2022-建筑工程承包合同范本(标准版).docx

《2022-建筑工程承包合同范本(标准版).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022-建筑工程承包合同范本(标准版).docx（6页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、本资料为word版可修改、可编辑 2022-建筑工程承包合同范本标准版合同协议书甲 方：*公司或个人 乙 方：*公司或个人 签订日期： *年*月*日 签订地点：*省*市*地 2022-建筑工程承包合同范本发包方以下简称甲方：地址：承包方以下简称乙方：地址：依照_和其他有关规定，双方本着诚实信用的原那么，就_工程的承包事宜协商一致，签订本合同，并严肃履行。第一条、工程概述一、工程名称：二、工程编号：三、工程地点：四、工程范围：五、工程造价：六、付款方式：七、工程质量：第二条、工程期限一、计划开工日期_年_月_日，计划完工日期_年_月_日，商定工程总工期为_天日历天。二、开工前_天，承包方向发包方

2、发出开工通知书。三、如遇以下情况，双方应及时协商顺延工期，并通过书面形式确定顺延期限：1、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者；3、按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工；4、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。7、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；第三条、施工准备一、甲方工作1、在开工前应办妥施工所需各种证件、批件，申请领取建筑执照；2、清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物；3、解决施工用地；解决

3、施工用水源、电源和运输道路的畅通；4、向乙方提供所有工程设计图纸；5、组织设计、施工单位进行工程设计交底。二、乙方工作1、在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸，参与设计交底；2、负责编制施工组织设计或施工方案；3、安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。第四条、施工与设计变更一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，要全部达到合格。二、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇以下情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失，?应由责任方负担：1、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲

4、方在_天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。2、在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到安全部位。3、在施工中，如发现甲方投资不足，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方承担。第五条、违约责任乙方的责任：一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。甲方的责任：一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成

5、的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。四、承包方验收通知书送达_日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日_%偿付承包方赔偿金。第六条、争议解决建筑工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可选择下述第?项处理：1向工程所在地的_委员会申请_；2直接向工程所在地人民法院起诉。第七条、附那么一、本合同一式_份，甲乙双方各执_份。具有同等法律效力。二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章即生效日起生效；工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。三、本合同签订后，承、发包双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。甲方：代表人：联系电话：签订地点：签订时间：_年_月_日甲方：代表人：联系电话：签订地点：签订时间：_年_月_日第6页，共6页