合同模板-钢木瓦劳务合同范本.docx

《合同模板-钢木瓦劳务合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《合同模板-钢木瓦劳务合同范本.docx（10页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、阳光城市花园会所钢木瓦包清工合约协议书第一部分协议书工程承包人（合约协议甲方机构）：山东圣大建设集团阳光城市花园会所相关项 目部劳务分包人（合约协议乙方机构）：依照中华人民共和国合约协议法、中华人民共和国建筑法及其它有 关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包 事项协商达成一致，订立本合约协议。一、劳务分包工程概况及分包方式方法、范围：工程名称：济宁阳光城市花园会所工程相关地址：济宁市高新区，新世纪广场北侧、琵琶山路东侧结构类型：框架层数：1-3层 建筑面积约：4445.55平方米分包方式方法：包清工分包范围：基础、主体、屋面（不含防水层及镶贴瓦）楼梯扶手安装（不

2、锈 钢除外）施工现场按市级安全文明工地标准整理用工。二、劳务分包工作期限1、开始工作日期：2011年6月12日结束工作日期：2011年8月11日总日历工作天数为：120天2、根据总工期分解节点工期：基础完成时间2011年7月6日，一层主体 框架完成时间2011年7月21日、主体框架完成时间2011年8月10日 拖 期一天罚合约协议乙方机构伍千元。3、填充墙体完成时间2011年8月30日拖期一天罚合约协议乙方机构五 千元。4、屋面工程完成时间2011年9月16日。拖期一天罚两千元。三、分包合约协议价款1、工程量计算规则：基础工程量按一层建筑面积计算，C区一层部位（10 米层高部位）按两层建筑面积

3、计算工程量。工程量以建筑面积定额计算规则为准、 按实际施工完成的建筑面积计算。2、合约协议价格：基础工程钢木瓦清工及安全等一切风险费用（含铁丝钉） 综合单价：155元/平方米（大写：壹佰伍拾伍元每平方米），按一层建筑面积计算： m基础合约协议价款计：元。主体建筑面积（C区一层部位按 两层面积计算）总计：约6672 m2,主体施工钢木瓦清工及安全等一切风险费 用（含铁丝钉）综合单价155元（大写：壹佰伍拾伍元每平方米）主体合约协议 价款计约：1034160元。该价格自负盈亏，双方各自承担风险，签定后不在变更。第二部分主要条款1、词语定义及合约协议文件1.1本合约协议中有关词语的含义、语言文字和适

4、用法律、行政法规及工程 建设标准与建设工程施工专业分包合约协议（GF-2003-0214）第二部分通 用条款中分别赋予它们的定义相同。2、质量管理2.1 工程质量：按总包合约协议有关质量的约定、国家现行的建筑工程施 工质量验收合格规范和建筑工程质量验收合格统一标准，本工程主体框架 必须达合格，外观及实测达到优良标准。2.2 合约协议乙方机构除按国家现行的建筑工程施工质量验收合格规范 和建筑工程质量验收合格统一标准执行外，还必须执行山东圣大建设集团 有限公司工程质量管理规定对质量管理方面的相关规定。合约协议乙方机构若 违反以上规定的，合约协议甲方机构可要求合约协议乙方机构进行及时进行整 改，合约

5、协议乙方机构若不按要求整改，合约协议甲方机构有权处罚合约协议乙 方机构，如不服从管理，合约协议甲方机构有权终止合约协议，已完工作量按原 合约协议约定60%进行结算支付，并全部退场。如造成合约协议甲方机构损失的, 合约协议乙方机构要承担赔偿责任，如合约协议乙方机构现场人员违反操作规程 及不执行质量管理规程或因自身原因造成质量事故，一切责任合约协议乙方机构 承担。2.3 合约协议乙方机构要随时接受工地管理人员及合约协议甲方机构代表、 监理等有关部门的检查和验收合格，为检查提供便利条件，如由此造成验收合格 延误而影响工期，由合约协议乙方机构负全责。在检查中发现质量问题，或不服 从管理，合约协议甲方机

6、构有权对合约协议乙方机构进行一百元以上三千元以下 的罚款。2.4 因合约协议乙方机构原因造成工程质量事故的，由合约协议乙方机构负 全责，由此产生的相关损失由合约协议乙方机构无条件全额赔偿。2.5 合约协议乙方机构技术人员施工中发现有与图纸不相符的地方应与相 关项目部有关人员协商，不允许私自乱改设计图纸，否则由此引起的后果由合约 协议乙方机构承担。3、工期管理合约协议乙方机构应按合约协议甲方机构工期要求配备足够劳动力合理安排 施工，超期按第一部分第二条进行罚款。并承担因超期造成的合约协议甲方 机构一切经济损失。因下雨停电工等原因工期顺延按建设单位与合约协议甲 方机构签定的延期时间延期。3.14、

