合同模板-建设工程设计合同（2）范本.docx

《合同模板-建设工程设计合同（2）范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《合同模板-建设工程设计合同（2）范本.docx（10页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建设工程设计合约协议相关项目名称：相关项目建设地点： 合约协议编号：（由承接方编填）委托方：承接方：签订日期：委托方（合约协议甲方机构）： 承接方（合约协议乙方机构）： 合约协议甲方机构委托合约协议乙方机构承担 工程设计，经双方协商一致，签订本合约协议。第一条本合约协议依据下列文件签订：1.1 中华人民共和国经济合约协议法和建设工程勘察设计合约协议条例。法定代表人:法定代表人:单位相关地址:单位相关地址:邮政编码:邮政编码:联系电话:联系电话:公司传真:公司传真:开户银行:开户银行:银行帐号:银行帐号:签订合约协议代表（签字盖章）：签订合约协议代表（签字盖章）：日期:日期:建设行政主管部门审查

2、意见章盖章）审查号:审查日期:（签字盖章盖章）工商行政管理部门鉴证意见审查号:审查日期:（签字盖1.2 国家及地方有关工程察设计管理法规和规章。1.3 建设工程批准文件。第二条 本合约协议设计相关项目的名称、阶段、规模、投资、设计内容及标准：序号相关项目名称阶段规模投资设计内容及标准工程特征及附注说明:第三条 合约协议甲方机构向合约协议乙方机构提交的有关资料及文件:序号资料及文件名称份数内容要求提交时间年 月 日年 月 日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月H年月日第四条 合约协议乙方机构向合约协议甲方机构交付的设计文件:序号资料及文件名称份数内容要求提交时间年 月 日年 月 日年 月 日

3、年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日第五条 合约协议甲方机构应支付合约协议相关项目的设计费为 元（取费计算标准详见表）。设计费的支付方法为：5.1 本合约协议正式生效后 天内，合约协议甲方机构支付设计费总额的2 0%,计 元作为定金（本合约协议履行后，定金抵作设计费）；合约协议乙方机构提交 设计文件后 天内，合约协议甲方机构支付设计费总额的%,计 元。5.2 合约协议乙方机构提交全部设计文件后 天内，合约协议甲方机构付清其余的设计费，计元。第六条双方责任6.1 合约协议甲方机构责任：6 . 1. 1合约协议甲方机构按本合约协议第三条规定的内容，在规定的时间内向

4、 合约协议乙方机构提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责任。合约协议甲方机构提交上述资料及文件超过规定期限1 5天以内，合约协议乙 方机构按本合约协议第四条规定交付设计文件时间顺延；规定期限超过1 5天以上 时，合约协议乙方机构有权重新确定提交设计文件的时间。7 .1.2合约协议甲方机构变更委托设计相关项目、规模、条件或因提交的资料 错误，或所提资料作较大修改，以致造成合约协议乙方机构设计需返工时，双方除 需另行协商签订补充合约协议（或另订合约协议）、重新明确有关条款外，合约协 议甲方机构应按合约协议乙方机构所耗工作量向合约协议乙方机构支付返工费；6.1. 3在合约协议履行期间，合约协

5、议甲方机构要求终止或解除合约协议，合 约协议乙方机构未开始设计工作的，不退还合约协议甲方机构已付的定金；已开始 设计工作的，合约协议甲方机构应根据合约协议乙方机构已进行的实际工作量，不 足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付;6.1. 4合约协议甲方机构应按本合约协议第五条规定的金额和时间向合约协 议乙方机构支付设计费用，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违 约金。逾期超过3 0天以上时，合约协议乙方机构有权暂停履行下阶段工作，并书 面通知合约协议甲方机构。合约协议甲方机构上级对设计文件不审批或本合约协议 相关项目停缓建，合约协议甲方机构均应支付应

6、付的设计费；6.1. 5合约协议甲方机构要求合约协议乙方机构比合约协议规定时间提前提 交设计文件时，合约协议甲方机构应支付赶工费；6.1. 6合约协议甲方机构应为合约协议乙方机构派驻现场的工作人员提供工 作生活及交通等方便条件；6.1 . 7合约协议甲方机构应保护合约协议乙方机构的设计版权，未经合约协议 乙方机构同意，合约协议甲方机构对合约协议乙方机构交付的设计文件不得复制或 向第三方转让或用于本合约协议外的相关项目，如发生以上情况，合约协议乙方机 构有权索赔。6.2 合约协议乙方机构责任：6. 2.1合约协议乙方机构按本合约协议第四条规定的内容、时间及份数向合约 协议甲方机构交付设计文件；6

7、. 2. 2合约协议乙方机构对设计文件出现的遗漏或错误负责任修改或补充。由 于合约协议乙方机构设计错误造成工程质量事故损失，合约协议乙方机构除负责任 采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向合约协议甲方机 构偿付赔偿金，赔偿金最多与免收的设计费金额相等；7. 2.3由于合约协议乙方机构自身原因，延误了按本合约协议第四条规定的设 计文件交付时间，每延误一天，应减收该相关项目应收设计费的千分之二；8. 2. 4合约协议正式生效后，合约协议乙方机构要求终止或解除合约协议，合 约协议乙方机构应双倍返还定金；9. 2.5合约协议乙方机构交付设计文件后，参加有关上级审查及根据审查结论 负

8、责任不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。合约协议乙方机构按合约协 议规定时限交付设计文件一年内相关项目开始施工，负责任向合约协议甲方机构及 施工单位进行设计交底、现场施工服务、处理有关设计问题和参加竣工验收合格。 在一年内相关项目尚未开始施工，合约协议乙方机构仍负责任上述工作，可按所需 工作量向合约协议甲方机构适当收取元咨询服务费；6 . 2. 6合约协议乙方机构不得向第三方扩散、转让合约协议甲方机构提交的相 关产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，合约协议甲方机构有权索赔。第七条其他6.1 合约协议甲方机构要求合约协议乙方机构派专人长期驻施工现场进行配 合与解决有关问题时，双方应另行

9、签订技术咨询服务合约协议。7 . 2合约协议乙方机构为本合约协议相关项目所采用的国家或地方标准图，由 合约协议甲方机构自费向有关出版部门购买。本合约协议第四条规定合约协议乙方 机构交付的设计文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，合约协议乙方机 构另收工本费。8 .3本工程相关项目中，建筑材料、设备的加工定货，合约协议甲方机构需要 合约协议乙方机构设计人员配合时，所需费用由合约协议甲方机构承担。9 .4合约协议甲方机构委托合约协议乙方机构配合引进相关项目的设计任务, 从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设 计任务的合约协议乙方机构参加。出国费用，除制装费外，其

10、他费用由合约协议甲 方机构支付。10 5合约协议甲方机构委托合约协议乙方机构承担本合约协议内容之外的工 作服务，另行支付费用。11 6由于不可抗力因素致使合约协议无法履行时，双方应及时协商解决。7. 7本建设工程设计合约协议在履行过程中发生纠纷，委托方与承接方应及时 协商解释。协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁（双方不在本合约协议中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。7.8本合约协议未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合约 协议具有同等效力。7.9本合约协议一式八份，合约协议缔结双方各执四份。7. 10本合约协议双方签章后，在1 5日内报相关项目所在地省级建设行政主 管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时，到相关项目所在地工商行政管理部 门鉴证。双方履行合约协议规定的义务后，本合约协议即行终止。委托方单位名称： 承接方单位名称：（签字（签字盖章盖章）盖章盖章）