人要按实际返工工日向设计人支付费用或出具支付返工费用具体金额承诺，每人每工日按壹千元计算。如因上述变更导致重新设计的，则按本合同第七条 7

8、3 款执行，结清已完成工作量的设计费，终止本合同关系，重新签订合同。62 由于发包人提交设计所需资料及文件超过规定期限 15天以内，设计人按本合同规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限 15 天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。精选优质文档-倾情为你奉上 第 6 页 63 发包人未在本合同第三条所约定的时间内交付工程设计费时发包人从应付设计费之日的次日起计算，每延误一天，向设计人按应付该阶段工程设计费的_支付违约金。逾期超过 30 天以上时，设计人有权暂停履行后继阶段工作，并以书面形式通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停建、缓建，发包人在事件发生之日

9、后_日内按 74 条款向设计人结算设计费。64 发包人违反本合同第五条约定，应向设计人支付违约金，其金额为发包人向设计人应支付全部设计费的两倍，并承担其他相应的法律责任。65 由于设计人原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时，设计人应从提交文件之日的次日起计算，每延误一天，减收该设计阶段设计费的_作为违约金。66 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人的错误造成工程质量事故损失时，设计人除负责采取补救措施外，应减收、免收直接受损失部分的设计费。损失严重的，根据损失的程度和设计人责任大小赔偿发包人实际发生的部分经济损失，赔偿金额依据质量事故鉴定机构所确定的事故责任度

10、进行，也可在质量事故发生后由双方协商确定。67 发包人不履行合同时，设计人不返还定金，且发包人精选优质文档-倾情为你奉上 第 7 页 应按设计人实际完成工作量支付设计费；设计人不履行合同时，应双倍返还发包人定金，同时返还已收取的设计费。第七条 合同生效、中止与结束 71 本合同经双方加盖公章，并由法定代表人签章或起授权的代理人签字方为有效。授权委托文件为本合同的一部分。本合同生效日期以双方中最后一方签字（或盖章）的日期为准。72 本合同生效后，设计人负责将合同送北京市勘察设计管理处备案，建设工程批准文件和城市规划管理部门批准文件不全时，发包人应提供齐全；双方认为必要时，可办理公证。73 双方因

11、故需变更或终止本设计合同时，应提前 15 天书面通知对方，对本合同中的遗留问题取得一致意见，形成书面协议作为本合同附件。未达成协议前，本合同继续有效。74 因发包人原因要求中途停止设计工作的，已付定金不退还；当设计工作进行该设计阶段不足一半时，发包人应支付该设计阶段设计费的一半；设计工作进行到该设计阶段超过一半时，发包人应支付该设计阶段全部设计费。同时，按本条 73 款办理，结束本工程双方合同关系。75 本合同以设计人向发包人提供本合同规定的全部工程设计文件，发包人按本合同规定付清全部设计费之日起，终止本合同关系，本合同另有条款约定的除外。精选优质文档-倾情为你奉上 第 8 页 第八条 不可抗

12、力 本合同在执行过程中，若发生不可抗力因素，使本合同不能履行或不能全部履行时，双方可协商解决，不受本合同有关条款的约束。第九条 合同纠纷解决方式 本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，向北京市规划委员会申请调解，调解不成时，采取下列第（）种方式解决：1向北京仲裁委员会申请仲裁；2 向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁（限涉外合同）；3向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条 未尽事宜 本合同未尽事宜由双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行。双方签订的有关协议及双方承诺的往来电报、电传、传真、会议记要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。第十一条 附加条款 本合同附加条款如

13、下：_ 第十二条 合同文本 本合同正副本一式_份，正本_份，副本_精选优质文档-倾情为你奉上 第 9 页 份，甲乙双方各执正本_份，甲方执副本_份，乙方执副本_份，其中送管理部门_份备案，需公证或投保时可适当增加副本。合同签订地点：北京市 发包人（公章）：_ 设计人（公章）：_ 法定代表人：_ 法定代表人：_ 授权签约代表：_ 授权签约代表：_ 单位地址：_ 单位地址：_ 邮政编码：_ 邮政编码：_ 开户银行：_ 开户银行：_ 开户账号：_ 开户账号：_ _年_月_日 _年_月_日 建设工程设计合同范本 2 精选优质文档-倾情为你奉上 第 10 页 订立公约两边：构筑单位：，以下简称甲方；计划

14、单位：，以下简称乙方。为了明了责任，分工协作，互助结束国度构筑项目标计划任务，根据构筑工程勘察计划公约条例的法则和承诺的筹划任务书，经甲乙两边富裕会商，特签订本公约，以便互助服从。第一条工程名称、范围、投资额、构筑地点 甲主拜托乙方负担工程的计划项目，构筑安置面积为平方米，承诺总投资为万元，构筑地点在。第二条甲方的任务 甲方应在年月日过去，向乙方提交业经上报承诺的计划任务书、工程选址报告，以及材料（或经过议定承诺的资本报告）、燃料、水、电、运输等方面的和谈文件和能满足初步计划要求的勘察资料、必要经过议定科研获得的技巧资料。甲方在年月日施工图计划前，应供给经过议定承诺的初步计划文件和能满足施工图

15、计划要求的勘察资料、施工的前提，以及有关配置的技巧资料。甲方对上述资料必须包管质量，不得随便变动。及时办理各计划阶段的计划文件审批工作。精选优质文档-倾情为你奉上 第 11 页 在工程开工前，甲方应构造有关施工单位，由乙方进行计划技巧交底；工程完工后，甲方应关照乙方参加完工验收。在计划人员进入施工现场进行工作时，甲方应供给必要的工作前提，并在糊口生涯上予以便利，在计划和施工进程中因技巧上的特别必要进行实验，所需一切费用以及为互助甲方到外埠的差旅费均由甲方当真。甲方必须保护乙方的计划文件，不得擅自点窜，未经乙方赞成，甲方不得复制、反复利用或擅自扩大构筑范畴。甲方有任务保卫乙方的计划版权，不得让渡

16、给第三方反复利用。第三条乙方的任务 乙方必须在年月日过去，向甲方交付初步计划文件；在年月日过去，向甲方交付技巧计划文件；在年月日过去，向甲方交付施工图计划文件。此中，初步计划文件一式份，技巧计划文件一式份，施工图计划文件一式份，甲方另需增加文件份数和必要模型费，另行收费。年月日过去，乙方必须向甲方提交终了扫数计划文件（包括概预算文件、材料配置清单）。（大型构筑安置工程，甲乙两边可视详细环境分阶段进行计划，在具有计划前提时，两边签订阶段计划公约，详细法则甲方应提交各阶段计划资料的名称和日期，乙方交付计划文件的日期，精选优质文档-倾情为你奉上 第 12 页 作为本公约的附件，详见附件（）。）乙方必

17、须根据承诺的计划任务书或上一阶段计划的承诺文件，以及有关计划技巧经济和谈文件、计划标准、技巧典范、规程、定额等发起勘察技巧要乞降进行计划，提交符合质量的计划文件。初步计划经上级主管部分检察后，在原定任务书范畴内的必要点窜，乙方该当真负担。计划单位对所负担计划任务的构筑项目应互助施工，进行施工前技巧交底，办理施工中的有关计划题目，当真计划变动和点窜预算，参加潜藏工程验收和工程完工验收。第四条计划的点窜和中断 甲方因故要求点窜工程的计划，经乙方赞成后，除计划文件交付时候另定外，甲方应按乙方实际返工点窜工日，每工日按元增付计划费，或按计划阶段中返工的工作量百分比谋划。原定任务书如有庞大变动而重作或点

18、窜计划时，须具有计划审批构造或计划任务书承诺构造的定见书，经两边会商，另订公约。已经进行了的计划费用的付出，按前条方法谋划。甲方因故要求半途中断计划时，应及时用书面关照乙方，已付计划费不退，并按该阶段的实际耗工时，增付和结清计划费，同时结束公约干系。精选优质文档-倾情为你奉上 第 13 页 第五条计划费的数量和交付方法 本计划公约见效后天内，甲方应向乙方交付相称于计划费的的定金，计划公约践诺后，定金抵作计划费；乙方向甲方提交初步计划方案后天内，甲方应向乙方付出的计划费；乙方向甲方提交施工图文件后天内，甲方应向乙方结清扫数计划费（计划周期较长的大型工程项目，施工图阶段的计划费，可按单项工程计划结

19、束后别离拨付）。第六条嘉奖与违约责任 在公道的工程投资把握数内，因为乙方采取进步技巧或公道发起而节减了工程投资，可以从节省投资额中提取嘉奖乙方。因为甲方不能按期、精确供给有关计划资料，导致乙方没法进行计划或造成计划返工，乙方除可将计划文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际吃亏工日，以每日元谋划增付计划费。甲方不根据公约法则的时候向乙方付出定金和计划费，应根据银行关于延期付款的法则，向乙方偿付违约金。因为乙方的因为，耽搁计划文件的交付时候，每耽搁天，乙方应向甲方偿付相称于计划费的的违约金（甲方可在计划费中扣除）。精选优质文档-倾情为你奉上 第 14 页 因乙方计划质量差劲引发返工，应由乙方连续

20、美满计划任务，并视酿成的吃亏华侈大小减收或免收计划费。对付因乙方计划不对造成工程庞大质量变乱者，乙方除免收受吃亏部分的计划费外，还应付与直接纳吃亏部分计划费相等的补偿金。第七条别的 。本公约自年月日两边签字后见效，扫数计划任务结束后失效。本公约如有未尽事件，需经两边互助会商，作出补充法则。补充协议与本公约具有划一出力，但不得与本公约内容抵牾。在公约履行中如产生胶葛，两边应及时会商办理。会商不可时，两边属于联合部分的，由上级主管部分调整；调整不可，或不属于联合部分的，可向国度法则的公约办理构造申请仲裁，也能够直接向人民法院告状。本公约本来一式二份，甲乙两边各执一份；公约副本一式份，送计委、建委、

21、建行等单位各保存一份。构筑单位（甲方）：计划单位（乙方）：代表人：代表人：关联人：关联人：精选优质文档-倾情为你奉上 第 15 页 通信处：通信处：德律风或电报：德律风或电报：开户银行：开户银行：帐号：帐号：年月日订 附：（）计划项目收费表：（）工程计划补充和谈书。计划项目收费表 注：投资估算为甲方所提，计划后的投资金额以承诺的初步计划概算或批改计划概算为准。构筑单位：（盖印）计划单位：（盖印）基建当真人：基建当真人：签订收费和谈年代日 附件 工程计划补充和谈书 本和谈根据号构筑计划公约签订，为原公约的附件。业经需式样计划，两边协议：1、甲方应按时交以下构筑文件计划根本资料：2、乙方在甲方按时

22、提交上述文件、资料的前提下，应按时精选优质文档-倾情为你奉上 第 16 页 交付以下计划文件：构筑单位（盖印）计划单位：（盖印）基建当真人计划室主任：签订和谈日期年代日 建设工程设计合同范本 3 发包方：_公司（以下简称甲方）承包方：_（以下简称乙方）根据 中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条 工程概况 1、工程名称：_项目外环境景观及_景观园林绿化工程;2、工程地点：_;3、工程承包范围和内容：_园林景观、_景观工程、_景观工程（含各出入口）、绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等（详见施工图

23、）。本工程施工图的深化、优化设计由乙方负责，如本工程的施工由乙方承包，则乙方免费提供该项服务；如不由乙方承包该工程的施工，则甲方支付该项服务费用_精选优质文档-倾情为你奉上 第 17 页 元予乙方。4、承包方式：由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。第二条 工程期限 1、本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为_年_月_日。2、如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程代表签证 后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。（1）发包方在合同规定开工日期前_天，不能移交承包方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电，

24、影响承包方进场施工者；（2）明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现阶段缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者；（3）在施工中因停水、停电连续影响_小时以上者；（4）发包方现场监理工程师或工程师代表拖延办理签证手续而影响下一工序施工者；（5）未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价精选优质文档-倾情为你奉上 第 18 页 差款而影响施工进度者；（6）因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度者；（7）发生重大设计变更。第三条 工程合同 造价：1、本工程合同预

25、算造价为人民币_元，即人民币_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整（含税）。2、按照第八条标准按实际工程量进行结算。第四条 材料、设备供应、检验 1、进口特殊材料，由发包方组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货，其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责；2、成套设备和专用设备，由发包方负责招标、定货，供应和商品检验后交付承包方。对提前到货的设备应由发包方设库保存，安装时交付承包方妥善保管，不得挪用，丢失或损坏；3、所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证。4、已进场的物资，若发现有不合格者，供料一方必须迅速将其运出场外。5、具有合证书建筑材料、设备、发包方如有异议要求检验精选优质文档-倾情

26、为你奉上 第 19 页 时，可以重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的发包方承担；如属不合格产品，检验费用由承包方负担。6、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格证的建筑材料、设备、构配件等，承包方不得用于本工程。7、乙方已预定或已采购的材料，若甲方发生变更，造成的损失由甲方承担。第五条 工程质量和检查验收 1、本工程质量要求为优良；2、承包方必须严格按施工图纸、说明文 件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查；3、发包方聘用的现场监理工程师为_;4、承包方应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、

27、材料代用必须经过设计单位和发包方同意并签证后，方可使用。5、隐蔽工程由承包方自检后，填写隐蔽工程验收单通知现场监理工程师或工程师代表检查验收，监理工程师或工程师代表接到通知后 24 小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。6、工程竣工验收，应以施工图纸、图纸说明、技术交底纪精选优质文档-倾情为你奉上 第 20 页 要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。7、工程竣工后，承包方按规定整理提供完整的技术档案资料，并发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由发包方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程移交给发包方管理。8、已竣工未验收

28、工程，在交工前由承包方负责保管。9、工程交工验收后，园建工程保修期为 1 年，水电保修期为 2 年，保修期间由施工质量造成的损坏，其费用由乙方承担，绿化工程保养成活期 6 个月，保养水费由发包方承担。由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。承包方应在七个工作日内修复。第六条 施工设计变更 1、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，承包方不得擅自修改。2、施工图的重大修改变更，必须经发包方、设计单位同意，并于修改前_天办理设计修改议定单。设计修改议定单经发包方签证后，承包方才予实施。议定单和修改图纸作为合同的补充文件。3、当修改图纸属于设计错误

29、、设备变更、结构改变、标准精选优质文档-倾情为你奉上 第 21 页 提高、工艺变化、地质条件与设计不符实际时，其增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料、构配件积压的实际损失）由责任方负责并调整合同造价。4、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提，提出修改设计的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实施；5、在工程施工中发生下列事实之一时，承包方必须立即以书面通知发包方，要求确认；（1）设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致，设计文件所标明的施工条件与实际不符；（2）设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符；（3）设计图纸和说明文件中未标

30、明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。甲方（签章）：_ 乙方（签章）：_ 法人代表（签字）：_ 法人代表（签字）：_ 签订地点：_ 签约时间：_年_月_日 建设工程设计合同范本 4 订立合同双方：精选优质文档-倾情为你奉上 第 22 页 建设单位：，以下简称甲方；设计单位：，以下简称乙方。为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据建设工程勘察设计合同条例的规定和批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商。特签订本合同，以便共同遵守。第一条 工程名称、规模、投资额、建设地点甲主委托乙方承担工程的设计项目，建筑安装面积为平方米，批准总投资为万元，建设地点在。第二条 甲方的义务 1.甲

31、方应在年月日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在年月日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设精选优质文档-倾情为你奉上 第 23 页 计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必

32、要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。建设工程设计合同范本 5 订立合同双方：建设单位：，以下简称甲方；设计单位：，以下简称乙方。为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据建设工程勘察设计合同条例的规定和批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。第一条工程名称、规模、投资额、建设地点 甲主委托乙方承担工程的设计项目，建筑安装面积为平方米，批准总投资为万元，建设地点在。第二条甲方的义务 甲方应在年月日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及

33、原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初精选优质文档-倾情为你奉上 第 24 页 步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在年月日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所

34、需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。第三条乙方的义务 乙方必须在年月日以前，向甲方交付初步设计文件；在年月日以前，向甲方交付技术设计文件；在年月日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式份，技术设计文件一式份，施精选优质文档-倾情为你奉上 第 25 页 工图设计文件一式份，甲方另需增添文件份数和需要模型费，另行收费。年月日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件（包括概预算文件、材料设备清单）。（大型建筑安装工程

35、，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件（）。）乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。第四条设计的修改和停止 甲

36、方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。精选优质文档-倾情为你奉上 第 26 页 原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工时，增付和结清设计费，同时结束合同关系。第五条设计费的数量和交付办法 本设计合同生效后天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费

37、；乙方向甲方提交初步设计方案后天内，甲方应向乙方支付的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后天内，甲方应向乙方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付）。第六条奖励与违约责任 在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取奖励乙方。由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日元计算增付精选优质文档-倾情为你奉上 第 27 页 设计费。甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于

38、延期付款的规定，向乙方偿付违约金。由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的的违约金（甲方可在设计费中扣除）。因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。第七条其它 。本合同自年月日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一

39、部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也精选优质文档-倾情为你奉上 第 28 页 可以直接向人民法院起诉（仲裁或诉讼选择一种）。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式份，送计委、建委、建行等单位各留存一份。建设单位（甲方）：设计单位（乙方）：代表人：代表人：联系人：联系人：通讯处：通讯处：电话或电报：电话或电报：开户银行：开户银行：帐号：帐号：年月日订 建设工程设计合同范本 6 合同编号：77838 合同编号：_(由承接方编填)委托方：_ 承接方：_ 签订日期：_ 项目名称：_ 项目建设地点：_ 委托方(甲方)：_ 精选优质文