7、图纸4.1合约协议甲方机构应在劳务分包工作开工3天前，向合约协议乙方 机构提供图纸2套，以及有关技术资料1份。5、支付5.1支付方式方法(1)基础完成付完成工程量的75%,每层完成均支付，付至已完成工程 量的75% o(2)主体工程竣工验收合格合格后付至主体工程量的80% o(3)工程竣工验收合格合格后付至95%,余款5% (瓦工)竣工一年后无质 量问题，一次无息支付。6.2劳务作业人员工资支付保障的约定：合约协议甲方机构按合约协议约定向合约协议乙方机构支付到位后，合约 协议乙方机构必须保证按时支付农民工的工资，且合约协议甲方机构有权进行监 督发放。合约协议乙方机构要向合约协议甲方机构如实提交

8、由工人本人签字盖章 的当月工资分配表，供合约协议甲方机构核实，否则合约协议甲方机构有权拒绝 下一笔劳务费支付。如因合约协议乙方机构原因不能按时足额支付民工工资的， 所造成的一切后果由合约协议乙方机构承担。7、劳务结算(1)结算依据：按本合约协议第一部分第三条中确定的方式方法计算。(2)现场零星发生的工程内容：合约协议缔结双方现场签证，零工按有65 元/工日结算。8、甲、乙双方的工地代表及职权8.1 合约协议甲方机构委派的担任驻工地履行本合约协议的工地代表为工洪 城职务；。8.2 合约协议乙方机构委派的担任驻工地履行本合约协议的工地代表 为 ，职务： 。8.3 合约协议甲方机构职权：对本工程劳务

9、作业进行全面管理，其在本合约协议有关协议、洽商、文件、任务书上的签字盖章代表合约协议甲方机构。8.4 合约协议乙方机构职权：对本合约协议劳务作业进行全面管理，向合约 协议甲方机构负责任，其在本合约协议有关协议、洽商、文件、任务书上的签字 盖章代表合约协议乙方机构。9、合约协议甲方机构工作9.1合约协议甲方机构应按本合约协议约定条款的内容和时间，一次或分阶 段完成下列工作：（1）向合约协议乙方机构进行设计图纸交底。（2）负责任整个施工场地的管理工作，协调合约协议乙方机构与同一施工 场地的其它分包人之间的交叉配合，确保合约协议乙方机构按照经批准的施工组 织设计进行施工。9.1 合约协议甲方机构应在

10、开工前提供正常施工的场地、及生产所需。9.23 合约协议甲方机构负责任对工程进度、工程质量、安全生产的管理和 监督。9.24 本合约协议约定，向合约协议乙方机构支付劳动报酬。9.25 责任与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。9.26 权对合约协议乙方机构的违规行为依据本合约协议约定进行纠正和 处罚。10、合约协议乙方机构工作10.1 合约协议乙方机构进场要求（1）本合约协议要求合约协议乙方机构劳务队暂定于2011年6月18 H 前进场。劳务人员进场人数不少于80人，技工总人数必须满足工程施工要求。（2）施工过程中根据工程所需必须合理调整劳务人员数量。（3）合约协议乙方机构应按

11、政府有关部门的要求，自行负责任办理有关政 府部门的用工手续，自觉办理技能鉴定证、特殊工种上岗证、劳动合约协议等有 关手续，并将进场劳务人员的名单（姓名、性别、年龄、籍贯、家庭住址、身份 证号等）填写齐全，于进场后7日内书面形式交付合约协议甲方机构一式二份。 施工过程中，如发生人员流动情况，合约协议乙方机构有义务及时将人员流动变 更后的名单再报合约协议甲方机构。10.2 合约协议乙方机构劳务人员应当符合以下条件：（1）合约协议乙方机构提供劳务人员必须年满十八周岁，身体健康，无残 疾，无违法行的公民，如有女性，必须自行执行国家对女工的各种劳动保护制度。 合约协议乙方机构施工人员中各类技工和劳力工的

12、比例必须合理，且合约协议乙方机构负责任进场前对工人进行相关业务的培训，合格后方可上岗作业。（2）合约协议乙方机构电工、焊工、架工等特殊工种人员，必须持有有效 证件上岗。建筑机械操作人员必须受过专门培训，并持有上岗证书。（3）合约协议乙方机构管理人员中要求具有职业道德和较高施工专业技术 水平，工作态度端正，能够积极配合合约协议甲方机构相关项目部管理工作，每 天完成工作自检合格后报验。10.3 已竣工工程未交付合约协议甲方机构之前，合约协议乙方机构应负责 任已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，合约协议乙方机构自费予 以修复。10.4 工作内容10.4.1 主体结构按平米单价承包的工作范围

13、：从清理槽开始，包含钎探,钢筋、 碎、模板、后浇带的清理、碎的浇筑、找平，清土、排水、材料的装卸、保护层 的制作、预埋件的制作及安装、钢筋的开丝套丝、闪光对焊、电弧焊、电渣压力 焊或机械连接的人工、材料、机械费用，后浇带的二次加工制作、绑扎费用等所 有的一次结构工程。拆除的模板、木方、钢管、三型卡、螺杆、螺母、步步紧（大 刀片）必须要求按规格码放整齐，模板、木方上必须没有钉子。转运塔吊范围内 的材料。现场钢筋机械安装、配合设备安装、就位，配合施工过程的修理，现场钢筋 装卸、钢筋余料装车、钢筋加工料表的编制，钢筋原材、成品及半成品的码放， 钢筋制作安装、预埋件的制作与安装（包括绑扎钢筋时所需架体

14、的搭设）、现场 运送、开丝、闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊的人工、材料、机械费用，后浇带 的二次加工制作、绑扎费用。柱子根部电渣压力焊以及其他杂物的清扫等。现场模板、方木、竹胶板、多层板的装卸，模板的加工费用及模板多次周 转后的修边费用，现场内的运送、配合电工接线、安装木工施工用的闸箱，现场 模板制作、安装、拆除、清理、刷隔离剂、模板拆除完毕后的墙面清理，穿墙螺 栓的清理，垃圾清理并运送到指定地点；支设模板的脚手架的搭设、拆除退场的 装卸车费用，施工中文明施工发生的费用。竹胶板、多层板、木龙骨起钉、分离, 并按合约协议甲方机构指定地点分规格码放整齐。木工园锯、木工手头工具合约 协议乙方机构自理。

15、施工现场整理清理工作,塔吊基础支模，扎筋及碎施工,现场内 各种机械安置，钢筋原材料堆放等，外架底整平，碎基础带施工。梁外侧模不得使用木方做斜撑，必须使用钢管作为斜撑，板底模要求使用 钢管铺装，不得使用木方铺装。所有周转材料中能用钢管的不允许使用木方。如 经发现每次罚款人民币300至500元。配合商品税公司汽车泵安装就位，配合电工安装浇筑碎所用的配电箱，配合 接线（三级箱以后的设备、照明由合约协议乙方机构负责任）；借领浇注混凝土 所需要的设备、碎的浇筑、振捣、二次收面、覆盖塑料薄膜布、养护、施工面碎 垃圾的清理，并运送指定地点，管道井及放线孔的二次支模浇筑，以及阳台栏板、 挑檐、腰线、飘窗板等二

16、次结构的浇筑。，垫层的土方的清理，下雨天的及其他 的排水，柱子根部凿毛，所有杂物的清扫，一层地面回填土或灰土夯实，钢筋垫 块的制作。10.4.2 细化工程内容有（1）技术放线；（2）主体工程进出场材料，机械设 备的装卸车；（3）钢筋制、绑、焊；（4）模板及其支撑系统的支、拆、刷油，竹 胶板拔钉，码垛整齐；（5）清理桩芯土、垫层、基础、主体、阳台栏板等的碎浇 筑成型，碎的二次收面、养护（包括冬施楼层封闭、覆盖草袋等）工作；（6）楼 层清理；（7）工程用机械设备维修保养等（塔吊除外）；（8）建筑周转材料、机械 设备使用过程中的场内运送；倒运至合约协议甲方机构规定场地并整齐堆放退 场；（9）周转材料

17、的维护、钢管调直、模板的清理和修理以及刷油等；（10）安 全文明施工人工费用，包括各种机具的防护棚搭设、四口、五临边防护，中小型 机械就位；1043工程用辅材包括：绑丝、铅丝、钉子辅助材料由合约协议乙方机构负 责任；合约协议甲方机构提供总配电箱、分配电箱、开关箱及附带电线，开关箱 以外的电线由合约协议乙方机构负责任。碘鸨灯及灯架、振捣器、振捣棒、铁锹、 平车、安全帽由合约协议甲方机构一次性配备，不足及损坏部分由合约协议乙方 机构承担。10.5 合约协议乙方机构负责任对劳务人员进行安全教育和技术交底，在施 工中应严格执行质量标准和操作规范，并注意节约材料。认真做好对劳务人员的 安全技术,文明施工