40、档-倾情为你奉上 第 29 页 承接方(乙方)：_ 甲方委托乙方承担_工程设计，经双方协商一致，签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订：中华人民共和国经济合同法和建设工程勘察设计合同条例。国家及地方有关工程察设计管理法规和规章。建设工程批准文件。第二条本合同设计项目的名称、阶段、规模、投资、设计内容及标准 序号项目名称阶段规模投资设计内容及标准 工程特征及附注说明：_ 第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件 第四条乙方向甲方交付的设计文件 第五条甲方应支付合同项目的设计费为_元(取费计算标准详见表)。设计费的支付方法为 本合同生效后_内，甲方支付设计费总额的 20%，计_元作为定金(本合同履行

41、后，定金抵作设计费);乙方提交_设计文件后_天内，甲方支付精选优质文档-倾情为你奉上 第 30 页 设计费总额的_%，计_元。乙方提交全部设计文件后_天内，甲方付清其余的设计费，计_元。第六条双方责任 甲方责任：甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延;规定期限超过 15 天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同(

42、或另订合同)、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费;在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付;甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费用，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约精选优质文档-倾情为你奉上 第 31 页 金。逾期超过 30 天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方上级对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费;甲方要求乙方比合同规定

43、时间提前提交设计文件时，甲方应支付赶工费;甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条件;甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权索赔。乙方责任：乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件;乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方偿付赔偿金，赔偿金最多与免收的设计费金额相等;由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应

44、收设计费的千分之二;合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还定精选优质文档-倾情为你奉上 第 32 页 金;乙方交付设计文件后，参加有关上级审查及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、现场施工服务、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，可按所需工作量向甲方适当收取_元咨询服务费;乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。第七条其他 甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应

45、另行签订技术咨询服务合同。乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定乙方交付的设计文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，乙方另收工本费。本工程项目中，建筑材料、设备的加工定货，甲方需要乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用，除制装费外，其他费用由甲方支付。精选优质文档-倾情为你奉上 第 33 页 甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。本建设

46、工程设计合同在履行过程中发生纠纷，委托方与承接方应及时协商解释。协商不成时，双方同意由_仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。本合同一式八份，甲乙双方各执四份。本合同双方签章后，在 15 日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门鉴证。双方履行合同规定的义务后，本合同即行终止。委托方单位名称：_ 承接方单位名称：_ (盖章)(盖章)法定代表人：_ 法定代表人：_ 精选优质文档-倾情为你奉上 第 34 页 单

47、位地址：_ 单位地址：_ 邮政编码：_ 邮政编码：_ 电话：_ 电话：_ 电传：_ 电传：_ 传真：_ 传真：_ 开户银行：_ 开户银行：_ 银行帐号：_ 银行帐号：_ 签订合同代表(签字)：_签订合同代表(签字)：_ 日期：_年_月_日 日期：_年_月_日 建设行政主管部门 工商行政管理部门 审查意见_ 鉴证意见精选优质文档-倾情为你奉上 第 35 页 _ (盖章)(盖章)审查号：_ 审查号：_ 审查日期：_年_月_日 审查日期：_年_月_日 建设工程设计合同范本 7 工程名称：_ 工程地点：_ 合同编号：_ （由设计人编填）设计证书等级：_ 发包人：_ 设计人：_ 签订日期：_ 发包人：_

48、 设计人：_ 发包人委托设计人承担_工程设计，经双方协商一致，签订本合同。依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法精选优质文档-倾情为你奉上 第 36 页 规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。第一条 本合同依据下列文件签订：中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 建设工程勘察设计市场管理规定。国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。建设工程批准文件。第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。序号 分项目名称 建设规模 设计阶段及内容 估算总投资 （万元）费率%估算设计费（元）层数

49、 建筑面积 （m2）精选优质文档-倾情为你奉上 第 37 页 方案 初步设计 施工图 第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件：序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜 第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜 第五条 本合同设计收费估算为_元人民币。设计费支付进度详见下表。付费次序 占总设计费%精选优质文档-倾情为你奉上 第 38 页 付费额 （元）付费时间 （由交付设计文件所决定）第一次付费 20%定金 第二次付费 第三次付费 第四次付费 第五次付费 说明：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2.在提交最后一部分施工图

50、的同时结清全部设计费，不留尾款。3.实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。4.本合同履行后，定金抵作设计费。第六条 双方责任 发包人责任：精选优质文档-倾情为你奉上 第 39 页 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时问内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设讨人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限 15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时问。发包人变更委托设计项目、规模、条