18、和规章制度培训工作，保证所有在场劳务人员全员经过培训I、 提高素质，将培训内容、受训人员情况报合约协议甲方机构记录备案。10.6 合约协议乙方机构人员在劳务服务中应爱护机电设备和各类设施，妥 善保管、合理使用合约协议甲方机构提供或租赁给合约协议乙方机构使用的机 具、周转材料及各类设施。严禁野蛮施工，违章操作和故意破坏，对造成材料、 机电设备损坏的，合约协议乙方机构应照价赔偿，情节严重的要依法追究法律责 任。10.7 自觉接受合约协议甲方机构及有关部门的管理、监督和检查；接受工 程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持 证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；

19、10.8 按合约协议甲方机构统一规划堆放材料、机具，按合约协议甲方机构 标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作;10.9 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品 保护工作，因合约协议乙方机构责任发生损坏，合约协议乙方机构自行承担由此 引起的一切经济损失。10.10 合约协议乙方机构进场后，要严格遵守合约协议甲方机构各项管理制 度，各管理制度与本合约协议具有同等效力，合约协议乙方机构有权向合约协议 甲方机构索要合约协议甲方机构的管理制度，有知情权同时具有落实执行的义 务。11、安全11.1 进场之前必须签订相关合约协议，无合约协议者不得自行施

20、工，否则 责任自负。11.2 合约协议乙方机构应遵守公司安全管理制度,按照安全操作规程施工, 本合约协议价款内已含安全风险费用，合约协议乙方机构出现任何安全事故由合 约协议乙方机构负责任全部责任，并承担全部费用，合约协议甲方机构概不负责 任。11. 3合约协议乙方机构应接受工地安全管理接上级主管部门安全检查，如 发现违障作业一次罚款200元，发现未戴好安全帽一次罚款20元。12、保险12.1 合约协议乙方机构为从事危险作业的自己工人办理意外伤害保险，并 为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。12.2 保险事故发生时，合约协议乙方机构有责任采取必要的措施，防止或 减少

21、损失。13、施工材料、机具设备、周转材料供应及使用管理13.1 合约协议乙方机构向合约协议甲方机构提交材料、周转材料、设备、 机具、构配件供应计划；经确认后，合约协议甲方机构应按供应计划要求的质量、 品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付组织到施工现场；需 要合约协议乙方机构运送、卸车的，合约协议乙方机构必须及时进行，劳务费用 按约定执行。如质量、品种、规格、型号不符合要求，合约协议乙方机构应在验 收合格时提出，合约协议甲方机构负责任处理。13.2 合约协议乙方机构应妥善保管、合理使用合约协议甲方机构供应的材 料、设备、周转材料、机具。因保管不善发生丢失、损坏，合约协议乙方机构应

22、 赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。13.3 进场材料堆放要严格按材料员指定区域及指定方法堆放，未经材料员 允许，不准私自使用。13.4 在施工中严格执行限额领料制度，如因合约协议乙方机构原因造成材 料浪费和超额，按约定执行。（超出部分按原价赔偿）13.5 施工现场要节约材料，如发现有材料浪费现象，合约协议乙方机构按 原价进行赔偿。13.6 施工中合约协议乙方机构所用扣件、丝杠等均执行领用制，材料进场 后由合约协议缔结双方共同点数，由合约协议乙方机构签字盖章认可后直接交给 合约协议乙方机构使用，工程完工后交回库房。13.7 竹胶板、多层板、方木均实行工长负责任制，不得浪费、烧

23、火取暖， 一经发现处罚200元，处罚从工程款中直接扣除。13.8 施工完毕后，按要求将所用工具材料整齐堆放到指定地点，施工现场 必须做到清理到位。14、争议的解决14.1双方对本合约协议条款发生争议，应协商解决，协商不成的可向当地人 民法院起诉。由市仲裁委员会仲裁。15、合约协议的正式生效与终止15.1 本合约协议正式生效条件自双方签字盖章签字盖章盖章之日起正式生 效。15.2 出现下列情况本合约协议自行终止。（1）合约协议全部履行，双方无争议；（2）因自然灾害等不可抗力因素；（3）国家政策调整使本合约协议无法继续履行；（4）合约协议乙方机构将合约协议的约定义务向第三人转包，合约协议甲 方机构提出解除合约协议；16、合约协议份数16.1本合约协议一式两份，具有同等效力，由合约协议甲方机构和合约协 议乙方机构各执一份。合约协议乙方机合约协议甲方机构:构:联系电话住址： 身份证号：联系电话: